设备安装改造合同
甲方（建设方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则，就溴化锂冷热站改造工程的设备安装、通风、水管道、机房工程部分承包给乙方，施工事项经甲乙双方协商一致，缔约如下：
1、一般原则
1.1、乙方应完全、准确地按照该使用方需求、技术规范、深化设计图纸以及合同条款有关的书面协
议，对溴化锂冷热站改造工程的设备安装、水管道精心施工。
1.2、乙方承认自己对所有与合同相关的文件，已有正确而合理的理解，并保证不会与甲方产生重大分
歧，在此基础上同意缔约本协议，按合同施工。
1.3、所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。
1.4、合同双方均需恪守合同文件相关条款，切实履行各自的义务与责任。
2、工程名称：
2.1. 承包工程名称：
2.2. 承包工程地点：
3、承包工程内容与范围
3.1、乙方的工程承包内容：设备安装工程的现场深化施工、图纸中所有涉及到本工程的设备安装和人
工费、材料费、措施费及机具费。
3.2、乙方工程承包范围：二台溴化锂直燃机水管路连接及二台冷却塔水管路连接，五台水泵，空气源
热泵及散热器机组安装，内燃机组就位安装(不含管路安装)，对应的水管道阀部件保温采购安装施工管理、人工、材料、施工安全、资料等；不包含燃气工程和自控部分施工。
3.3、在施工中，因甲方原因提出设计修改或变更的，乙方签收后按设计变更文件的要求，做变更工程
费用增减明细并由甲方负责人和甲方代表签字确认，做为工程结算的依据；如果甲方不提出变更，则此工程为交钥匙工程。
3.4、除因甲方提出的设计变更，其他任何原因发生的变更、单价固定，量可调，根据实际发生量进行结算；
4、合同工期及延期赔偿
4.1、计划开工日期：年月日；
4.2、本工程乙方须在年月日完成全部工程，原则上本合同工期包括完成设计变更及工程调整所
需的时间，须符合甲方要求之总进度计划。
4.3、遇到下列情况之一者，经甲方现场项目负责人确认、审核、批准后，工期可作调整。
a.重大设计变更。
b.不可抗拒的自然灾害，如地震、洪水等。
c.建设单位同意给予顺延的其它情况。
d.因其他专业影响需顺延的工期，顺延工期以甲方确认批准期限为准。
5、合同金额及乙方式
本工程乙方采用固定总价承包合同，施工队管理、人工及食宿费、材料、中小型机械和工具、包工期、包质量(达到国家施工质量规范要求)、包安全、包现场文明施工、包材料差价、包市场各种涨价等风险因素、包水电费、包专业的施工工艺设计直至达到建设单位使用要求。乙方全权承担其施工范围内的消防和安全责任。
5.1、本工程单价包死量可调，合同总价为0元除非甲方提出变更、追加额外工作或调整工作内容
外，不因报价遗漏、计算错误而调整。详见附件。
5.2、合同价格中已包括了一切与本工程有关的人工、材料、设备安装、墙体开洞及恢复堵洞、机械、
损耗、检测、试验、运输、装卸、保险、仓储或临时存放等费用以及材料运抵现场所需位置进行的水平运输、固定就位及场地内多次倒运等发生的工程所需全部费用；准时圆满地完成合同规定的所有工作而需要发生的一切费用均已包含在上述合同总价内。
6、付款方式
6.1、本合同签订后，甲方必须在7个工作日内支付合同总价的10%的工程进度款，乙方开具等额工程
类增值税专用发票，共计人民币 0 元（大写 0整）。
6.2、乙方进场后（包括设备、人员、部分材料），楼顶机房辅助配件水泵、空气源热泵及板换就位，
管路连接完成，管路保温完成，并通过现场项目经理或工程师代表检查验收，甲方在7个工作日内支付合同总价的40%的工程款，乙方开具等额工程类增值税专用发票，共计人民币0元（大写0整）。
6.3、地下一层机房管路改造完成，3台水泵安装完成，管路通过水压试验，管路保温完成，并通过现
场项目经理或工程师代表检查验收，甲方在7个工作日支付合同总价的40%的工程款，乙方开具等额工程类增值税专用发票，共计人民币0元（大写 0整）。
6.4、在项目整体验收合格且投入运营后，甲方15个工作日内支付剩余10%，乙方开具等额工程类增值
税专用发票，共计人民币0元（大写0整）。本工程保修期24个月。
7、设备/材料供应及贮藏责任
7.1、除甲方明确（指定乙方提供需用设备/材料进场计划表）的设备/材料外，本工程其余设备/材料由
指定乙方根据施工图及合同文件规定负责提供。材料设备需提供材料样品合格证书及相关证书的文件。
7.2、乙方应妥善保管所有运至现场的材料及设备，并负责自费补充丢失、被盗或因贮存方法不当而被
损坏的任何货物。
7.3、乙方提供的所有材料/设备及配件，不论是否已注明其品牌或制造商，乙方均须保证这些材料/设备
及配件其设计、制造及安装在所有情况下均能适合北京市的环境、气候条件并能符合正常使用的要求，须执行甲方按照ISO14000标准，且同时达到国家有关节能和环境保护的要求和规定，在施工过程中及竣工投入使用后均能避免对环境造成污染、浪费和破坏。
8、承包职责
8.1、承包严格按照合同规定承包范围施工。
8.2、本工程的技术要求与标准详见国家质量规范要求的有关规定。
8.3、承包按照本合同就施工质量和进度对甲方负责。
8.4、乙方不得将承包的工程转包。
8.5、材料堆放整齐，及时将施工垃圾外运并消纳，做到工完场清，保持现场的整洁，达到文明施工现
场。
8.6、管理人员及工人的食宿由乙方自行解决。
8.7、按甲方要求提供相应施工材料检验报告。
8.8、按甲方要求参加验收。
8.9、乙方应根据总工期要求，周密的安排进度计划，如在甲方限定时间内仍达不到计划要求，视为乙
方无按期完工能力，甲方可以单方解除合同，乙方在接通知后5日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。
9、质量与检验
9.1、本工程质量标准必须符合国家、地方和甲方要求标准，若合同文件中约定的任何工程质量标准低
于国家、地方和部颁标准，则按国家、地方和部颁标准执行；若合同文件中约定的任何工程质量标准高于国家、地方和部颁标准，则按合同文件中约定的标准执行。
9.2、若甲方、乙方对材料和安装质量有争议，应由双方同意的质量检测机关鉴定，所需费用及因此造
成的损失，由责任方承担。
9.3、因乙方原因达不到使用标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延。
9。4、交工验收。乙方承担任务全部完成，经初验达到要求后，填写交工验收报告，报请甲方验收，经验收合格。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身原因造成的全部经济损失和工期延误责任。
10、安全与文明施工
10.1、安全目标。杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率不大于1.5‰，杜绝重大机械和火灾事故。
10.2、本工程施工现场安全由乙方负责，乙方应服从甲方对总体工程施工现场的统一的安全施工管理。
10.3、乙方须健全劳动安全生产教育培训制度，未经安全生产教育培训人员，不得上岗作业。
10.4、乙方应按国家、北京市及施工所在地区的有关规定，做好现场施工安全管理，随时接受有关安全
检查人员依法进行的监督检查。乙方应采取严格的维护安全的措施、防范危险的措施、预防火灾的措施，严格杜绝出现任何伤亡事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
10.5、在本工程施工期间，乙方不允许在施工现场出现不必要的障碍物，存放并处置好乙方的任何设备
和多余的材料，并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的物资。
10.6、保证本工程施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损
失和罚款。
10.7、乙方应建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组
设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识和安全知识。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，确保安全施工。
10.8、乙方应按有关规定严格采取有效的安全措施，正确使用和爱护安全设施，充分发挥其安全保证作
用。在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大安全事故按规定上报有关部门，并组织紧急抢救，做好现场保护工作。事故责任及经济损失（包括各项罚款）由乙方承担责任。
10.9、乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关管理部门对施工现场管理的有关规定和
甲方的有关管理制度。对不服从管理的严重违章现象，甲方有权采取经济制裁措施。加强现场和生活区的管理，做到工完场清，建筑垃圾堆放到指定地点，经常保持现场整洁，做好自身责任区的治安保卫工作，保护环境，施工噪音控制在规定允许的范围内，不扰民，做到文明施工，保证安全文明达标。
11、违约与索赔
11.1、因甲乙双方任何一方原因造成工程延期，违约方应承担违约责任，每逾期一天，按工程总额的1%向守约方支付违约金，逾期十五天仍未竣工达到验收合格标准，守约方有权终止合同，并要求违约方支付合同总额20%的违约金及赔偿守约方全部损失。
11.2、若非乙方原因甲方要求停工，乙方需无条件配合，还可要求甲方支付已完成工程的费用及其他合
理费用。若乙方原因造成停工，则乙方赔偿甲方全部损失并支付合同总价20%的违约金。
12、争议解决方式
甲乙双方因本协议产生的任何争议，应相互协商解决，协商不成的，则任何一方均可以书面形式通知其中一方向北京市人民法院提起诉讼。
13、合同的生效与失效
13.1合同订立时间：年月日
13.2、本合同经双方签字盖章后生效，完成合同内容、办理完结算、保修期结束后自动失效。本合同文本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方（公章）乙方（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
附件
楼顶机房【冷却塔系统（T-01）+直燃机系统（ZR-01)
供排水安装合同书 发包人： 承包人： 签约日期： 2015 年月日 协议书
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 1、排水管道改造。2、维修宿舍三、 四、五层供水、消防、水房、澡堂、卫生间供水管子。 3、更换食堂内外供水管子。 4、维修其他教学楼冻坏的 供水管子。5、给没有水管子的绿化带安装供水管子。6、改造锅炉房的排水管道。7、更换供水总阀门。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：包工、包料 三、合同工期 开工日期： 2015年月日
竣工日期： 2015年月日 合同工期总日历天数天。四、质量标准 工程质量标准：执行市政给排水规范 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元 六、发包人责任 1、协调提供施工必须的施工场地。 2、协调承包人在开工前办理有关规划手续。 3、监督检查工程质量，进度。 4、及时协调，解决承包人在施工过程中遇到的各种属发包人责任的问题。 5、按照本合同指定的期限及时支付工程款。 七、承包人的责任 1在本合同签订后 5 天内，确保按时做好工程开工准备工作。 2、项目开工前应向有关部门办妥设计施工图纸的审批手续。 3、承包人在施工期间，必须按规定做好各项安全措施，遵守安全施工规范，对承包人施工人员做好安全教育。
4、保质保量按时完成承包项目。 5、本安装工程项目保修期一年，自竣工验收合格之日起算。 八、付款方式 本工程全部费用按发包人审定的预算价款一次性直接付给承包人，作为发包人向承包人预付工程款。 九、违约及争议解决方式 1、任何一方违约，违约方应赔偿由于违约而而给对方造成的相应的经济损失。 2、如果产生纠纷，双方应该协商解决，协商不成应提交项目所在地的仲裁委员会仲裁。 十、其他 1、本合同经双方签字盖章后生效，工程完工验收合格后保修期满及结清工程尾款后自动失效。 2本合同一式四份，双方各持二份。 发包人：（公章）承包人：（公章）住址：住址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行：
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
设备安装合同范本 甲方单位：(以下简称甲方) 乙方单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等冇关法律、迭规的规定，在平等、口愿■ 的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议： 条安装工程概况 1、 (1〕 (2)工程最终造价：Y (人民币元整)； (3)开工日期：合同签订之日起十个工作日内； (4)竣工日期：开工之日起五个工作日内； (5)付款方式：现金或其它 第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责通道设备的安装、调试。 甲乙双方商定： (1)合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工； (2)开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转； 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。 第四条价款结算方式及期限： 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)； 2、本合同工程安装总价款为：Y 元，人民币整； (1)合同签订后，甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的75 %) ￥元； (2)工程款(占合同总金额的25 %) ￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清小甲方未付清全款以前最材料及热备权属为准方板
1、自验收之日起，工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。 2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。 第六条因发牛不对抗力囚素致使合冋不能匸常履行的，由或方友好?协商解决。 第七条解决合同纠紛的方式：执行本合冋发牛.的争执，由双方友好协商仰决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同口双方签字盖章之口起牛一效° 第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十条本合同ill本一式二份！甲乙双方各执一份° 甲方单位：联系电话：单位地址：甲方代表： 乙方单位：联系电话：单位地址：甲方代表： 20xx年x月日
个人安装施工承包合同模板 【篇一】安装施工承包合同 甲方：乙方： 由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：合格 四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。 甲方：乙方：
签字：身份证号： 日期：日期 【篇二】安装施工承包合同 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本 合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。 四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：1负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; 2协助解决与周边群众发生的纠纷关系; 3解决好工程所需的水电问题水电费由乙方承担。 六、乙方职责： 1听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; 2严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 3严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; 4确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而 产生的全部经济损失; 5在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程 工程量清单计价定额》2021定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位不计资金利息。其中2021年拨付工程款的42.5%;2021年12月30日前拨付28.5%;2021年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
建筑安装合同范本 _______ 年________ 月_________ 日，_________ （简称甲方），与__________ （简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1 ．安装工程名称：________ 。 2．工程地方：_________ 。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方在___________ 建筑工程完工后六十（60）天内，完成安 装工程，其中包括_________ 主机试验运行。 5．安装工程总价格：__________ 美元整。 6．安装工程付款进度： 第1 期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15 ％，即 ________ 美元整； 第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即___________ 美元整； 第3 期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即________ 美元整； 第4 期：在主机的要紧设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即__________ 美元整； 第5 期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即______________ 美元整； 第6 期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________ 美元整。7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，对付违约罚款，每天按总价的1% 计算，即___________ 美元整。 8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程打算时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原打算而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价 对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。 9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，别得以任何借口置之别理。 10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。 11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力别能反抗的灾难外，乙方应对保管中的一切，负伤害之全责。如遇别可反抗的天灾人祸，乙方应详列伤害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核应付款之用。若甲方决定别再施工，按合同第10 条规定结束。 12．工程保证：除天灾或因甲方使用别当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。 1 3．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但其伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方彻底负责。 14 ．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。 相关的合同范本英文建造合同房屋建造装修施工合同建造工程施工安全合同协议书建造安装施工合同国际土木建造工程合同标准建造工程施工合同范本15.合同形式：本合同一 式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。 16.附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对 _________ 主机保养服务一（1 ）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：________________
安防监控工程施工合同书 采购方(甲方)： 供应方(乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。 一、工程项目 1．工程名称：充电站监控系统6个站 2．交货及安装工程地点：施工现场 承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装调试。（设计方案以甲方认可为准）。 二、工程总造价 1．工程总价：57000元整。详见附件（报价单） 2．整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准。 三、工程款支付方式 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款： 1.自合同签订之日起甲方预付乙方总工程款的40%，等工程设备初次安装完成甲方应支付乙 方总工程款的35%全部竣工验收合格后，甲方应支付乙方总工程款的20%，下剩5%待一年后付清。 收款人：
帐号： 开户银行： 四、工期 1.本合同签订后，乙方于年月日进场施工，到年月日止，完成安装调试。（以通过甲方代表验收合格为标准）。 2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方负责、不可抗力等造成工期延期的，经甲、已双方签证认可后做出工期调整，以此确定竣工日期。 五、供货及安装 1.本工程必须严格按照国家有关施工安全规范进行施工。 2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。 六、维修保养 1.本次工程主设备保修期为2年，保修期到期后支付保修费，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用； 2.保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以成本价格适当向甲方收费。 3.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。 4.甲方要求软硬件功能的改进，扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属于保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路，零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装引起的故障。 七、双方责任 （一）甲方责任： 1.审核乙方提供设计方案，安装施工方案，向乙方提供必要场地及施工用电。
3．施工图纸双方签字后生效。 第三条甲方权利义务 1．开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项。 2．参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。 3．工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳，乙方协助提供物业管理所需的相关材料。 4．房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运。 5．因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方协助乙方负责修复和赔偿。 第四条乙方权利义务 1．施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程。 2．承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全。 3．保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通。 4．家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放或清运，严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃废弃物及其他物品。 5．乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务，合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系。 6．乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。 7．乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造。 8．乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全。 第五条材料的提供
1．由甲方提供材料、设备的，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。 2．由乙方提供材料、设备的(见附件：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料、设备运到施工现场时提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承担； 3．甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。 4．除合同报价单注明的由乙方负责外，其它如洁具、灯具、卫浴、开关等，均由甲方购买并按时运到现场。 第六条工期延误 1．因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延； 2．甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延； 3．因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。 第七条质量标准 1.乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2.乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准。 3.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。 第八条工程款支付方式 工程款分三次支付: 1.第一次，合同签订时甲方付合同总价的 50 %，即元。
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
制作及安装工程合同范本 Latest model contract for fabrication and installation works 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
制作及安装工程合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 负责人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成，双方就广告牌的制作、安装进行磋商，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下协议。 一、工程概况 1、广告牌规格： 2、材质要求： 3、安装地点：
二、工程造价及支付方式 1、广告牌制作安装费：共计人民币________________元。 2、支付方式： （1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的50%，即_________元为预付款。 （2）厂内制作完成，进入现场组装时，向乙方支付总价款的30%，即_________元为进度款。 （3）工程安装完毕，甲方向乙方支付总价款的17%，即_________元为尾款，其余款项为该合同工程质量保证金， _________年内付清。 三、工程期限 开工日为合同签订日，工程竣工日为：_________年 _________月_________日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），则工期顺延。 四、双方权利、义务 甲方： 1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
铝合金门窗工程安装施工合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 _____ 日 发包方： ___________________________________________ （以下简称甲方） 编号 号：
承包方：___________________________________________ （以下简称乙方） 甲方承接的：________________________ 安装工程现委托乙方施工安装，经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容：铝合金门窗安装施工。 二、双方责任： 1、甲方地盘代表为：_______ ，其主要职责是组织整个工程的日常施工工作，负责整个工程的质量、安全、施工进度，协调与发展商、监理及总包方的关系，并组织工程的竣工验收。 2、甲方提供本工程所有安装材料、配件。 3、甲方负责提供安装用的所有图纸，与总包（发展商、土建）协调提供安装用的水平线、进岀位基线，安装用水、电、垂直运输机械、工具房。甲方负责现场材料、配件及半成品的保管与发放。如乙方丢失甲方材料，责任由乙方承担，甲方有权追究乙方相关责任及经济赔偿。 4、如按甲方要求及提供的图纸岀现误差造成损失及返工，由甲方承担损失，并由甲方补偿乙方 人工费。如乙方未按图纸施工，出现误差造成的损失及返工，由乙方承担一切损失，并视情节轻重处以罚款。 5、乙方必须服从甲方地盘代表及发展商、总包方、监理方的施工工作总体安排，施工进场后乙 方负责复测施工洞口尺寸，全力配合甲方安排，如无法满足施工进度时，甲方地盘代表有权调配施工人数，乙方负责人必须积极配合，以保证施工进度。 6、乙方安装人员必须安全文明施工。进入施工现场，必须佩带安全帽，穿着统一工作服。高空、临边、外脚手架上安装时，必须佩带安全带。其劳保用品由乙方负责。安装用工具及安全帽由乙 方自行解决。施工现场安全押金由甲方先行缴交，如由乙方人员造成现场罚款，从乙方工程款中 扣除。如乙方未按要求安全施工，发生的安全事故或罚款由乙方负全部责任，造成甲方损失的，
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
安装工程施工合同 发包方（甲方）：____________ 合同编号：________________ 承包方（乙方）：____________ 签订地点：________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点：____________。 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 承包方式：____________。 工期：本工程自20____年____月____日开工，于20____年____月____日竣工。 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。 合同价款：人民币￥________________元。 第二条甲方工作 开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空
房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条乙方工作 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。