施工劳务协议

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方（总包方）：

乙方（施工方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成江苏极地熊冷链东区光伏发电项目的电气系统安装等工作，经双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条总则

一、工程名称：江苏极地熊冷链东区光伏发电项目

二、工程地点：南京市江宁区苍穹路6号

1.项目施工地：南京市江宁区苍穹路6号

三、工程范围：

1.安装施工劳务分包，具体内容：支架及组件安装、电缆敷设、桥架安装、汇流箱安装、逆变器安装、接地工程施工，甲供材料的卸货、二次倒运。安装部分电气单体调试等。

不允许有组件损耗，组件隐裂率为千分之三（按照组件块数计算）。

2、施工过程中甲方有权根据工程需要增、减或变更乙方承包范围内工作内容及工程量，乙方必须执行且不得提出异议及合同约定以外的费用补偿，工程造价按本合同相关条款的约定增加或核减。

3、如因乙方工期严重滞后致使甲方不能接受、或施工过程中的工程质量问题乙方拒绝或拖延整改和返工，或乙方拖欠民工工资被投诉或民工因工资问题聚众闹事乙方未有效制止等原因，甲方有权视其情况减少乙方承担施工的工程范围和内容或工程量，乙方须无条件接受，由此造成甲方和乙方的经济损失和相关责任均由乙方承担。

四、工程造价：

1.本工程按单瓦固定单价结算。安装，电气固定单瓦价格为： 0.2 元/瓦（小写）,每瓦人民币贰角（大写）即 20 万元/MWP.固定单价不因任何原因而改变。

第二条工程期限

开工日期：；竣工日期：前施工完毕。

在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

一、因不可抗力原因被迫停工；

二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

三、若遇阴雨天气导致工程无法正常施工的需顺延工期。

第三条施工准备

甲方在开工前应向乙方提供所有工程设计图纸壹份并与施工单位进行工程设计交底。

第四条物资供应

一、本合同全部所需材料由甲方供应：甲方提供的设备包括组件、支架、汇流箱、逆变器、光伏专用线缆、交流线缆、通讯柜、并网柜、MC4连接器等；项目所需辅材材料：电缆桥架及附件、电气辅材（例如：电缆接头（3M\ABB\长缆）、通讯线缆\光纤（远东\上上）、二次电缆光纤（中天\亨通\长飞）、接地系统（钢材、镀锌钢管、镀锌扁铁）、PVC线管及配套附件（中材/公元）、等均由甲方供应。

二、甲方所提供的电气设备在项目现场的二次运输、储存、保管由乙方负责，若因乙方原因导致了甲方所提供的电气设备出现损坏、灭失的，乙方应当按照甲方所提供的电气设备的市场价格予以赔偿，由此造成工期延误的，不予延长。

三、由甲方负责提供的材料和设备，未按期到达现场导致工期延误，因此造成的损失由甲方赔偿，所产生的经济损失因项目情况而定。如因甲方原因导致乙方待工或停工以及其它变更产生的费用由甲方赔偿。

第五条工程款结算

一、电气项目工程竣工，乙方送交竣工验收报告后，甲方出具项目书面验收意见，工程实际竣工日期按甲方签订验收合格单日期为准。

二、付款时间及方式：

1、预付款：合同签订后7日内甲方向乙方支付合同总价的 20 %作为预付款；

2、进度款：按30个施工日完成的施工量计算，月结进度付到 70 %，5天内付清。

3、余额款：本施工范围内项目验收合格后一个月内付清工程余款100%。

付款方式：电汇或银行承兑。

第六条施工与设计变更

在组织施工过程中，严格按甲方的施工规范要求及图纸施工，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应填写工程变更单，经甲方盖章确认后生效，验收时由乙方提供，甲方在验收时对预算外所增加的工程一并签收，增加工程量按预算书报价计算付给乙方。若设计出现变更，导致《工程量清单报价表》量变更，增加或减少费用在总施工费用3%内，甲乙双方自行消化，不作变更，最终以综合单瓦价格结算；若变更增加或减少费用大于总施工费3%，甲乙双方按照变更费用减去总费用的3%金额后核增或核减。

第七条竣工验收、结算与保修项基本原则

一、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和其他洽商记录。

二、因乙方施工原因造成的项目所在建筑物屋面漏水等其他相关问题，所产生的费用及责任由乙方负责。如因上述问题导致甲方向项目所在建筑物所有权人进行赔偿的，甲方有权就该等赔偿向乙方索赔，如甲方索赔时尚有部分合同款项未予支付，则甲方有权从尚未支付的款项中将赔偿金予以扣除。该条约定的效力不因本合同质保期的结束或者本合同的终止而终止。

四、甲方材料乙方负责现场签收，并负责妥善保管。

第九条违约及争议解决

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以实际竣工验收合格日期计算，每逾期一天，乙方应按该项工程项目总造价的0.5%每天的违约金偿付给甲方；若工程逾期竣工超过合同约定时间7天(含7天)，乙方应再偿付甲方合同总金额的5%的违约金，造成甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿。

二、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，每逾期一天，甲方应按该项工程项目总造价的0.5%每天的违约金偿付给乙方；若在合同约定时间内甲方未按照合同约定时间付款7天(含7天)，甲方应再偿付乙方合同总金额的5%的违约金。

三、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，根据双方中的任何一方当事人的请求，可以提交合同签订地的人民法院审理。

第十条工程负责人和责任承担

一、甲、乙双方共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续及其他事宜。