临时道路施工合同
篇一：临时道路工程施工合同
临时道路工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为200米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币
6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金
本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
按以下原则结算：
按浙江省市政工程预算定额（XX版）结算，具体单价及费率详见附后清单。
根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ97-87）》和《市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90）》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：±10%厚度。
平整度误差：小于10mm。
宽度：不小于设计规定。
塘渣基层
塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统；
路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；
必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
道路中线标高允许误差±20mm。
平整度允许偏差：20mm。
宽度允许偏差：100mm。
材料要求
中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
道路基层塘渣要求采用清塘渣。
乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：
乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，
施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
11、资料管理和竣工结算的有关规定：
乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。
本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方
提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。
12、付款办法：
竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
质量保修金按以下规定支付：
a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金； b) 质量保修金不计利息。
水电费用乙方自理。
13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。（以下无正文）
发包方：承包方：
代表：
合同签订地：
代表：
年月日
篇二：临时道路施工合同
临时道路施工合同
发包人：
承包人：根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm 厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体
以现场实际测量计量为准。
第二条合同工期
本合同年月的自然灾害和特殊情况，工期顺延。
第三条质量要求
质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。
第四条合同价款及结算支付方式
合同价款：，以双方最终确认的结算为准。
1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价元/m3；路基整平、压实元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。
2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。
工程款支付方式：
第五条发包人责任
1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。
2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。
3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树
木等）的拆除工作。
第六条承包人责任
1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。
2、承包人服从发包人委托的监理管理。
3、严格按发包人工程量要求进行施工。
4、施工人员现场办公、宿舍等临时设施由承包人自理，费用由承包人承担。
5、工程完工后，及时清理现场并达到发包人要求并应在发包人发出撤场通知后三天内及时撤场。
6、负责施工期间的道路卫生清理，包括清扫、洒水等，该费用包含在本合同的综合单价中，并承担因噪音、灰尘、卫生等原因引起的主管部门的罚款。
第七条安全防护及安全管理
承包人应按照《建设施工安全检查标准》（JBJ59-99）执行，施工期间严格限制外人进场。施工人员发生的安全责任及费用由承包人承担，因施工人原因造成发包人及第三人安全损害，责任及费用由承包人承担。
第八条周边关系协调与管理
承包人应负责协调正常施工所引起的周边关系（如周边居民反映等，省级住宅除外），如发生问题由承包人自行协商解决，费用自理，并承担由此给发包人造成相应损失。
第九条施工用水、用电
施工用水用电由发包人解决，承包人承担相应水电费用。
第十条争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商(转载于: m校园生活 :临时道路施工合同)不成可依法向济南市仲裁委员会提请仲裁。
第十一条违约
1、工期违约：因承包人员因致使竣工工期延误，每延误撤场一天，承包人支付违约金1000元/天，发包人从承包人应得工程款中扣减，因发包人原因造成工期延误，工期顺延。
2、质量违约：达不到发包人质量要求，承包人承担全部损失，并负责按期修补。第十二条合同生效及终止本合同经双方签字盖章后生效，合同履行完毕自动终止。
第十三条合同份数
一式六份，发包人、承包人各执三份。
发包人名称：承包人名称：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
篇三：临时道路工程施工合同
项目临时道路工程施工合同
项目名称：项目建设地点：发包方（甲
方）：承包方（乙方）：合同编号：签订日期：
项目临时道路工程施工合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：
为进一步明确责任，保障甲、乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，根据本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守。
1.工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—XX执行，工程验收合格率100％。
2.合同工期
开工日期：年月日；
竣工日期：年月日；
合同工期总日历天数天。
3.施工依据
甲方确认本合同项下工程的施工图纸及工程量清单；
国家及地方的有关法律、法规的规定。
4.合同价款及支付方式
合同暂定总价￥元（人民币大写：元整）。乙方在签订本合同前对本合同项下工程的全部技术说明、合同条件、本合同项下工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究，甲乙双方协商确认的投标报价的单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工费、材料费、设备费、运输费、机械费、措施费、管理费、利润、税费
及办理工程竣工验收所发生的费用等一切费用在内，甲方不再因本合同向乙方支付任何其他费用。
付款方式
本合同项下工程全部施工完毕，经甲方验收合格书面确认后，双方按照本合同项下实际完成工程量、乙方确认的工程量清单及设计变更或者现场签证进行结算。
结算依据：经现场工程师，项目造价师，监理工程师签字确认的图纸，工程量确认单，按实结算。
结算方式为：①结算时以实际完成工程量为准，执行清单单价。②如果合同清单中没有的项目，主要材料价格执行当月造价信息价格。③如定额中没有的项目则采用市场询价的方式，双方协商确定。
结算完成后，甲方向乙方支付至双方结算价款的95%，余5%质保金，质保期壹年（以本合同项下工程竣工验收单的最后日期开始计算），壹年后无质量问题，甲方一次无息返还。
合同价款以银行转账方式支付。乙方必须在甲方付款前，向甲方开具等额有效**市建安类发票。
在甲方向乙方支付结算款至95%前，乙方需提供结算总价款100%（即包括5%质保金）的等额有效**市建安类发票。如因乙方未按约定提供有效发票，甲方有权顺延支付合同价款的时间，并且甲方不承担任何损失及违约责任。
5.甲乙双方的权利及义务
甲方的权利及义务
甲方在开工前2天，向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
甲方负责施工场地具备正常的施工条件。
甲方负责向乙方提供施工中所需的水源及电源，但发生的水电费用均由乙方承担。
甲方负责审核乙方提交的施工组织设计，并监督乙方执行。
甲方委派作为甲方代表，负责合同履行。对工程质量、进度监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
乙方的权利及义务
乙方应在进场后接受甲方对工程进度的检查、监督。
乙方在施工过程中应严格遵守甲方的各项规章制度。施工期间乙方人员所发生的一切人身及财产损失由乙方自行承担。如乙方给甲方或第三人造成人身及财产损失，责任由乙方自行承担。
乙方保证遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。
本工程施工过程中，乙方不得损坏周围建筑物和地下管线；如因施工需要无法避免对周围建筑物和地下管线造成影响的，应在向甲方交接之前无偿恢复其原状。
乙方应确保工程质量，保证材料质量合格，工程施工严格遵守操作规程，不偷工减料。
乙方在与其他施工单位发生施工交叉时，服从甲方及工程总包单位的统一安排。
乙方若因特殊情况需要更改本合同规定材料的品质、规格及数量时，须获得甲方书面认可，同时明确材料清单，并将其作为本合同的附件。
乙方应做好本工程设备、材料的订货、采购、供应、安装调试工作。
乙方已竣工工程在未交付甲方使用之前，乙方负责成品的保护工作，并承担相应的费用。如有损坏或丢失，经甲方
确认后，由乙方无偿修复或恢复。在向甲方交接之前仍不恢复时，乙方同意甲方从乙方工程尾款中直接按甲方确认的实际发生的数额扣除修复费用。
如甲方对该竣工工程擅自改动，因改动所发生的一切返工费用均由甲方自行承担，并且工期相应顺延。
乙方已竣工工程毁损、灭失的风险自乙方将本合同项下工程正式交付甲方使用之日起转移给甲方。
甲方可提前安排乙方进场进行施工准备工作，乙方应无条件响应甲方的要求。但双方均同意本合同项下工程的开工日期不因乙方提前进场而改变，总工期仍按照合同执行。如本合同项下工程施工过程中，甲方认为施工期较紧或需要提前竣工，而要求乙方赶工的，乙方同意给予积极配合，保证按甲方要求完成，甲方不另支付赶工费用。
乙方须按甲方的要求及时提供工程量计算书及汇总表等结算相关资
料。
双方的核对工作应符合细致、公平、可复查性的原则，双方在核对过程中及时做好核对备忘录。
若由于乙方原因不能满足本合同的相关要求而引起结算延误，责任由乙方承担。
本合同签订后两个工作日内，乙方需派不少于两名的市政专业人员进行现场的勘测和规划数据收集，现场条件满足
施工要求后，经甲方书面同意，乙方进场施工。
乙方委派乙方代表，代表乙方行使工程现场管理权、工程质量确认权及负责配合甲方的工作。
工程质量控制和安全文明施工
符合国家现行标准及甲方要求。
在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对作业进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求、违反施工程序、施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工，返工费用由乙方承担，乙方在接到甲方或监理发出的质量问题通知单后，应按时整改完毕。
乙方应负责现场全部作业的安全。自开工之日起，直到双方签订竣工验收单，并办理完毕交接手续之日止，人员伤亡以及对财产（包括工程本身、设备、材料和施工机械）的损失或损坏，均应由乙方承担。
根据有关环境保护的规定，乙方应采取合理的措施来保护现场内外环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪音或其它问题而对人员或公私财产造成的损失或损害，如乙方未按规定要求采取相应措施，所造成的一切直接及间接损失均由乙方承担。
乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动
报酬。
乙方必须按照原施工图纸、说明及有关规程施工，质量要求达到合格标准，否则所造成甲方的一切返工费及由此带来的经济损失均由乙方自行负责。
乙方承担夜间照明的安全责任。
本合同项下工程严禁乙方转包、分包，如有特殊要求，则必须由乙方
XXX道路工程施工承包合同 甲方：XXXX 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合通村道路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：XXX道路工程 2、工程地点：XXX 二、工程承包范围及内容 本村铺筑路面为XX公路至XXX，共5.431公里，路基宽度5.5米，路面宽度3.5米，采用沥青上拌下贯式铺筑。要求根据设计图纸施工。 三、承包方式 本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的总价承包方式。 四、工程质量标准及等级 质量标准：依据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1－2004）检测 质量等级：优良工程 缺陷责任保修期：一年 五、合同总价 本合同段工程承包总造价为人民币万元（￥元） 六、工程施工工期 合同工期：年月日至年月日竣工。 七、甲、乙双方的权利，义务 1、甲方义务和责任 ①乙方在开工前，甲方组织人员向乙方提供施工图纸，移交水准点、控制点，并说明地下管线和构造物以及地上附着物的位置。 ②施工期间，甲方派监督员一名，全程监督整个工程质量，乙方如若不按图纸设计、施工技术要求施工，造成返工、工程延期的损失，由乙方全权负责。 ③配合乙方协调解决施工中的外部干扰和矛盾，但这种协调无论成功失败，甲方不承担责任。
④甲方按合同条款在“安全、质量、进度、造价”四个方面对工程进行全面管理，解决施工中的重大问题。 ⑤负责对乙方的工程量、工作量进行计量，根据工程进度拔付工程价款。 2、乙方义务和责任 ①在合同有效期内，应按照合同要求精心组织实施并完成本合同工程及负责缺陷责任期的修复。乙方应严格按设计图纸、施工技术规范等要求进行施工，自觉接受甲方和上级交通主管部门的质量监督，并为甲方提供必需的质量证明材料。 ②负责施工期间的临时道路、所需设施、用水、用电、材料购买、拉运、堆放及看护、用工人员生活等事宜，费用自理。 ③负责施工期间工地上的人员、工具、材料、设施设备等安全，发生不安全事故责任全部由乙方承担。 ④负责施工期间的原材料检验，按设计和规范要求采购工程所需材料，提供合格证明，并在使用前3日内通知甲方质量监督员验收，不合格或未经验收的产品不得在工程中使用，否则由乙方承担责任。 ⑤加强施工现场管理，施工技术、质量管理人员必须长期在位，现场负责人离开工地需提前通知甲方并征得同意。 八、质量要求 1、乙方在进行路基补强砂砾土上料前，应先清除原路基地表植被、杂物、积水，处理坑槽后再填筑天然砂砾土。路基填筑厚度应严格按图纸设计厚度进行施工。填筑材料天然砂砾土含石量要在70％以上，最大粒径不超过6cm。路基应分层碾压，最大填筑厚度不超过30cm，表面平整度不超过2cm。施工时严格按照《路基施工技术规范》要求进行施工，做到表面平整、路拱合适，排水良好，路基压实度达到94％以上。 2、沥青面层施工采用上拌下贯式施工工艺，上拌层必须采用机拌机铺方式进行。 3、沥青面层施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）要求进行施工。沥青材料的各项指标、各种材料的规格和用量应符合设计和施工规范要求。做到碎（砾）石层平整密实，嵌挤稳定，沥青贯入深透，浇洒均匀；嵌缝料趁热撒铺，均匀稳定；上拌层沥青混合料均匀一致，摊铺平整，接茬平顺，碾压密实。 4、沥青面层成型后表面平整度采用3m直尺检测最大间隙不超过8mm，沥青表面平整密实，无松散、裂缝、油包、波浪、泛油现象。 九、工程质量验收 乙方必须认真按照设计图纸、有关现行标准和规范的要求施工，随时接受甲方监督员对工程质量的查验。工程交工验收按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1－2004）进行验收。若工程质量未通过查验，应按甲方的要求进行返工或采取补救措施并承担由此增加的费用；返工工程仍需按此办理。 十、合同价款与支付 乙方开工10日内，甲方必须向乙方先支付工程总造价的10％的开工预付款。沥青面层施工完成总工程量的60％后，甲方给乙方的工程款付至工程总造价的50％。当工程进度款付至合同总造价80％时，开工预付款抵扣完毕。工程交工，经验收达到合同规定的质量标准后，甲方给乙方的工程款付至总造价的90％，其余工程总造价的10％做为缺陷责任保修金暂停拨付。缺陷责任保修金的支付在乙方认真执行本合同第十二款后，甲方验收合格一次性将缺陷责任保修金支付给乙方。
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
公路、道路施工合同范文 Model of highway and road construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
公路、道路施工合同范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）
1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干） 大写元 1.8质量标准：合格。 1.9工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1图纸 2.1发包人提供： 2.2技术标准： 2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范； 2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
市政道路工程施工承包合同 发包人（全称、四川省金金房地产开发有限公司(以下简称甲方） 承包人（全称、王隆鑫(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平 等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司在巴中市通江县铁佛镇开发建设的"红富苑"小区项目中沥青道路工程、景观绿化工程、路灯安装工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称：铁佛镇"红富苑"开发小区中市政道路工程、景观绿化工程、路灯安装工程等分项工程。本合同为市政道路施工内容，其余分项工程施工时再签订补充协议。 2、工程地点：四川省巴中市通江县铁佛镇"红富苑"开发小区。 3、建设单位：四川省金金房地产开发有限公司。 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：为包工包料。 2、工程承包范围：四川省巴中市通江县铁佛镇"红富苑"开发小区中市政道路工程，该道路技术要求为：①片石基层铺筑（30㎝厚）、②水泥稳定碎石基层铺设（25㎝厚）、③沥青面层铺设（4㎝厚），9米宽、12米宽道路沥青层5㎝厚。 ④两侧路沿石安砌施工（12㎝×30㎝×100㎝）；其中有6米宽道路约4km、9m 宽道路约2km、12m宽道路约1.3km;具体工程量按实结算。（本施工合同不含道路的素土层开挖及其碾压，标志、标线，道路交接处加宽及雨巴子和地下给排水管网：)。 3、工程承包内容为：铁佛镇"红富苑"小区市政道路工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。 4、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 规范道路施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 —、工程项目 1工程名称：xx花园施工道路混凝土路面施工工程 2工程地点：xx花园项目内 3承包范围：混凝土路面工程施工（包括粉石灰、拌土、压 实、混凝土路面、切缝等）4承包方式：清包工（带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款：每平方 13元，（长约230m宽8m厚度cm 约1840m2据实结算）， 总价款约计239元6质量标准：合格 7工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天 二、路面施工工艺 1路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平； 2 3 : 7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊
铺3: 7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土； 3碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实； 4养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天; 5混凝土路面：道路两侧cm高槽钢支护，用C混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍； 6养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天； 7切缝：待混凝土强度达到80响，进行切缝，缝深5cm 间距6m 三、.双方权利和义务 甲方主要工作 1负责场地三通一平，水电接入； 2进行工程协调、管理、验收； 3按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。 2负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格
公路、道路施工合同详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004238
公路、道路施工合同详细版 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称：*****道路工程 1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土
夯实、碎石压实、路基排水沟） 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5 合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干） 大写元 1.8 质量标准：合格。 1.9 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供： 2.2 技术标准： 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范； 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
道路工程施工合同范本 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程 2工程地点：友好花园项目内 3承包范围：混凝土路面工程施工4承包方式：清包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款：每平方13元，，总价款约计23920元 6质量标准：合格 7工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天 二、路面施工工艺 1路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平; 23:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分 摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土; 3碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振
实; 4养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天; 5混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振 捣、提浆、摊平，机抹两遍; 6养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天; 7切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m 三、.双方权利和义务 甲方主要工作 1负责场地三通一平，水电接入; 2进行工程协调、管理、验收; 3按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。 2负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担 由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用; 3做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查; 4负责所施工工程的验收通过 四、工程价款的结算与支付
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公路路面施工合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人委托代理人承包人委托代理人风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。 且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目1、工程名称________道路工程。 2、工程地点 3、承包范围总平面图中标段所示道路路基工程包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟。 4、承包方式包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款合同总价暂定_______元单价综合单价包干。 6、质量标准合格。 风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 7、工期工程总日历工期天_______，具体开工日期以招标单位书面通知为准。
编号：TQC/K175道路施工工程合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
道路施工工程合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 以下道路工程施工合同范本由应届毕业生合同范本网站提供，供大家参考使用。更多合同范本，欢迎访问应届毕业生合同范本网站! 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
乡村道路施工合同 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：乡村路面硬化 2、工程地点：万源市罗文镇三溪口庙家坝村。 3、承包范围：4公里混凝土硬化路面.。 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款：价格为每公里4 6、25万元人民币（不含税金）。(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C20水泥混凝土路面，宽4米。 2、根据现场实际情况制作水沟。 3、根据现场实际情况，在危险路段进行制作路肩防护墩。 4 、根据现场实际情况砌片石挡土墙。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用机械整平，并清除地表杂草。 2、在原有路面上进行砼硬化（不作垫层），并严格控制路面材料质量。 四、双方权利和义务 发包方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作： 负责场地三通一平，施工环境，上下协调，矛盾处理等责任。 3、承包人的权利和义务： 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查： 五、工程价款的支付 每完成1公里路面硬化，甲方向施工方付已完工程量的90%；工程全面完成，至总工程款90%，余下10%在工程验收合格后一次付清。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。 八、未尽事宜：本合同未尽事宜可，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。 九、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式三份，甲方存一份、乙方存二份。 甲方乙方 年月日年月日
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.公路、道路施工合同新正 式版
公路、道路施工合同新正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相 互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的 利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘
奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟） 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干） 大写元 1.8质量标准：合格。 1.9工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸
道路施工工程合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-619870 道路施工工程合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：合同总价款万元。 二、技术要求 （1）施工温度：施工温度是造成密封胶脱落的原因之一。路面潮湿和温度低于14℃就会降低密封胶的粘结力，容易脱落。路面整体温度较低，密封胶灌缝后，温度下降较快，密封胶收缩明显，密封胶与槽壁之间温度应力较大，将降低密封胶与路面的粘结力。 （2）裂缝湿度：灌缝时路面应干燥，如潮湿会降低密封
胶与路面的粘结力，造成部分密封胶脱落。 （3）保持清洁：灌缝前，用空压机将开过槽后的裂缝中的灰尘杂物及周边松动的物体清除干净，保持裂缝的清洁。 （4）灌缝范围：车辙严重，尤其是形成网裂的路面，不宜处理裂缝。 三、施工及质量要求 1、裂缝处理 在原有路基的基础上，采用GF-200A路面灌缝开槽机，对裂缝进行开槽处理后使用北京西尔玛的德国进口灌缝剂进行灌缝。 四、双方权利和义务 1、发包人主要工作： 负责施工现场及道路两头的警示标记的设立。 2、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
三一文库（http://biz.doczj.com/doc/6b1416294.html,）/合同范本 〔怎么写道路施工合同范本〕 合同一经当事人双方签字生效就具有法律上的效力，这时候如果发现不利于自己的条款想要反悔基本是不可能的。下面是小编整理的道路施工合同范本，希望对你有帮助! ▲道路施工合同范本一发包人：______(以下简称甲方) 承包人：________建筑安装工程公司(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：______混凝土道路 2、工程地点：______村 3、承包范围：350米混凝土道路 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：合同总价款15万元。 二、技术要求 1、路面为18厚25水泥混凝土路面，宽3、5米。 2、18厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。 四、双方权利和义务 1、发包人主要工作： 负责场地三通一平; 2、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算 (.suibi8.)，期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
成都康弘药业集团股份有限公司金粮路道路路口工程 施工合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称：X 1.2 工程地点：X 1.3 承包范围：规划图纸道路开口（包括占用城市道路及相关工程、燃气改管及相关工程、自来水给水及相关工程、通讯系统及相关工程、电力管网工程、绿化赔付、协调费、路面施工）具体范围详见施工图纸。 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5 合同价款：总价包干，人民币：2X元（大写：贰X元整）。1.6 质量标准：合格且达到设计要求及规范。 1.7工期：工程总日历工期14天，具体开工日期以书面通知为准。 二、技术标准及图纸 2.1发包人提供：市政规划图 2.2 技术标准： 2.2.1发包人提供：市政规划图 2.2.2技术标准：C30水泥混凝土300mm厚,级配碎石层150mm厚 砂夹石300mm，素土压实 2.2.3 执行《公路工程技术标准》《水泥混凝土路面施工技术规范》
2.2.4 乙方在金粮路道路竣工后提供经验收合格后的道路竣工平面图复印件一份。 三、双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.2发包人主要工作： 按合同约定支付工程款。 3.2 承包人的权利和义务 3.2.1承包人主要工作： 3.2.1.1负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用； 3.2.1.2做好现场设备、材料的照管工作； 3.2.1.3负责通过市政道路工程验收。 四、工程价款 4.1本工程采用总价包干方式，合同总价280000元（大写：贰拾捌万元整）。此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 五、工程价款的支付 工程完工且通过甲方验收，乙方提供发票后5个工作日内，甲方向乙方支付95%工程款人民币X元（大写：X千元），剩余5%工程款X元（大写：X仟元）作为工程质保金，质保期限6个月，于工程竣工验收日开始计算，质保到期后7个工作日内支付。 六、违约责任 6.1发包人违约：
20XX年
道路施工合同3篇 施工一 经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公 开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及 双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民 共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工 程的具体情况，订立本合同。 第一条工程内容和承包范围 (一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______; 建筑面积____________;建筑面积，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。(二)承包范围：承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)： 基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。 (三)承包金额内未包含的工程项目： 第二条工程造价及承包方式 (一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币 ______万元。 全部工程造价按下列办法办理： (二)承包方式： 1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、 包质量。 2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税， 已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。 3. 工程质量标准要求： 第三条工期
(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。 (二)开工日期：__________________ 竣工日期：__________________ (三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。 1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物 和施工用水、电源未接通; 2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大 工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前 三十天送达乙方签收而影响进度者; 3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行 或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者; 4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者; 5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续 六小时以上者; 6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者; 7. 甲方财力不足导致停工窝工者; 8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工 进度者。 第四条材料、设备供应 (一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购 供应至施工工地现场(仓库)。 (二) 工程材料及设备，由______方采购供应至场地(仓库)。 (三) 工程设备，由______方采购供应至____________向 ______方交货。
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
编号：FS-HT-05018 道路施工合同新编 The latest model road construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
道路施工合同新编 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为_____米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币_____元整。 6、工期：合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8．1按以下原则结算： 8．1．1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率。 8．1．2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8．2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按_____元/车（5吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8．3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_____
风电施工合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
甲方合同编号： 风电场施工合同 甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方： 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸；
（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：人民币（大写）元整 （￥） 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：
账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。