牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程施工合同
甲方：
乙方：
经双方友好协商达成如下协议：甲方承接的牡丹江市生活垃圾防渗工程由甲方提供防渗材料，由乙方进行施工土方开挖、防水毯铺设、土方回填等。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程
2、工程地点：牡丹江市爱民区八达村西部家沟环清垃圾填埋场
二、工程范围及内容：
乙方根据施工要求进行土方挖掘、防渗材料（防水毯等）铺设、土方回填等
三、合同标的
1、甲方向乙方供应纳基膨润土防水毯，其规格和技术指标如下：
规格尺寸：幅宽：6m；长苏：30m
技术指标：膨润土膨胀系数：>=24ml/2g（纳基膨润土需保证为天然矿土）
透水系数：<=5.0*10-9 m/s
吸蓝量：>=30g/100g
膨润土防水毯单位面积膨润土质量：>=4800g/m2
抗拉强度：>=600N/100mm
最大负荷下伸长率：>=65N
剥离强度：>=65N
上层无纺布（丙纶）克重：>=200g/m2
下层织质布克重：>=120g/m2
穿刺强度：>=800N
膨润土水分流失：<=18ml
2、如需要，甲方可派人到现场进行施工指导。
3、甲方负责将货物运送到乙方施工现场，运费、保费由甲方承担。在货物交付乙方前，货物的损毁风险由甲方承担。
4、甲方向乙方提供产品说明书及相关证件，乙方应严格按照产品使用说明进行施工，以确保工程质量。
5、产品包装及回收：本产品采用防水包装，包装物不回收。
6、每500 m2防水毯配送给甲方100kg膨润土供缝接使用，共80000 m2。
四、工期：
1、开工日期：2008年6月15日
2、竣工日期：2008年9月12日
3、合同总工期为 90 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
五、质量标准：
符合国家验收标准：合格
六、合同价款及付款方式
本合同工程价1250万；
付款方式：
（1）本工程无预付款；
（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的
50 %；
（3）总工程款5%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，2年后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第五条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证
期 2 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
5、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 48 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后3 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 2 份。
8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
八、施工组织与工期
1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。
2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
九、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十、甲方责任
1、按约定提供防水毯等防渗材料.
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责。
十一、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 3 日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十二、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 0.3% 承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十三、附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
授权代表（签字）：授权代表（签字）：年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 垃圾填埋场合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设合同 建设单位： 施工单位： 二0——年月日 垃圾填埋场工程建设合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规的规定，遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第_条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：垃圾填埋场的平整地基、修建垃圾坑及道路。 1.4 工程期限：2011年月日至2011年月日 1.5 合同造价：贰拾肆万元（￥240000元）。 第二条工程标准及要求 1）乙方必须在开工前提供合理的施工组织设计和进度计划，未经甲方同意，不得随意更改工程方案。 2）乙方必须按照施工图纸和国家现行施工规范及质虽检验标准要求进行施工，材料必须符合质虽要求和设计要求。 第三条文明安全施工 乙方必须严格执行国家有关安全施工的规定，教育职工不在施工现场内抛掷石块、材料等，造成的后果自负，严禁闲杂人员进入施工现场，落实施工现场安全管理措施，在施工过程发生的任何事故甲方概不负责。 第四条付款及结算方法
工程合同鉴定后，甲方预付乙方一定的工程预付款，以后根据工程进度支付。 第五条甲乙双方均不得违约，任何一方违约给对方造成经济损失必须给对方以经济补偿。 第六条未尽事宜，甲乙双方协商达成共识后可作为本合同的补充条款。 第七条本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 第八条本合同一式六份，双方各执三份。 第九条本合同自签定之日起生效。 甲方：乙方： 代表：代表： [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注 ]
石材供应安装合同范本 石材供应安装合同一甲方(需方)：____________________________________ 代表人： 乙方(供方)：____________________________________ 代表人： 牡丹江财政干部培训中心(镜泊湖)综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场等地面铺装工程，需要石材，经甲乙双方协商订立如下条款： 第一条石材规格 以上板材合计：规格板总面积平方米， 规格板总面积平方米， 规格板总面积平方米。 第二条石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于2mm,对角误差小于2mm，无疵点。 第三条甲乙双方商定规格板材每平米单价元人民币。 规格板材每平米单价元人民币。 合计总价款元人民币。 第四条付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。 第五条交货时间：乙方的石材加工总时间为天即到日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为日之前，第二批到场时间日之前。第六条违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。 第七条运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。 第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不
XX区生活垃圾填埋场运营合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为使XX 区生活垃圾填埋场管理工作更为高效和规范，经甲乙双方协商一致，就XX 区垃圾填埋场运营管理事宜订立以下合同条款，以资共同遵守。 一、承包项目 1、项目名称：xx区生活垃圾填埋场运营管理项目。 2、项目概况：CC区生活垃圾填埋场位于XX,垃圾处理方式现以简易填埋为主。中心区生活垃圾填埋场的运营管理工作包括现场管理和推土工作、除臭工作、覆土工作、进出管理等。 二、承包期限 三、承包费用 1、每月项目承包费用为Y XX元（大写：，承包费用已含税。 2、合同生效后第二个月起甲方每月25日前向乙方支付上一月的承包费用。在甲方付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票作为请款凭证。 四、承包项目内容 （一）填埋场现场管理和推土工作
1、乙方负责引导垃圾运输车辆倒垃圾到甲方指定区域，按甲方要求使用推土机及时推平垃圾。 2、甲方提供一台旧推土机（型号为东方红100 型）给乙方推土 工作使用，乙方负责该推土机的维护和保养。 3、乙方负责平整填埋场道路，确保垃圾填埋工作顺利进行。 4、乙方负责填埋场全部设施、设备的管理工作。 （二）填埋场除臭工作 1、乙方负责按甲方要求每天对XXx 区生活垃圾填埋场实施药物除臭4 次，作业效果需达到距填埋场500米以外范围无明显异味，不影响周边环境。 2、甲方可根据天气变化、重要活动需要等情况随时调整除臭时间要求。 3、乙方使用除臭药物种类应符合国家有关法规、标准，并向甲方上报。 （三）填埋场覆土工作 乙方负责按甲方要求按每月对XX区生活垃圾填埋场实施2次覆土处理，覆土区域由甲方指定。每次覆土面积不小于1000 平方米，覆土厚度达到0.5 米以上。 （四）填埋场进出管理乙方负责按照甲方要求协助做好填埋场进出管理工作，任何运输车辆、垃圾、设备、设施、物品必须通过甲方审批，经甲方同意后方可进出填埋场。 五、双方责任义务 1、甲方责任
装修施工合同 合同编号: 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 2、承包范围及承包方式 2.1承包范围：工程包含标的内所有水电路改造（电箱及空开、照明、插座、电气设备用电及线路接驳、给水、下水管道制作）；轻质隔墙制作、墙面涂刷、前厅新风系统、厨房排烟系统、风扇安装、门扇制作安装；防水工程；石材铺贴；吊顶工程； 2.2承包方式为大包干：即包工、包料、包安全、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，工程造价一次性包干、包死。 3、合同价款 合同价款：（小写）人民币：￥ （大写）人民币： 3.1合同价款由包发人和承包人依据中标通知书的中标价或双方协商的造价进行约定。承包人承诺合同价款不低于其成本价。 3.2合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。 3.3 承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现成条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明
了，在合同价款中已予以充分考虑。 3.4 合同价款（总价或单价）中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、临时设施、临时道路的修建安装、安全文明施工、水电费等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏，概由承包人负责。 3.5 除合同另有约定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人需缴纳一切税金和费用，均已包含在合同价款中。 3.6 合同价款确定方式为固定总价方式，任何一方不得擅自改变，除按本合同约定办理的工程变更或按合同约定办理的有效现场签证外，结算时一律不予调整。 3.7合同图纸间存在矛盾或表述不清，发包人应作出必要的澄清，但此澄清不作为工程变更。 3.8合同价款已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格的涨跌的可能和相关因素，承包人承诺该市场风险完全由其承担。 4、质量 本工程验收标准为：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准执行，工程质量要求达到标准。 5、工期 5.1 开工日期：，竣工日期：(含节假日在内)，合同工期总日历天数天（法定节假日、雨雪天均包含在内）。 5.2 如遇到以下情况者，承包人提出工期顺延的签证要求，经监理工程师初步审查、发包人代表确认后，工期相应顺延： （1）发包人同意调整工期的设计变更和工程量增加； （2）发包人书面同意的工期顺延的其它情况。 以上签证项目，承包人必须在事件发生后三天内办理签证手续，即承包人在事件发生后三天内提出工期顺延的书面签证要求，否则，监理工程师不进行初步审查、发包人代表不予确认，即不予办理工期顺延签证。 6、发包人责任 6.1有权审核承包人编制的工程总进度计划、工程进度月（季）报表。 6.2发包人或其委托的监理单位负责现场的配合管理和协调工作、有权监督检查工程质量、
垃圾填埋场工程建设合同 建设单位： 施工单位： 二0一六年六月一日
垃圾填埋场工程建设合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规的规定，遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：垃圾填埋场的平整地基、绿化植被、修建垃圾坑及道路。 1.4 工程期限：2016年6月7日至2016年8月6日 1.5 合同造价：壹佰肆拾伍万元（￥1450000元）。 第二条工程标准及要求 1)乙方必须在开工前提供合理的施工组织设计和进度计划，未经甲方同意，不得随意更改工程方案。 2)乙方必须按照施工图纸和国家现行施工规范及质量检验标准要求进行施工，材料必须符合质量要求和设计要
求。 第三条文明安全施工 乙方必须严格执行国家有关安全施工的规定，教育职工不在施工现场内抛掷石块、材料等，造成的后果自负，严禁闲杂人员进入施工现场，落实施工现场安全管理措施，在施工过程发生的任何事故甲方概不负责。 第四条付款及结算方法 工程合同鉴定后，甲方预付乙方一定的工程预付款，以后根据工程进度支付。 第五条甲乙双方均不得违约，任何一方违约给对方造成经济损失必须给对方以经济补偿。 第六条未尽事宜，甲乙双方协商达成共识后可作为本合同的补充条款。 第七条本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 第八条本合同一式六份，双方各执三份。 第九条本合同自签定之日起生效。 甲方：乙方： 代表：代表：
牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程施工合同 甲方： 乙方： 经双方友好协商达成如下协议：甲方承接的牡丹江市生活垃圾防渗工程由甲方提供防渗材料，由乙方进行施工土方开挖、防水毯铺设、土方回填等。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程 2、工程地点：牡丹江市爱民区八达村西部家沟环清垃圾填埋场 二、工程范围及内容： 乙方根据施工要求进行土方挖掘、防渗材料（防水毯等）铺设、土方回填等 三、合同标的 1、甲方向乙方供应纳基膨润土防水毯，其规格和技术指标如下： 规格尺寸：幅宽：6m；长苏：30m 技术指标：膨润土膨胀系数：>=24ml/2g（纳基膨润土需保证为天然矿土） 透水系数：<=5.0*10-9 m/s 吸蓝量：>=30g/100g 膨润土防水毯单位面积膨润土质量：>=4800g/m2 抗拉强度：>=600N/100mm 最大负荷下伸长率：>=65N 剥离强度：>=65N 上层无纺布（丙纶）克重：>=200g/m2
下层织质布克重：>=120g/m2 穿刺强度：>=800N 膨润土水分流失：<=18ml 2、如需要，甲方可派人到现场进行施工指导。 3、甲方负责将货物运送到乙方施工现场，运费、保费由甲方承担。在货物交付乙方前，货物的损毁风险由甲方承担。 4、甲方向乙方提供产品说明书及相关证件，乙方应严格按照产品使用说明进行施工，以确保工程质量。 5、产品包装及回收：本产品采用防水包装，包装物不回收。 6、每500 m2防水毯配送给甲方100kg膨润土供缝接使用，共80000 m2。 四、工期： 1、开工日期：2008年6月15日 2、竣工日期：2008年9月12日 3、合同总工期为90 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 五、质量标准： 符合国家验收标准：合格 六、合同价款及付款方式 本合同工程价1250万； 付款方式： （1）本工程无预付款； （2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的
嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程 总承包合同 发包方：平湖市固废物处置有限责任公司 承包方：浙江博世华环保科技有限公司 签订地点：嘉兴市平湖市 签订日期：2014年04月18日
目录 一、合同书 (2) 二、双方一般权利和义务 (5) 三、施工组织设计和工期 (8) 四、质量与验收 (9) 五、合同价款调整与支付 (10) 六、设计变更 (12) 七、竣工与结算 (12) 八、争议、违约 (12) 九、其它 (14)
嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程 总承包合同 发包方：平湖市固废物处置有限责任公司（以下简称甲方）承包方：浙江博世华环保科技有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同书 第一条工程概况 1、工程名称：嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程； 2、工程地点：平湖市钟埭街道城隍村； 3、承包单位：浙江博世华环保科技有限公司； 4、资金来源：政府资金； 5、工程范围：将平湖市区及下属乡镇集中起来的生活垃圾进行卫生填埋处置。填埋工程为一层垃圾一层覆盖土交替填埋，并用压实机压实，让垃圾体经过相当长的时间的物理、化学和生物作用达到稳定。对填埋堆中预埋导气管导出垃圾分解时产生的气体（CH4、CO2、N2、H2S等）作燃料或用去发电。填埋场底部做成不透水层，并在底部铺设渗滤液收
集管将渗滤液导出进行集中处理，防止垃圾渗滤液对地下水造成污染。 6、工程内容： 1）场地范围内所涉及的所有必要建筑物的设计及施工（包括填埋库容量66万立方米池体防渗透、渗滤液收集与处理和导出的气体收集与处理设计及施工）。 2)负责治理涉及的相关手续与验收手续办理，并获得嘉 兴市环保局专家评审会及环保相关主管部门出具的准予备案的验收合格的书面批复文件（如遇环保相关政策调整，则以调整后有权审批部门的书面合格批复为准）； 3）施工结果获得相关主管部门认可文件，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008，具备合格验收的条件。 第二条合同工期 1、合同签订后30天内，乙方组织进场开始治理相关工作； 2、合同工期总日历天数暂定：详见附件《工程工期时间表》，在该工期内乙方必须确保完成全部施工，通过项目验收，并获得嘉兴市环保局专家评审会及环保相关主管部门出具的准予备案的验收合格的书面批复文件（如遇环保相关政策调整，则以调整后有权审批部门的书面合格批复为准）。第三条工程质量标准 1、生活垃圾卫生填埋场工程的质量标准应达到《生活
编号：_____________综合单价包干合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
合同价款、竣工结算、付款方式 1。1。合同价款： 1。1。1。根据图纸、招标文件和工程承包范围，本合同实行固定单价包干，包干单价为元/（单位）；暂定总价为：元（大写：）。 1。1。2。本合同固定单价（含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用），不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。 1。1。3。在合同履行过程中，如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目，工程量根据实际增减调整，固定单价均不作调整。 1。2。竣工结算 1。2。1。工程竣工验收合格后14天内，乙方应向甲方提交4份分包工程竣工结算报告及结算资料。 1。2。2。工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内，甲方与乙方办理完成分包工程结算。 1。2。3。为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算金额，不得高出最终审定的结算金额的3%，否则，乙方向甲方
支付超出部分的造价咨询费用，咨询费用＝（乙方上报结算金额－审定结算金额×1。05）×5％，并在最终工程结算总价款中扣除。 1。2。4。工程量：以实际数量计算。 1。3。付款方式（可根据各专业具体定） 1。3。1。合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。 1。3。2。进场后分批支付至进场货款的%（以楼栋供完为一批次）。 1。3。3。全部安装结束支付至暂定合同总价的%； 1。3。4。竣工验收合格交付后付至结算总价的%； 1。3。5。余款3%分二年支付：经政府有关部门竣工验收合格1年保修期满后支付%，竣工验收满2年支付%。 1。3。6。尽管有上述时间规定，乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和票据。甲方只在收到所有合格的支付凭证后，才向乙方支付。 1。3。7。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求造成付款延误，甲方不承担逾期付款的责任。 23。1本合同价款采用：综合单价包干。 综合单价的组成，包括但不限于：施工设备、劳务、材料、安装、质保、管理、利润、规费、税金以及合同条款规定的保险、
编号： _______________ 供热项目建设合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方:
与有限公司经友好协商，双方本着平等互利，共同发展的 原则，就址供热工程组织施工及运营管理达成如下协议: 一、项目概况 1、供热选址：按照环保部门选址意见，热源站计划座落于，占地面积约2万平方米（以 实际测量为准），主厂房占地面积约平方米，用水采用地下深水井自补。 2、供热面积：供热面积预计达到万平方米（含已供热面积万平方米），备用供 热面积预计万平方米，计算供热面积预计达到万平方，计算热负荷 MW/h由于以采暖热负荷为主，所以本合同暂不考虑工业蒸汽负荷。 3、锅炉选用型号：选用负荷调整幅度大的往复式热水锅炉，锅炉型号：SHW-1.1/1.5/70-A II，单台供热量20t/h （14MW/H）,数量2台。最大供热能力达到48万平方米。热源站用电容量500KW 选用锅炉及附属设备需符合国家环保标准。 4、管网敷设：热力外网采用直埋式预制保温管敷设，布管原则依据海南乡工程管线综合规划图， 尽量减少管线穿越交通道路，沿规划道路中心线西侧（或北侧）敷设，外网主干线累计长度1387米，管径D N125—D N500。管网材料及敷设施工必须符合国家规定的标准。 5、投资金额：热源站供热建设项目总投资人民币约万元。 6、建设工期：年供热期前完成供热站锅炉及附属设备安装调试，达到供热状 态，保证现有用户按期供热。 二、甲乙双方权利和义务 （一）甲方的权利和义务： 1、甲方负责落实热源站规划建设地理位置，为乙方有偿提供万平方米集体建设用地， 使用年限为__________ 年，收取乙方土地补偿款人民币_____________ 万元，乙方在签订合同后15日内向甲方一次性缴清土地补偿款。待条件成熟后，土地转为国有土地性质使用时，该地块不再缴纳土地区片地价，涉及办理土地手续的其他费用全部由乙方承担。 2、甲方负责拆迁及安置热源站及外网施工范围内的地上地下原有建筑物（或障碍物），并承担其 发生费用。同时负责向乙方提供rr 平面详规图、管网综合图及供热工程施工图设计所需基础资料。 3、甲方承诺在管理权限范围内给予乙方供热工程优惠政策，协助乙方办理热源站电源（容量按 500KW考虑）等各类手续。涉及市直部门的收费项目甲方协助乙方积极争取优惠政策（如破道费、规划测量费
生活垃圾处理合同范本 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为了加强小区环境管理工作,规范生活垃圾的清运,给居民营造一个洁净、舒适的生活、工作环境,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,就乙方清运甲方物业管理区域内生活垃圾事宜,达成如下协议: 一、清运地点、频次和时间 1、清运地点:甲方委托乙方清运生活垃圾的地址为: 市区路号。 2、清运频次:乙方必须做到生活垃圾每天清运两次。 3、清运时间:每天第一次在上午8:00前完成,第二次在下午15:00—16:00完成。 二、协议时间 本协议有效期为年,从年月日至年月日止。 三、费用及付款方式 1、费用:本协议下的生活垃圾清运费为￥元/月(大写:币元整/月)。 2、结算方式:每月日,乙方出具武汉市正规税务发票或税务收据给甲方,甲方以转帐方式向乙方结算。 四、甲方的权利和义务 1、协议期间,在乙方无违约的前提下,甲方确保本协议下的生活垃圾由乙方清运。 2、甲方有权监督检查乙方的生活垃圾清运质量。有权对乙方现场清运过程中出现的“满桶、漏桶、落渣、漏渣”等不符合生活垃圾清运质量的现象要求立即整改。 3、甲方的生活垃圾一律投放到垃圾容器内,并保证送给畅通。 4、甲方如遇检查等特殊情况,需提前书面或电话通知乙方,乙方须配合甲方适当增加垃圾清运次数。 五、乙方的权利和义务
1、协议期间,乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求。 2、乙方须按本协议要求,保质保量完成甲方委托的生活垃圾清运工作,应做到垃圾日产日清。 3、乙方每次清运后不得有“满桶和漏桶”现象,清运完毕后需将垃圾容器归位至指定位置。若乙方没有按时清运生活垃圾的,甲方通知乙方后,乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。 4、乙方清运出现“落渣、漏渣” 现象时,须及时将现场处理干净。 5、乙方在清运过程中有损坏垃圾容器及其他公用设施的,乙方负责照价赔偿。 6、乙方如遇垃圾场变阻等特殊原因,应及时通知甲方主管人员,告知延迟清运,但最多不得延迟一天。 7、乙方应指派专人检查、督促甲方现场的生活垃圾清运情况,及时收集甲方的反馈意见。 8、乙方在垃圾清运工作时应做到安全、有序,自觉遵守管理制度。乙方人员在垃圾清运工作时,发生伤亡等安全事故,其一切责任由乙方自负,甲方不承担任何责任。 六、违约责任 1、乙方如没有履行日常垃圾清运工作,或日常垃圾清运工作不能按甲方要求保质保量完成的,甲方有权单方终止协议,并相应扣除乙方垃圾清运费。如乙方提出终止协议,需提前一个月通知甲方,经甲方同意后,方可终止协议。 2、乙方每天清运生活垃圾没有达到甲方要求的,甲方有权扣除当天的生活垃圾清运费用(特殊情况除外,但乙方必须事先通知甲方)。 七、协议的续签与变更: 本协议到期日前一个月,由甲方通知乙方续签本协议。如若甲方未通知乙方,协议有效期顺延直至签订新协议。如若乙方接到甲方通知7天内未与甲方续签本协议,视为本协议终止。 八、争议的解决 本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决。协商不成时,双方同意提交甲方所在地人民法院解决。 九、附则
垃圾场建设施工合同 如今是法制社会，无论什么事情都得讲究一个法字，合同法也是一名在日常生活中经常会用到的一种重要法律，为了提高合同意识，我们需要关注更多有关合同的信息。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。/hetongfanben/。（本文为你提供合同范本两篇。） 垃圾场建设施工合同(一) 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称：_____________________ 工程地点：_____________________ 工程内容：_____________________ 承包范围：_____________________ 1.2开工日期：_____________________ 竣工日期：_____________________ 总日历日期：___________________ 1.3质量等级：_____________________ 1.4合同价款：_____________________ 第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言：_____________________ 3.2适用法律法规：_________________ 3.3适用标准、规范：_______________ 第4条图纸。 4.1图纸提供日期 4.2图纸提供套数：____________________ 4.3图纸特殊保密要求和费用：__________ 第5条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单：______________________ 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：__________________________ 第6条乙方驻工地代表 第7条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：____________________________________ 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：________________ 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：________________ 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
施工工程合同——包干单价样板 合同编号： 建?设?工?程?施?工?合?同 工程名称：?工程 工程地点：?市?路?号 发?包?方： 承?包?方： 签订日期： 发包方：?(以下简称甲方) 承包方：?(以下简称乙方) 甲方将?工程交由乙方承包。为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订合同如下： 一、工程地点：?市?路?号。 二、工程名称：?工程。 三、工程内容：乙方按□甲方提供的施工图□甲方要求完成 施工内容。 四、承包方式：□包工包料。□除?由甲方提供外，其余包工包料。□主材由甲方提供，乙方包人工、辅材。 五、工程造价及计价依据： 本工程预算造价暂定为人民币?元整，增加的签证工程的造价不作为进度款拨付的依据，最终结算造价根据实际施工工程量乘以包干单价计算。本合同约定包干单价详见合同所附《?工程包干单价清单》。 本合同约定的包干单价不受设备材料价格、人工费、政策性调整等任何因素影响。按本合同约定方式计算的结算总造价已包含乙方为完成本合同项下工程所需的人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他费用等一切费用。承包人的施工方案只作为完成施工任务的技术方案不作为计价依据。 六、施工工期： 本工程施工工期为?日历天，自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。 出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定：
1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的; □(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的; 3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的; 4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的; 5、不可抗力; 6、因与其他施工队交叉作业造成的停工; □(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天，50mm以上雨量的，且下雨时间超过4小时可顺延半天，以此类推。 出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。 七、设计变更： 1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系，若现场实际情况与设计不符或图纸相互矛盾时，乙方应及时通知甲方和设计单位到现场处理，乙方不通知而盲目施工造成损失的，责任由乙方承担。 2、所有设计变更均由设计单位、甲方以书面形式通知乙方，任何以口头通知形式的设计变更，乙方均不得执行。 3、因设计变更而甲方事先未发出预告函(通知)造成乙方返工或损失的，甲、乙双方在此项变更实施前?5天内办理签证，由此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。 4、设计与现场地形情况不符时，乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出，否则造成的损失由乙方自负。 5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证，如因此造成整体停工或影响下道工序施工的经监理及甲方确认后给予工期顺延签证。 八、设备材料的说明要求、材料供应方式及要求 钢铁厂、武钢、昆钢、柳钢、水钢);□其他材料：?。乙方应在使用□水泥、□商品砼、□钢筋之前向甲方申报所使用的品牌，经甲方同意后方可使用，否则不给予计取结算。 □甲供材料(如有)1、由甲方提供的材料设备，应在货到工地前一天通知乙方，双方共同验收并办理交接手续交由乙方保管、施工。乙方使用甲供材料的损耗量不得超过定额对应子目材料损耗量，否则超出的损耗由乙方承担，相应费用按甲供材料采购价(以甲方提供采购合同或付款单据为准)乘以超出定额部分的损耗量计算后从结算价中扣除。
凤庆县鲁史镇垃圾填埋场PPP项目 施 工 合 同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 二零一六年四月制
第一部分协议书 发包人（全称）：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 承包人（全称）：四川深蓝环保科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：红格镇垃圾填埋场建设项目工程 工程内容： 工程地点：盐边县红格镇金河村 工程立项批准文号： 资金来源：争取上级补助及县财政配套解决 二、工程承包范围 承包范围：工程量清单及图纸范围内的全部内容 三、合同工期 开工日期：2012年1月1日 竣工日期：2012年4月1日 合同工期总日历天数 90 天。 四、质量标准 工程质量标准：符合国家强制性标准及验收规范. 五、合同价款 金额（大写）：壹佰零叁万肆仟贰佰肆拾元（人民币） ￥：1034240 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书
2、中选通知书 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量清单 8、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它 们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他 应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2012 年 1 月 15 日 合同订立地点：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人：（盖公章）承包人：（盖公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 电传：电传： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码
最高人民法院指导案例7号：牡丹江市宏阁建筑安装有限责任公司诉牡丹江市华隆房地产开发有限责任公司、张继增建设工程施工合同纠纷案 （最高人民法院审判委员会讨论通过2012年4月9日发布） 关键词 民事诉讼抗诉申请撤诉终结审查 裁判要点 人民法院接到民事抗诉书后，经审查发现案件纠纷已经解决，当事人申请撤诉，且不损害国家利益、社会公共利益或第三人利益的，应当依法作出对抗诉案终结审查的裁定；如果已裁定再审，应当依法作出终结再审诉讼的裁定。 相关法条 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第（十一）项 基本案情 2009年6月15日，黑龙江省牡丹江市华隆房地产开发有限责任公司（简称华隆公司）因与牡丹江市宏阁建筑安装有限责任公司（简称宏阁公司）、张继增建设工程施工合同纠纷一案，不服黑龙江省高级人民法院同年2月11日作出的(2008)黑民一终字第173号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于同年12月8日作出（2009）民申字第1164号民事裁定，按照审判监督程序提审本案。在最高人民法院民事审判第一庭提审期间，华隆公司鉴于当事人之间已达成和解且已履行完毕，提交了撤回再审申请书。最高人民法院经审查，于2010年12月15日以（2010）民提字第63号民事裁定准许其撤回再审申请。 申诉人华隆公司在向法院申请再审的同时，也向检察院申请抗诉。2010年11月12日，最高人民检察院受理后决定对本案按照审判监督程序提出抗诉。2011年3月9日，最高人民法院立案一庭收到最高人民检察院高检民抗[2010]58号民事抗诉书后进行立案登记，同月11日移送审判监督庭审理。最高人民法院审判监督庭经审查发现，华隆公司曾向本院申请再审，其纠纷已解决，且申请检察院抗诉的理由与申请再审的理由基本相同，遂与最高人民检察院沟通并建议其撤回抗诉，最高人民检察院不同意撤回抗诉。再与华隆公司联系，华隆公司称当事人之间已就抗诉案达成和解且已履行完毕，纠纷已经解决，并于同年4月13日再次向最高人民法院提交了撤诉申请书。
建筑工程施工包干合同 发包方：承包方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关规定，双方在平等、自愿的基础上，就建筑工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 承包方为发包方建设市区镇街号房屋一幢（共层，每层具体高度、结构等以施工图为准，施工图纸作为本合同的附件一）。 二、合同工期 开工日期： ______年___月___日，竣工日期：______年___月___日，本合同工期共___天。三、工程造价、支付时间 本工程造价为：人民币___拾___万___仟___ 佰___拾___元（￥______元），本合同的造价为包干价，包括整个工程所需的原材料、设施、设备等。 发包方支付工程款的时间：____________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________。 四、发包方的权利、义务 1、负责平整施工场地工作，使施工场地具备施工条件。 2、负责将施工所需的水源、电线路接至施工现场，但所用水、电费由承包方承担。 3、有权监督工程进度，检验工程质量。 4、按时交付工程款。 五、承包方的权利、义务 1、负责工程施工图纸的设计并自行提供施工工具、设备进行施工。 2、工程所需要的原材料（如水泥、沙、石等）、施工人员由承包方采购、聘用，但原材料须经发包方认可后方可使用。 3、根据工程需要，提供照明、防护围栏（含每层楼）等设施并确保施工的安全。施工期间，如造成施工人员或其他人的人身伤亡、财产损失的由承包方承担一切责任。 4、在工程竣工前，负责对已完成工程的保护工作，期间如发生损坏，承包方要自费修复完好。 5、承包方要确保该工程不影响、不损坏地下管线、邻近建筑物、古树名木等；否则，承包方应自行赔偿受害人的一切损失。 6、保证按时、按质竣工，竣工时需经发包方验收合格。工程质量不合格的部份，承包方应无偿修复。 六、本合同如有未尽之事宜，应友好协商达成补充协议，补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 七、本合同附件为本合同的组成部分。附件二，承包方承揽工程项目一览表；附件三，承包方供应原材料、设备一览表。 八、本合同自双方签订之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 发包方：承包方： 身份证号：身份证号： 住址：住址： 签约地点：
陕南移民搬迁 基础工程修建垃圾填埋施工合同 发包方：铁厂镇人民政府 承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 为了保护移民点生态环境、人居环境，保持移民点区域干净卫生，完善移民点基础设施建设，，发展当地经济建设，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关法律法规规定，甲、乙双方本着平等互利原则，甲方决定将移民点垃圾处理填埋场承包给乙方，达成如下协议： 一、工程量 甲方要在镇修建一处垃圾处理场，石方挡墙长80米，底宽2米，面宽1米，高6米，用石方720方，机械平整36小时，总投资13.48万元。占山沟地12亩，总库容量约12万立方米，日处理15吨生活垃圾处理场。 二、质量要求 1.石方档墙必须用大石头，放丁头，填好空间。 2、机械平整好场地，清理护坡 三、工程造价 1、石头挡墙720方*130元，计9.36万元，
2、250#挖机清理护坡和挖根基，36小时/450元，计1.62万元。 3、征地和其他费用2.5万元 总造价13.48万元。 四、双方责任： 1. 乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程量，甲方不予以计量，2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。3.施工现场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。4. 工程所用材料应符合质量标准。乙方应提供相应材质证明。 五、安全措施：乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。 四、工程结算：本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。工程全部完工验收后七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年后，甲方返还给乙方全部质量保证金。 1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。 2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建
供水管道工程施工合同 发包人：牡丹江温春建设发展有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准与验收 工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 2、检查和返工 2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，承办人在工程师限定的时间内修改重新验收。 五、发包方应协调市政园林等相关部门，给予承包方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。承包方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报发包方，发生的费用由发包方承担。 六、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人提供合规的检验报告，不合规的不得使用，检验费用由承包人承担。材料检验合格再检验试验费由发包人承担。 4、甲方工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 5、承包人需要使用材料时，应经甲方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
垃圾箱维修、喷漆合同书甲方：__________ ___ 乙方：_____________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同： 第一条：工程概况 1．工程名称：_____________ 合同 2．施工地点：__________________________ 3．承包方式：包工包料（甲方认质认价） 第二条：工程期限、合同金额、付款方式 1．本合同工期为______天 2．维修、喷漆单价：_________元/个，工程总数量为：__________个；工程总造价元整。本合同签订生效后，乙方维修、喷漆完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票及营业资质。 第三条：双方要求及责任 1.甲方要求，维修工艺程序：⑴清理打磨；⑵修理损件、焊接使之复原；⑶箱体后门加一道加固横梁；⑷分首道防锈、二道加色，两层整体喷漆；⑸后门加贴反光条一圈；⑹喷字并加编号，编号由001号开始至200号。
2．乙方必须按照甲方的要求及维修工艺程序保质、保量的进行维修、喷漆，如维修质量不符合甲方规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 3．乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。 4．维修质保期为3个月；使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。 5.维修施工场地及水、电由甲方提供，费用乙方不予承担。 6.在维修过程中，一切安全责任由乙方自行承担，甲方不予承担。 第四条：违约责任 1．乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。 2．在维修过程中，如遇特殊情况，由甲、乙双方协商而定。 本合同正本一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日年月日