建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、
工程物探]
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘查人编填）
勘查证书等级：级
发包人：公司
勘查人：公司
签订日期：2010年月日
中华人民共和国建设部
监制
中国工商行政管理局
发包人：公司
勘察人：公司
发包人委托勘察人承担路地块（约亩）地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工验收等一切配合服务工作任务。
根据《中华任命共和国合同法》及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：按图纸说明范围等。
1.4工程勘察任务委托文号、日期：
1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求：严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求（类型、件数、次数）等。
1.6承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。1.7预计勘察工作量：承包范围自行现场勘查确定。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1担供本工程批准文件〈复印件〉，以及用地〈附红线范围〉、施工、
勘察许可等批件〈复印件〉。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮助。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式：4.1开工及提交勘察成果资料的时间：
4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工，2010年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等〉时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准按2002年国家勘察定额
计取费用，按甲乙双方共同认可的“实际完成工作量结算”计取收费。
4.2.2本工程勘察费每米综合单价为元，暂定总勘探进尺深
度为米，合同预算总价为元（大写：元整），提交勘察成果资料后10天内，发包人应支付至结算工程勘查费用的80%，其余20%待工程竣工验收备案后15天内付清。第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋葬物，若应为提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋葬物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的
工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期，顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见
6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委
托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用，或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100％并承担由此给发包人造成的连带损失。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金：已进行勘察
工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额80％的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条：其它约定事项：结算取费标准按2002年国家勘察定额80%取费，结标按实际工作量结标
1. 地质勘探要求
1.1查明工程范围内的地层岩性、物理力学指标。包括天然容重、孔隙比、含水量、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、内摩擦角∮、凝聚力c、渗透系数、标贯锤击数、承载力标准值。
1.2查明地下水类型、埋藏深度和水位化幅度及渗透性，提交水质分析报告。分析地下水对地道开挖、基坑开挖、基底隆起和支护结构受力状态的影响。
1.3地震烈度及地震液化层以及评价。
1.4其余按有关勘测规范要求执行。
1.5钻孔平面布置及测点见附图。
2. 应提交资料：
2.1按钻孔平面布置图所示的剖面提交地质剖面图及电子文件
2.2勘察报告书。
2.3预算费用组成附件。
第九条：本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁
（二）依法向发包人所管辖地人民法院起诉
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式陆份，发包人肆份，勘察人贰份。
发包人名称：勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月日
xxx工程勘测定界合同 工程名称： 工程地点：广州市白云区 委托方合同编号：云建【20XX】-xxx勘定 受托方合同编号： 委托方：广州市白云区建设工程管理中心受托方： 签订日期：20XX年月日
委托方（甲方）：广州市白云区建设工程管理中心 受托方（乙方）： 甲方委托乙方承担xxx工程勘测定界，工程地点为广州市白云区。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。 第一条测绘项目基本情况： 第二条土地测绘内容： 甲方委托乙方对上述地点进行下列第 1 项测绘工作。 1.土地勘测定界测绘； 2.日常地籍测绘； 3.地图数字化； 4.其他：。第三条执行技术标准： 第四条测绘项目费用 1.取费依据：《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3号）、《测绘生产费用定额及有关细则》 （财建[2009]17号）；
3. 测绘项目费用及支付方式: 本合同测绘项目费用暂定为￥元（大写：人民币），支付方式如下：（1）本合同签订后三日内，甲方按资金拨付程序向乙方支付本合同价款的20％，费用为人民币元； （2）乙方完成勘测定界工作，提交勘测定界成果并经甲方审查并原则通过后五日内，甲方按资金拨付程序向乙方支付本合同价款的40%，费用为人民币元； （3）勘测定界成果经相关部门审核，并提交土地主管部门用于征地报批工作，由甲方按资金拨付程序向乙方支付本合同价款的20%，费用为人民币元。 （4）办理完相关结算手续后一次性付清余款，最终结算价以有关部门审定为准。 （5）合同价款为含税价，每次请款时，乙方应同时提供请款金额等额发票给甲方。 （6）甲方在约定的支付时间内向财政支付部门申请付款，视为甲方按时付款，乙方不得追究甲方逾期付款的违约责任。 第五条测绘项目完成工期及测绘成果提交 1.乙方自收到甲方预付测绘项目费用的次日起开始计算工期，工期为日历天。 2.由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的，乙方向甲方提交测绘项目成果的时间相应顺延。 第六条甲方的权利和义务 1.甲方应具备委托测绘主体资格。 2.甲方应如实填写本合同测绘项目基本情况和向乙方提交相关委托测绘资料，并确保其真实、合法、有效、完整、准确，否则，由此引起的一切法律责任由甲方自行承担。 3.现场测绘时，甲方应保证乙方顺利进场工作，提供必要的工作、生活条件，测绘时应现场指界并签字确认，如另授权委托代理人现场指界的，还须提供代理人身份证明及指界委托书。 4.甲方应按约定支付测绘项目费用，并依约定时间按时领取测绘成果。
XX地质勘察工程合同 合同编号： 工程名称：XX地质勘察工程 工程地点：XX 勘察证书等级：XX 发包人：XX置业有限公司 勘察人： XX有限公司 签订日期：XX
XX地质勘察工程合同 发包人：XX置业有限公司 勘察人：XX有限公司 发包人委托勘察人承担XX 的岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工 程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：XX地质勘察工程。 1.2工程建设地点：XX 1.3工程规模、特征：XX 1.4工程勘察任务委托文号、日期： / 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按照现行《岩土工程勘察规范》、《高层建筑岩土工程勘察规程》、、《建筑抗震设计规范》等相关规范执行。 1.6承接方式：全费用综合单价包干。即在承包范围内，承包人包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包各项税费、若不涉及设计变更或发包人要求增减工作内容的，本全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的施工图纸范围内工程内容和本合同约定的工作内容的相关费用。 1.7预计勘察工作量：钻探 11F 以下暂定 2375 米；钻探 11F 以上暂定 3645 米；静力触探暂定 4700 米。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程相关批复文件。 2.2提供碧桂园?翡翠湾北地块勘探点平面布置图、建筑总平面布 置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4发包人提供上述资料时，如需勘察人配合的，勘察人应积极配合；除以上文件资料以外的其他任何资料均由勘察人负责并承担相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责，勘 察人需根据发包人要求提交勘察中间成果报告。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 2016 年 3 月 1 日开工，2016 年 3 月 6 日提交勘察中间成果报告， 2016 年 3 月 10 日提交勘察成果资料，具体开工时间以发包人签发开工令时间为准。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2合同价款及付费 合同价款暂定金额（大写）人民币 XX元整（小写）￥ XX 元【全费用综合包干单价表详见本 合同附件 1】 4.2.1工程款支付：本工程无预付款；勘察工作外业结束并提供合格的勘察成果资料后 15 个日历天内向勘察人支付至合同暂定价款的80%;地质勘察报告经政府部门审核通过且按实结算完成后，发包人
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察设计合同
编号：FS-DY-20860 勘察设计合同 编号：勘字____号 订立合同建设单位（____）与勘测单位（____建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________
第五条取费标准按中财委（____）财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料
GF—2016—0203 合同编号：____________ 建设工程勘察合同 （示范文本）
住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同
权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细
甲方（委托人）： 法定代表人： 乙方（受托人）： 法定代表人 受托人测绘资质等级： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》等有关法律法规，经双方协商一致，就甲方委托乙方对项目勘测定界相关事宜签订本合同，以资共同信守。 第1条测绘项目和地理位置 1.1 测绘项目名称：项目勘测定界; 1.2 测区地点：； 第2条执行技术标准 2.1 《土地勘测定界规程》TD/T 1008-2007； 2.2 《土地利用现状调查技术规程》TD/T 79298-1995； 2.3 《城镇地籍调查规程》TD/T 1001-93； 2.4 《土地利用现状分类》和《全国土地分类》（试行）。 第3条勘测定界费支付方式 3.1 费用支付方式： 合同签订后甲方向乙方支付人民币元预付款，当勘测定界工作完成后，乙方向甲方提供勘界成果并经甲方验收合格后，甲方向乙方一次性支付剩余价款人民币（大 写）（￥元）。 第4条应交付的勘测定界成果
第5条测绘项目完成工期 5.1 乙方收到甲方测绘项目预付款的时间视为测绘前期工作开始日期。 5.2 乙方应于甲方确认土地定界之日起个工作日内提交全部测绘成果。 第6条甲方的义务 6.1 甲方应向乙方提交有关资料。 6.2 提供给乙方的全部资料及文件必须真实、合法、有效、完整、准确。 6.3 甲方应按约定支付测绘项目费用，在乙方提交全部成果的三个工作日内，如甲方无异议，则甲方在十个工作日内，结清全部款项。 6.4 允许乙方在履行保密义务的前提下，内部使用本合同项下的测绘成果。 6.5 甲方向乙方进行一次性指界，乙方根据甲方的指界提交测绘成果，如果因甲方指界原因使成果报告、图件、界址桩等需要修改，则后续工作甲方按每次增付乙方勘测定界费用。 第7条乙方的义务 7.1 乙方收到甲方的有关资料之日起三日内，对有关资料进行校对，资料不符合要求的应要求甲方补正资料。 7.2 负责组织测绘队伍进场作业。 7.3 乙方应当根据合同约定确保测绘项目如期完成。 7.4 乙方向甲方提供符合本合同约定技术标准的测绘成果。 7.5 允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的测绘成果。 第8条违约责任 8.1 乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或更正，但重测或更正二次仍未达到合同标准的，乙方应向甲方全额退还合同总价款，并赔偿由此给甲方造成的所有损失，同时，甲方有权单方解除合同。
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
建设工程勘察合同（住建部2016版） 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件，可以签订本合同。 合同编号： 建设工程勘察合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要 求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约 定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示 范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名
称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-022445 工程地质勘察合同范本(2020
工程地质勘察合同范本(2020版) 甲方：______________________________公司 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方：________________________工程勘察院 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：第一条总述
建设工程勘察设计合同 协议书四 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
委托方（甲方）：_________________ 地址：___________________________邮码：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________ 承包方（乙方）：_________________ 地址： ___________________________ 邮码： ___________________________ 电话： ___________________________ 法定代表人： _____________________ 职务： ___________________________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，
乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任1．按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。2．收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。3．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程勘察合同（示范文本）（GF—2016—0203） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第1条一般约定 1.1词语定义 1.2合同文件及优先解释顺序 1.3适用法律法规、技术标准 1.4语言文字 1.5联络 1.6严禁贿赂 1.7保密 第2条发包人
2.1发包人权利 2.2发包人义务 2.3发包人代表 第3条勘察人 3.1勘察人权利 3.2勘察人义务 3.3勘察人代表 第4条工期 4.1开工及延期开工 4.2成果提交日期 4.3发包人造成的工期延误4.4勘察人造成的工期延误4.5恶劣气候条件 第5条成果资料 5.1成果质量 5.2成果份数 5.3成果交付 5.4成果验收 第6条后期服务 6.1后续技术服务 6.2竣工验收 第7条合同价款与支付 7.1合同价款与调整 7.2定金或预付款 7.3进度款支付
附件2 土地勘测定界委托合同 项目名称： 合同编号： 测字号：
定作人（甲方）：合同编号： 承揽人（乙方）：广州市房地产测绘所签订地点：广州市豪贤路193号4楼 承揽人测绘资质等级：甲级签订时间： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。 第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）： 1．测绘项目名称： 2．测区地点： 3．建设用地面积：测量范围红线面积平方米；用地范围界址点个。 4. 建设用地规划许可证： 第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 1. 征地勘界测量：控制点测量、测定界桩位置、标定用地界线。 2.《土地勘测定界技术报告书》包括：土地分类面积计算、土地勘测定界图、土地分类面积表等。 第三条执行技术标准： 序号标准名称标准代号/文件号标准等级 1 《土地勘测定界规程》TD/T1008-2007 部颁 2 《城镇地籍调查规程》TD1001-9 3 部颁 3 《土地利用现状调查技术规程》（全国农业区划委员会）部颁 4 《关于印发试行<土地分类>的通知》(国土资源部) 国土资发（2001） 255号 部颁 5 《地籍图图式》CH5003-94 部颁 6 《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》GB/T7929-1995 国标 7 《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅）粤国土（地籍）字省颁
〔1999〕61号 8 《市规划局建设项目选址意见书》稳规选（2008） 329号 其他技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第四条测绘项目费 １．取费依据：《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3号）和《测绘工程产品困难类别细则》。 2 ．取费标准： 地籍测绘费1:500 I级元/km2 II级元/km2 III级元/km2 1:1000 I级元/km2 II级元/km2 III级元/km2 1:2000 I级元/km2 II级元/km2 III级元/km2 建设用地拨地 定桩测量 每组（4个桩）元/组 3. 测绘项目费用支付日期和方式: a.土地勘测定界地籍测量费：平方米×元/M2 = b.建设用地拨地定桩测量费：个桩组×元/组 = c.以上二项合计测绘项目费用为元 d. 乙方自项目完工之日起七日内，根据勘测项目情况和乙方实际工作量核计实际测绘项目费用通知甲方。自测绘成果验收合格之日起七日内，甲方应一次性向乙方结清测绘项目余款，并领取测绘成果报告书。 第五条测绘项目完成工期
（地方名称）建设工程勘察合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期： （地方名称）勘察设计协会监制
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担项目详勘工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《（地方）建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、热证： 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 本合同工程包括永久工程、临时工程等建构筑的地质条件详细勘察和对桩超前钻勘察。 1、详细勘察阶段应按每个单体建筑物或建筑群提出详细的岩土资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑物、构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行的工作有： 1) 按国家及当地现行规范及设计要求进行详细阶段工程地质勘察，由 设计方布置勘察钻孔个。其中控制性孔位置和数量应根据规范要求
由现场确定，控制性钻孔占总钻孔个，一般性钻孔个（以设计院最终勘察任务书为准）。 2) 钻孔深度要求：根据现场实际情况按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004以及所在地方规定的要求。对于岩质地基，勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应根据地质构造、岩体特性、风化情况等，按地方标准或当地经验确定，控制性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于10 米（或进入微风化8米）；一般性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于 6 米（或进入微风化5米）；对于土质地基，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2009的相关规定（以设计院最终勘察任务书为准）。 3) 查明地质构造、地层结构、岩土工程特性。 4) 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。 5) 对抗震设防烈度等于或大于 6 度的场地，应对场地和地基的地震效 应做出综合评价。 6) 查明地下水状况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度等）及对钢筋、混凝土及钢结构侵蚀性判定。 7) 高层建筑勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、 工程降水方案进行初步分析评价。 8) 查明地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。 9) 提供建筑物基础选型的建议及依据。 10) 此建筑场地附近有溶洞出现，故在桩基础施工图完成后进行一桩一孔或大桩多孔的补勘验证。 2、地质勘察的其他要求： 1) 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置。 2) 每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大
建设工程勘察合同（示范文本）（GF—20xx— 0203） In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-616476 建设工程勘察合同（示范文本）（GF— 20xx—0203） 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 合同编号：____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
编号：_____________不动产测绘合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托人）： 乙方（受托人）： 受托人测绘资质等级： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》等有关法律法规，经双方协商一致，就甲方委托乙方对测绘服务采购项目相关事宜签订本合同，以资共同信守。 第一条测绘项目和地理位置 1.1、测绘项目名称： 1.2、测区地点：； 第二条执行技术标准 2.1、《土地勘测定界规程》TD/T 1008-2007； 2.2、《土地利用现状调查技术规程》TD/T 79298-1995； 2.3、《城镇地籍调查规程》TD/T 1001-93； 2.4、《土地利用现状分类》和《全国土地分类》（试行）。 2.5、《房产测量规范》GB/T17986.1-2000 第三条测绘费用及支付方式 3.1、费用项目及预算价款：
3.2、费用支付方式： 合同签订后甲方通知乙方具体测绘楼栋并提交相关资料，当该测绘楼栋测绘工作（地籍测绘和房产测绘）完成后，乙方向甲方提交不动产测绘成果并经甲方及汉阴县不动产登记中心审核通过验收合格后，甲方向乙方支付该楼栋预算费用的80%，待证件办理成功后，甲方在10个工作日内一次性结清该楼栋剩余价款。 第四条应交付的不动产测绘成果 不动产权籍调查报告（1式2份） 不动产测量报告（1式 3份） 电子数据（1式1份） 其他（请填写）___________________________________ 第五条测绘项目完成工期 5.1、乙方收到甲方通知测量具体楼栋日期起为测绘前期工作开始日期。 5.2、乙方应于甲方通知测量具体楼栋之日起日历天内完成该楼栋测绘工作（地籍测绘和房产测绘）并提交全部测绘成果。
建设工程地质勘察劳务合同 发包人：身份证号： (以下简称甲方) 地勘劳务队：身份证号： 身份证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规、规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保勘察工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条，工程概况 1、工程名称：隆回邦盛凤凰城 2、工程建设地点：隆回县大桥路西沿江南路以南 第二条，勘察任务(内容)与技术要求及勘察工作量 1、勘察任务(内容)：详细勘察及施工勘察 2、技术要求：按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)及《建筑桩基设计规范》和建设单位要求执行。乙方向甲方提交的勘察成果资料真实有效，并对其勘察质量负责。 3、勘察工作量：详细勘察约135个勘察钻孔，施工勘察约600个勘察钻孔。 第三条，承接方式、地勘劳务单价及结算方法
1、承接方式：按实际完成工作量结算，严禁弄虚作假，工作量以建设方现场签证为准。 2、地勘劳务单价：综合单价85元/m(包含乙方的一切施工生产、生活、交通等费用，不含税) 3、结算方法：乙方进场勘察施工平均每台钻机完成5个勘察钻孔的工作量以后(按建设方签证为准)，甲方向乙方按每天每台钻机200元的标准支付日常开支(此费用在结算中扣除)。每阶段（详细勘察、施工勘察）野外施工完成后，在8日内甲方向乙方支付70%的勘察劳务费，在二个月内一次性全部付清勘察劳务费。 第四条，开工时间、施工时间约定及钻机数量要求 1、开工时间：2018年正月初九日进场施工。 2、施工时间约定：详细勘察从进场日计算，25个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外），施工勘察第一期(约280个勘察钻孔)45个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外）。 3、钻机数量要求：开工之日满足10以上钻机进场，三日内满足15台钻机进场施工。根据施工进度，甲方合理酌情增加钻机。 4、不是乙方原因所造成的停工，甲方应支付乙方每台每天500元生活费用。 第五条，甲、乙双方的责任 1、甲方负责施工三通一平，并承担费用，确保施工顺
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担__________________________________________工程勘察设计，工程地点为庐江县白湖农场，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1 发包人提供的线路基本情况以及要求。 2.2设计人采用的主要技术标准是：现行常用技术标准（不限于以下规范标准）： （1）《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010； （2）《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002； （3）《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T5130-2001； （4）《架空送电线路基础设计规范》GB50010-2002； （5）交流电气装置的接地规范； （6）国家电网公司输变电工程典型设计。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据 如下次序来判断： 3.1 合同书 3.2 发包人要求及委托书 第四条本合同项目的名称、规范及设计内容
4.1 工程规模：10KV线路，长约5km。 4.2勘察设计工作内容包括：工程勘察、工程概算、施工图设计及国家规定的工程服务。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 5.1 工程项目地质情况及技术参数文献资料。 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 6.1 设计人在发包人要求的工期情况下向发包人提供设计图纸4套。 6.2设计人向发包人提供的设计文件应通过业主单位审查______。 第七条费用 7.1 双方商定， 第八条支付方式 8.1 设计人与发包人签订好合同后，设计人组织技术人员进行现场勘察，进行图纸设计。设计人完成通过施工图设计任务后。向发包人交付图纸时，发包人支付全部设计费用。 第九条双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所作的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的