燃气具安装协议书
甲方:
乙方:
甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:
一、安装项目名称和地点:
1、热水器，灶具安装及改造气种。
2、安装及改灶地点为安徽省六安市金寨县。
二、安装的产品名称，数量和安装费用:
1、名称:燃气热水器和煤气灶具。
2、数量:热水器台；灶具台。
3、安装费用:
1）安装费燃气热水器元/台（含辅材），安装费燃气灶具元/台（含辅材）。
2）置换煤气灶具元/台。
三、完成安装的期限:
从2014年8月6日到2014年9月5日。
四、安装的质量要求及责任：
1、乙方在严格遵守燃气管理条例及厂家的各项安全要求前提下必须按照甲方要求高标准的完成工程量。
2、乙方安装及改造必须按照厂家要求程序安装改造，试机，检漏，客户签字，登记信息，拍片存档等。
3、乙方确保规范，安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身，财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关。
五、甲方水电物资及数据信息要积极配合乙方完成各项开展工作，水电由甲方负责协调接口，产生的费用由乙方自行负责。
4、安装质量保质期为一年。
六、安装费用结算时间：
1、乙方安装完成经甲方验收合格后结算90%给乙方，剩余的10%一年后再支付乙方。
七、违约责任：乙方每逾期一天，支付每次工程款总额的10%作为违约金，如果是甲方原因造成全部由甲方负全责；甲方逾期付款的，每日按照每次工程款的10%作为违约金损失；
八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成事交由人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
十、乙方负责提供查勘人员（半年免费），住宿自理。
甲方负责人;（签章）
年月日
乙方负责人：（签章）
年月日
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
甲方： 乙方： 甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》、《河南省燃气管理办法》、《市城市燃气管理办法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议： 一、甲方资料： 安装详细地址： 联系人：联系电话： 二、乙方资料： 地址： 办公电话： 客户服务中心地址： 服务电话： 三、工程内容： 乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。 四、价格、付款方式及优惠条件： 1、经乙方现场查看，该小区具备安装条件（实际户数具体以规划可办理产权的住宅套数为准），经甲乙双方协商，享受优惠价元/户。除上述费用外，乙方不得向甲方收取其他任何费用。
2、本合同项下的小区项目居民用户约户，接小区通知后按实际楼房户数安装，乙方在收到定金后（定金为抵工程款），乙方安排设计、施工，乙方进入小区安装前甲方应付至工程款总额的%，余款在通气点火前付清。 3、协议鉴订后7日内甲方将定金伍万元付给乙方合同生效。 4、乙方指定下列账户为乙方的收款账户： 户名： 开户行： 帐号： 五、设计、施工、安装、调试： 1、施工期间，甲方负责协调处理好施工沿线各家各户的关系，因甲方协调不力造成工期延误或无法安装乙方不承担责任，损坏的路面由乙方负责恢复； 2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案（路由）进行施工； 3、工程施工验收合格后，有乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户供气用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。 六、工程保修： 工程保修期为年，自工程交付运行之日起开始计算，在此期间出现的安装质量或设备质量问题，由乙方负责保修； 七、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新 1、乙方有义务向甲方用户宣传或告知天然气的使用方法，甲方用户有义务保证按宣传或告知的方法使用天然气，并保证不私自乱接乱改天然气管道和设施； 2、因甲方用户不按告知的使用方法进行使用或私自拆装管线、设施所造成的损坏或事故，由甲方用户承担因此造成的后果及产生的一切损失； 3、乙方负责小区内室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
项目 文案服务协议 甲方： 法定代表人： 乙方： 身份证号： 甲、乙双方经友好协商，就乙方按照本协议规定的条款与条件向甲方提 供项目文案服务之事宜达成如下协议： 第一条服务内容 甲方同意，由乙方为甲方撰写项目文案，共计篇类文案，具体要求详见附件项目文案撰写要求。 第二条服务期限 本协议期限为自年月日起至年月日止。乙方应按照约定的提交时间向甲方交付所需文案。 第三条甲方权利和义务 1、积极配合乙方开展工作，及时向乙方提供服务内容有关的信息和资料并保证所提供的信息、资料真实、准确、完整、合法且不侵犯任何第三方合法权利； 2、在符合双方约定的前提下，按甲方确定的具体要求对乙方提交的工作成果进行确认； 3、在符合付款条件的前提下，按本协议约定向乙方支付服务费用。 第四条乙方权利和义务
1、按照甲方要求撰写项目文案，在双方商定的期限内，完成本协议约定的服务事项，并通知甲方进行确认； 2、确保为完成服务事项所使用的信息和资料不会侵犯任何第三方合法权利，并承担因违反这一保证所引起的全部法律责任及损失，但该信息或资料由甲方提供的情形除外； 3、非经甲方的书面同意，乙方不得将其在本协议下的权利或义务转让给任何第三方。 第五条费用及支付 1、服务总费用为人民币（大写）（￥元），此服务费已包含税费、材料费、人工费等乙方提供服务的全部费用。 2、项目文案撰写完成并经甲方书面或邮件确认且乙方向甲方开具甲方要求的合法有效的商业发票后（双方可协商是否提供发票）日内，甲方应向乙方支付人民币元。 3、甲方付款方式为微信、支付宝、银行转账、电汇或开具支票。如汇款，乙方账户信息如下： 开户名称：，开户银行：银 行支行，银行账号：。 支付宝账号：户主名字： 微信：昵称： 第六条工作成果的确认 1、项目文案完成后，乙方应将工作成果提交甲方进行确认；
安装服务合同 甲方： _________________________ 乙方： _________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方单位： _____________________ （以下简称甲方） 联系电话： ________________ 单位地址： _________ 甲方代表： _______________________________ 编号 号：
乙方单位：______ （以下简称乙方） 联系电话：________________ 单位地址：___________ 乙方代表：____________________________ 甲、乙双方经协商，就—年—月—日至—年—月—日_______________________ 的__________________ 安装服务达成一致意见。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方签订以下合同。 一、服务范围 ___________________________ 的安装服务； 二、甲乙双方职责 甲方职责： （1）甲方承诺将山东区域内安装服务全部交付乙方，不得私自转交第三方； （2）甲方有义务协助乙方解决产品安装服务过程中的问题； （3）甲方需保证甲方产品的质量达到国家标准要求； （4）甲方按照合同规定时间完成对乙方的付款； 乙方职责： （1）乙方向甲方提供《安装服务报价单》（见附件1）； （1）乙方负责根据本合同签订的服务范围及内容组织工作人员对产品进行安装服务 （2）乙方负责控制安装进度，并确保安装质量； （3）乙方负责在完成安装后上传产品照片以供甲方验收； 三、安装服务流程 (1)甲方下单时，以《安装服务报价单》为依据，使用乙方提供的专用淘宝链接进行下单; (2)乙方在接到甲方订单48小时以内完成与客户预约； (3)待安装产品到货并具备安装条件后乙方派工作人员上门安装； (4)产品品安装服务完成后乙方向甲方提交安装图片；
合同编号：YT-FS-8587-86 天然气管道安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
天然气管道安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 (甲方)： (乙方)： 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和 使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、 《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工 程建设管理实施办法》和《泗价工[20xx]8号》文件等 法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同， 以便共同遵守。 第一条供气种类、供气地址 (一) 供气种类：天然气 (二) 供气地址：*****城A区1-12#楼 第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付 方式： (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称
建设费)总额：该小区面积为 48323.47 平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币 1063116.34 元。 (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币 318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币 478402 元，余款 106313.34 元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。 第三条工程设计、安装项目 (一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
编号：_____________设备安装合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下简称甲方）：_________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：_________________________________________ 经甲乙双方协商，甲方将___________________委托给乙方设计、安装。具体达成如下协议： 一、设备安装总资金为人民币：_________元（大写：________________）。 二、甲乙双方签定协议____内，甲方支付预付款________元（大写________________）作为乙方采购设备和材料之用。 三、设备安装调试完毕，验收合格无故障运行____内，甲方向乙方支付余下的全部资金，即_______元（大写：_________________）。 四、甲方应按照双方约定的时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备的所有权。 五、设备安装完备后，乙方对甲方的有关人员进行培训、讲解，以便日后的设备管理和使用。 六、设备安装期限为______年____月____日至______年____月____日完工，在履约过程中若遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。 七、设备安装完毕从验收合格之日起一年免费保修，设备终身有偿维修，人为损坏或
遭遇地震、雷击等不可抗拒的因素除外。在正常使用过程中设备如出现故障，乙方须与甲方在约定时间内派人前往维修。 八、本协议未尽事宜双方协商解决。 九、本协议一式两份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份，签字后生效，验收合格结清全部款项后失效。 甲方：乙方： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日年月日
技术服务合同协议书模板 在技术服务的时候我们一定要注意好自己的利益才可以哦，今天我就给大家整理分享了服务合同，欢迎大家来参考哦 技术服务合同模板 项目名称：______________________________ 委托方(甲方)________________________ 服务方(乙方)________________________ 填写说明 一、"协议登记编号"的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。 技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。 技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。 四、服务内容、方式和要求： 包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。 属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。 属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。 五、工作条件和协作事项： 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。
天然气供气合同范本 天然气供用气合同 甲方：公司 乙方： 为了明确甲乙双方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理条例》等法律、法规和规章，经甲乙双方友好协商，签订本合同，以便共同遵守。 第一条用气地址、种类、性质、用量和用气时间 用气地址：。 用气种类：管道天然气。乙方作为甲方唯一的天然 气供气方，液化天然气经车辆运至气化站气化后。 进入甲方自有天然气管网。 用气性质：工业燃料用气。 用气量：甲方计划日用气量标准立方米/天。 并持续均衡用气。首次供气数量由甲方根据需求量以用气计划的形式预先向乙方提出申请，供气期间，如甲方大幅度变更用气量时，需提前7个工作日书面通知乙方，便于乙方调度生产，乙方在接到通知后3日内作出回应。 第二条供气方式、质量标准 供气方式：采取液化天然气气化后管道输送的方式。 质量标准：乙方供应甲方的天然气，应符合中华人民共和国
GB17820-20XX天然气国标II类天然气气质标准。 第三条定金交付、用气的价格、计量及气费结算方式定金交付：签订合同后七日内，甲方需向乙方支付燃气设施使用押金10万元。气化站运营1年后或气化设备设施相关资质手续办理齐全后，燃气设施使用押金直接转为甲方购气预付款。 用气价格：甲方用气价格为夏季元/标准立方米；冬季 元/标准立方米。如遇国 家发改委或中石油对管道气非居民门站价格进行调整，则双方在调价幅度范围内协商确定供气价格，具体价格以双方签订的价格确认函为准。 甲方年计划用气量为标准立方米。自调试期满之日起，若甲方月用气量达不到标准立方米，则甲方须另行支付乙方设备租金2万元/月，租金随预付气款一并支付。 燃气的计量：甲乙双方以乙方的燃气流量计及其读数为依据进行交接计量签认。如流量计发生故障，用气量则以故障前7日的平均值为依据进行签认、结算，直至流量计修复为止。 结算方式：采取预付款方式。在通气前，甲方应向乙方预付10天以上用量的气款，乙方收到预付款后，为甲方办理天然气用户IC 卡，并协助甲方将预付款充值到调压计 量箱IC卡表内，甲方应保证IC卡表内余额不低于3天生产所需气款。供气期间双方每月20日按流量计读数签认 及结算开票。
机械设备安装合同协议书 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020
机械设备安装合同 合同编号： 发包单位：____________________（以下简称甲方） 承包单位：____________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲方就_______________________承包给乙方安装，经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况：见附表 2、安装工程概况： （1）工程地点及面积：_______________________________________ （2）工程安装项目：_________________________________________ （3）开工日期：年月日； （4）竣工日期：年月日； 第二条由甲方负责提供材料，乙方安装调试，未有甲方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1）年月日起，乙方派出工程技术工人员到达工地现场开始安装施工；（3）年月日止，完成设备安装及系统的调试运转；全部设备安装调试完毕后必须甲方到场验收签字以及客户方（厂方）相关负责人签字确认。 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知五天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。 第四条价款结算方式及期限： 1、合同价款：人民币￥__________万元（大写：_____________），设备调试完毕,工程竣工验收合格后，双方按照约定决算费用。 2、款项结算方式：_______________________________________。 第五条违约责任
技术服务协议书范本 委托方（以下称甲方）：_________ 法定代表人或负责人：_________ 服务方（以下称乙方）：_________ 法定代表人或负责人：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条项目名称 _________。 第二条服务内容、方式和要求 1．服务内容： _________。 2．方式： _________。 3．要求： _________。 第三条工作条件： _________。 第四条报酬及其支付方式： 1．本项目报酬（服务费或培训费）：_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 _________方负担。 2．本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。 3．支付方式为如下第_________种： （1）合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的 _________％； （2）合同履行完成后（验收合格之日起）_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 （3）其它方式：_________。 第五条声明及保证
甲方： 1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第六条甲方的主要义务 1．在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品： _________。 2．在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_________天内及时做出答复； 3．按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_________。 4．协助乙方完成下列配合事项： _________。 第七条乙方的主要义务 1．在_________年_________月_________日前完成技术服务工作； 2．依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_________； 3．发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后_________天内通知委托方改进或者更换； 4．应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方；工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
民用燃气PE管道及入户安装工程合同 签订地点：合同编号：LYHS2016-005 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 鉴于甲方投资建设的天然气管道工程及入户安装工程，乙方报价已被甲方接受。根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条列》《城镇燃气施工及验收规范》及地方燃气安全管理等相关条例、法律法规，在遵循平等、公平和诚实信用、互惠互利的原则下，双方就本工程施工事项进行协商，达成一致意见，签订天然气管道安装工程施工合同。 第一条一般原则 1、乙方应完全准确的按照本合同条款、技术规范、质量标准、设计图纸以及与合同条款有关的书面协议，对位于甲方所属开发经营行政区域内（具体施工区域须根据甲方的要求来调整）的天然气管道工程之安装项目进行施工。 2、乙方承认自己对所有与合同相关的文件，已有正确而合理的理解，并保证不会与甲方产生重大分歧，在此基础上同意缔约本合同，按合同施工。 3、所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。 4、合同双方均需恪守合同文件相关条款，切实履行乙方的义务与职责。 第二条工程承包范围 1、本工程单价包含安装内容中的办公、材料库房租赁及安装所需物资材料、管材的装卸、二次转运费、协调费、青苗费和属于安装项目范围中的其它未确定费用同样也包含在此次工程承包范围内。 包含但不限于以下内容： a、管材的装卸与转运费、管道的安装、施工告示牌、安全警示、由施工队伍引起的赔偿等相关内容，本次工程不再计算增补工程量 b、安装施工中包含的材料有：焊机、燃油、工器具、电源线、其他辅助材料等属于安装工程内的所有地才费用。 c、乙方从事安装工作时所需要的各种设备、测量工具、车船、电费、油费及其它辅助工程设备、配件全部由乙方负责自行提供。 2、工程地点： 3、工期：2016年月日—201 年月日 4、工程单价（见下表）：
设备安装合同协议书文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
安装合同 合同编号： 合同签订日期： 发包方：承包方： （以下简称甲方）（以下简称 乙方） 地址：地址： 邮编：电话：电话： 法定代表人： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 税号：税号： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，经甲乙双方友好协商，签订合同如下： 一、甲方委托乙方安装内容为风管、风道制作安装。（注：，根据现场实际状况施工）。 二、合同价格 合同总价暂估为人民币元（最终总价以工程结束后现场测量工程量为准，单价为125元/平方）。上述合同总价和单价已包含安装施工、人员的保险费，以及乙方为履行本合同而需承担的全部税款，除双方另行商定外，本合同履行过程中，甲方有权拒绝乙方在约定合同价外再行提出的其他任何付款要求。 三、安装日期 合同签订生效安装材料到场后7天内完成所有的安装施工。 四、安装的质量要求与验收标准 按双方签订的技术附件、图纸所规定质量要求施工，无说明的按国家标准，其检验安装施工合格的标准为符合合同技术协议所约定的各项性能、技术标准与质量要求，并且保证设施能正常进行连续地被合理使用。 五、安装 1、乙方自合同生效后，即组织人员在甲方工地进行安装施工，并在双方约定的时间内完成安装。 2、乙方应对安装作业范围内的安全负总责，确保做到安全施工。安装施工过程中，如乙方作业范围内发生安全问题或事故，由此造成甲方、乙方或者第三方人员人身伤亡和/或财产损失的，所涉及的责任与费用全部由乙方承担。 3、乙方应做好安装组织管理工作，保证做到文明施工。安装完成后，应当彻底清扫安装施工场地，运走所有垃圾，保证做到现场清洁、无杂物。 4、乙方应当服从甲方所派工程负责人的指挥和管理，自觉遵守安装现场相关管
编号：_____________ 安装合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 定作人：_______________ （以下简称甲方） 定作人法定代表（负责）人：______________
签约人：________________________________ 定作人承办单位：________________________ 联络人：________________________________ 联系电话：______________________________ 定作人机构地址：________________________ 传真电话：______________________________ 承揽人：_______________ （以下简称乙方） 承揽人法定代表（负责）人：______________ 签约人：________________________________ 承揽人营业执照：________________________ 生产报刊亭许可证明：____________________ 承揽人机构地址：________________________ 联系人：________________________________ 联系电话：______________________________ 银行开户许可证：________________________ 开户行：________________________________ 帐户：__________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款： 第一条标的乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为： ______ 万元。 第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币万元）1． 2．___________________________________________ 3．___________________________________________ 注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1．报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于 __________ 平米。 2._________________________________ 使用材料：所有外表面使用大于mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢 方钢骨架，透明部分不少于_______ %使用 ______ mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻
合同编号： 范县产业集聚区濮王产业园天然气管网安装 工程施工合同 建设单位：范县天然气有限公司 承包单位：濮阳市华隆建设集团市政有限公司 监理单位：濮阳市诚德咨询造价有限公司 年月日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程批准文号： 资金来源：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）的要求。 开工时间： 竣工时间： 二、工程承包范围 范县产业集聚区濮王产业园天然气管道、设备的安装、管沟的开挖、清沟、回填、夯实及警示带的敷设、标志牌的埋设及安装完毕后的吹扫、试压、置换工作。 三、发包人的主要工作 3.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人支付工程款。 3.2负责外部关系协调（征地、拆迁工作），负责办理管道沿线的征占地、拆迁及穿越手续。 3.3负责工程所需主要设备材料的采办（见合同附件1：《发包人
供应材料设备一览表》）,负责按计划和施工进度供应，负责将设备材料送到双方商定适合的地点。 3.4开工前三日内，发包人组织进行图纸会审和设计交底，并将水准点、坐标控制点位置提供给承包人，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。 3.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 3.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 3.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 3.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。 四、工程监理的主要工作 4.1本标段项目总监是： 现场施工监理是： 未经发包人同意不得更换。 4.2按照ISO9002审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计。 4.3质量控制
设备安装协议书范本 合同编号：签约时间：工程地点：发包单位：____________________ 联系电话：_______________单位地址：_________ 甲方代表：_____________________________ 承包单位：______ 联系电话：______________单位地址：___________ 乙方代表：_________________________ 设备安装合同书范本 合同编号：签约时间：工程地点：发包单位：____________________ 联系电话：_______________单位地址：_________ 甲方代表：_____________________________ 承包单位：______ 联系电话：______________单位地址：___________ 乙方代表：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装xx设备
设备达成如下协议： 第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称规格型号单位数量 2、安装工程概况： 和家网-全球中文家居门户 工程地点及面积： 工程造价：元； 开工日期：年月日； 竣工日期：年月日； 付款方式：、现金、转帐支票 第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试xx设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。 第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。
CDZJZX E15-2010 合同编号： 技术服务合同书 项目名称：景区改线G319桃花源工程 委托方（甲）：常德路桥G319桃花源景区改线工程第一 合同段项目部 受托方（乙）：常德市交通建设质量监督试验检测中心 签订地点： 签订日期：年月日 有效期限：年月日至年月日`
技术服务协议书 本合同签约各方在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。 第一条签约方 甲方（委托方）： 乙方（收托方）： 第二条合同性质 本合同属于：1、应用技术服务合同□ 2、新产品开发合同□ 3、新工艺开发合同□ 4、技术咨询服务合同□ 第三条签约时间和地点 本合同由上述签约方于年月日，在签订。 第四条服务内容： 甲方在G319桃花源景区改线工程第一合同段工程项目建立了工地临时试验室。根据湖南省《公路水运工程试验检测管理办法》实施细则要求：工地临时试验室必须挂靠有《等级证书》的母体检测机构。受甲方委托，乙方同意作为G319桃花源景区改线工程第一合同段常德路桥项目部工程项目部工地临时试验室的检测机构母体，并按湖南省《公路水运工程试验检测管理办法》实施细则要求，负责对授权工地试验室的管理和指导；根据合同约定，合理配备工地试验室检测人员和仪器设备；对工地试验室试验检测结果的真实性和准确性负责。但工地临时试验室必须满足《湖南省公路水运工程项目工地
临时试验室检测能力核查》条件要求。 1、工地试验室必须具备相应的技术力量、仪器设备和良好的环境状况。 2、工地试验室的计量仪器设备必须通过计量检定或自校合格，试验人员应取得相应的资格证书，按照规范标准要求的检测频率和取样规定进行试验检测，确保提供的试验检测数据客观准确，真实可靠。 3、不得随意更换试验检测人员。如有更换，须提前一个月通知乙方并征得乙方同意。 4、工地试验室只能承担本项目相应范围的试验检测工作，不得对外承接试验检测业务，对超出工地试验室业务范围的试验检测项目和参数，机构母体不承担其连带责任。 5、原始数据记录应真实、试验记录和报告应信息齐全，依据的标准规程正确，数据修约，结论表述规范，签字认真，不得随意涂改数据，避免试验检测数据不可溯源。 6、在协议期限内若甲方不能满足以上条件要求，乙方有权单方面终止服务，取消甲方挂靠母体的资格。并报上级质监机构备案。挂靠费用将不予退还。 第五条服务期限 开始时间：年月日 终止时间：年月日 第六条费用计算方式 1、协商确定费用金额。□ 2、根据实际检测数量，按物价部门的有关规定进行计算。□
天然气入户安装及供用气安全协议 甲方：竹溪县阳光天然气有限公司 乙方： 为了安全使用天然气，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》、《十堰市天然气管道安全运行管理办法》、《燃气计量监督管理办法》等相关法律法规的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商并达成如下共识，特订立本协议，以便共同遵守。 一、天然气报装： 1、入户报装程序： （1）若乙方需报装天然气，须带好身份证原件及复印件到甲方客服中心填写《报装申请书》。 （2）甲方根据乙方报装处所处位置和管网建设情况，核实是否可以及时报装后通气使用。若满足通气条件，安排乙方在甲方财务科交清入户报装的建设安装费。若不满足甲方做好登记，待具备条件后通知乙方缴费。 （3）缴费后，甲方在30天内，派工程技术人员完成现场勘测、设计、安装施工和通气。 2、室内天然气管道和燃气器具安装 （1）为保证天然气安装使用和准确计量，从室外管引入室内到燃气计量表及表尾阀，必须由甲方负责安装。甲方与乙方共同确定符合燃气安全规范的安装线路走向，以及气表的安装方式后，甲方予以安装施工。 （2）表尾阀以后管道可以由乙方按《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94要求自行安装，但必须经甲方验收合格后方可通气使用。甲方不承担乙方自行安装管道的免费售后维修服务，可提供有偿服务。乙方也可委托甲方安装，甲方根据工程量大小，与乙方另外签署协议进行安装。 （3）安装燃气计量表及表尾阀后的燃气器具（灶、热水器、壁挂炉等）按以下规定执行：1）若乙方自愿委托甲方负责安装，乙方所使用的天然气管道和燃气器具（灶、热水器、壁挂炉等）原则上应在经甲方质量审核认可的推荐单位购买，甲方安排具备资质的安装单位提供免费安装服务，并在厂家规定的质保期内免费维修，质保期外甲方提供有偿服务。 2）天然气燃气器具未在经甲方质量审核认可的推荐单位购买，则燃气器具不属于甲方免费安装和维修服务范围。若乙方自愿委托甲方负责安装，将按规定收费。乙方购买的燃气器具必须有国家质监部门认可的生产厂的产品质量合格证，甲方检查认定后方可安装。其安装费收费标准：见《竹溪县阳光天然气有限公司燃气器具安装价格表》。 3）若乙方在经甲方质量审核认可的推荐单位购买天然气燃气器具，且由其它单位安装时，该安装单位必须具备燃气燃烧器具安装维修企业资质，并按《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12要求进行安装。甲方在通气前，将组织工程技术人员进行验收，对乙方所购产品的质量合格证、营业执照复印件、安装人员资质证原件与复印件核对后，甲方将收取复印件存档备案，并经甲方验收合格后方可通气。若安装不符合燃气安全管理有关规范要求，需按甲方要求进行整改，整改后经甲方认定合格后方可通气使用。 3、建设安装费标准： （1）按照物价部门核定的建设安装收费标准是2180元/户。建设安装收费标准所涵盖范围：从进入小区或庭院的中压支管始（含调压箱），至入户表尾阀止的与天然气主网相配套的城市庭院管网工程所需的设备、材料、勘察、设计、施工费用（物价部门规定）。