喷砂除锈防腐施工合同

建设单位：淄博鑫泰石化有限公司（以下简称甲方）

施工单位：淄博荣兴制罐有限公司（以下简称乙方）

依照合同法，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就储罐防腐事项协商一致，订立本合同：

一、施工内容：2台2000m3罐外保温。

二、承包方式：清工。乙方自备工具，12号铁丝捆扎，甲方提供岩棉、彩钢瓦、钢带。

三、结算方式：23元/m2，按实际工程量结算。

四、质量标准与施工要求：

见鑫泰储罐防腐保温招标说明。

五、付款方式：

设备及人员进场施工第一道工序完成后付工程款至30%，工程完成后付工程款至70%，验收合格付至总价的90%，余款10%作为质保金，一年内无质量问题一次付清全部质保金。

七、甲方责任

1、为乙方施工提供尽可能的方便。

2、施工人员进入施工现场前，负责向乙方人员介绍本单位有关规章制度和施工现场情况及注意事项。

3、负责对乙方施工进度的监督及质量、工程量的验收工作。

4、如因甲方原因停工待料，所需费用由双方协商，对乙方做出相应经济承担。

八、乙方责任

1、开工时办理甲方规定的有关进场手续，施工人员进场后要严格遵守甲方单位的一切规章制度。（到安全部门办理安全协议）

2、施工期间，乙方应采取强有力的安全防护措施，严格按照施

工安全规程操作，确保安全施工。

3、必须按照施工工序施工，保质保量，保证工期，如有不合格现象应及时整修或返工，其费用自负，未经协商同意，不得拖延工期。因施工方原因造成工期延误按规定处罚。

4、施工期间，甲乙双方要密切配合，确保工期顺利进行。施工中发生一切安全事故由乙方负全部责任。

九、合同纠纷的解决方式：

协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、施工工期：天（阴雨天及其它原因不能施工的情况下，工期顺延）。

十一、本合同双方签字、盖章后生效。一式陆份，甲方执3份，乙方3份。

甲方：淄博鑫泰石化有限公司乙方：淄博荣兴制罐有限公司

代表：代表：

签订日期：签订日期：