2004.04天津市高等教育自学考试
FIDIC施工合同条件试卷
一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每小题1分，共10分）
1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A.雇主
B.工程师
C.分包商
D.政府有关部门
2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.政府有关部门
4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48
B.24
C.72
D.36
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周
B.每年
C.每月
D.每季度
6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书
B.付款证书
C.结清证明
D.履约证书
7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书
B.履约担保
C.合同协议书
D.投标函
8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件
B.中标协议书
C.投标书附录
D.通用合同条件
9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21
B.28
C.56
D.42
10下列说法不正确的是（）
A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应
B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值
C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付
D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作
二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分）
11.任何事故发生后，承包商应（）（）（）（）（）
A..立即将事故详情通报业主
B.立即将事故详情通报工程师
C.按工程师可能提出的合理要求，保持记录
D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告
E.按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。
12.按照FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）（）（）（）（）
A..延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.异常不利的气候导致的停工
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成损失
13.下列说法正确的是（）（）（）（）（）
A.承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师
B.工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工
C.承包商应至少21天前将各分包商承担工作的拟定开工日期通知工程师
D.工程师可以修改图纸
E．承包商应派一事故预防员，负责现场人员的人身安全和安全事故预防工作
14.下列说法正确的有（）（）（）（）（）
A．承包商应建立质量体系，以证实符合合同要求
B.工程师无权对质量保证体系进行审查
C.遵守质量体系不应解除合同规定的承包商的任何任务、义务或职责
D.质量保证体系应符合合同的详细规定
E.承包商应在每一设计和实施阶段开始前，向工程师提交所有程序和如何贯穿要求的文件的细节，供其参考
15.雇主的人员包括（）（）（）（）（）
A.工程师
B.工程师代表
C.指定的分包商
D.雇主的所有其他职员、工人和其他雇员
E.雇主指定的DAB成员
16.关于指定的分包商下列说法正确的是（）（）（）（）（）
A.承包商可以反对指定的分包商
B.指定分包商与承包商没有合同关系
C.工程师应直接对分包商所完成的工作进行支付
D.承包商应为指定分包商的行为或失误负责
E.业主应指定分包商的行为或失误负责
17.关于雇主向承包商的支付，下列说法正确的是（）（）（）（）（）
A.首期预付款，支付时间应在中标函颁发后的42天，或在收到履约担保文件后21天，两者中较晚的日期内
B.各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后底56天内
C.最终付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到该付款证书56天内
D.最终付款证书确认的金额，支付时间在雇住收到该付款证书后56天内
E.工程师不能对以前发生的付款证书做任何修改
18.FIDIC施工合同条件中，合同争端解决的方式有（）（）（）（）（）等.
A.仲裁
B.工程师的决定
C.友好解决
D.法律诉讼
E.DAB决定
19. .FIDIC施工合同条件中雇主承担的风险有（）（）（）（）（）
A.价格与支付方面的风险
B.工程变更的风险
C.通货膨胀方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20. .FIDIC施工合同条件中“不可抗力”系指（）（）（）（）（）等异常事件或情况。
A.一方无法控制的
B.该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的
C.发生后该方不能合理避免或克服的
D.不能主要归因于它方的
E.一方没有考虑到的
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.除非另有协议，双方应在承包商收到＿＿＿＿＿＿后＿＿＿＿＿＿天内签定合同协议书。
22.承包商设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。未经＿＿＿＿＿＿同意，承包商不得从现场运走任何主要承包商设备。但运送货物或承包商人员的车辆，无须经过同意。
23.工程师应在不少于＿＿＿＿＿＿天前向承包商发出开工日期的通知。除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商受到中标函后＿＿＿＿＿＿天内。
24.误期损害赔偿费应按投标书附录中所列每天应付的金额，以＿＿＿＿＿＿注明的日期超过相应＿＿＿＿＿＿的天数计算，但所有计算的赔偿总额不得超过投标书附录中规定的误期损害赔偿费的最高限额。
25.雇主应在＿＿＿＿＿＿前，将其取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有有关数据，提交给承包商。
26.承包商在收到＿＿＿＿＿＿后＿＿＿＿＿＿天内，向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件。
四、名词解释：（每小题2分，共10分）
27.中标函P15
28.材料p21
29.基础日期P17
30.现场P23
31.不可预见
五.问答题：（每小题10分，共20分）
32.试写出FIDIC施工合同条件中规定的构成合同的文件及其优先次序。P25
33.试说明不可抗力的通知程序。P125
六、分析题：（每小题15分，共30分）
34.某国际工程项目，采用FIDIC土木施工合同条件。该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程接收证书的日期分别为：A工程于1999年5月30日签发，B.工程于1999年10月30日签发。两个单位工程的缺陷通知期均为1年，而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。【问题】
（1）请说明保留金的来源。
答：保留金是为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。
（2）保留金应分几次归还承包商？归还承包商的时间分别为什么时候？为什么？
答：保留金的退还一般分两次进行。A工程第一次保留金归还时间是1999年5月30日，第二次归还时间是2000年5月30日；B工程第一次保留金归还时间是1999年10月30日，第二次归还时间是2000年10月30日。当颁发整个工程的移交证书时，将一半保留金退还给承包商；当工程的缺陷责任期满时，另一半保留金将由工程师开具证书付给承包商。
（3）保留金每次归还多少？
答：A工程第一次保留金是5万，第二次归还保留金是5万；B工程第一次保留金是10万，第二次归还保留金是10万。
35..某外资大型商业中心工程项目业主A与某一级施工企业B和某甲级监理公司C分别签定了工程施工合同（采用FIDIC施工合同条件）和施工阶段监理合同，工程开工后发生了以下的一些事件：
（事件一）在修建国际商品展销中心工程的基础施工中，由于班组违章作业，出现使已经过工程师检验合格的基础钢筋位移质量事故，在浇筑钢筋混凝土不久后，被工程师发现及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按工程师指令执行，提出质量事故报告及处理方案，经工程师审查批准后实施。整改完成后，经工程师重新检验确认合格后，指令复工继续基础混凝土施工。由此造成的经济损失由承包方承担，工期拖期不予延长，工程师还将此事故及处理情况向业主作了报告，而业主书面提出：出现质量事故，工程师也负一定的责任，要求扣除1％的监理费作为罚金。
问题：
你作为工程师是否接受业主的要求？为什么？
答：不接受。因为这次的基础钢筋位移质量事故是因为班组违章作业导致的，而在被工程师发现后，已经及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改，工程师还将此事故及处理情况向业主作了报告。工程师已经做好职责范围内的事情了，所以没有必要接受扣除1％的监理费作为罚金。
（事件二）在地下管道施工中，管道铺设完毕后，承包方曾书面通知工程师要求检查管道铺设质量。但工程师收到质量验收通知单后，在合同约定的时间内并未前来检验，也未提出延期检查的书面要求。因此，承包方即将管沟予以回镇。为此，工程师书面指令要求承包将管沟重新挖开，以便检验管道质量。承包方按工程师的要求对管沟进行剥露，经工程师检查后，
确认管道铺设质量未达到设计图纸和合同要求，也不符合标准和规范要求管道接合部位严重漏水。因此，工程师要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理，经工程师检验质量合格予以确认后，将管沟重新回填，为此，承包方提出除管道返工费用是由于承包方原因的质量不合格应自己承担外，要求发包方补偿再度剥露费用（包括重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和工期延长8天。
问题：（1）承包方在管道未经工程师检查并认可质量的情况下，能否回填和覆盖？为什么？
答：能。根据FIDC（检查）规定当完成一项工作隐蔽之前，承包商应及时通知工程师，工程师应及时前来检验不得无故延误。因为管道铺设完毕后，承包方曾书面通知工程师要求检查管道铺设质量。但工程师收到质量验收通知单后，在合同约定的时间内并未前来检验，也未提出延期检查的书面要求。
（2）承包方提出的发包方补偿管沟再度剥露费用和工期延长的要求是否合理？为什么？
答：不合理。因为经工程师检查后，确认管道铺设质量未达到设计图纸和合同要求，也不符合标准和规范要求管道接合部位严重漏水。如果经工程师检查后，没有出现质量问题的话，则费用和工期可以索赔！
（事件三）在修建商业中心的东方商场和商业大厦工程中，开挖基础坑时，发现大量化石和古人类文明遗址，经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址，有重大考古价值，经国家有关部门和业主协商决定在该处进行发掘工作，并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与与文物发掘工作。经过40天发掘工作基本结束。为此，承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元，由于工程暂停和延期造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元、20％管理费和10％利润，以及延长工期40天。
问题：（1）当在施工中发现地下化石及文物后，工程师应该按照什么程序处理？
答：承包商在现场发现文物后，应立即通知工程师，工程师应签发处理该文物的指令。
（2）承包方提出的费用补偿和延长工期的要求是否合理？为什么？
答：合理。因为若承包商因上述情况遭受延误和多开支了费用，他可以按索赔程序索赔工程和费用。
04年7月单选题：1—5 BCCBC 6—10 ABCBC
多选题：11、BCDE 12、ABE 13、ABE 14、ACDE 15、ABD
16、AD 17、BD 18、ACE 19、BCE 20、ABCD
填空：21、中标函、28 22、工程师23、7、42 24、接收证书、竣工时间25、基准时间
26、履约证书、56
2005.07天津市高等教育自学考试
FIDIC施工合同条件试卷
一、单项选择题：在备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每小题1分，共10分）
1.工程师（）修改合同。
A.有权
B.无权
C.可局部
D.应根据承包商的要求
2.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。
A.21
B.28
C.28
D.42
3.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由（）负担。
A.工程师
B.雇主
C.承包商
D.分包商
4.在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。
A.雇主和工程师
B.雇主和承包商
C.工程师和分包商
D.承包商和工程师
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料，应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
7.FIDIC施工合同条件规定，（）应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
A.工程师
B.雇主
C.金融机构
D.承包商
8. FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是（）
A.工程师的决定
B.国际仲裁
C.DAB的决定
D.友好决定
9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用，仅能按（）的指示进行，并对合同价格做出相应的调整。
A.工程师
B.承包商代表
C.雇主
D.分包商
10（）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。
A.担保机构
B.承包商
C.雇主
D.DAB
二、多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分）
11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括（）
A.不利于施工的自然条件
B.招标文件未说明的污染物影响
C.不利的气候条件
D.招标文件未提供的地质条件
E.战争或外敌入侵
12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商，其特点为（）
A.由业主选定并管理
B.与承包商签定合同
C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支
D.承担不属于承包商应完成工作的施工
E.由承包商负责协调管理
13.承包商应避免对（）等事项产生不必要要或不当的干扰。
A.公众的方便
B.公共人行道的进入、使用和占用
C.雇主所占有人行道的进入、使用和占用
D.其他人所有人行道的进入、使用和占用
E.分包商的现场施工
14.在施工过程中，如果因工程师通知的原始基准点、基准线和基准标高中的某项错误使承包商遭受延误和招致增加费用，
而有经验的承包商不能合理发现此类错误，并加以避免，此时承包商可向雇主索赔（）
A.费用
B.材料费
C.人工费
D.工期
15.FIDIC施工合同条件中有关健康和安全的条款规定（）
A.雇主应始终采取合理的措施，维护承包商人员的健康和安全
B.承包商应指派一名事故预防员，负责现场的人身安全和安全事故预防工作
C.任何事故发生后，承包商应立即将事故详情通报工程师
D.工程师应写出事故记录及财产损失等情况的报告
E.承包商应当与当地卫生部门合作，始终确保在现场、以及承包商人员和雇主人员的任何驻地，配备医务人员、急救设
施、病房及救护车服务
16.尽管已有先前的任何试验或证书，工程师仍可指示承包商进行（）等工作。
A.去除不符合合同的其他工作并重新实施
B.将不符合合同要求的任何生产设备或材料移出现场，并进行更换
C.实施因不可预见的事件引起的、为工程安全迫切需要的任何工作
D.实施因意外引起的、为工程安全迫切需要的任何工作
E.将已验收的隐蔽工程剥开，然后拆除
17.在（）情况下，雇主有权终止合同。
A.承包商未经许可，将合同转让他人
B.承包商未经许可，将整个工程分包出去
C.承包商未能遵守履约担保的有关规定
D.承包商破产或无力还债
E.承包商延误工期
18.投保方在为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时，保险金额应不低于全部复原的费用，包括（）
A.拆除、运走废弃物的费用
B.专业费用
C.利润
D.手续费
E.应交税费
19. FIDIC施工合同条件中承包商承担的风险有（）
A.施工工艺及操作方法风险
B.工程变更的风险
C.工程照管方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20.在（）情况下，承包商可终止合同。
A.雇主破产或无力偿债
B.雇主实质上未履行合同
C.雇主未给工程办理保险手续
D.工程师未能在收到表和证明文件后56天内发出有关的付款证书
E.工程师未能在
规定的时间内对隐蔽工程进行验收
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时，应以＿＿＿＿指定的主导语言文本为准。
22.除非另有协议，双方应在承包商收到＿＿＿＿后＿＿＿＿天内签订合同协议书。
23.规范和图纸应由＿＿＿＿照管。
24.工程师在发出包含应付指定分包商金额的付款证书前，可要求＿＿＿＿提供合理的证据。
25.工程师应至少提前＿＿＿＿将参加试验的意图通知承包商。如果工程师没有在商定的时间和地点参加试验，除非＿＿＿＿另有指示，承包商可以自行进行试验，这些试验应被视为是工程师在场情况下进行的。
26.承包商应编制月进度计划表，一式＿＿＿＿份提交给工程师。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至当月的月底止。以后应＿＿＿＿报告一次。
27.工程师可以考虑承包商提交＿＿＿＿时可能提供的预见的物质条件的任何证据，但不应受任何此类证据约束。
四、名词解释：（每小题2分，共10分）
28.生产设备
29.费用
30.中标合同金额
31.期中付款证书
32.竣工后试验
五、简答题：（每小题10分，共题20分）
33.试说明保留金的支付程序。
34.试说明承包商的索赔程序。
六、分析题：（每小题15分，共30分）
36..某大型工程项目地质情况复杂，由于工程项目建设任务十分紧迫，要求尽快开工按时竣工，基础处理工程量难以准确确定，因此业主根据工程师的建议采用单价合同方式与承包方签定了施工合同，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付都作了规定。
问题：（1）在进行施工招标前，考虑到本工程的复杂情况，工程师对于有关工程变更的条款作了重点考虑。作为工程师，你认为属于工程
变更的事项都包括哪些方面的内容？【P87】
答：1.合同中单项工作的工程量的改变，但此类工程量的变化也不一定构成变更；2.合同中单项工作的质量或其他特性的改变；3.工程某部分的标高、位置或尺寸的改变；4.某项工作的删减，但此类删减的工作也不得由他人来做；5.对原永久工程增加任何必要的工作，永久设备、材料、包括各类检验、钻孔和勘探工作；6.工程实施的顺序和时间安排的变动。
（2）若由于雇主提出的工程变更要求而引发承包商的费用索赔和延长工期的要求，但雇主方与承包商对该项目索赔要求未取得一致，从而形成合同争议，试问应当通过什么样的方式处理和决定争议？【P135】
答：双方中的任何一方可以通过向争端裁定委员会申请裁定，若双方中有一方不同意该裁定双方可以友好协商，如果协商不一致可以申请仲裁。
05年7月单选题：1—5 BACDB 6—10 CDBAB
多选题：11、ABD 12、BDE 13、ABCD 14、ADE 15、BCE
16、ABCD 17、ABCD 18、ABC 19、ACD 20、ABD
填空：21、投标附录中22、中标书、28 23、雇主24、承包商25、24小时、工程师26、6 、每月27、投标书
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
学习FIDIC施工合同的心得体会 FIDIC合同条件是在国际工程承包活动中享有权威地位，被称为“土木工程合同的圣经”。随着中国加入WTO后中国建筑市场的扩大开放以及对外承包工程的需要，我国的众多工程项目将按照国际惯例采纳FIDIC合同条件。 要理解FIDIC合同的特点和理论基础。FIDIC合同的最大特点是：“程序公开，公平竞争，机会均等”。FIDIC合同的理论基础是：承包商可以不考虑自己不知道的事情，例如：材料的上涨、下降或不可抗力以及政府法令修改造成的费用变更等导致损失的因素。我们做投标报价的时候，要具体项目具体分析（包括工程市场，劳务市场，交际礼仪，合同条件，以及政治、经济、宗教、外汇政策等等，“以供领导决策只用”），尽量做到合理报价。 要在合同、企业管理上下功夫，中医安全、注意质量。纠正观念的差异，一般说来绝对不提倡“超质量标准，提前工期“，单更不允许偷工减料，要讲规范，多看图纸，要仔细研究合同，以合同书跟业主进行交流和合作。 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文译为“菲迪克”。他的总部设在瑞士洛桑。FIDIC是一种先进的合同管理形式，是集工业发达国家土木建筑上百年的经验，是把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的合同条件。它的合同条件一般分为通用合同条件和专用合同条件两部分组成。 通用合同条件大致划分为：涉及权利义务的条款，涉及费用管理的条款，涉及工程进度控制的条款，涉及质量控制的条款和涉及法规
性的条款五大部分。其中的25大项分别是：定义与解释、工程师及工程师代表、转让与分包、合同文件、一般义务、劳务、材料、工程设备和工艺、暂时停工、开工和误期、变更、添加和省略、索赔程序、承包商的设备、临时工程和材料、计量、暂定金额、制定的分包商、证书与支付、补救措施、特殊风险、解除履约合同、争端的解决、通知、业主的违约、费用和法规的变更、货币与汇率。当然，还有考虑补充的条款，如贿赂、保密、关税和税收的特别规定等。 仅有通用合同条件还是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，还必须考虑工程的具体特点和所在地区的情况予以必要的变动。专用合同条件中的条款的出现可能是基于以下原因：(1)在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步说明的信息，如果没有这些信息，则合同条件就不完整。（2）在通用合同条件中说到专用合同条件中可能包含有补充材料的地方。但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失琦完整性。（3）工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款；（4）工程所在国的法律或特殊环境要求通用合同条件所含的条款有所变更。 国际承包工程行业涉及到的FIDIC合同包括以下几种：红色封皮主要是土木施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》，海外通常叫红皮FIDIC合同；黄色封皮是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》，常叫黄皮FIDIC合同；白色封皮是涉及咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师模式协议》，也叫白皮FIDIC 合同；另外，交钥匙项目专用的一个橙皮的FIDIC合同，正式名称为
2020咨询工程师继续教育—FIDIC合同条件介绍及要点分析【试卷总题量: 13，总分: 100.00分】用户得分：95.0分，用时1678秒，通过 字体：大中小 | 打印 | 关闭 | 一、单选题【本题型共6道题】 1.关于DAAB下列表述正确的是（）。 A．成员的报酬应由雇主承担 B．由仲裁委员会指定 C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力 D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出 用户答案：[D] 得分：5.00 2.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。 A．期中支付 B．保留金 C．最终支付 D．预付款 用户答案：[B] 得分：5.00 3.误期损害赔偿费的额度应在（）中规定。 A．合同数据表 B．投标人须知 C．通用合同条件 D．专用合同条件 用户答案：[D] 得分：0.00
4.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。 A．Short Form of Contract B．Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects C．Conditions of Contract for Plant and Design-Build D．Conditions of Contract for Construction 用户答案：[D] 得分：5.00 5.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。 A．工程师有权修改合同。 B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。 C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。 D．工程师一般应以书面形式签发指令。 用户答案：[A] 得分：5.00 6.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。 A．7 B．14 C．28 D．26 用户答案：[C] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
FIDIC施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：
1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == fidic施工合同条件--复习试题1 篇一：FIDIC施工合同条件--复习试题1 FIDIC施工合同条件 一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在 括号内。（每小题2分，共 20分） 1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。 A.雇主 B.工程师 C.分包商 D.政府有关部门 2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保 方并以合同双方共同的名义投保。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.政府有关部门 4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。 A.48 B.24 C.72 D.36 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量 的详细资料。应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每年 C.每月 D.每季度 6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。 A.接受证书 B.付款证书 C.结清证明 D.履约证书 7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。 A.付款证书 B.履约担保 C.合同协议书 D.投标函
8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。 A.专用合同条件 B.中标协议书 C.投标书附录 D.通用合同条件 9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决 定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。 A.21 B.28 C.56 D.42 10下列说法不正确的是（）．．． A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出 书面回应 B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值 C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用 由雇主支付 D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作 二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题4分，共 40分） 11.任何事故发生后，承包商应（） A..立即将事故详情通报业主 B.立即将事故详情通报工程师 C.按工程师可能提出的合理要求，保持记录 D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告 E.按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。 12.按照FIDIC 施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的 情况包括（） A..延误移交施工现场 B.不可预见的外界条件 C.异常不利的气候导致的停工 D.业主提前占用工程 E.不可抗力事件造成损失 13.下列说法正确的是（）
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案 一、单项选择题：在备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。 （每小题1分，共10分） 1.工程师（）修改合同。 A.有权 B.无权 C.可局部 D.应根据承包商的要求 2.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于 ．．．（）天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。 A.21 B.28 C.28 D.42 3.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由（）负担。 A.工程师 B.雇主 C.承包商 D.分包商 4.在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。 A.雇主和工程师 B.雇主和承包商 C.工程师和分包商 D.承包商和工程师 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料，应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每月 C.每季度 D.每年 6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 7.FIDIC施工合同条件规定，（）应作为投保方，为工程、生产设备、材料和 承包商文件投保。 A.工程师 B.雇主 C.金融机构 D.承包商 8. FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是（） A.工程师的决定 B.国际仲裁 C.DAB的决定 D.友好决定 9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用，仅能按（）的指示进行，并对合同价格做出相应的调整。 A.工程师 B.承包商代表 C.雇主 D.分包商 10（）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。 A.担保机构 B.承包商 C.雇主 D.DAB 二、多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分） 11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括（） A.不利于施工的自然条件 B.招标文件未说明的污染物影响 C.不利的气候条件 D.招标文件未提供的地质条件 E.战争或外敌入侵 12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商，其特点为（） A.由业主选定并管理 B.与承包商签定合同 C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支 D.承担不属于承包商应完成工作的施工
施工合同条款 多边发展银行协调版 通用条款 2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 FIDIC 2010版权所有 国际工程师联合会
通用条款目录 1 一般规定 1.1定义 1.2解释 1.3通信交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 1.6合同协议 1.7权益转让 1.8文件的照管和提供 1.9拖延的图纸和指示 1.10业主使用承包商文件 1.11承包商使用业主的文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共通过的和各自的责任 1.15银行检查和审计 2业主 2.1进入现场的权力 2.2许可，执照,或批准 2.3业主的人员 2.4业主的资金安排 2.5 业主的索赔 3 工程师 3.1 工程师的职责和权力 3.2 工程师的授权 3.3 工程师的指示 3.4 工程师的撤换 3.5 决定 4 承包商 4.1 承包商的一般义务 4.2 履约担保 4.3 承包商的代表 4.4 分包商
4.5 分包合同利益转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全程序 4.9 质量保证 4.10 现场数据 4.11 中标合同金额的充分性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线（进厂通路） 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 保护环境 4.19 电，水，气 4.20 业主的设备和免费提供的材料4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场作业 4.24 化石 5 指定的分包商 5.1 指定分包商的定义 5.2 对指定的反对 5.3 给指定分包商的支付 5.4 付款证据 6 职员和劳工 6.1 职员和劳工的雇佣 6.2 工资标准和劳动条件 6.3 为业主服务的人员 6.4 劳动法 6.5 工作时间 6.6 为职员和劳工提供的设施 6.7 健康和安全 6.8 承包商的监督 6.9 承包商人员 6.10 承包商人员和设备的记录 6.11 妨碍治安的行为 6.12 外国职员和劳工 6.13 食物供应 6.14 水供应 6.15 病虫害治理措施 6.16 酒或药品
内容提要 一、施工合同条件简介； 二、施工合同中的部分重要概念； 三、风险责任的划分 四、施工阶段的合同管理 五、竣工阶段的合同管理 六、缺陷通知期阶段的合同管理 一、施工合同条件简介 FIDIC(国际咨询工程师联合会)在1999年出版了《施工合同条件》范本。新范本在维持《土木工程施工合同条件》(1988年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订。新的版本有以下几方面的重大改动： 1．合同的适用条件更为广泛 FIDIC在《土木工程施工合同条件》基础上编制的《施工合同条件》不仅适用于建筑工程施工，也可以用于安装工程施工。 2．通用条件条款结构改变 通用条件条款的标题分别为：一般规定；业主；工程师；承包商；指定分包商；职员和劳工；永久设备、材料和工艺；开工、延误和暂停；竣工检验；业主的接收；缺陷责任；测量和估价；变更和调整；合同价格和支付；业主提出终止；承包商提出暂停和终止；风险和责任；保险；不可抗力；索赔、争端和仲裁20条247款。比《土木工程施工合同条件》的条目数少，但条款数多，克服了合同履行过程中发生的某一事件往往涉及排列序号不在一起的很多条款，使得编写合同、履行管理都感到很繁琐的缺点，尽可能将相关内容归列在同一主题下。 3．对业主、承包商双方的权利和义务作了更严格明确的规定 4．对工程师的职权规定得更为明确 ①通用条款内明确规定，工程师应履行施工合同中赋予他的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力。②如果要求工程师在行使施工合同中某些规定权力之前需先获得业主的批准，则应在业主与承包商签订合同的专用条件的相应条款内注明。合同履行过程中业主或承包商的各类要求均应提交工程师，由其作出“决定”；除非按照解决合同争议的条款将该事件提交争端裁决委员会或仲裁机构解决外，对工程师作出的每一项决定各方均应遵守。业主与承包商协商达成一致以前，不得对工程师的权力加以进一步限制。通用条件的相关条款同时规定，每当工程师需要对某一事项作出商定或决定时，应首先与合同双方协商并
FIDIC合同条件下的施工索赔 关键词：FIDIC合同条件施工索赔 在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔(Construction claim)被作为一个独立的主题——索赔程序(Procedu re for claims)，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商(Contractor)来讲，施工索赔工作十分关键。 笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践体会，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。 1索赔的发生和分类 1.1索赔的起因 在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列： (1)风险分担不均。这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情形下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，补偿各种风险引起的缺失。这确实是工程索赔中承包商(Co ntractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的缘故。 (2)施工条件变化。土建工程施工与地质条件紧密有关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有体会的承包商也无法事前预料。因此施工条件的专门变化必定会引起施工索赔。 (3)工程变更(Variations)。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ—Bill of quantities)中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。所有这些情形，承包商都可提出索赔要求，以补偿自己不应承担的经济缺失。 (4)工期拖延(Construction delay)。施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常显现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费(Liquidated da
FIDIC合同条件下的施工管理(一) 一、单项选择题 每题的备选项中，只有1个最符合题意 1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。 A．开标 B．发出中标函 C．提交履约保证 D．开工 2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。 A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B．合同管理之日起至设立之日止的期间 C．开工之日起至结清单生效之日止的期间 D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 3、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。 A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员 4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。 A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限 C．为业主的全部损失 D．包托业主的全部损失加违约金 5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 6、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。 A．工程维修 B．清理施工现场 C．报送竣工报表 D．财务结算 7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。 A．500 B．583 C．865 D．903 8、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
FIDIC施工合同条件（1999年第一版） 用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件
引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版： ●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 ●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 ●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 ●合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC合同条件下的施工管理 (总分：71.00，做题时间：90分钟) 一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：35，分数：35.00) 1.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。 （分数：1.00） A.不应返还保留金 B.应退还一半保留金 C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半√ D.应全部退还保留金 解析： 2.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 （分数：1.00） A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度√ D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 解析： 3.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。 （分数：1.00） A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任√ 解析： 4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。 （分数：1.00） A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告√ D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告 解析： 5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 （分数：1.00） A.不利的气候条件√ B.招标文件未说明的污染 C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰 解析： 6.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 （分数：1.00） A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
fidic施工合同条件中英文 篇一：FIDIC土木工程施工合同条件(红皮书)_中英文 通用条件 General Conditions 1 一般规定 1. General Provisions 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 合同 The Contract “合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中
标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. “合同协议书(Contract Agreement)”指第款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause [Contract Agreement]. “中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter
FIDIC施工合同条件 （红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会（FIDIC）出版有下列四份合同标准格式： 1、施工合同条件（Conditions of Contract for Construction） 推荐用于由雇主设计的、或由其代表一工程师设计的房屋建筑或工程（building or engineering works）。在这 种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由 承包商设计。 2、永久设备和设计一建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build） 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包 商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程（可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式）。 3、EPC/ 交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects） 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目（i）对最终价格和施工时间的确定性要求较高，（ii）承包商完全负责项
目 的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式（Short Form of Contract） 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表一工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表一工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大 多数（并非全部）合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构 成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则（a）不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款［预付款］编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。 如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用（即使未被删除）。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。 修改范例措辞时，以及在做出其它修改或增加的任何情况下，必须注意确保不与通用条件产生歧义，或在专用条件的条款之间导致歧义。至关重要的一点是，所有这些改动的工作以及整个招标文件的编制，都应委托给有关方面（包括合同、技术和采购方面）的专家来完成。 本版的结尾部分是投标函、投标文件附录（给出了一个要参照它的条款列表）、合同协议书的格式，以及争端裁决协议书的替代形式。争端裁决协议提供了雇主、承包商和被任命的裁决委员（唯一的裁决委员或三人争端裁决委员会中的一名成员）之间的协议的条文；并且在通用条件的附录中纳入了有关条款（以引用的形式）。 FIDIC计划出版施工、永久设备和设计—建造、及EPC/交钥匙项目合同条件的应用指南。FIDIC出版的另一份名为“招标程序”的相关文件则提出了选择投标人以及获得投标和评标的系统方法。 为了明确合同各项工作的顺序，可参照下列各款：