沿黄干线公路平陆至曹川工程第PCS1 合同段项目部

涵洞施工合同

甲方：平曹工程第PCS1合同段合同编号：PCS1-25

签订地点：项目部

乙方：芮城韩成峰工程队签订时间：

为了保证工程质量，按时、文明、安全完成工程任务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

第一条：工作内容、工期、质量标准：

1、分项工程名称及工程内容：波纹管涵（含开挖、换基、基础砂砾、台帽、进出口八字墙浆砌石等图纸设计要求）

2、工程所在位置(桩号)： K1+570波纹管涵

3、单价包含的工作细目：见设计图纸（除钢波纹管制安外）

4、工期： 2013年3月27日-2013年4月30日

5、数量：以实际量完成为准，但不得超过图纸设计量。

6、单价：见附表（单价中包含税金）

7、质量标准：

(1)本合同的工程内容均要求达到优良标准，单价为优良工程单价，各项技术指标合格率100％。

(2)验收方法；按照《桥涵施工规范》、《质量检验评定标准》及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法进行检验。

(3)旋工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本工程监理工程师、业主认可的其它工艺和方法。

第二条开工准备：

合同一经签定，乙方应在接到甲方通知后尽快组织力量进行施工，并提交履约保证金壹万元，在 5 日内完成施工准备工作，将其人力、机具的组织安排计划书面呈报甲方，如未按计划安排到位的，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。

第三条: 材料、设备供应：

1、乙方施工所需柴油原则自行采购，如确需甲方供应，乙方派专人负责检验柴油质量，办理领料手续，费用从乙方工程款中扣除。

2、钢筋、商砼，按图纸设计数量供应，费用按市场价格从乙方工程款中扣除。

3、施工中如果乙方配置机械不足，确需甲方调配机械费用，费用从乙方工程款中扣除。

4、其他材料，小型设备均由乙方自备。

第四条结算及付款办法：

1、甲方每月20日至25日对乙方所完成单项工程进行验收，合格后进行报工结算。

2、施工过程中，甲方按月根据乙方任务完成情况和业主支付情况，按比例支付乙方工程结算款。

3、结算款扣留5%做为工程质保金，待质量缺陷责任期满，业主下达竣工质量书面通知并确认质量无问题，业主返还质保金后一个月内付清。

4、在工程施工过程中，甲方未对乙方进行结算前，不支付预付款。

第五条甲方权利与义务

1、在乙方人员进场后，甲方应在5日内向乙方提供施工图纸等技术数据，并进行技术交底、计划交底。

2、乙方单项工程完工后，甲方应及时组织有关人员对该工程进行全面检查验收。如有不合格者，甲方有权要求乙方在限定期限返工修补再作验收，如再次返工仍不能达到要求，则甲方可另寻施工队进行修补，其费用从乙方工程款中扣除，并有权扣留乙方工程款的10％作为工程违约赔偿金。

3、甲方发现乙方不按规程施工或施工质量不过关，有偷工减料等不利于工程质量的行为，甲方有权终止与乙方合同，并有权扣除履约保证金。

4、若乙方进度过慢，无法完成甲方下达的计划任务，甲方有权再安排他人施工，对于甲方指定的工程量，乙方不得对此提出任何异议。此措施并不视为甲方违约。

5、对于乙方不听甲方指挥安排，业主、监理和项目部检查发现问题，甲方视情节严重情况，每次罚款2000-3000元，或终止合同；如果因乙方质量优良，使项目部在业主组织的劳动竞赛中获奖，甲方根据情况奖励乙方1000-2000元。

6、施工中若乙方单方面终止合同，甲方有权扣除乙方工程结算款的20%做为违约赔偿金。

第六条乙方权利与义务

l、合同一经签定，乙方拿到甲方所给技术资料后，应及时组织施工。

2、乙方工地负责人必须遵守施工纪律，坚守施工工地，如发现乙方负责人未经许可不在施工工地现场，每次罚款500元。

3、乙方在施工中的一切生活费、劳动保险、劳保待遇及病残伤亡、安全事故等费用由乙方承担，乙方在施工地段中因乙方原因与当地村民发生的纠纷、阻挡，乙方必须及时自行解决，不能影响工程施工。

4、施工合同一经签定，乙方不得转包、分包，否则没收工程保证金，解除劳动合同。

5、施工中因业主或监理引起的施工变更，乙方在接到甲方指令后必须服从甲方安排，施工单价仍以双方约定的单价表或甲、乙双方重新协商的单价为准。

6、乙方施工过程中为开辟工作面而进行的辅助工作，均包含在施工单价中，甲方不另计价。

7、乙方在施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价内，不再另外计量。

8、分项工程，隐蔽工程工序完成后，经甲方验收签字合格后，乙方方可进行下道工序施工，乙方必须按照甲方管理人员提出的技术和质量要求进行工作，否则，由此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

9、乙方有权拒绝甲方违章指挥，强令冒险工作，对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出并拒绝。

lO、乙方在工程施工期间必须保证材料、机械、器具堆放整齐，施工场面整洁，并负责保管与维护甲方所配备的各种标志牌及警示牌，如有丢失损坏，原价赔偿。

11、施工过程中，乙方应根据工程情况及时调整人员、机械，不论何种原困造成的窝工、停工损失，甲方一概不负担。

12、乙方进场后各项临建费用均由乙方承担。

第七条文明施工，安全生产

1、乙方必须对自己的职工进行安全教育，增强安全意识，提高自身素质。

2、乙方在施工期间，危险作业区，必须设立安全防护措施，并设危险标志，上岗人员必须佩戴安全帽，否则，由此引起的工地施工人员或其他人员人身安全伤亡事故，由乙方承担赔偿责任。

3、乙方每个作业班组至少要安排一名安全员，负责现场施工安全。

4、乙方要遵守法律法规，遵守当地村规民约，严禁打架斗殴、酗酒赌博，如果因乙方原因与当地村民发生纠纷，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方要严格按照施工操作规程作业，不得违章作业。

6、为保证工程施工的安全，甲方统一为乙方每名操作人员办理意外伤害保险和工伤险，费用由乙方承担。

第八条争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可在甲方所在地法院解决。

第九条违约责任

合同执行工程中，如乙方违约，甲方可扣除履约保证金作为违约金，如发生质量事故或业主、总监办通报批评，责令返工，甲方将扣除全部保证金，此举并不视为甲方违约。

第十条本合同附件包括：施工安全环境责任协议书、廉政合同、农民工使用协议书并将作为本合同不可分割的一部分，如有未尽事宜，须经双方协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十一条工程施工完毕，结算完毕，责任期满，合同终止。

第十二条本合同一式五份，乙方一份，甲方四份，自双方签字盖章之日超生效。

甲方代理人签字：乙方代理人签字

盖章：盖章：

地址：地址：

电话：电话：

日期：日期：