FIDIC 土木工程施工分包合同条件
目录
第一部分一一通用条件
定义及解释
1.1定义
1.2标题和旁注
1.3解释
1.4单数和复数
1.5通知、同意、批准、证书、确认和决定
1.6书面指示
一般义务
2.1分包商的一般责任
2.2履约保证
2.3分包商应提交的进度计划
2.4分包合同的转让
2.5再次分包
分包合同文件
3.1语言
3.2适用的法律
3.3分包合同协议书
3.4分包合同文件的优先次序
主合同
4.1分包商对主合同的了解
4.2分包商对有关分包工程应负的责任
4.3不能与雇主私下有约
4.4分包商违反分包合同可能产生的后果
临时工程、承包商的设备和（或）其他设施（如有时）
5.1分包商使用临时工程
5.2分包商与其他分包商共同使用承包商的设备和（或）其他设施（如有时）5.3分包商享有承包商的设备和（或）其他设施（如有时）的专用权
5.4对误用临时工程、承包商的设备和设施（如有时）的保障
现场工作和通道
6.1在现场的工作时间；分包商遵守规章制度
6.2为分包商提供现场和现场通道
6.3分包商允许进入分包工程的义务
开工和竣工
7.1分包工程的开工；分包商的竣工时间
7.2分包商的竣工时间的延长
7.3承包商有义务通知
指示和决定
8.1根据主合同所做的指示和决定
8.2根据分包合同所做的指示
变更
9.1分包工程的变更
9.2变更指示
变更的估价
10.1估价的方式
10.2变更价值的估算
10.3参照主合同的测量进行估价
1O.4估算的工程量与实施的工程量
10.5计日工
通知和索赔
11.1通知
11.2索赔
11.3未发出通知的影响
分包商的设备，临时工程和材料
12.1以附注形式编入
保障
13.1分包商的保障义务
13.2承包商的保障义务
未完成的工作和缺陷
14.1移交前分包商的义务
14.2移交后分包商的义务
14.3由承包商的行为或违约造成的缺陷
保险
15.1分包商办理保险的义务
15.2承包商办理保险的义务；分包工程由分包商承担风险15.3保险的证据；未办理保险的补救办法
支付
16.1分包商的月报表
16.2承包商的月报表
16.3到期应支付的款项；扣发或缓发的款项；利息
16.4保留金的支付
16.5分包合同价格及其他应付款额的支付
16.6承包商责任的终止
主合同的终止
17.1对分包商雇用的终止
17.2终止后的付款
17.3由于违反分包合同而导致的主合同的终止
分包商的违约
18.1分包合同的终止
18.2终止时承包商和分包商的权力与责任
18.3承包商的权力
争端的解决
19.1友好解决和仲裁
19.2与主合同有关或由主合同引起的涉及或关于分包工程的争端
通知和指示
20.1发出通知和指示
2O.2地址的更改
费用及法规的变更
21.1费用的增加或减少
21.2后续的法规
货币及汇率
22.1货币限制
22.2汇率
第二部分附注
第二部分特殊应用条件编制指南
第1条定义及解释
第2条一般义务
第3条分包合同文件
第4条主合同
第5条临时工程、承包商的设备和(或)其他设施(如有时)
第6条现场工作及通道
第7条开工和竣工
第12条分包商的设备，临时工程和材料
第14条未完成的工作和缺陷
第15条保险
第16条支付
第19条争端的解决
第22条货币及汇率
分包商的报价书
分包商的报价书附录
分包合同协议书
第一部分一一通用条件
定义及解释
定义
1 . 1在分包合同(如下文所定义的)中，所有措词及用语，除上下文另有要求者外，都应具有主合同(如以下所定义的)所分别赋予它们的相同的含义。但以下措词及用语应具有本款所赋予的含义：
(a) (i) “雇主”指本分包合同条件第二部分指定的当事人，以及承包商应随时通知分包商的取得此当事人资格的合法继承人或此当事人的受让人。
(ii) “承包商”指本分包合同条件第二部分指定的当事人，以及取得此当事人资格的合法继承人。除非分包商同意，不指此当事人的任何受让人。
(iii) “分包商”指其报价书已为承包商所接受的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，除非承包商同意，不指此当事人的任何受让人。
(iv) “工程师”指雇主为主合同目的而指定作为工程师，并在本分包合同条件第二部分保持此同一称谓的人员。
(b) (i) “主合同”指雇主与承包商之间签订的合同，其具体内容在本分包合同条件第二部分中给
(ii) “分包合同”指本分包合同条件(第一部分与第二部分)、分包合同规范、分包合同图纸、分包合同工程量表、分包商的报价书、承包商发出的中标函、分包合同协议书(如已完成)，以及其他明确列入承包商发出的中标函或分包合同协议书(如已完成)中的此类进一步的文件。
(iii) “分包合同规范”指分包合同中包括的分包工程的规范，以及根据第9条规定对规范进行的任何修改或增补。
(iv) “分包合同图纸”指分包合同中的所有图纸、计算书以及类似性质的技术资料。
(v) “分包合同工程量表”指构成分包商的报价书一部分的且已标价并完成填写的工程量表。
(vi) “分包商的报价书”指分包商根据分包合同的各项规定，为分包合同的工程的实施、完成以及修补其中任何缺陷，向承包商提出并被承包商发出的中标函所接受的报价书。
(vii) “承包商发出的中标函”指承包商对分包商的报价书的正式接受函。
(vii) “分包合同协议书”指第3.3款所述的分包合同协议书(如有时)。
(ix) “分包商的报价书附录”指附于分包合同条件之后，包括在分包商报价书格式内的附录。
(x) “分包合同条件”指国际咨询工程师联合会编写的，与1992年再次修订重印的〈〈土木工程施工合同条件》1987年第四版配套使用的〈〈土木工程分包合同条件》1994年版的第一部分和第二部分。该文件可由承包商和分包商进行改编，并构成分包合同的一部分。
(xi) “主合同条件”指国际咨询工程师联合会编写的，1992年再次修正重印的〈〈土木工程施工合同
条件》1987年第四版的第一部分以及经雇主和承包商改编该合同条件的第二部分。它们均构成主合同的一
部分。
(C) (i) “分包商的开工日期”指分包商收到承包商根据第7 . 1款发出开工通知书的日期。
(ii) “分包商的竣工时间”指按分包商报价书附录中的规定，从分包商的开工之日算起到完成分包工程或其任何区段的时间(或按第7条延长到的时间)。
(d) (i) “分包合同价格”指承包商发出的中标函中写明的、按照分包合同的规定，为了分包工程的实施、完成以及修补其任何缺陷应付给分包商的金额。
(e) (i) “主包工程”指主合同中所规定的工程。
(ii) “分包工程”指分包合同条件第二部分所述的工程。
(iii) “分包商的设备”指在分包工程的实施、完成以及修补其任何缺陷的过程中所需的全部装置和任何性质的物品(临时工程除外)，但不包括拟构成或构成分包工程一部分的工程设备、材料或其他物品。
标题和旁注
1 . 2本分包合同的标题和旁注不应被视为本分包合同条件的一部分。在解释和理解分包合同条件或整个分包合同时，也不应考虑这些标题和旁注。
解释
1 . 3凡指当事人或当事人各方的词应包括公司和企业以及任何具有法定资格的组织。
单数和复数
1 . 4仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。
通知、同意、批准、证书、确认和决定
1 . 5在分包合同条款中，无论何处述及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证书、确认或决定，除另有说明者外，均指书面的通知、同意、批准、证书、确认或决定；作动词用的“通知”、“证明”、“确认”或“决定”均应作此理解。任何此类通知、同意、批准、证书、确认或决定均不应被无故扣压或拖延。
书面指示
1 . 6承包商应以书面形式发出指示。如果承包商认为由于某种原因有必要以口头形式发出任何此类指
示，分包商应遵守此类指示。承包商可在执行此类指示之前或之后，以书面形式对其口头指示加以确认。在这种情况下，应认为此类指示是符合本款规定的。进一步规定，如果分包商在7天内以书面形式向承包
商确认了承包商的任何口头指示，而承包商在7天内未以书面形式加以否认，则此项指示应视为是承包商
的指示
一般义务
分包商的一般责任
2.1 分包商应按照分包合同的各项规定，以应有的精心和努力对分包工程进行设计（在分包合同规定的范围内）、实施和完成，并修补其中的任何缺陷。分包商应为此类分包工程的设计、实施和完成以及修补其中任何缺陷，提供所需的不管是临时性还是永久性的全部工程监督、劳务、材料、工程设备、承包商的设备以及所有其他物品，只要提供上述物品的重要性在分包合同内已有明文规定或可以从其中合理推论得出。但根据第5条承包商与分包商另有商定，以及分包合同第二部分另有规定者除外。
分包商在审阅分包合同和（或）主合同时，或在分包工程的施工中，如果发现分包工程的设计或规范存在任何错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知承包商。
履约保证
2. 2如果分包合同要求分包商为其正确履行分包合同提供保证时，分包商应按分包商报价书附录中注明的金额取得此类保证并提交给承包商。此类保证应采用本分包合同条件所附格式或承包商与分包商商定的格式。提供此类保证的机构须经承包商批准。除非分包合同另有规定，因遵守本款要求发生的费用应由分包商承担。
在分包商根据分包合同完成施工或竣工并修补其中任何缺陷之前，履约保证将持续有效。在主包工程的缺陷责任证书颁发之后，即不应对该保证提出索赔，并在上述缺陷责任证书颁发后28天内将该保证退
还给分包商。
任何情况下，承包商在按照履约保证提出索赔之前，皆应通知分包商，说明导致索赔的违约性质。
分包商应提交的进度计划
2.3 在承包商发出的中标函签发之后，分包商应在本分包合同条件第二部分规定的时间内，以承包商合理规定的格式和详细的程度，向承包商提交一份实施分包工程的进度计划，以取得承包商同意。无论承
包商何时需要，分包商还应以书面形式提交一份对其进行分包工程的施工安排和拟采用方法的总体说明，供承包商参考。
无论何时，如果承包商认为分包工程的实际进度不符合他已同意的进度计划时，分包商应根据承包商的要求提交一份修订的进度计划，表明为保证分包工程在分包商的竣工时间内完工而对原进度计划所作的必要修改。
分包合同的转让
2.4 没有承包商的事先同意（尽管有第1.5款的规定，此类同意也应由承包商自行决定），分包商不得转让分包合同或分包合同的一部分，或合同中或合同名下的任何权益或利益，但下列情况除外：
（a）按分包合同规定应支付或将支付的以分包商的银行为受款人的款项的收取，
或者
（b ）将分包商从任何其他责任方处获得赔偿的权利转让给分包商的保险人（当保险人已清偿了分包商的损失或责任时）。
再次分包
2.5 分包商不得将整个分包工程分包出去。没有承包商的事先同意，分包商不得将分包工程的任何部分分包出去。任何此类同意均不解除分包合同规定的分包商的任何责任和义务。分包商应将其自己的任何分包商（包括分包商的代理人、雇员或工人）的行为、违约或疏忽完全视为分包商自己及其代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽一样，并为之完全负责。
规定，对于下列情况，分包商无需取得同意：
（a）提供劳务，
或
（b）根据分包合同和（或）主合同规定的标准采购材料。当分包商的分包商在其进行的工作，或提供
的货物、材料、工程设备或服务方面，为分包商承担了主合同规定的，有关立包工程或构成分包工程的区段或部分的缺陷责任期(视情况而定)结束后的某一延长期间任何持续的义务时，分包商应根据承包商的要求并在由承包商承担费用的情况下，在缺陷责任期期满之后的任何时间，将上述本终止的义务的权利转让给承包商。
分包合同文件
语言
3. 1 除非在分包合同条件第二部分中另有说明，否则：
(а)用以拟定分包合同文件的语言应与用以拟定主合同文件的语言相同，
以及
(b )如果分包合同文件是用一种以上的语言拟定的，则应根据主合同的“主导语言”解释和说明分包合同。
适用的法律
3.2 除非在分包合同条件第二部分中另有说明，否则，适用于主合同且据之对主合同进行解释的国
家或州的法律同样适用于分包合同并据之解释分包合同。
分包含同协议书
3.3 在被要求时，分包商应签署分包合同协议书，该协议书由承包商自费按分包合同条件所附格式
编制和完成。如有必要，可对该格式进行修改。
分包含同文件的优先次序
3.4 承包商发出的中标函或分包合同协议书中所列的构成分包合同的几个文件，应被认为是互为说
明的。除非分包合同另有规定，构成分包合同的文件的优先次序如下：
(1 )分包合同协议书(如有时)；
(2) 承包商发出的中标函；
(3) 分包商的报价书；
(4) 分包合同条件第二部分；
(5) 分包合同条件第一部分；
以及
(б)构成分包合同一部分的任何其他文件。
主合同
分包商对主合同的了解
4.1承包商应提供主合同(工程量表或费率价格表中所列的承包商的价格细节除外，视情况而定)供分包商查阅，并且，当分包商要求时，承包商应向分包商提供一份主合同(上述承包商的价格细节除外) 的真实副本，其费用由分包商承担。在任何情况下，承包商应向分包商提供一份主合同的投标书附录和主合同条件第二部分的副本，以及适用于主合同但不同于主合同条件第一部分的任何其他合同条件的细节。应认为分包商已经全面了解主合同的各项规定(上述承包商价格细节除外)。
分包商对有关分包工程应负的责任
4.2 除非分包合同条款另有要求，分包商在对分包工程进行设计(在分包合同规定的范围内)、实施和竣工以及修补其中任何缺陷时，应避免其任何行为或疏漏构成、引起或促成承包商违反主合同规定的承包商的任何义务。除上述之外，分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定的承包商的所有义务和责任。
不能与雇主私下有约
4.3 此处规定不应被理解为在分包商与雇主之间可以产生任何私下约定。
分包商违反分包合同可能产生的后果
4.4 如果分包商有任何违反分包合同的违约行为，分包商应保障承包商免于承担由此违约造成的根据主合同承包商将负责的任何损害赔偿费。在此情况下，承包商可从本应支付给分包商的金额中扣除这笔赔偿费，但不排除采用其他赔偿方法。
临时工程、承包商的设备和（或）其他设施（如有时）
分包商使用临时工程
5.1 除非在分包合同条件第二部分中另有规定，不应要求承包商为分包商提供或保留任何临时工程。
然而，承包商应允许分包商与承包商和（或）经其同意的其他分包商共同为分包工程的实施和竣工以及修补其中任何缺陷，联合使用由承包商随时提供的与主包工程有关的临时工程。但上述许可不应要求承包商有责任让分包商、其代理人、雇员或工人使用该临时工程，也不解除分包商检验或检查其代理人、雇员或
工人所使用的临时工程以及提供适当的临时工程供他们使用的法定的或其他的义务。
分包商与其他分包商共同使用承包商的设备和（或）其他设施（如有时）
5.2 承包商应在现场提供分包合同条件第二部分所指定的承包商的设备和（或）其他设施（如有时）。
并且，根据分包合同条件第二部分有关条款（如有时），允许分包商与承包商和（或）承包商可能许可的
其他分包商一起，为分包工程的实施和竣工（但不包括修补其中任何缺陷）使用承包商的设备和其他设施
（如有时）。
分包商享有承包商的设备和（或）其他设施（如有时）的专用权
5.3 承包商还应根据分包合同条件第二部分有关条款（如有时）向分包商提供分包合同条件第二部分规定规定的承包商的设备和（或）设施（如有时）的专用权。
对误用临时工程、承包商的设备和设施（如有时）的保障
5.4 分包商应保障承包商免于承担由分包商、其代理人、雇员或工人误用承包商提供的临时工程、承包商的设备和（或）其他设施所造成的损害赔偿费。
现场工作和通道
在现场的工作时间；分包商遵守规章制度
6.1 除非另有协议，分包商应遵守分包合同条件第二部分规定的承包商的工作时间，并应遵守有关工程的施工、材料和分包商的设备进出现场以及材料和分包商的设备的现场存放方面的一切规章制度。以及材料和分包商的设备的现场存放方面的一切规章制度。
为分包商程供现场和现场通道
6.2 承包商应随时为分包商提供确保分包商以应有的速度进行分包工程的施工所要求的那部分现场及现场通道。
除非在分包合同条件第二部分中另有说明，承包商没有义务将现场的任何部分提供给分包商专用。.
分包商允许进人分包工程的义务
6.3 分包商应允许承包商、工程师及其任何一方所授权的任何人在工作时间内合理进入分包工程以及现场上任何工作或材料正在实施、准备或存放的地点。分包商还应允许承包商、工程师及其任何一方所授权的任何人合理进入现场外与分包工程有关的由分包商或分包商委托他人正在工作或准备的地点，或为他们获得进入此类地点的权利。
开工和竣工
分包工程的开工；分包商的竣工时间
7.1 分包商应在接到承包商有关开工的通知后14天内或书面商定的其他期限内开始分包工程。该通
知应在承包商发出的中标函日期之后，于分包商报价书附录中规定的期限发出。
随后，（除非承包商另有明确的要求或指示）分包商应迅速且毫不拖延地开始分包工程的施工。分包工程以及在分包商报价书附录中规定的在某一具体时间完成的任何区段（如适用时），均应在分包商的报价书附录中为分包工程或任何区段（视情况而定）规定的从分包商的开工之日算起的竣工时间内竣工，或在第7.2款可能允许的延长时间内竣工。
分包商的竣工时间的延长
7.2 如果由于以下任一原因致使分包商延误实施分包工程或其任何区段（如果适用的话）：
（a）承包商根据主合同有权从工程师处获得主包工程竣工时间延长的情况，
（b）根据第8.2款颁发的且不适用于本款（a）段的指示，
或
（c）承包商违反分包合同或由承包商负责的情况，
则在上述任一情况下，分包商有权为其分包工程或其任何区段获得公平合理的竣工时间的延长。
规定，除非分包商已经在该延误开始发生的14天内，将造成他延误的情况通知承包商，同时提交一
份证明其要求延期的详情报告，以便可以及时对他申述的情况进行研究，否则，分包商无权获得延期。而且在本款（a）段适用的任何情况下，此延期均不应超过承包商根据主合同有权获得的延期。
同时规定，如果某一事件具有持续性的影响，致使分包商按照本款规定的14天内提交详情报告不切
实际时，只要分包商以不超过14天的时间间隔向承包商递交临时详情报告，并在事件影响结束后14天内提交最终详情报告，则分包商仍有权获得延期。
承包商有义务通知
7.3 承包商应将根据主合同规定所获得的有关分包合同的所有延期立即通知分包商。
指示和决定
根据主合同所做的指示和决定
8.1 根据第9条，分包商应在有关分包工程方面遵守工程师的所有指示和决定，此类指示和决定应由承包商作为指示确认并通知分包商，无论此类指示和决定是否根据主合同恰当给出。与承包商根据主合同有权从雇主处得到付款一样，分包商应同样有权从承包商处得到有关遵守此类指示和决定方面的有关支付。进一步规定，如果上述任何通知和确认的指示或决定从主合同角度分析是由工程师不恰当或不正确地给出的，则分包商应有权要求承包商补偿遵守此类指示或决定而导致的合理费用（如有时），但这笔费用不能是由于分包商违反分包合同所引起或造成的。
根据分包合同所做的指示
8.2 分包商仅从承包商处接受指示。与工程师根据主合同有权在主包工程方面作出指示一样，承包商应有同样权力在分包工程方面作出指示。与承包商遵守主合同规定的义务并拥有相应的权力一样，分包商
也应遵守类似的义务并拥有类似的权力。在任何情况下，承包商均能行使上述权力，而无论工程师是否按照主合同行使了类似权力。
变更
分包工程的变更
9.1分包商仅应根据以下指示，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
（a）工程师根据主合同作出的指示，此类指示由承包商作为指示确认并通知给分包商；
（b）承包商作出的指示。
由工程师根据主合同发出的，与分包工程有关的且根据主合同构成了变更的任何指示，如果经承包商按照本款（a）段通知并确认后，应被认为构成了分包工程的变更。
变更指示
9.2 分包商不应执行从雇主或工程师处直接收到的有关分包工程变更的未经承包商确认的指示。如果
分包商一旦直接收到了此类指示，他应立即将此类指示通知承包商并向承包商提供一份此类直接指示（如
果是书面给出的话）的副本。分包商仅应执行由承包商书面确认的指示，但承包商应立刻提出关于此类指示的处理意见。
变更的估价
估价的方式
10.1 分包工程的所有变更都应按照本款规定的方式估价。而且，所变更的价值应加到分包合同价格中或从中扣除，视情况而定。
变更价值的估算
10.2 所有变更的价值应参考分包合同中规定的相同或类似工作的费率和价格（如有时）来核定，但
如果分包合同中没有此类费率或价格，或如果它们不恰当或不适用，则该变更估价应公正合理。
参照主合同的测量进行估价
10.3 如果构成主合同变更的分包工程的一项变更由工程师根据主合同测量，那么，倘若分包合同中
的费率和价格适合根据测量对此类变更估价，则承包商应允许分包商参加任何以工程师名义进行的测量。
按照主合同所进行的此类测量亦应构成为分包合同之目的对变更进行的测量，且应对此变更作相应估价。
估算的工程量与实施的工程量
10.4 分包合同工程量表中列出的工程量是该分包工程的估算工程量。它们不能作为分包商履行分包
合同义务的过程中应予完成的分包工程的实际和确切的工程量。
如果任何工程量的增加或减少不是由于根据第9条所给出的指示造成的，而是由于工程量超过或少于
分包合同工程量表中所列的工程量，则不要求对此类工程量的增加或减少作出指示。
计日工
10.5 如果承包商指示分包商在计日工的基础上实施工作，则承包商对该工作应按分包合同中包括的
计日工作表规定的费率和价格向分包商付款。
通知和索赔
通知
11.1 在不影响第4条通用的情况下，除非分包合同条件中另有规定，则无论何时根据总主合同条件
要求承包商向工程师或雇主递给任何通知或其他资料或保持同期记录的话，分包商应就有关分包工程方面
以书面形式向承包商发出类似通知或其他资料以及保持同期记录，以便承包商能遵守该主合同条件。分包商应花费足够的时间完成上述事项以使承包商能按时遵守该主合同条件。
始终规定，倘若分包商不知道或无需知道承包商要求他递交上述通知或资料或保持同期记录的话，则分包商可不必遵守本款的规定。
索赔
11.2 在分包工程实施过程中，如果分包商遇到了任何不利的外界障碍或外部条件或任何其他情况而
由此按主合同可能进行索赔时，则在分包商遵守本款规定的情况下，承包商应采取一切合理步骤从雇主（工程师）
处获得可能的此类合同方面的利益（包括追加付款，延长工期，或二者均有）。分包商应花费足够的时间，向承包
商提供所有为使承包商能就此合同方面的利益进行索赔所要求的材料和帮助。当承包商从雇主处得到任何此类合同
方面的利益时，承包商应将在所有情况下公平合理的那一部分转交给分包商。此处还应如此理解，即：如果承包商
索赔一笔追加付款，则承包商从雇主处得到该笔款项应作为承包商就该索赔向分包商承担责任的先决条件。承包商
应定期将他为获得此合同方面的利益而采取的步骤以及他得到该利益的情况通知分包商。除本款或第7.2款中的规
定外，承包商对分包商在其分包工程的施工过程中可
能遇到的任何障碍、条件或情况均不负任何责任。分包商应被认为他已清楚地了解了分包合同价格的正确性和充分性。该价格包括了分包商为履行分包合同规定的义务所提供的一切必要物品及承担的一切必要工作。
始终规定，本款中的任何内容都不应阻止分包商就由于承包商的行为或违约所造成的分包工程施工的延误或其
他情况而向承包商提出索赔。
未发出通知的影响
11.3 如果由于分包商未能遵守第11.1款而阻碍了承包商按主合同从雇主获得与主包工程有关的任
何金额的补偿，则在不影响承包商为分包商未能遵守第11.1款的行为而采取其他补救措施的情况下，承包商可从按照分包合同本应支付给分包商的金额中扣除该笔款项。
分包商的设备，临时工程和材料
以附注形式编入
12.1 有关分包商带到现场的承包商的设备、临时工程或材料按主合同条件第54条的规定应通过附
注形式编入分包合同，如同各项规定在分包合同中完全列出一样。
保障
分包商的保障义务
13.1 除分包合同另有规定外，分包商应保障承包商免于承受与下述有关的全部损失和索赔：
(a) 任何人员的伤亡，
或
(b) 任何财产的损失或损害(分包工程除外)，
上述人身伤亡或财产损害系在分包工程的实施和完成以及修补其任何缺陷过程中发生或由其引起的。分包商还应保障承包商为此或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支，但第13.2款所限定的情况例外。
承包商的保障义务
13.2 承包商应保障分包商免于承担与下述事宜有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支。保障的程度应与雇主按主合同保障承包商的程度相类似(但不超过此程度)：
(a) 分包工程或其任何部分永久使用或占有的土地，
(b) 雇主和(或)承包商在任何土地上、越过该土地、在该土地之下、之内或穿过其间实施分包工程或其任何部分的权力，
(c) 按分包合同规定，实施和完成分包工程以及修补其任何缺陷所导致的无法避免的对财产的损害，
以及
(d )由雇主、其代理人、雇员或工人或非该承包商正在雇用的其他承包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或为此或与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支。
承包商应保障分包商免于承担由承包商、其代理人、雇员或工人或不是该分包商雇用的其他分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产的损失或损害等方面的全部索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费或其他开支。或者，当分包商、其代理人、雇员或工人对上述人员的伤亡、财产损失或损害负有部分责任时，应公平合理地考虑到与承包商、承包商的代理人、雇员或工人或其他分包商对该项伤亡、损失或损害负有责任程度相应的那一部分伤亡、损失或损害。
未完成的工作和缺陷
移交前分包商的义务
14.1 如果在有关主包工程的移交证书颁发之前，或者，在按照主合同颁发有关主包工程某一区段或
部分的移交证书的情况下，在包含有分包工程的主包工程的区段或部分的移交证书颁发之前，分包商应完成第2.1款所要求的分包工程，则分包商应使分包工程始终处于主合同所要求的令承包商满意的状态。在有关主包工程或其有关区段或部分的移交证书颁发之前，分包商应修补由于任何原因所造成的各类缺陷。除第15条规定外，除非上述缺陷是按照主合同由于雇主、其代理人、雇员或工人的行为或违约，或按照分包合同由于承包商、其代理人、雇员或工人的行为或违约造成的，否则，分包商无权为修补上述缺陷获得追加付款。
移交后分包商的义务
14.2 在包含分包工程的主包工程或主包工程的区段或部分（视情况而定）的有关移交证书颁发之后,
分包商应修补分包工程中主合同规定的承包商应负责修补的缺陷，修补缺陷的期限以及所依据的条件应与主合同规定的承包商应负责修补的期限或条件相一致。
由承包商的行为或违约造成的缺陷
14.3 始终规定，如果分包商按照第14.1款或第14.2款所修补的缺陷是由于承包商、其代理人、雇员或工人的行为或违约所造成的，则尽管主合同可能未规定承包商有相应的权力，分包商仍应有权为其修补上述缺陷从承包商处得到支付。
保险
分包商办理保险的义务
15.1 分包商应为分包合同条件第二部分中规定的风险办理保险，保险的金额和受益人应依据第二部分中的规定。除非分包合同条件第二部分中另有规定，否则，从便利分包商按分包合同开始并持续实施分包工程所要求的那部分现场或通道提供给分包商之时起，至分包商最终履行了分包合同规定的其义务止，分包商应使上述保险始终有效。
规定，分包商应为他在分包工程中所雇用的任何有关人员的责任投保，以便雇主和（或）承包商能够依据保险单得到保障。
承包商办理保险的义务；分包工程由分包商承担风险
15.2 在有关主包工程的移交证书颁发之前，或根据主合同主包工程已停止由承包商承担风险之前，承包商应持续保证分包合同条件第二部分中规定的保险单的有效性。
倘若分包工程以及属于分包商的临时工程、材料或其他物品在上述期间遭到毁坏或损害且根据上述保险单已确定有关上述各项索赔的情况下，分包商应得到此笔索赔款额或其损失的款额（二者中取较少者）的支付，并应将此笔款项用于重置或修复被毁坏或损坏的物品。除上述情况外，在有关主包工程的移交证书颁发之前，在有关包含在主包工程中最后一个分包工程的区段或部分的移交证书（如有主包工程的区段或部分的移交证书）颁发之前，分包工程的风险应由分包商承担。分包商应自费弥补或修复在此之前分包工程所发生的全部损失或损害。分包商还应对其为履行第14.2款规定的他的义务在作业过程中造成的对分包工程的任何损失或损害承担责任。
保险的证据；未办理保险的补救办法
15.3 如果由于本款要求承包商或分包商中任一方办理保险并保持其有效，则在另一方要求时，办理保险的一方应提供保险凭证以及本期保险金的支付收据。
如果承包商或分包商中任一方未能按分包合同办理此类保险并保持其有效，或当要求时未能提供保险凭证，则在任何此种情况下，另一方可办理此类保险并保持其有效，以及支付为此目的可能需要的任何保险费，并可随时从任何应付或将付给违约方的款项中扣除上述支付的费用，或视为到期债款向违约方收回上述费用（视情况而定）。
支付
分包商的月报表
16.1 分包商应在每个月末后的第7天（“规定日”），按承包商可能随时指定的格式（“报表”）向承包商提交一式7份报表，报表说明分包商认为自己有权到月未得到的涉及以下方面的款项：
（a）已实施的分包工程的价值；
（b）分包合同工程量表中的任何其他项目，包括分包商的设备，临时工程、计日工以及类似项目；
（c）分包商的报价书附录中注明的全部表列材料，以及分包商运至现场准备为分包工程配套使用但尚未安装到该工程上的工程设备的发票价值的百分比；
（d）按第21条进行的调整；
以及
（e）按分包合同或其他规定，分包商可能有权得到的任何其他金额。已完成的工作价值应按分包合同规定的费率和价格计算，如果没有此类费率和价格，或上述费率和价格不适当或不适用，则该价值应为公平合理的价值。
承包商的月报表
16.2 在分包商已向承包商提交了月报表的情况下，除非不恰当，否则，承包商应将分包商月报表中
所列款额包括在主合同规定的承包商的下一份支付报表中。
当承包商为使雇主支付根据工程师按照主合同的规定而颁发的任何证书中到期应支付的金额而向雇主提出诉讼（无论是仲裁或其他形式）时，他应将与分包工程有关的、已开具支付证书但尚未付款的所有金额包括进去，且不得损害第19条规定的分包商的权利。
到期应支付的款项；扣发或缓发的款项；利息
16.3 在“规定日”之后的70天（原文为35天，接FIDIC来函改为70天一一译注）内或另行商定的时间内（但以下文规定为条件），报表中所包括的款额应到期支付给承包商，但须扣除以前支付的款
额，并按分包商的报价书附录中规定的比率扣除保留金直至该保留金的数额达到分包商的报价书附录中规定的保留金限额（如有时）为止。
在下列情况下，承包商应有权扣发或缓发根据上述规定本应支付的全部或部分金额：
（a）月报表中包含的款额连同承包商认为分包商可能有权另外获得的金额的总和，在扣除保留金和其
他应扣款项之后，少于分包商的报价书附录中规定的最低支付限额（如有时），
（b）月报表中包含的款额连同根据第16.2款承包商按主合同申请的任何其他金额，在扣除保留金与其他应扣款额之后，其总额不足以使工程师按主合同颁发临时支付证书，
（C）月报表中包含的款额没有被工程师全部证明，而这又不是由于承包商的行为或违约导致的，
（d）承包商已按照主合同将分包商报表中所列的款额包括在承包商的报表中，且工程师已为此开具了证书，但雇主尚未向承包商支付上述全部金额，而这不是由承包商的行为或违约引起的，
或
（e）分包商与承包商之间和（或）承包商与雇主之间，就涉及计量或工程量问题或上述分包商的报表中包含的任何其他事宜已发生了争执。
根据上述（c）、（d）或（e）段规定的任何款项仅限于：分包商报表中未被证明的款项；雇主尚未支付的款项；或某一争端涉及的款项（视情况而定）。
如果承包商扣发或缓发任何款项，他应在合理可行的情况下尽快地但不迟于上述款项应支付的日期，将扣发或缓发的理由通知分包商。
本款（a）段和（b）段关于支付时间的规定，不适用于承包商按主合同规定向工程师递交的最终报表中包含的任何分包商报表中的款项。对于任何此类款项，承包商应在收到含有此类款额的付款14天后支
付给分包商。
如果承包商未将到期应支付给分包商的款额支付给分包商，或如果根据本款（d）段扣发或缓发其付款，
则承包商在收到分包商索取利息的通知时（该通知应在上述付款即将到期之日的7天内发出），应按雇主
根据主合同的规定向承包商支付的利率将此笔到期未付款额的利息支付给分包商。始终规定，如果承包商在上述款额到期应付之日前的7天内未收到索取利息的通知，承包商应按上述利率，从收到索取利息通知
之日算起将该款额的利息支付给分包商。
尽管有上一段的规定，承包商还应将他从雇主处实际得到的、由应支付给分包商的款额所产生的利息支付给分包商。
尽管有本款或分包合同的任何其他条款的规定，在分包商提交履约保证（如果分包合同要求时）并经承包商批准之前，不应将任何款额支付给分包商。
保留金的支付
16.4 在工程师颁发整个工程的移交证书后的35天内，承包商应将分包合同规定的保留金的一半支
付给分包商；或当主包工程的某些区段或部分完工时，在工程师颁发含有分包工程的主包工程的某一区段
或部分的移交证书后35天内，承包商应将其根据分包工程的这一区段或部分的相应价值而合理决定的其他比例的保留金支付给分包商。
在承包商收到主合同规定作为发还的另一半保留金的任何付款的7天内，应向分包商支付分包合同规
定的保留金的另一半或剩余比例。
分包合同价格及其他应付款额的支付
16.5 在分包商最终履行了第14条规定的其义务后84天内，或承包商已接主合同偿还了有关分包
工程的全部付款后的14天内(以较早者为准)，并且自分包商向承包商提交其最终申述报表起的35天期满时，承包商应向分包商支付合同价格，以及分包合同规定的上述款项的任何增减额，或分包合同另外应
付的有关款额，但须扣除分包商已收到的部分款额。
承包商责任的终止
16.6 除非分包商在主包工程的缺陷责任证书颁发之前，向承包商发出了有关由分包合同及分包工程
的实施引起的或与之有关的任何事宜和事件的索赔通知，否则，承包商对上述事宜和事件不向分包商承担责任。
主合同的终止
对分包商应用的终止
17.1 如果在分包商全面履行了分包合同规定的其义务之前，无论由于任何原因，主合同对承包商的
雇用被终止或主合同被终止，则承包商应在上述终止后的任何时间通知分包商立即停止按分包合同对分包
商的雇用。在遵守第12条规定的前提下，分包商在接到通知时应尽快将其职员、工人和分包商的设备撤离现场。
终止后的付款
17.2 如果对分包商的雇用如上所述被终止，则在扣除已支付给分包商的部分款额与款项后，应向分包商支付以下费用(但第17.3款规定的情况除外)：
(a) 按分包合同规定的费率和价格(如有时)，在分包合同终止日期前完成的全部工作的费用，如果没有此类费用和价格，则支付公平合理的款额；
(b) 由分包商恰当带到并留在现场上的所有材料的费用，以及在考虑到为已实施的工程已支付或将支付的费用的情况下，从现场上撤离分包商的设备和在分包商的要求下将设备运回其注册国分包商的设备基
地的费用或其他目的地的费用(但不得多索费用)的合理部分；
(c) 分包商雇用的所有从事分包工程及与分包工程有关的职员和工人，在分包合同终止时的合理的遣返费；
以及
(d) 为随后安装到分包工程上且在现场外恰当地准备或制作的任何物品的费用，但分包商应将此类物品运至现场或承包商合理指定的其他地方。
此处的规定不应影响任一方在分包合同终止前由于另一方违反分包合同而享有的权利，也不影响分包商在上述终止前应得到的不涉及分包合同价格的任何付款的权利。
由于违反分包合同而导致的主合同的终止
17.3 如果由于分包商违反分包合同而导致雇主终止主合同对承包商的雇用或终止主合同，则上述条款关于支付的规定将不适用。但承包商和分包商据此享有的权利应视为与分包商以此违约形式而拒绝分包
合同以及承包商根据第18.1款通知终止分包合同后而决定接受上述分包商的拒绝行为的情况一样。
分包商的违约
分包合同的终止
18.1 如果
(a) 分包商被依法判定不能支付其到期债务，或者自愿或非自愿地宣告破产、停业清理或解体(为合并或重建
目的而自愿的清理除外)、或者已失去偿付能力；或者与其债权人作出安排，或作出对债权人的转让；或同意在其债权人的监督委员会监督之下执行分包合同；或者如果由一个破产案件产业管理人、遗产管理人、财产受托管理人或资产清算人被指定监督他的财产的任何实质部分；或者如果对分包商或其财
产采取的任何行动或发生的任何事件，根据任何适用的法律，具有与前述的行动或事件实际上相似的效果；
或者如果分包商已违反了第 2.4款；或者其货物被扣押，
(b) 分包商已经否认分包合同有效，
(c) 分包商无正当理由，未能按第7.1款开工或实施分包工程，
(d) 在承包商根据本款规定作出要求分包商清除有缺陷的材料或修补有缺陷的工作的指示后，分包商拒绝执行或忽视此类指示，
(e) 分包商无视承包商的事先书面警告，反而固执地或公然地忽视履行分包合同所规定的其任何义务，
(f) 分包商已违反第2.5款，
或
(g )在工程师根据主合同规定预先通知承包商后，要求承包商将分包商从主包工程上撤出，则当发生上述任何情况时，且在不影响承包商任何其他权力或采取补救方法的情况下，承包商可根据分包合同，在通知分包商后，立即终止对分包商的雇用。随后，承包商可占有分包商带至现场的所有材料、分包商的设备及其他任何物品，并可由承包商或其他承包商将上述物品用于施工和完成分包工程以及修补其中任何缺陷。如果承包商认为适当，他也可将上述全部或部分物品出售，并将所得收入用于补偿分包商应支付给承包商的款额。
终止时承包商和分包商的权力与责任
18.2 当发生此类合同终止情况时，受上述条款的约束，承包商和分包商的权力及责任应按下述情况处理：即分包商已拒绝分包合同，以及承包商根据上述条款发出终止通知后决定接受这一拒绝行为。
承包商的权力
18.3 承包商可不根据本款发出终止通知，而仅从分包商手中接过该项分包工程的一部分，由承包商自己或其他承包商实施并完成此分包工程的部分以及修补其中任何缺陷。在此类情况下，承包商可从分包
商处收回其实施此项工程的费用，或从应支付给分包商的款额中扣除此项费用。
争端的解决
友好解决和仲裁
19.1 如果在承包商和分包商之间产生由于或起因于分包合同或分包工程的施工的任何争端，无论是在分包工程施工期间或竣工之后，也不论是在否认分包合同有效或终止分包合同之前或之后，承包商或分
包商可就此类争端向另一方发出通知。在此类情况下，双方应设法在仲裁开始之前的56天内友好地解决
争端。该项通知应说明此类通知是按照本条发出的。在发出该项通知后56天内尚未友好解决的任何争端，
应按照国际商会的调解与仲裁章程，由据此章程指定的一名或几名仲裁员予以最终裁决。在分包工程竣工
前或后，均可开始仲裁。规定在分包工程实施过程中，承包商和分包商各自的义务不得以正在进行仲裁为
由而改变。
与主合同有关或由主合同引起的涉及或关于分包工程的争端
19.2 无论是主包工程施工期间或竣工之后，也不论是在否认主合同有效或终止主合同之前或之后，
如果在雇主和承包商之间产生由于或起因于主合同或主包工程的施工的任何争端，包括有关工程师的意见、
指示、决定、证书或估价方面的任何争端，以及承包商认为涉及或与分包工程有关的争端，且此类争端的
仲裁按主合同的规定已经开始，则承包商应通知分包商，要求其提供承包商合理要求的与上述争端有关的信息并出席有关会议。
通知和指示
发出通知和指示
20.1 根据分包合同条款向承包商或分包商发出的所有通知，以及发给分包商的所有指示，均应通过
邮件、电报、电传或传真发至或留在承包商或分包商的主要营业地点(视情况而定)，也可发至或留在承
包商或分包商为此目的而指定的其他此类地址。
地址的更改
20.2 任何一方均可事先通知另一方，将指定的地址更改为分包工程正在施工所在国内的另一地址。
费用及法规的变更
费用的增加或减少
21.1 有关劳务费和(或)材料费或影响分包工程实施任何其他事项的费用的涨落，应对分包合同价格进行增加或扣除。此类增加或扣除款额的幅度应与根据主合同对合同价格进行增加或扣除款额的幅度相
类似，但不能超出。
后续的法规
21.2 如果分包合同签署生效日当天或之后，在分包工程正在施工或准备施工所在国，国家的或州的任何法规、法令、政令或其他法律或任何规章，或地方或其他合法机构的任何细则发生了变更，或上述州
的任何法规、法令、政令、法律、规章或细则等的采用，使得分包商在履行分包合同中发生了除第21.1款规定以外的费用的增加或减少，则此类费用的增加或减少应由承包商与分包商商定并加入分包合同价格或
从中扣除。此类费用增加或扣除的幅度应与依据主合同对合同价格进行增加或扣除的幅度相类似，但不能
超出。
货币及汇率
货币限制
22.1 如果分包合同签署生效日当天或之后，分包工程正在施工或准备施工所在国的政府或其授权机构对支付分包合同价格的一种或几种货币实行货币限制和(或)货币汇出限制，则承包商应赔偿分包商因
此而受到的损失或损害。此类损失或损害的补偿幅度应与雇主按主合同补偿给承包商的相同，但不能超出。此时，分包商所享有的任何其他权利或采用的补救方法不应受到影响。
汇率
22.2 如果分包合同规定的一种或几种外币对分包商支付，则此类支付不应受上述指定的一种或几种
外币与分包工程所在国的(当地货币)货币之间的汇率变化的影响。
第二部分附注
正如本文件前言中所述，FIDIC分包合同条件由第一部分和第二部分组成。某些条款即第 1.1款中的(a) (i)、(a) (ii)和(a) (iv)、(b) (i)及(e) (ii)各段，第2.3、6.1、15.1 及15.2 诸款，都必须在第二部分中包括附加措词，以使分包合同条件完整。其他条款可能需要附加措词对第一部分予以补充。
第二部分特殊应用条件编制指南
第1条
定义 1. 1
(a) (i)雇主为(填入名称)；
(a) (ii)承包商为(填入名称)；
(a) (iv)工程师为(填入名称)；
(b ) (i)雇主与承包商之间的主合同由下列合同文件组成(填入主合同的具体文件)；
(e) (ii)分包工程为［填入说明，其中包括涉及使用暂定金额(如主合同条件所定义)提供的永久
工程任何部分以及与之配套的工程设备（如主合同条件所定义）的设计和规范的任何事宜，如果适用的话］. 如果进一步的定义是必不可少的，则应增列于本款中。
第2条
履约保证
2.2 由国际咨询工程师联合会（FIDIC）编写的〈〈土木工程施工合同条件》（1987年第4版，1992
年经再次修订重印）第二部分第6、7和8页上给出了履约保证的两种范例格式。范例格式的措词必须改
写，以适合分包合同，并可能必须予以更改以遵循分包合同适用的法律。该法律可能要求这两种格式进行盖章签
署。
分包商应提交的进度计划
2.3 分包商提交进度计划的时间应为（填入数字）天。
第3条
语言
3.1 如果用以编写分包合同文件的一种或几种语言与编写主合同文件的一种或几种语言不相同，对这种情况应说明如下：
这种语言为（填入适用的语言名称）；
如有必要，上句可改为
这几种语言为（填入适用的语言名称），并且在此处加上：
主导语言为（填入适用的语言名称）。
适用的法律
3.2 如果分包合同的法律与适用于主合同并据此对主合同进行解释的国家和州的法律不相同，则应说明如下：
该法律为在（填入国家名称）现行的法律。
分包合同文件的优先次序
3.4 如果没有订立分包合同协议书，则分包合同文件应在此列出。如果决定改变本分包合同条件的
第一部分规定的分包合同文件的优先次序；该次序应在此处列出；如果决定分包合同文件不包含优先次序；
则本款可更改如下：
范例
构成分包合同的几个文件被认为是互为说明的，但是当出现含糊不清或歧义时，其优先次序应由法律决定。
第4条
分包商对有关分包工程应负的责任
4.2 如果要求分包商提供永久工程的任何部分或与之配套的任何工程设备的设计或规范涉及使用任何暂定金额时。则有必要增加条款。
范例
分包商应保障承包商免于承担由于分包商未能提供所商定的永久工程的任何部分或任何工程设备的设计或规
范，以及免于承担由此引起或与之有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和开支。
分包商违反分包合同可能产生的后果
4.4 如果由于分包商无权获得延长其竣工时间的情况致使分包商延误分包工程的实施，这通常属于违反分包
合同。如果由于此类违约，承包商应承担主合同规定的损害赔偿费，则根据本款，分包商有责任
保障承包商免于承担这些费用
合同双方有可能希望对分包商在本款中的责任限额达成协议。
合同双方有可能希望在分包合同中，用某一特殊条款来规定损害赔偿费的负担，以此作为根据分包合
同将立合同中规定的损害赔偿费转移到分包商身上的替代方法。为此，在下面的第7.4款中给出一个范例
条款。如果该范例被采纳，建议将第 4.4款中的第一句予以修改，在第一行“分包合同”这个词后边，加
人“除分包工程或其中任何区段实施延误外”。
第5条
分包商与其他分包商共同使用承包商的设备和（或）其他设施（如有时）
5.2 分包商与其他分包商共同使用的承包商的设备和（或）其他设施（如有时）为（填入说明并规定使用条件，如有时。）
分包商享有承包商的设备和（或）其他设施（如有时）的专用权
5.3 供分包商专用的承包商的设备和（或）其他设施为（填入说明并规定使用条件，如有时。）
第6条
在现场的工作时间；分包商遵守规章制度
6.1 分包商遵守的承包商的工作时间为（填入工作时间）
为分包商提供现场和现场通道
6.2 如果承包商有义务给予分包商对现场任何部分的专有控制权，在此应作说明。
第7条
分包工程的开工；分包商的竣工时间
7.1 如果分包工程的不同区段有不同的分包商的竣工时间，则应在分包商报价书附录中注明。
如果合同双方希望规定，当分包商误期时，根据分包合同应由分包商负担损害赔偿费，则应增加一附加条款。
范例条款
误期损害赔偿费
7.4 如果分包商未能按第7.1款规定的分包工程的竣工期限完工，或未能在第7.1款规定的相应期限内完成其中任何区段（如果适用），则分包商应向承包商支付在分包商的报价书附录中注明的相应金额
（该金额是分包商为这种过失应付的唯一款项），作为自分包工程的竣工期限起至分包工程或相应区段（如适用）完工，颁发移交证书之日止的每日或不足一日的违约赔偿费，而不是作为罚款。但上述损害赔偿费应不超过分包商报价书附录中注明的规定限额。在不排斥其他赔偿方法的前提下，承包商可以到期支付给分包商的其他款项中扣除此项赔偿费。此项赔偿费的支付或扣除不应解除分包商完成该分包工程的义务，也不应解除分包合同规定的分包商的任何其他责任和义务。
如果使用该条款，如同前面第 4.4款所述，建议将第 4.4款中的第一句予以修改，在第一行“分包合
同”这个词后边，加入“除分包工程或其中任何区段实施延误外”。
分包工程和（或）其中任何区段（如适用）每天的损害赔偿费金额和损害赔偿费的限额均在分包商的报价书附录中注明。
第12条
以附注形式编入
12.1 合同双方可能希望就承包商是否在分包商设备的结关和再出关方面给予分包商协助，以及就协
助的范围问题达成协议。
第14条
移交前分包商的义务
14.1 合同双方可能希望商定分包商维护分包工程和修补其中任何缺陷的义务应在分包商完成分包工程之后立即中止，而无须考虑主包工程或由分包工程组成的主包工程的一个区段或几个区段，一部分或几部分的移交证书颁发的时间。
移交后分包商的义务
14.2 合同双方可能希望商定分包商修补分包工程中缺陷的义务的结束时间早于根据主合同适用于承包商的时间，或与根据主合同适用于承包商的时间有不同的规定。
第15条
分包商办理保险的义务
15.1 分包商为风险的投保（或办理的保险）为（填人说明，包括金额和收益人名称）
承包商办理保险的义务；分包工程由分包商承担风险
15.2 承包商的保险单为（填入说明）
第16条
如需向指定的分包商付款，应增加附加条款。
范例条款
对指定的分包商的直接付款
16.7 在不违反主合同条件第59.5款各项规定的情况下，分包商有权根据工程师所开出的证书，直
接从雇主处得到分包合同中规定的而承包商未曾向该分包商支付的一切款项（扣除保留金）。
第19条
友好解决和仲裁
19.1 第19.1款假设承包商和分包商来自不同的国家，并希望采用国际仲裁来解决他们之间的争端。
但这不是解决争端必须采用的方法。例如，如果发生提交成功的报价书的分包商与承包商来自同一个国家，
他们可能愿意依靠自己国家的法院和法庭（尽管承包商可能曾愿意根据主合同，按红皮书第67条所规定
的那样将争端提交国际仲裁）。在此情况下，双方可商定对第二部分作适当修改。在某些情况下，在任何一方可对分包合同的某一争端提出开始仲裁之前，合同双方可能希望商定比56天更长的一个期限，以便
有足够的时间，在任何一方按分包合同提出仲裁之前，根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）编写的〈〈土木工程施工合同条件》（1987年第4版，1992年经再次修订重印）第一部分第67条规定，完成争端解决的程序（首先应将争端提交工程师）。例如，以一方根据第19.1款发出通知之日起210天作为第67.1款
和第67.2款中规定的各时间段的总和（即84天为供工程师作决定的时间，加上70天供发出开始仲裁的意向性通知书的时间，再加上56天供试图达成友好解决争端的时间）。这是根据上述合同条件第一部分
第67.3款，在仲裁开始之前必须经历的时间。
当考虑需要在本条款中增加有关仲裁员人数。仲裁地点和仲裁使用的语言的规定，或由于决定用以解决争端的程序不是国际商会（ICC）的程序，而需对本条款修改时，合同双方可参阅国际咨询工程师联合会（FIDIC ）编写的〈〈土木工程施工合同条件》（1987年第4版，1992年经再次修订重印）的第二部分第
67条中范例条文。
涉及分包工程与主合同有关的或由之引起的争端
19.2 对于涉及分包工程与主合同有关的或由之引起的争端, 仲裁的
承包商和分包商可能希望商定一个多方
程序(即雇主、承包商和分包商各为一方的仲裁)。但是，与本分包合同
条件配套使用的国际咨询
工程师联合会(FIDIC )编写的〈〈土木工程施工合同条件》( 1987年第4版，1992年经再次修订重印)
的现行版本并没有规定雇主必须同意多方仲裁。因此，这还需在单独的条款和文件中规定，该条款和文件与承包商和分包商之间的多方仲裁协议书配套使用。
起草雇主、承包商和分包商之间争端仲裁的任何条款和协议是一件复杂的事情。因此，根据主合同中
解决争端的条款起草一个用于解决这些争端的多方仲裁条款，除了考虑其他因素之外，还应考虑以下事宜：
(1) 多方仲裁须经雇主、承包商和分包商同意(如上所述)。
(2) 多方仲裁程序必须与主合同中的仲裁程序相一致。主合同要求根据第67条的规定将争端提交工程师作为仲裁的前提条件。
(3) 必须对条款的措词进行检查，以便确定何时分包合同的争端与主合同的争端足够类似而按照主合同提交仲裁。例如，是否能够说下述争端可按主合同提交仲裁？即它是与主合同有关或由之引起的且“涉及分包工程”或提出“与分包合同有共同的法律和事实”的争端。
(4) 作为一种实际情况，某一方(也许是承包商)可能被授权决定何时检查才能满足要求，即两合同中的争端何时被认为足够相似，以便有理由根据主合同一并仲裁。如果某一方没有被授予这种权力，该争端常常由管辖法院进行裁定，因而导致长时间的拖延。
(5) 应对在上述仲裁程序中允许审理的两个争端所必须采取的方式作出决定(例如通知其他各方)。
(6) 应对何时允许共同审理两个争端作出决定，是在任何主合同程序中任命仲裁员之前，还是更早一
些？
(7) 应对在多方仲裁程序中最多参与方的数目作出决定：
(a) 从横向说，与项目有关的承包商的所有分包商，
以及
(b) 从纵向说，三包商、四包商和再向下分包的分包商等。
如果除雇主、承包商、分包商之外，任何多方仲裁还包括其他方，参与仲裁程序的所有各方必须同意其他方参加。
(8) 到目前为止，还没有任何国际仲裁章程能够令人满意地阐述多方仲裁问题(例如，国际商会(ICC)
或联合国国际贸易法委员会(UNCIRAL ) ) o
以上没有提到根据分包合同的争端解决条款以多方仲裁方式解决主合同争端的可能性，但与上述说明相类似的考虑应适用。
作为多方仲裁的替代方案，合同双方可能希望规定单独的主合同仲裁和分包合同仲裁，但可以安排一些或所有的仲裁员都出席两个仲裁程序。
第22条
如需向指定的分包商付款，承包商和分包商应就涉及暂定金额所支付的外币比例或数额问题达成协议。
如果承包商已要求分包商在报价书中写明使用单一货币，但在支付时使用多种货币，分包商应说明他
要求支付的其他货币的比例或数额。同时，承包商和分包商应就适用于计算上述支付货币的比例或数额、费率或汇率达成协议。进一步的增加或修改可能是必要的，这取决于主合同条款第二部分的内容。
什么是FIDIC合同条件？简述其发展过程及最新FIDIC合同条件 FIDIC合同文本介绍 为了保证交易的顺利进行，多数国家或地区政府、社会团体和国际组织都制定了有标准的招投标程序、合同文件、工程量计算规则和仲载方式告示。使用这些标准的招投标程序、合同文件，便于投标人熟悉合同条款，减少编制投标文件时所考虑的潜在风险，以降低报价。发生争议的时候，可以执行合同文件所附带的争议解决条款来处理纠纷。标准的合同条件能够合理公平的在合同双方之间分配风险和责任，明确规定了双方的权利、义务，很大程度上避免了因不认真履行合同造成的额外费用支出和相关争议。FIDIC作为国际上权威的咨询工程师机构，多年来所编写的标准合同条件是国际工程界几十年来实践经验的总结，公正的规定了合同各方的职责、权利和义务，程序严谨，可操作性强。如今已在工程建设、机械和电气设备的提供等方面被广泛使用。现简要介绍FIDIC合同条件的发展过程和新版（99版）合同条件的适用范围等情况。 编辑本段一、FIDIC合同文件的发展 1957年，FIDIC与国际房屋建筑和公共工程联合会[现在的欧洲国际建筑联合会（FIEC）]在英国咨询工程师联合会（ACE）颁布的《土木工程合同文件格式》的基础上出版了《土木工程施工合同条件（国际）》（第1版）（俗称“红皮书”），常称为FIDIC条件。该条件分为两部分，第一部分是通用合同条件，第二部分为专用合同条件。1963年，首次出版了适用于业主和承包商的机械与设备供应和安装的《电气与机械工程标准合同条件格式》即黄皮书。1969年，红皮书出版了第二版。这版增加了第三部分，疏浚和填筑工程专用条件。1977年，FIDIC和欧洲国际建筑联合会（FIEC）联合编写Federation Internationale Europeenne de la Construction(巴黎)，这是红皮书和第三版。1980年，黄皮书出了第二版。同时出版的还有黄皮书第三版《电气与机械工程合同条件》，分为三个独立的部分：序言，通用条件和专用条件。1995年，出版了橘皮书《设计-建造和交钥匙合同条件》。以上的红皮书（1987）、黄皮书（1987）、橘皮书（1995）和《土木工程施工合同-分合同条件》、蓝皮书（《招标程序》）、白皮书（《顾客/咨询工程师模式服务协议》）、《联合承包协议》、《咨询服务分包协议》共同构成FIDIC彩虹族系列合同文件。1999年9月，FIDIC出版了一套4本全新的标准合同条件：《施工合同条件》（新红皮书）的保称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Consrtuction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）；《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）的名称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract forPlant and Designed-Build for Electrlcal and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。《EPC/交钥匙项目合同条件》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey）—银皮书（Silver Book）。FIDIC还编写了适合于小规模项目的《简明合同格式》（Short Form of contract）—绿皮书（Green Book）。
第十章 FIDIC工程施工合同条件 第一节 FIDIC合同条件概述 一、 FIDIC组织简介 FIDIC是“国际咨询工程师联合会”的缩写。该组织在每个国家或地区只吸收一个独立的咨询工程师协会作为团体会员，至今已有60多个发达国家和发展中国家或地区的成员，因此它是国际上最具有权威性的咨询工程师组织。我国已于1996年正式加入FIDIC组织。 二、 FIDIC合同条件简介 为了规范国际工程咨询和承包活动，FIDIC先后发表过很多重要的管理性文件和标准化的合同文件范本。目前作为惯例已成为国际工程界公认的标准化合同格式有适用于工程咨询的《业主～咨询工程师标准服务协议书》；适用于施工承包的《土木工程施工合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《设计～建造与交钥匙合同条件》和《土木工程分包合同条件》。1999年9月，FIDIC又出版了新的《施工合同条件》、《工程设备与设计～建造合同条件》、《EPC交钥匙合同条件》及《合同简短格式》。这些合同文件不仅被FIDIC成员国广泛采用，而且世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等金融机构也要求在其贷款建设的土木工程项目实施过程中使用以该文本为基 础编制的合同条件。
这些合同条件的文本不仅适用与国际工程，而且稍加修改后同样适用于国内工程，我国有关部委编制的适用于大型工程施工的标准化范本都以FIDIC编制的合同条件为蓝本。 （一）土木工程施工合同条件 《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本，也是其它几个合同条件的基础。该文本适用于业主（或业主委托第三人）提供设计的工程施工承包，以单价合同为基础（也允许其中部分工作以总价合同承包），广泛用于土木建筑工程施工、安装承包的标准化合同格式。土木工程施工合同条件的主要特点表现为，条款中责任的约定以招标选择承包商为前提；合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式。 （二）电气与机械工程合同条件 《电气与机械工程合同条件》适用于大型工程的设备提供和施工安装，承包工作范围包括设备的制造、运送、安装和保修几个阶段。这个合同条件是在土木工程施工合同条件基础上编制的，针对相同情况制定的条款完全照抄土木工程施工合同条件的规定。与土木工程施工合同条件的区别主要表现为：一是该合同涉及的不确定风险的因素较少，但实施阶段管理程序较为复杂，因此条目少款数多；二是支付管理程序与责任划分基于总价合同。这个合同条件一般适用于大型项目中的部分工程。
学习FIDIC施工合同的心得体会 FIDIC合同条件是在国际工程承包活动中享有权威地位，被称为“土木工程合同的圣经”。随着中国加入WTO后中国建筑市场的扩大开放以及对外承包工程的需要，我国的众多工程项目将按照国际惯例采纳FIDIC合同条件。 要理解FIDIC合同的特点和理论基础。FIDIC合同的最大特点是：“程序公开，公平竞争，机会均等”。FIDIC合同的理论基础是：承包商可以不考虑自己不知道的事情，例如：材料的上涨、下降或不可抗力以及政府法令修改造成的费用变更等导致损失的因素。我们做投标报价的时候，要具体项目具体分析（包括工程市场，劳务市场，交际礼仪，合同条件，以及政治、经济、宗教、外汇政策等等，“以供领导决策只用”），尽量做到合理报价。 要在合同、企业管理上下功夫，中医安全、注意质量。纠正观念的差异，一般说来绝对不提倡“超质量标准，提前工期“，单更不允许偷工减料，要讲规范，多看图纸，要仔细研究合同，以合同书跟业主进行交流和合作。 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文译为“菲迪克”。他的总部设在瑞士洛桑。FIDIC是一种先进的合同管理形式，是集工业发达国家土木建筑上百年的经验，是把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的合同条件。它的合同条件一般分为通用合同条件和专用合同条件两部分组成。 通用合同条件大致划分为：涉及权利义务的条款，涉及费用管理的条款，涉及工程进度控制的条款，涉及质量控制的条款和涉及法规
性的条款五大部分。其中的25大项分别是：定义与解释、工程师及工程师代表、转让与分包、合同文件、一般义务、劳务、材料、工程设备和工艺、暂时停工、开工和误期、变更、添加和省略、索赔程序、承包商的设备、临时工程和材料、计量、暂定金额、制定的分包商、证书与支付、补救措施、特殊风险、解除履约合同、争端的解决、通知、业主的违约、费用和法规的变更、货币与汇率。当然，还有考虑补充的条款，如贿赂、保密、关税和税收的特别规定等。 仅有通用合同条件还是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，还必须考虑工程的具体特点和所在地区的情况予以必要的变动。专用合同条件中的条款的出现可能是基于以下原因：(1)在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步说明的信息，如果没有这些信息，则合同条件就不完整。（2）在通用合同条件中说到专用合同条件中可能包含有补充材料的地方。但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失琦完整性。（3）工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款；（4）工程所在国的法律或特殊环境要求通用合同条件所含的条款有所变更。 国际承包工程行业涉及到的FIDIC合同包括以下几种：红色封皮主要是土木施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》，海外通常叫红皮FIDIC合同；黄色封皮是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》，常叫黄皮FIDIC合同；白色封皮是涉及咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师模式协议》，也叫白皮FIDIC 合同；另外，交钥匙项目专用的一个橙皮的FIDIC合同，正式名称为
FIDIC合同条件体系及应用方式 摘要： FIDIC合同被称为“国际工程行业的圣经，是国际工程咨询业通用的语言”，FIDIC所制定的工程建设项目管理的合同范本已被联合国有关组织和世行、泛美开发银行、亚行等绝大多数国际金融组织及其成员国普遍承认和采用，具有广泛而深刻的影响，是相关行业的国际规则。FIDIC合同已成为工程招投标、工程咨询、工程项目管理和工程承包合同管理的重要依据。我国出台的建设工程施工合同（示范文本）分别参照、等同和等效采用了FIDIC合同的模式。1996年中国工程咨询协会加入国际咨询工程师联合会（FIDIC）,成为正式会员。FIDIC 授权中咨协会翻译出版了大量的FIDIC文献。 本文介绍了FIDIC组织、FIDIC合同条件体系及其最新发展，讨论了FIDIC合同条件的应用方式，强调了学习FIDIC合同条件的意义和重要性。 关键词：FIDIC；合同条件；合同管理 绪论 为了保证交易的顺利进行，多数国家或地区政府、社会团体和国际组织都制定了有标准的招招标程序、合同文件、工程量计算规则和仲载方式告示。使用这些标准的招投标程序、合同文件，便于投标人熟悉合同条款，减少编制投标文件时所考虑的潜在风险，以降低报价。发生争议的时候，可以执行合同文件所附带的争议解决条款来处理纠纷。标准的合同条件能够合理公平的在合同双方之间分配风险和责任，明确规定了双方的权利、义务，很大程度上避免了因不认真履行合同造成的额外费用支出和相关争议。 FIDIC作为国际上权威的咨询工程师机构，多年来所编写的标准合同条件是国际工程界几十年来实践经验的总结，公正的规定了合同各方的职责、权利和义务，程序严谨，可操作性强。如今已在工程建设、机械和电气设备的提供等方面被广泛使用。 改革开放后，我国一些大型国际工程采用FIDIC条款进行管理，如鲁布革引水系统工程和世界银行贷款项目京、津、塘高速公路采用FIDIC条款第三版；二滩水电站采用FIDIC 条款第四版.这些项目在建设周期、工程质量和投资控制等方面均收到理想效果.二滩水电站由于采用FIDIC条款节省建设资金5.5亿元人民币.FIDIC条款第四版的《应用指南》指出，只要把专用条款中的条款结合工程项目所在地的特点和工程的专业特点进行编写，同样适用于国内工程的施工承包合同。 1 FIDIC即是国际咨询工程师联合会（Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils），它于1913年在英国成立。第二次世界大战结束后FIDIC发展迅速起来。至今已有60多个国家和地区成为其会员。中国于1996年正式加入。FIDIC是世界上多数独立的咨询工程师的代表，是最具权威的咨询工程师组织，它推动着全球范围内高质量、高水平的工程咨询服务业的发展。 FIDIC下设2个地区成员协会：FIDIC亚洲及太平洋成员协会（ASPAC）；FIDIC非洲成员协会集团（CAMA）。FIDIC还设立了许多专业委员会，用于专业咨询和管理。如业主/咨询工程师关系委员会（CCRC）；合同委员会（CC）；执行委员会（EC）；风险管理委员会（ENVC）；质量管理委员会（QMC）；21世纪工作组（Task Force 21）等。
FIDIC合同条件下的施工管理 (总分：71.00，做题时间：90分钟) 一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：35，分数：35.00) 1.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。 （分数：1.00） A.不应返还保留金 B.应退还一半保留金 C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半√ D.应全部退还保留金 解析： 2.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 （分数：1.00） A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度√ D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 解析： 3.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。 （分数：1.00） A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任√ 解析： 4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。 （分数：1.00） A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告√ D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告 解析： 5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 （分数：1.00） A.不利的气候条件√ B.招标文件未说明的污染 C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰 解析： 6.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 （分数：1.00） A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
FIDIC施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：
1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版） 2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC合同系列文件。历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。 2017年第二版编制原则 FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化 2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条[业主和承包商索赔]和第21条[争议和仲裁]，打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。 一、工程师 在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。另一方面，仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师，特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。第二，与业主和承包商单独地或共同地进行磋商，鼓励业主和承包商进行谈论，尽可能就索赔问题达成一致。第三，严格遵守达成协议或
内容提要 一、施工合同条件简介； 二、施工合同中的部分重要概念； 三、风险责任的划分 四、施工阶段的合同管理 五、竣工阶段的合同管理 六、缺陷通知期阶段的合同管理 一、施工合同条件简介 FIDIC(国际咨询工程师联合会)在1999年出版了《施工合同条件》范本。新范本在维持《土木工程施工合同条件》(1988年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订。新的版本有以下几方面的重大改动： 1．合同的适用条件更为广泛 FIDIC在《土木工程施工合同条件》基础上编制的《施工合同条件》不仅适用于建筑工程施工，也可以用于安装工程施工。 2．通用条件条款结构改变 通用条件条款的标题分别为：一般规定；业主；工程师；承包商；指定分包商；职员和劳工；永久设备、材料和工艺；开工、延误和暂停；竣工检验；业主的接收；缺陷责任；测量和估价；变更和调整；合同价格和支付；业主提出终止；承包商提出暂停和终止；风险和责任；保险；不可抗力；索赔、争端和仲裁20条247款。比《土木工程施工合同条件》的条目数少，但条款数多，克服了合同履行过程中发生的某一事件往往涉及排列序号不在一起的很多条款，使得编写合同、履行管理都感到很繁琐的缺点，尽可能将相关内容归列在同一主题下。 3．对业主、承包商双方的权利和义务作了更严格明确的规定 4．对工程师的职权规定得更为明确 ①通用条款内明确规定，工程师应履行施工合同中赋予他的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力。②如果要求工程师在行使施工合同中某些规定权力之前需先获得业主的批准，则应在业主与承包商签订合同的专用条件的相应条款内注明。合同履行过程中业主或承包商的各类要求均应提交工程师，由其作出“决定”；除非按照解决合同争议的条款将该事件提交争端裁决委员会或仲裁机构解决外，对工程师作出的每一项决定各方均应遵守。业主与承包商协商达成一致以前，不得对工程师的权力加以进一步限制。通用条件的相关条款同时规定，每当工程师需要对某一事项作出商定或决定时，应首先与合同双方协商并
FIDIC合同条件下的施工索赔 关键词：FIDIC合同条件施工索赔 在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔(Construction claim)被作为一个独立的主题——索赔程序(Procedu re for claims)，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商(Contractor)来讲，施工索赔工作十分关键。 笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践体会，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。 1索赔的发生和分类 1.1索赔的起因 在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列： (1)风险分担不均。这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情形下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，补偿各种风险引起的缺失。这确实是工程索赔中承包商(Co ntractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的缘故。 (2)施工条件变化。土建工程施工与地质条件紧密有关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有体会的承包商也无法事前预料。因此施工条件的专门变化必定会引起施工索赔。 (3)工程变更(Variations)。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ—Bill of quantities)中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。所有这些情形，承包商都可提出索赔要求，以补偿自己不应承担的经济缺失。 (4)工期拖延(Construction delay)。施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常显现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费(Liquidated da
新版《菲迪克（FIDIC）合同条件和指南》及其权威解释 素有工程合同“圣经”之称的菲迪克条款，继2002年在机械工业出版社出版了4本最新版《菲迪克（FIDIC）合同条件》中英文对照本后，众望已久的新版《菲迪克（FIDIC）合同指南》中英文对照本也于今年6月正式出版。至此菲迪克整套新版合同范本和应用指南中译本已全部出齐。这是我国投资建设领域人们关心的一件大事。它将推动我国工程项目管理迈向国际标准，走上新的台阶。 新版《菲迪克（FIDIC）合同条件》具有以下突出特点： 一、继承几十年经验，全面改进。 菲迪克作为国际工程咨询业权威性组织，其制订的《土木工程施工合同条件》（红皮书）和《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）等在国际通行已半个世纪。这次新版认真吸取了过去的经验，加入新的理念，做了彻底改写。更好地适应可持续发展和协调保护业主，承包商及社会公众各方利益的需要。菲迪克认为，这次改版，不是原来几本合同条件的修订版，而是全新版本，所以称为1999年第一版。 二、几种合同范本体现不同的工程承包和项目管理模式。 改变过去以工程类型冠名，按适用的工程类型划分合同条件的旧模式。采用按不同的工程承包和项目管理模式划分合同条件。如： 1、《施工合同条件》（新红皮书），适用于业主提供设计；承包商负责设备材料采购和施工，咨询工程师监理，按图纸估价，按实结算，不可预见条件和物价变动允许调价。是一种业主参与和控制较多，承担风险也较多的合同格式。 2、《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书），适用于承包商负责设备采购、设计和施工，咨询工程师监理，总额价格承包，但不可预见条件和物价变动可以调价，是一种业主控制较多的总承包合同格式。
FIDIC 土木工程施工分包合同条件 FIDIC 国际咨询工程师联合会 土木工程施工分包合同条件 （第1版1994年） 第一部分通用条件 第二部分特殊应用条件编制指南 附报价书及协议书格式 （与1992年再次修订重印的《土木工程施工合同条 件》1987年第4版配套使用） 刘英刘尔烈李长燕译 何伯森周可荣张水波校 中国建筑工业出版社 FIDIC授权书 FIDIC authorizes Prof．Bosen He， Chairman， Management Engineering Department， Tianjin University．Tianjin City, P.R．China，to translate into Chinese and to publish the following FIDIC documents： Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction 1994 （for use in conjunction with the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction，4th edition 1992 reprint） The responsibility for the quality of the Chinese translation remains with the Translators and Revisors The English version of the Conditions of Contract is the official version and copies of that copyrighted version can be obtained from FIDIC．FIDIC accepts no responsibility for the Chinese translation．
施工合同条款 多边发展银行协调版 通用条款 2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 FIDIC 2010版权所有 国际工程师联合会
通用条款目录 1 一般规定 1.1定义 1.2解释 1.3通信交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 1.6合同协议 1.7权益转让 1.8文件的照管和提供 1.9拖延的图纸和指示 1.10业主使用承包商文件 1.11承包商使用业主的文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共通过的和各自的责任 1.15银行检查和审计 2业主 2.1进入现场的权力 2.2许可，执照,或批准 2.3业主的人员 2.4业主的资金安排 2.5 业主的索赔 3 工程师 3.1 工程师的职责和权力 3.2 工程师的授权 3.3 工程师的指示 3.4 工程师的撤换 3.5 决定 4 承包商 4.1 承包商的一般义务 4.2 履约担保 4.3 承包商的代表 4.4 分包商
4.5 分包合同利益转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全程序 4.9 质量保证 4.10 现场数据 4.11 中标合同金额的充分性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线（进厂通路） 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 保护环境 4.19 电，水，气 4.20 业主的设备和免费提供的材料4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场作业 4.24 化石 5 指定的分包商 5.1 指定分包商的定义 5.2 对指定的反对 5.3 给指定分包商的支付 5.4 付款证据 6 职员和劳工 6.1 职员和劳工的雇佣 6.2 工资标准和劳动条件 6.3 为业主服务的人员 6.4 劳动法 6.5 工作时间 6.6 为职员和劳工提供的设施 6.7 健康和安全 6.8 承包商的监督 6.9 承包商人员 6.10 承包商人员和设备的记录 6.11 妨碍治安的行为 6.12 外国职员和劳工 6.13 食物供应 6.14 水供应 6.15 病虫害治理措施 6.16 酒或药品
新编FIDIC合同条件应用中的几个实践性问题 冯松林 FIDIC是法语国际咨询工程师联合会法文的缩写。该组织是由英国、法国、比利时等三个欧洲境内咨询工程师协会于1913年创立，组建联合会的目的是共同促进成员协会的职业利益，向其他成员协会传播有益信息。1949年后英、美、澳大利亚、加拿大等国相继加入，现有60多个成员国，下设欧共体分会，北欧成员分会，亚太地区分会，非洲成员分会。总部设在瑞士的洛桑。1996年，中国工程咨询协会正式加入菲迪克(FIDIC)组织。 FIDIC合同条件它虽然不是法律，也不是法规，但它是全世界公认的一种国际惯例。它伴随着世纪的进程经历了从产生到发展、不断完善的过程。FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年作了两次修改，习惯对1988年版称为第4版。1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见，在继承以往四版优点的基础上进行重新编写（下称新编FIDC合同条件）。中国工程咨询协会根据菲迪克授权书进行编译、出版，机械工业出版社于2002年5月首次印刷FIDIC合同条件第1版（中、英文对照）。 新编FIDIC合同一套四本：《施工合同条件》、《生产设备和设计—施工合同条件》、《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
与《简明合同格式》。此外FIDIC组织为了便于雇主选择投标人、招标、评标，出版了《招标程序》，由此形成一个完整的体系。笔者结合从事FIDIC合同条件法律服务的实践，在此提出新编FIDIC合同条件在中国应（适）用中的几个实践性问题，赐教于同仁。 一、新编FIDIC合同条件的应用选择 （一）新编的FIDIC合同条件与旧版本的应用选择 新编《施工合同条件》，用于由雇主或其他代表工程师设计的建筑或工程项目。由承包商按照雇主提出的设计进行工程施工，但该工程可以包含由承包商设计的土木、机械。电气和构筑物的某些部分。《施工合同条件》由通用条件、专用条件编写指南投标函、合同协议书和争端裁决协议书格式构成。通用条件与专用条件各20条。通用条件20条共158款（款下所设的项略），另附录争端裁决协议书一般条件。通用20条款目录分别是：1、一般规定〔1.1定义，1.2解释，1. 3通信交流，1.4法律和语言，1.5文件优先次序，1.6合同协议书，1. 7权益转让，1.8文件的照管和提供，1.9延误的图纸或指示，1.10雇主使用承包商文件，1.11承包商使用雇主文件，1.12保密事项，1.13遵守法律，1.14共同的和各自的责任〕；2、雇主〔2.1现场进入权，2.2许可、执照或批准，2.3雇主人员，2.4雇主的资金安排，2.5雇主的索赔〕；3、工程师〔3.1工程师的任务和权力，3.2由工程师的付托，3.3工程师的指示，3.4工程师的替换，3.5确定〕；4、承包商[4.
fidic施工分包合同条件 篇一：FIDIC条款《土木工程施工分包合同条件》摘要 FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商，或与业主选择的指定分包商签订的合同。分包合同条件的特点是，既要保持与总包合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致，又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。 一、分包工程的合同责任 分包工程属于总包合同内承包商对业主承担义务承包范围内的工作，双方在合同中约定相互之间的权利义务，但它又是承包商与分包商签订合同的标的物，分包商仅对承包商承担合同责任。由于分包工程同时存在于总包、分包两个合同内的特点，承包商又居于两个合同当事人的特殊地位，因此承包商会将总包合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商。 1.分包工程的合同价格 承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中指明的价格。 2.分包合同的订立 在邀请分包商报价及签定合同时，为了能让分包商合理
预计分包工程施工中可能承担的风险，以及分包工程的施工满足总包合同要求顺利进行，应使分包商充分了解在分包合同中应承担的义务。承包商除了提供分包工程的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供总包合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节。承包商应允许分包商查阅总包合同，或应分包商要求提供一份总包合伺副本。但以上允许查阅和提供的文件，不包括总包合同中承包商的工程量报价单及报价细节。因为在总包合同中分包工程的价格是承包商合理预计风险后，在自己的施工组织方案基础上对业主进行的报价，而分包商则应根据对分包合同的理解向承包商报价。此外，承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任，应收取相应的分包管理费，并非将总包合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于总包合同中所约定的该部分工程价格。 3.划分分包合同责任的基本原则 （1）保护承包商的合法权益不受损害。分包合同条件中包括了以下条款： 1）分包商应承担并履行与分包工程有关的总包合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据总包合同要求承包商负责的损害赔偿或