合同编号：
工程名称：
四川东嘉建筑工程有限公司
分包合同
工程名称：
工程地点：
总包单位：
分包单位：
2016年月
防排烟工程劳务分包合同
项目
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
电子邮件：电子邮件：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目防排烟工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、本工程包括：防排烟工程及吊装部分。
4、工程劳务内容：
（1）风管的制作和安装，系统所含的风口、风阀、风机的安装。
（2）设备的二次运输及吊装就位。
（3）风系统的漏光测试。
（4）风系统的保温。
（5）防排烟系统的调试。
（6）现场变更工程量、开孔、脚手架搭设等。
5、结算时按合同约定双方进行结算。承包方式：承包范围内所有工程劳务费采用固定单价包干（含机具、辅材）。
固定单价包干包括该承包范围内所有的人工费、机械（除垂直运输机械）、辅助
材料费及低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费（安全帽、安全带、安全绳）、安全文明施工费、赶工措施费、夜间施工费、二次搬运费、劳务费税金和完成的己领用、施工中、施工线缆守护及相关个人所得税等。
二、承包范围：
按甲方所承接的安装工程施工图设计范围的内容承包劳务施工，具体的施工范围
及要求详见招标文件、施工图纸和投标清单及业主方要求的工作内容。
1、 风管的制作和安装；系统所含的风口、风阀、风机
的安装。
2、设备的水平运输及吊装就位：
3、风系统的漏光测试。
4、防排烟系统的调试。
5、脚手架搭设（含上人的梯子等）。
6、现场变更工程量、开孔。
7、加工场地和临时库房。
8、分包包干单价清单
三、施工工期：
1、本工程工期必须满足甲方施工进度计划，具体开工时间以甲方指令为准。
2、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。
3、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际
发生人工费，由乙方支付给协助班组）。 劳务分包单价
工程名称：
序号
项目名称 项目特征 单位 工程量 劳务包干单价（元） 合价 备注 1
2
3
4、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时仍按工作联系单中要求内容进行结算。
5、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。
6、如遇下列情况，工期作相应顺延：
甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。
四、工程质量
1、质量要求：合格。
2、达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格，并通过100%细部检查验收移交业主。在竣工验收时，为清楚描述乙方交房应达到的观感标准，甲方设有交房样板房，乙方须参观掌握该标准，并视为乙方同意并执行样板房标准。
4、乙方所提供设备及材料的质量必须符合施工图及规范要求，否则乙方应免费更换，并承担甲方的相关损失。
5、施工工序、工艺、工程质量标准按□万科A6标准执行；如万科A6标准执行与上述有矛盾之处，以工程部书面确认实施标准为准；否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。
6、施工样板质量预控：
（1）本工程施工实行“样板”引路制，包括重要的部位、关键的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。
（2）明确工艺流程：“样板”制作之前由甲方项目部牵头，甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准，乙方实施。
（3）制作统一“样板”：甲方项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作“样板”的清单，统一施工。同一分部分项工程，必须统一采用一个“样板”。
（4）“样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作“样板”时要显示每道工艺的结果，由一系列“样板”组成，而不仅仅是显示完成面的情况。
（5）“样板”确认：“样板”作好后必须经甲方公司领导、工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。
（6）“样板”交底：“样板”确认以后，由甲方项目部技术负责人对施工班组进行
交底，并作好书面记录。
五、工程款的计价、结算和支付
1、承包单价
（1）在承包范围【除五 1.（2）和五.1.（3）外】内本工程采用单价包干方式承包。包干单价为：。此包干单价包含制作安装的人工费、场内的转运费、机械费及辅材费、墙上剔槽、开洞、补槽费、规费、措施费、政府规定工程的税金和相关个人所得税等全部费用。辅材包干内容按《》执行。
（2）施工过程中发生设计修改、技术核定单、工程联系单等工作量按实另计。计算规则为：按《》中定额人工费×系数计取（该系数含机械费、辅材费、税等乙方包干价费用，其它费用不再另行计取）；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。
（3）施工过程中在承包范围内未施工的工作量按实扣减。扣减计算规则为：按《》中定额人工费×系数计取（该系数含机械费、辅材费、税等乙方包干价费用，其它费用不再另行计取）；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。
（4）本合同承包范围内不再计取任何点工或计时工。
2、承包计量：
（1）本合同工程采取以包工、包质量、包安全、包工期的方式由乙方进行承包施工。
（2）甲方按本合同双方约定内容、条件，对乙方所完工程量经业主验收合格后，计算支付乙方承包工程款。
（3）工程量计算：
A、工程竣工验收合格后个工作日内，乙方报送合格的结算资料给甲方。
B、甲方在收到上述合格资料后且与业主办理完结算后个工作日内办理本合同约定项目的结算。
C、材料损耗：安装主材料按《定额》材料消耗量（含定额损耗量）提供乙方材料。当乙方实际领用材料用量超出定额材料消耗量，超出部分由乙方承担，并按甲方实际购买价格上浮20%扣取乙方相应金额工程款。乙方有责任节约优化使用材料。
D、发生合同外的费用乙方必须在完成后七个工作日内完成甲方签字确认（预算员、分管工长、项目经理、分公司经理、预算部经理、分管预算副总）。乙方未在上述规定时间内完成甲方签字确认，甲方有权对合同外费用不予认可。
3、付款方式：
（1）本工程款以转账支票方式结算，（甲方每次付款前，乙方应提供合法足额的并满足甲方要求的增值税专用发票，并附由甲方项目部签字盖章的验收凭证。本合同价款甲方只转至乙方对公银行账户。
乙方账户：
开户行：
开户名：
（2）当工程款累计付至暂定合同总价的 %时，将暂停支付，直到全部工程竣工验收合格后，按合同其它条款约定支付。
（3）乙方承诺本工程垫资金额元。
（4）乙方完成与垫资金额相当的工程量后，甲方按月进度付款；安装进场施工后，乙方每月号上报当月产值，上报甲方项目部及造价部审核，依据审核产值支付进度款（当月没有按期上报产值，不支付当月进度款），次月号前，甲方按以下方式支付，具体如下：
A、风系统（除机房内）完成后支付合同总价的 %。其中风管制作、安装完成支付合同总价的 %，漏光测试完成支付合同总价的 %，阀件安装完成支付合同总价的 %，保温完成支付合同总价的 %。
B、设备安装完成支付合同总价的 %。其中设备吊装就位完成支付合同总价的 %，机房内风系统完成支付合同总价的 %。
C、系统调试、及试压后付合同总价的 %。
D、验收合格后，支付合同总价的 %。
E、办理决算后支付扣除 %的质量保证金后的所有剩余款项。
（5）不排除甲方因不可抗拒因素延迟支付工程进度款给乙方，乙方应具备一定的流动资金进行垫付，并保证不因业主、甲方（因特殊原因）延迟支付工程进度款而
影响工程进度和质量。
（6）下列费用在当月进度款中扣除：
A、甲方提供的安全帽、工作马甲、工作服、胸牌等费用。
B、外调班组费用、甲方代购材料的费用。
C、借支的饭菜票或现金和乙方违约金按月完全扣清。
（7）本工程竣工后，乙方在竣工验收合格后日内向甲方报送完整合格的竣工结算资料。甲方在收到完整合格的竣工结算资料后且与业主办完结算后个工作日内办理完工程结算，扣除质量保证金后的剩余工程款于日内，一次性支付给乙方。
（8）乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后15日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。
（9）乙方人工费必须严格按照成都市人民政府令第168号文执行，否则甲方有权拒绝支付乙方工程款。乙方进场前，须向甲方缴纳民工工资保证金元（大写），或由甲方在第一次付款时予以扣除。待双方合同履行完毕，乙方无拖欠民工工资情况后，甲方予以无息退还。甲方在支付乙方每月工程进度款时，乙方必须提供详细的工资分配表以及上月发放的工资确认表（附相关劳务人员的身份证复印件），否则甲方有权拒付各劳务班组的劳务费用。甲方有权对乙方人员的工资发放进行监督。
六、甲方工作及责任
1、甲方驻工地代表姓名：身份证号: 职务：电话：
2、甲方设立施工项目管理机构，负责与建设单位、设计单位、监理单位、总包方以及本工程所需的所有对内对外协调工作。
3、接受业主或总包方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准组织进行施工，确定本项目的施工方法。
4、编制本项目的施工组织方案及其它施工方案，收集、整理、编制工程档案资料。
5、负责对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题，并负责工程初验工作。提供施工图纸1套给乙方，如乙方需加晒图纸，甲方予以配合解决，费用由乙方承担。
6、负责本项目材料计划工作，做好施工成本控制，并负责按每月工程进度编制工程进度量、材料使用量、库存量。甲供施工材料由甲方按时按需供应，若因甲方原因造成乙方的窝工，按实际进行补偿。
7、监督、检查工程质量、进度和安全，负责图纸问题的衔接、本项目各承包单位每月工程量的审核、工程进度款的支付、竣工结算的办理等。
8、乙方不能满足甲方进度等要求时，甲方有权要求乙方增加人力物力以满足甲方的工期等要求。如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日费用按实际工日数乘以150元/工日向乙方计收，所购材料费按市场单价的两倍向乙方计收。若无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍向乙方计收。
9、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求乙方辞退其相关的管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同，乙方应无条件退场，由此造成的损失由乙方承担。
10、负责按合同约定支付工程款。
11、甲方指定施工所需用水、用电接点，但水、电费由乙方自身承担。
七、乙方工作及责任
1、乙方驻工地代表姓名：身份证号:
职务：电话： 2、乙方全体人员必须严格服从甲方项目管理机构的管理。乙方在整个工程施工过程中必须以甲方的名义同建设单位和监理单位联系协调。
3、本工程严禁转包,一旦发现乙方将本工程转包或变相转包或违法分包,甲方有权无条件解除合同，并追究乙方法律责任。乙方将本工程转包或变相转包或违法分包而产生的经济纠纷和给甲方造成的经济损失，全部由乙方承担，且乙方应向甲方支付200000元违约金。
4、甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的劳务人员，不得挪作他用，否则一切后果由乙方承担，甲方对乙方劳务费的实际支付有监督权。
5、遵守有关法律和规定，接受甲方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会
审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准进行施工。施工中必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、作业图、进度作业卡及指令进行作业。
6、乙方在收到包括工程图纸、技术规范及设计修改通知等任何性质的文件时，应仔细研读。如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，应立即通知甲方。以便甲方能在相关合同或其中的任何部分付诸实施前，依据总包合同进行相应的更正、报批或确认。一旦相关合同中的任何部分付诸实施，乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
7、乙方管理人员必须按甲方下达的任务书内容和时间要求，在每道工序施工前完成相应工程量清单、计算书及材料明细清单，并经甲方确认后作为工程施工和材料准备的依据，如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
8、配合编制该项目的施工组织方案及细部施工方案的施工方法的制定和出图，配合甲方收集整理、编制工程档案资料。
9、凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的所有损失（因甲方原因未能按期完成的除外）。
10、乙方人员进入施工现场应出具进入施工现场人员的花名册，内容包括：姓名、性别、年龄、工种、家庭详细住址、身份证号码，并提交个人有效身份证复印件，办理进场证件、手续，并加盖乙方公章。
11、乙方必须自带工程技术管理人员不少于2人，名单、资质证书须报甲方备案。
12、乙方进场人员必须是18－55周岁的遵纪守法的健康公民（包括但不限于无传染病、精神病、癫痫病等病），并持本人有效身份证原件配合甲方办理权益卡和工资卡（以下简称双卡）。凡未办理本项目双卡的人员一律不得进入施工现场。乙方在选择班组工人时需谨慎，严格审核工人素质，以避免造成其他事件发生。如乙方聘用不符合上述要求的人员，乙方应向甲方缴纳每人1000元违约金，并在甲方规定时间内离场，否则每人每天增加100元违约金。
13、经确认乙方以下无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人·次；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人·次：
（1）施工进度及质量达不到合同要求负有主要责任的人员；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
（3）不能积极配合甲方正常工作者；
（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；
（6）酗酒闹事、不服从业主、监理方、甲方及相关管理部门管理的人员。
14、乙方上岗人员必须按照建设部和四川省建设厅相关文件规定持证上岗，并且有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作证”，所有操作人员进场前，将原件报送甲方审核，并交复印件备案。
15、各类持证上岗人员数量和素质必须达到甲方的要求，乙方应对未经甲方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。
16、乙方必须为所属现场施工人员购买意外保险，并将意外保险复印件在甲方项目部备案。乙方选派劳务因病住院或因病死亡等一切费用均由乙方承担，甲方不负任何经济、法律责任。
17、乙方管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括前期准备、收尾和维修等阶段），均须专职在岗；如甲方发现乙方管理人员脱岗，乙方应向甲方支付违约金100元/人·次，发现管理人员脱岗三次以上，甲方有权解除合同并追究乙方责任。
18、乙方进场人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督、检查，对不符合要求或违反规定的施工人员，甲方有权令其停止工作或退回乙方，并不准再次进入施工现场从事任何施工作业。
19、乙方对所派队伍必须具有较强的管理、控制能力，不得在任何时候特别是重大节假日期间（如五一、国庆、春节等）发生民工冲击甲方办公室、项目办公室、监理、业主和政府部门及堵塞道路交通等过激行为。如有发生，乙方必须承担全部经济损失，并向甲方支付违约金50000元/次。
20、乙方对现场材料及安装的成品、半成品必须采取保护措施，因乙方原因造成的乙方保管及安装的成品、半成品，在竣工验收前丢失、损坏、被盗，由乙方承担其所有损失。
21、甲方按乙方材料计划购买的材料到场后，乙方须全部领用并妥善保管，否则造成损失全部由乙方承担。
八、现场管理
1、创优良工程。
2、安全责任：
（1）工程安全目标：无伤亡事故、无重大事故。
（2）乙方必须组织人员认真学习：《JGJ59-99》规范，2003年11月24日国务院颁发的《建筑工程安全生产管理条例》及省市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。
（3）乙方在工程施工过程中，严禁违章作业，杜绝伤亡事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在1.5‰以内，乙方对未防护的施工地段，有权拒绝施工，造成的工期延误可以顺延。特殊工种必须持证上岗，并作好特殊工程的职业防护，杜绝职业病的发生，施焊过程应当设有防火、防光污染措施。
（4）乙方在施工过程中发生安全事故造成的乙方人身伤亡、财产损失以及造成第三人或第三人的人身和财产侵权，均由乙方承担全部经济、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费100000元/次。
（5）现场所有乙方人员须服从甲方的安全管理，不得违章指挥和违章操作，对检查不符合安全标准要求的行为，乙方向甲方支付100元/次的违约金。
（6）乙方在施工过程中，应对甲方提供的安全措施和安全防护设施进行检查，确认合格后方可进行施工。乙方发现甲方提供的安全措施和安全防护设施不合格或存在不安全因素，应当拒绝施工，并以书面材料向甲方项目部提出报告。
（7）乙方提供的所有机具，必须符合相关规范要求，保证安全可靠；所有的机具必须向甲方提供合格证和出厂证明书；所有特殊工作人员必须提交有效上岗操作证明。
（8）甲方为统一现场形象和加强安全管理，乙方所有进出现场的作业人员使用的安全帽按甲方要求，由乙方统一购置，并进行企业形象标识。
（9）安全责任书、甲方企业管理制度及相关文件为本合同的附件。
3、文明施工：
（1）乙方应遵守甲方制定的安全文明施工、环境保护及职业健康等各项管理制度。组织施工人员认真学习甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制
度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，执行质量、安全、文明施工“四检制”。在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工。
（2）乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金。
（3）乙方在施工过程中所用的甲供的各种材料及工具、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品。若违反本规定，根据浪费材料价值大小，乙方应向甲方支付材料浪费违约金500元/次，同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。
（4）乙方必须做到工完场清，甲方将不定期组织检查，当发现未做到工完场清、未及时清理建筑垃圾、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，乙方应向甲方支付200元/次的违约金。
（5）严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场操作禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金。
（6）严禁在施工现场赌博、打架斗殴、无理取闹和盗窃财物，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金，并且，甲方有权直接送交当地公安机关处理。
（7）乙方人员在生活区宿舍内应按相关文件组织和安排。严禁男女混住，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/次的违约金；宿舍内严禁烧菜做饭，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/次的违约金。
（8）乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条理规定的，甲方不承担法律责任。
九、工程保修
1、质量保证金：结算总价的 %。质保期：自竣工验收合格之日起两年。质保期满后扣除保修费用，退还质量保证金余额。
2、质保期维护范围和内容：乙方所承包工程工作范围。
3、质保责任：发生质量问题时，乙方应在接到通知24小时内必须到现场处理，否则所产生的损失及相关费用直接从乙方工程结算款中扣除，乙方不得有异议。如果
乙方不履行保修义务，甲方有权请其他公司进行保修，但由此而付出的费用，由乙方负责双倍赔偿，甲方将所产生的费用和损失直接从乙方质保金中扣除。
4、保修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如保修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应全部责任。
5、乙方负责保修的质量，每个保修项目完成后要经业主委托的物业公司和甲方验收签字认可；所保修项目应保证在一年内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续保修，相应的保修款顺延支付。
十、竣工验收及工程移交
1、本工程质量标准必须达到合同规定的合格项目标准及国家、地方相关规定和甲方要求的质量验收标准，保证交付合格工程，否则乙方应承担甲方所有损失。
2、必须严格按建设工程质量验收规范要求进行逐项严格验收签字。
3、关键工序和隐蔽验收必须符合设计和规范要求。
十一、违约责任：
1、甲方应按照本合同的约定按时支付乙方工程款；若未按时支付，乙方有权要求甲方对未支付的工程款按银行同期活期存款利率承担违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的，乙方每延误一天应向甲方支付工期逾期违约金1000 元；工期延误连续或累计超过15日仍然未完工，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权另行安排其他承包商进场，若产生的费用由乙方支付。
2、本工程必须一次性竣工验收合格，如经验收不合格，乙方应尽快维修和整改，期间所产生的材料和人工费由乙方自行承担，且按每日元向甲方支付违约金；如验收后日内未整改和维修完毕并验收合格，则甲方有权要求乙方支付本合同总价5%的违约金及甲方或甲方委托的他人进行整改和维修所产生的费用并从乙方应收工程款中扣除。
3、为方便维修，承包人应在工程隐蔽前，按照发包人的要求提供水电竣工图基础资料，详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，否则向甲方支付 10000 元违约金并承担相应的法律和经济责任。
4、经相关权威部门确认由于乙方的原因导致的的工程质量或安全事故，乙方每次向甲方支付 50000 元违约金，并承担相应的法律和经济责任。
5、乙方人员在清点材料（含周转材料）时，如有弄虚作假现象，每发现一次，
除全额承担弄虚作假增加的费用外，还应承担每次向甲方支付100000.0元的违约金。
6、甲方已按合同约定支付乙方工程款，乙方没有按时或依相关规定发放民工工资，发生群体/闹事/上访等事件，则每发生一次，乙方应向甲方支付100000.00元/次违约金。
7、凡在施工现场施工的乙方人员有偷盗甲方财物行为，除全额原价赔偿所盗窃财物外，按原价格承担5倍的违约金；甲方有权保留对其进行民事责任、行政责任、刑事责任和经济责任的追究权利。
十二、廉洁自律
1、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
2、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价或结算总价的基础上下浮20%。
3、举报电话：。
十三、不可抗力
因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程，工期可以顺延。
十四、其它
1、乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。
2、劳务工程款、质量保证金及履约保证金在甲方滞留期无息。
3、乙方必须在合同签订时，提供安装工程拟投入的主要工程技术人员表，资质证书复印件，并作为本合同履行附件。
4、乙方必须在进场后根据安装工程内容，提交安装工程进度表及安装工程拟投入的施工机具明细表，并作为本合同履行附件。
十五、合同生效、争议、解除与终止
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，结清工程款后本合同失效。本合同共页，一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
2、因本合同履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、签约单位与开具发票单位必须一致，否则出现的一切后果由违约方承担。
4、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
（2）双方接受法院调解停止施工。
（3）因不可抗力引起的停工。
5、本合同正文全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
十六、补充合同条款
十九、签订合同时提供的附件
附件一：乙方营业执照副本（复印件加盖鲜章）
附件二：乙方组织机构代码证明（复印件加盖鲜章）
附件三：乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）
附件四：乙方法定代表人身份证（护照复印件加盖公司鲜章）
附件五：乙方委托书（项目负责人、材料负责人）
附件六：乙方受托人身份身份证（护照复印件加盖鲜章）
附件七：乙方开户银行和账号及其证明（加盖鲜章）
附件八：乙方税务登记证（复印件加盖鲜章）
附件九：乙方安全生产许可证（复印件加盖鲜章）
附件十：乙方企业营业资质证书（复印件加盖鲜章）
附件十一：不拖欠民工工资承诺书。
附件十二：《安装公司机具、辅材（暂定）办法（2010年6月7日）》
附件十三：乙方专业工长、技术人员名单及身份证复印件。
附件十四：乙方拟投入的施工机具明细表。
附件十五：安装工程进度表（乙方进场后编制提供）。
附件十六：合同单价分析表
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
签订时间：年月日签订时间：年月日
不拖欠民工工资承诺书
致：四川东嘉建筑工程有限公司
根据成都市人民政府令（168号）《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章制度的要求，为贯彻执行国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量的进度，我司向贵司承诺：
1、我司保证每月28日前，及时、足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。
2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工民工工资的行为，我司保证无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。
3、我司如因拖欠民工工资导致民工到政府、政府部门、业主、贵司等处上访、闹事、示威等行为，我司愿承担由此给贵司造成的一切损失。
4、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的工程款直接支付给民工的行为，并对由此造成的一切后果承担全部责任。
5、本承诺书自我司的法定代表人或委托人代理人签字并盖章后生效，施工合同有效期满结束。
6、本承诺书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
承诺单位：
法定代表人：
代理人：
年月日
工程终止合同范本 篇一：终止施工合作协议书 终止施工合作协议书 甲方：安徽XX置业有限公司 乙方：重庆XX建设(集团)有限公司 甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守： 一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部 门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。 二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司 现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。 三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范 围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。
四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务 工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。 五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续 分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包 单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。 六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处 理。 七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交 接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。 八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 单项劳务分包合同正式版
单项劳务分包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2,
4、施工工期：自月日起至日止，按每次安排工期提前一天奖500元，推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级：合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干，一次性包死(不涉及任何因素费用调整)，包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容：地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除，顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。
3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。 4、合同价包括的其他工作内容： A、熟悉施工图纸，布置施工现场，工程自检，施工条件创建，协调组织与其他专业配合，材料机械工具的保管工作。 B、施工现场2天以内停电。停水待料造成的停工、工期予以顺延，但乙方不计取任何费用。 C、乙方根据进度计划提前5天向甲方提供材料计划报告，甲方协调乙方按进度计划将所需材料运抵施工现场，否则由此造成的后果，由此造成的后果，由责任方承担。
工程劳务分包与分包合同管理办法 （要报审!） 1 总则 1.1 为合理利用社会施工力量，规范工程劳务分包，控制分包成本，防范分包风险，维护企业合法利益，制定本办法。 1.2 本办法是依据我国《建筑法》、《合同法》等制定的。 1.3 本办法所称“合同”系指工程劳务分包合同。本办法所称“分包”系指工程劳务分包。 2 分包权限和职责 2.1 分包金额在100万元及以下的工程分包和所有劳务分包由项目经理部合约部门组织经公司经营开发部批准后，由项目部签订合同。 2.2 重点工程、分包金额在100万元以上的工程分包由公司经营开发部组织，项目经理部参与，经公司总经理批准后，由公司法人代表或其授权代理人签订合同，项目部组织实施。 2.3 公司经营开发部为分包管理的主管部门，负责本办法的制定、修订和保持，负责分包管理的指导和监督检查。 2.4 项目合约部为项目分包管理的主管部门，负责项目权限范围内的分包管理、履约检查、分包结算和组织分包业绩评价，按要求向上级主管部门上报有关资料。 3分包管理工作程序 分包管理工作程序（见图3）
图3 分包管理工作程序 4 分包队伍资格评定与注册 公司成立工程及劳务分包资格认证评审领导小组，按照认证登记程序进行资格评定，发布合格分包商名册。 4.1 认证登记条件
4.1.1 自愿申请在本公司登记资格认证并参与施工的工程及劳务分包队伍。 4.1.2 从事公路桥梁施工、具备法人资格和相应施工资质、资信度好、技术设备精良的企业单位。 4.1.3 承诺遵守本公司的管理制度。 4.1.4 在公开、公平、公正的条件下，接受本公司统一招标，特殊情况下服从公司的统一协调调度。 4.1.5 财务状况良好，具有一定的流动资金。 4.1.6 近三年内，完成在建工程合同履约率高，顾客评价良好。 4.2 认证登记所需资料 4.2.1认证登记资料： 1)认证登记申请表； 2)有效的营业执照、资质证书复印件； 3)主要管理、技术人员简历表及证书复印件； 4)特殊工种操作人员操作证复印件； 5)主要设备清单； 6)资金状况（含固定资产部分）； 7)近三年的施工业绩和所在项目评价表（新成立的不提供）。 4.2.2 各申报单位所需资料精装成册，报公司经营开发部审核。每年的11月20日前报送补充资料，公司将在每年的12月份对各单位的资格进行重新考核认证，并为各单位建立档案资料。 4.3 《合格分包商名册》管理
项目劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 二、承包的范围及承包方式 （一）承包范围：甲方要求乙方完成之所有零星项目，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程中甲方要求乙方完成之所有零星项目工作内容。 （二）承包方式：所需的计时(工)人工，包安全包文明施工； 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定综合单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、材料费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工所用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用；
3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、补贴、加班费、赶工（抢工）费，及各种保险、证件办理费开支等； 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、转运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用，以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等，现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费； 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间，超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地、成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合；含各种材料转运（倒运）、装卸，工完场清；含开工、竣工及施工过程中，甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费； 3.1.6. 综合固定单价不因市场价格波动等各种风险或其他原因而变动，结算按合同综合固定单价计算； 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象费用等； 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等； 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用； 3.2. 单价约定：如本合同执行过程中发生合同外的工程项目，单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算（下浮20%）计价，工程量按实计量，且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作，否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的，能计算工程量的按实际工程量计算，不能计算工程量的，按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除，并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。 以上单价：⑴已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用，在合同承包范围及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时，经项目部确认属于乙方需完成的签证工作内容；⑶合同单价中已包含乙方的社会保险费、社保、医保、法定节假日、夜间施工费、管理费、利润等。 五、履约保证金： 为确保工程质量、进度、安全达到要求，确保合同严格执行，让工程施工顺利开展。乙方在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金元（大写：元整人民币）。
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
钢筋单项工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将项目地块期钢筋工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定，结合工程的具体情况，双方本着平等、互利、讲求诚信的原则，经协商签订如下合同。供双方共同遵守： 一、工程名称： 工程地点： 二、承包范围 甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等主体结构全部模板施工内容，具体承包内容如下： 、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱，从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等，、钢筋的机械连接、级直螺纹闪光焊接、电弧焊接。 ，工程中钢筋的工作内容：地下室、主体结构的钢筋工程及屋面的女儿墙。材料的下车、周转及堆码工作。浇砼前模板上面的材料、垃圾清理，现场周转材料的转运，归堆，必须堆放整齐。 .施工期间施工责任区、生活区的清洁卫生工作，以及本项工程的其他辅助性工作。 三、承包方式： 、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式， 、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 本项工程劳务用扎丝、焊条、切割片等。 主材的损耗控制：实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的，超出部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。 四、工程工期要求
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准。乙方必须根据甲方的具体进度要求，备足施工人员。 五、工程质量要求 、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次性通过建设及监理单位验收。 、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。 、浇砼时，乙方必须配专人跟班看护钢筋。 六，承包价格 地下室到±,陆佰柒拾伍元吨（元／吨）。±以上，肆拾陆元平方米（元㎡）。面积按照国家规范的建筑面积计算。 七、结算方式 工人进场每人每月按照元生活费计算。从基础到六层完成后，二十天内付已经完成量的。六层以上，每六层付，封顶后二十天内付已完成量的，二构完成付至，剩余部分年春节前付清。 八、安全施工 乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作，乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故费用在元内的均由乙方自行负责和承担费用。 九、甲方责任 、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，提供大型机具塔吊和工人住宿。 、提供施工用水、用电接口。 、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。。 十、乙方责任
劳务分包合同管理制度 为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中的纠纷，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。公司坚持以本制度来规范公司的合同管理行为，保证全面履行劳务分包合同。 一、劳务分包合同的订立 第一条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第二条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第三条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第四条劳务分包合同应当明确以下主要内容： （一）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款； （三）合同工期以及调整的要求； （四）劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施； （五）劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序； （六）劳务作业内容变更、洽商的形式和要求； （七）施工现场及劳务作业人员的管理要求； （八）临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿，根据双方施工现场管理约定进行罚款的标准和确认程序，材料保管责任； （九）劳务作业验收的条件及程序； （十）违约责任；
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
合同编号：劳务单项承包合同（范本） 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 身份证号码： 联系电话： 签约日期：
劳务分包合同（范本） 甲方：（以下简称为甲方） 乙方：（以下简称为乙方） 为确保基础质量，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1、工程名称： 2、工程地点及范围： 3、分包内容：
4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。 （1） （2） （3） （4） 4．1 工程量以实际完成的数量为依据。 4．2 本合同附件所列单价中，不包含税金。 4．3 除包含了完成分包内容而发生的全部费用外（包含人工费、材料费、工器具等一切费用），还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。 5、计量及支付： 结算方式：进度款和结算款以结算。 5.1、当工程量完成 %，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 5.2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款 %，缺陷责任
期满付剩余价款至 %（扣除预付款及 %的质量保证金）。 5.3工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行本次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。 6、乙方进场施工日期为：年月日，竣工日期：年月日。 7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任。 8、工程质量： 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后还达不到本合同约定的质量要求，乙方应该按工程的实际损失进行赔偿，甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方全部承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护： 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进
（管理制度)劳务分包合同管理办法
北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同管理暂行办法 第壹章总则 第壹条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理，规范劳务分包行为，维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）等有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同）的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理，适用本办法。 本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。 劳务作业发包人（以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业。 第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统壹监督管理。 区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。 第四条关联行业协会应当发挥行业组织的自律职能，制定企业信用标准，归集企业信用信息，促进信用产品的使用。
第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备和所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第六条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当于中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当于承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第七条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字且加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第八条劳务分包合同应当明确以下主要内容： （壹）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款；（三）合同工期以及调整的要求； （四）劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施； （五）劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序； （六）劳务作业内容变更、洽商的形式和要求；
劳务合同终止协议 篇一：劳务合同终止协议 金堂怡静湖二期1#2#7#楼工程项目 “劳务施工合同”终止协议书 施工总包单位：成都威达建设工程股份有限公司（甲方）项目负责人：刘世荣 劳务施工单位：成都诚挚劳务有限公司（乙方）项目负责人：冯利学 由于业主成都金堂发展投资有限公司（以下简称“成金发展”）实行内部股权改革，未按合同约定拨付工程款，造成工程自XX年春节后停工至今。施工单位与劳务公司未能就复工达成一致意见，双方在成金发展的协调下，经协商同意终止“劳务施工合同”，并就相关善后工作达成一致意见，签订本协议书。一合同终止 甲乙双方终止于XX年3月1日签订的“劳务施工合同”（以下简称“主合同”），终止双方于XX年10月1日签订的“补充协议”。二价款结算（一）价款结算原则结算总价款=主合同价款+补充协议价款+停工损失+保证金－已付工程款－扣款罚款（二）主合同价款结算：元207元/m2× m2= 元（结算单价207元/m2，建筑面积见“附件一”）说明：建筑面积按最新“国家建筑面积计算规则”计算，未完成顶板浇筑的部分不计算面积。
（三）补充协议价款结算：元 1、分项计价工程：元（分项工程量、单价、总价款见“附件二”） 2、1#2#楼单价增加价款结算：元（增加单价：10元/m2，面积见“附件三”）（四）停工损失 1、停工损失计算时限：XX年2月6日—XX年11月14日（管理后勤班子时限另计） 1 / 3 （五）扣款罚款：元（扣款、罚款详见附件四）三结算价款支付方式 1、结算总价款分次支付，由乙方提供劳务发票和租赁票据，具体时间及比例由成金发展监督落实。 2、由于木工班组需要完成胀模剔打或扣除剔打费用，木工班组所差费用可在乙方与班组完善手续后由甲方代支。 3、租赁材料由甲乙双方清点数量后移交甲方，移交后的租赁费由甲方支付。 4、为保证民工工资支付到位，支付结算款时，由乙方项目负责人通知劳务班组负责人到项目部完善手续，班组领取后的剩余部分按本条第1款约定的分期期限由劳务公司项目负责人领取。四现场清理及移交 1、双方签订本协议次日（月日），乙方必须安排人员来现场与甲方人员及其他方人员进行材料清理或移交，该项工作在天内完成。（删除） 1、乙方必须安排落实班组在月日前完成各楼层渣土、
协议编号：LX-FS-A25299 单项劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
单项劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2,
4、施工工期：自月日起至日止，按每次安排工期提前一天奖500元，推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级：合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干，一次性包死(不涉及任何因素费用调整)，包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容：地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除，顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。 3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。 4、合同价包括的其他工作内容：
北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同管理暂行办法 第一章总则 第一条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理，规范劳务分包行为，维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）等有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同）的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理，适用本办法。 本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建 筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。 劳务作业发包人（以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业。 第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统一监督管理。 区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。 第四条相关行业协会应当发挥行业组织的自律职能，制定企业信用标准，归集企业信用信息，促进信用产品的使用。 第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应 的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第六条劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第七条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖 企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第八条劳务分包合同应当明确以下主要内容： （一）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款；
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
编号：QC/RE-KA8281 单项劳务分包合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
单项劳务分包合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2,
4、施工工期：自月日起至日止，按每次安排工期提前一天奖500元，推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级：合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干，一次性包死(不涉及任何因素费用调整)，包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容：地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除，顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。
劳务分包合同管理办法 劳务分包合同治理暂行方法 第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（以下简称劳务分包合同）的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督治理，适用本方法。 本方法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人，由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。 劳务作业发包人（以下简称发包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业；劳务作业承包人（以下简称承包人）是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业。 第三条市工商行政治理部门是本市劳务分包合同的综合治理部门。市建设行政主管部门（以下简称市住房城乡建设委）负责本市劳务分包合同的统一监督治理。 区县建设行政主管部门（以下简称区县建委）按照属地治理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督治理。 第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直截了当将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 劳务分包合同订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第七条劳务分包合同应当采纳书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权托付人签字并加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。 第八条劳务分包合同应当明确以下要紧内容： （一）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范畴及内容、质量标准、劳务分包合同价款； （三）合同工期以及调整的要求； （四）劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施； （五）劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序； （六）劳务作业内容变更、洽商的形式和要求； （七）施工现场及劳务作业人员的治理要求； （八）临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿，依照双方施工现场治理约定进行罚款的标准和确认程序，材料保管责任； （九）劳务作业验收的条件及程序； （十）违约责任；