建设工程施工分包合同
合同编号：（2009）明基医院一劳务04-上海建虎
甲方：上海宝冶建设有限公司
乙方：上海建虎建筑工程劳务有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条分包工程范围
1.1工程名称：苏州明基医院（一期）新建工程__________________________________ 1.2工程地点：苏州高新区竹园路以南、长江路以东、横山路以北___________________ 1.3分包范围：A2标段的工程内容为：A栋楼A2区（9? 10线/A? N列，10? 13线/A ? S 列，13? 18线/A? W/列）范围内地下基础和上部主体结构（不含墙体砌筑）范围内的支撑、模板、脚手架和混凝土浇筑、钢筋加工和钢筋绑扎。
第二条分包方式
2.1本合同分包范围内的全部工程除钢筋』^_、混凝土、模板（含脱模剂）、木方、钢管、扣件、对拉螺杆、油漆（外架及临边围护栏杆用）、地下室钢板止
水带和橡胶止水带、养生用麻袋薄膜、外脚手架悬挑槽钢及钢丝绳、安全网、竹篱笆、跳板、供水干管；垂直运输塔吊、施工用人货电梯、打夯机、一级二级配电箱由甲方提供外，其余（包括但不限于）工程所需的人工、材料、机械费等均属乙方分包工程
范围的承包方式。
第三条分包价款
3.1本分包工程合同总价暂定为人民币：75A万元（大写：柒佰伍拾万元）
（含建安税价），最终结算额以双方最终确认的结算价为准。
3.2本工程采用固定综合单价包干的形式，综合单价和包括内容详见附件一（此价为含建安税价）。
3.3工程价款的计算公式为：工程量X固定综合单价。工作量以施工中甲方正式下发的施工图纸和设计变更、现场签证为依据；计算规则按具体参照《上海市建筑与装饰工程预算定额》2000年计算规则。
3.4本工程分包水电费按结算价款的1.5%在分包工程款中扣除。
3.5本分包工稈中应扣除的费用：水电费、税金、施工人员意外伤害保险、各种罚款和超领材料款、生活大临使用费用以及其他应扣的费用
3.6本分包工程发生的合同外零星点工，其8小时工日单价按照_50_元/工日计
第四条甲、乙双方代表
4.1甲方驻工地代表：
姓名：陈兴灿职务：项目经理
4.2乙方驻工地代表：
姓名：职务：法人授权委托代理人
4.3乙方负责到甲方领取工程进度款、办理竣工结算及领取工程结算款的人员必须持有授权委托书，必须在授权委托书中明确注明授权的内容、授权权限、授权期限等
且乙方对其授权委托人的一切行为负责。没有授权委托书，甲方有权不予支付工程款，由此发生的一切责任和费用，均由乙方承担。
第五条甲、乙双方责任：
5.1甲方责任：
（1）施工管理：
负责编制和下发与工程相关的各类管理办法、规章制度等，并向乙方交底，
要求其遵照执行；
负责及时向乙方下达各类施工指令，负责工程必需的一切对业主、设计、监理等单位的联络与协调。
（2）技术管理：
负责编制《施工方案》、《设计联络单》、《技术核定单》等；
负责组织乙方参加业主、监理策划的图纸汇审和设计交底，向乙方提供施工图纸、设计修改和变更等；
（3）质量管理：
负责对乙方质量管理体系的评价、运行监督和纠正；
负责工程实体施工质量的管理和检查。
负责对乙方安全管理体系的评价、运行监督和纠正；
负责施工过程的安全管理和检查。
（5）预结算管理：
负责按照合同约定及时审核乙方上报的工程量、支付工程进度款等；
若在施工过程中发生合同变更事由，负责及时与乙方协商签订《补充协议》。
（6）现场大临：
负责现场施工主干道路、施工用水干管、施工用电变电所及干线、沿施工主干道路的排水明沟、砼浇注场地必要的铺设、机械进出场地必要的铺设
现场宿舍、食堂等由甲方统一搭设和管理，中标单位有偿使用，其中工人宿舍按照每月
每间500元收费。生活用水电费按照15元/人月收费，生活区域保洁保卫由中标单位自行负责。
（7）现场测量：
负责现场基线测量控制网的建立和维护，并定期发布测量成果, _______ 同时负责各个专业、各个施工单位之间测量的协调和配合。
5.2乙方责任：
（1）施工管理：
负责落实甲方下发的各类管理办法、规章制度和施工指令等；服从甲方的指挥、协调和管理，及时参加甲方组织的各类施工管理活动，满足甲方及业主、监理的要求；乙方负责人在现场的时间每月不得少于20天；现场管理人员的数量质量员不得少于1人，施工员、技术员均不得少于2人；安全员不得少于2人,如乙方达不到此要求，将每方砼浇捣单价扣减1元/m3。负责配合甲方工程实体、软件资料、竣工图的交工验收。
（2）技术管理：
严格按照甲方编制的《施工方案》施工，消化施工图纸和技术要领，落实技
术措施；
及时向甲方报告技术需求，如：设计交底、图纸会审、设计联络等；
负责建立符合分包工程要求的质量管理体系，并保证其有效运行；负责工程实体施工过程的质量控制，服从业主、监理、甲方的质量监督和检查。
（4）安全管理：
负责建立符合分包工程要求的安全管理体系，并保证其有效运行；负责工程实体施工过程的安全控制，服从业主、监理、甲方的安全监督和检查。
（5）预结算管理：
负责按照合同约定及时向甲方确认工程量、按月进行工程计量等；
申报进度款格式必须按照甲方统一格式进行上报，书面、电子档各一份；
若在施工过程中发生合同变更事由，及时与甲方协商签订《补充协议》，乙方超过一个月未向甲方申报变更申请，视为乙方放弃该变更的权利。
（6）大临工程：
负责分包工程施工范围内的道路、水管、用电、排水等的铺设,
同时负责砼浇注场地、机械进出场地必要的铺设等。生产用房（木工房、工具房
等）按甲方要求
标准进行搭设，材料由甲方提供，搭设及场平所需人工费由中标方自理。
（7）现场测量：
负责分包工程实体施工的具体测量定位、测量成果的提交，同时负责与相关专业的测
量配合等。
（8）其他责任
为确保工程顺利进行，乙方应及时组织满足工程要求的施工人员，并确保施工队伍的稳定，及时向甲方提供施工人员动态，负责办理施工人员的入厂证、务工证等有关证件，并承担其费用，甲方有权要求退回不合格人员。
根据国家和地方政府的规定，及时缴纳有关政府规费，负责为进入施工场地的自有人员、材料、机具等办理生命和财产保险，负责为施工人员办理并交纳社会综合保险，并承担相关费用。
乙方保证将甲方所支付的工程进度款全部用于支付本工程施工过程中发生的人工
费、材料费和机械费，确保按月发放其属施工人员工资，并在每月进度款申请报量的同时，向甲方上报由乙方单位法定代表人和本工程授权委托人共同签字确认的《工资分配表》，并加盖乙方单位公章。同时按月上报上月施工人员工资签收确认表、材料、机具付款情况签收确认表等，合理分配资金并接受甲方监督，避免发生纠纷使甲方受到连带责任。如发生围堵工地，侵犯甲方工作人员，除承担给甲方造成的直接损失外，还应承担甲方按本分包工程结算总价的15%处罚，同时无条件接受甲方可能由此作出的终止本合同的决定。
第六条工程进度
6.1本分包工程总工期为：465天，计划开工时间为:2009年6月29日,计划完工
时间为：2010年9月20日，具体的开工时间以甲方下达的书面指令为准。地下室结
构完工日期为2009年11月23日,15层结构完工日期为2010年8月31日，如乙方达不到此工期要求，甲方将按6.3条款进行外，另将扣减模板综合单价1元/m3。
6.2乙方应确保合同工期和重大节点的实现。重大节点的确定甲方将按照总工期的要求、按照业主和监理的要求与乙方及时商定，重大节点一旦确定甲乙双方均应严格执行。若节点计划未能实现，责任和损失由违约者承担。
6.3工程工期必须按照甲方及业主的要求节点完成，如违约、每逾期一天扣罚合同总价的千分之三的违约金。如经甲方考核连续二周未按甲方节点要求完成，甲方有权单方面终止合同，令其退场，由此给甲方造成的一切损失由中标单位承担。第七条工
程质量
7.1甲乙双方约定本分包工程适用的规范、标准为：(1)《建筑工程施工质量验
收统一标准》(GB50300- 2001); ( 2)设计文件图纸中明示的各项标准、规范；
(3)国家及当地对建筑工程施工质量的有关规定。(4)业主及监理的要求
7.2质量等级：本分包工程每次检查的点、分部、分项工程一次验收合格率均为100% 优良率为90%以上，满足业主或监理提出的通过竣工验收所应达到的质量要求。若因
乙方原因达不到此标准甲方将以合同总价款的10%扣款，如工程
质量达不到7.1条款要求的，甲方对工程进度款不予确认，乙方必须立即返工处理至符合质量等级要求，发生的一切损失乙方自负。
7.3乙方应严格按照设计施工图纸的要求施工，随时接受国家质检部门、业主、监理和甲方的监督检查，并为检查检验提供便利条件。
7.4无论业主、监理、甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。若检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，并相应延长工期。若检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
第八条安全、文明施工与保卫
8.1乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受业主、监理和甲方的监督检查，采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须严格遵守业主的安全管理规定，若因乙方自身原因造成甲方受到业主安全罚款的，甲方将对
乙方按照业主罚款金额2倍进行处罚。
8.2乙方分包工程的安全目标是：人员死亡事故为0，重大机械设备事故为0，
重大火灾交通事故为0,创无事故工地。
8.3在施工过程中，乙方人员如发生安全、伤亡事故等，由乙方承担全部责任和费用，若发生重大安全事故，由乙方承担全部责任和费用，且甲方按照每起30? 50万元处罚乙方。
8.4甲方在与乙方签订本合同后，须另行签订安全、保卫及防火协议和廉正协议，乙方须同时附上法定代表人授权委托书，作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
8.5乙方现场作业人员必须满足以下条件，否则乙方除承担相应的罚款外对由此可能给甲方造成的经济损失和不良后果承担全部责任和费用:
（1）作业人员必须年满18岁；
（2）作业人员应身体健康，无高血压、心脏病、眩晕症以及妨碍高空作业的其其他疾病和
生理缺陷。
第九条材料、机械设备供应
9.1由甲方提供的材料和设备：钢筋、钢材混凝土、模板（含脱模剂）、木方、钢管、扣件、对拉螺杆、油漆（外架及临边围护栏杆用）、地下室钢板止水带和
橡胶止水带、养生用麻袋薄膜、外脚手架悬挑槽钢及钢丝绳、安全网、竹篱笆、跳板、供水干管；垂直运输塔吊、施工用人货电梯、打夯机、一级二级配电箱。
9.2凡由甲方供应的材料、机械设备（简称甲供料）到达工地现场后的卸货、码堆、保管和施工完毕后的余料清理、退库装卸、场内运输等工作由乙方负责，其费用均已包含在综合单价中。甲供料移交给乙方并办理完实物交接后的保管等责任由乙方负责，甲供料的领用、耗用及材料的退库手续必须经甲乙双方签字确认，作为审核工程进度
款和竣工结算的依据。
9.3凡由甲方提供的工程甲供料其数量和损耗：甲供料数量根据施工图的工程量
加甲方规定的材料损耗，钢筋：1%钢材（板、型材）：3%砼：0%
甲方提供周转材料的数量和损耗：甲供的钢管：乙方使用损耗0.2%、钢模板：
乙方使用损耗：0%扣牛：乙方使用损耗为0.5%，甲方供应的木模板乙方必须周转三次以上（含三次）每次周转损耗不超过10%木方乙方必须周转六次以上（含六次）每次周转损耗不超过0 %。
9.4所有甲供材料、设备，乙方在使用的一周前提出需用计划，甲方按施工图纸、施工方案和合同规定的损耗，制定需用计划数量，对乙方采取限额供应的办法。
乙方必须确保甲供料的妥善保管和节约使用，若发生超领、丢失、损坏、归还时无法使用和浪费等情况，甲方将按超领、丢失、损坏、归还时无法使用和浪费的数量乘甲方实际采购价（或租赁费+运输费）的1.2倍从乙方工程款中扣罚。
9.5所有甲供材料的余料残值归甲方，乙方无权对余料残值进行占有和处理。
9.6乙方同意接受甲方的材料管理制度，如乙方违反甲方的材料管理制度，乙方同意接受甲方的处罚并赔偿其损失并在进度款中扣除。
9.7乙方委派为从甲方领取材料的材料领用人，由其签字确认的材料领
用、退库手续都将作为最终结算的依据。若乙方需调换材料领用人必须提前一周书面
篇一：建设施工合同纠纷代理词 代理词 审判长、审判员; 受本案原告委托，经人民法院同意，今天依法出庭，就xxx诉宁夏xxx建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见： 一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。 被告承包宁夏xxx有限公司xx工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作，2011年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原，为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用，但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。根据以上规定，原告于2011年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。 二、、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。国务院和有关部门三令五申地通知和强调，从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求，被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心。原告在索要不得，求助无门的情况下，才举债提起诉讼。代理人认为，这起纠纷虽然是拖欠工程款，但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。因此，请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。同时，也希望三被告从和谐社会的大局出发，及时给付工程欠款，妥善解决这起纠纷。 以上代理意见恳请法庭予以采纳。 代理人：刘保平 2013年1月23日篇二：建筑施工合同代理词 代理词 尊敬的审判长、审判员： 受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。 关于《支付款及扣除款项确认表》的意见 一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。 第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
单项工程承包合同书 甲方： 乙方： 根据工程建设需要，甲、乙双方就工程单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称：垫江县工程 二、承包范围及内容： 三、承包价格及结算方式： 四、质量及工期要求： —1—
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 六、付款方式： 甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下： 经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留%的工程款 —2—
作为保修金。保修期为年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 七、其它事项： 1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具： 2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。 3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。 4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。 5、双方需约定的事项： 八、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。 九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。 甲方：乙方： 在场人： —3—
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房建工程施工专业分包合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（承包人）：住所：法定代表人：委托代理人：乙方（分包人）：住所：法定代表人：委托代理人：风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 第一条、建设工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：面积_______________ 结构_______________ 层数 _______________ 跨度_______________ 4、工程类别：风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30％的，或者专业工程分包管理费超过30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 5、分包范围： 6、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。 7、工期要求：按业主要求工期：
建设施工合同代理词 本文是关于建设施工合同代理词，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 建设施工合同代理词范文一 尊敬的审判长、审判员： 受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。 关于《支付款及扣除款项确认表》的意见 一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。 第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。 第二、“扣除款项”对于上诉人而言，首先是“应收工程款”，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非 深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。
建筑工程施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：洛阳市新天地集团建设工程有限公司 承包方（乙方）：（身份证号：） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：新天地红太阳花园商业用房项目（J）标 1.2工程地点：展览路与金城寨街交叉路口 1.3承包范围及内容：主体土建（含门、窗、内外粉刷）水电安装1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，不能因此 作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5承包方式：本工程采纳“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境爱护、包甲方与建设单位的总承包合同中
所涉及到的本分包合同内容、包甲方对建设单位的承诺和建设单位对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地点关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场预备工作。 2.2 合同工期：本工程于2010年9月1日开工,至2010年10月30日竣工，共 90 个日历天。 2.3 施工工期严格按照签订的合同工期计算，并按照乙方上报施工进度打算执行，如未能按照周、季、总进度打算完成，每延误一日历天向甲方支付违约金1000元，提早一天奖励500元。 2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报建设单位书面签字盖章认 可后，可考虑工期延长： a.因不可抗力阻碍；（不可抗力的定义和范围按总承包合同） b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原打算进行； c.非乙方缘故的停电、停水造成停工时刻连续12小时以上; d.因建设单位缘故的工期调整; 第三条工程质量
青岛立信建筑安装工程有限公司 工程承包合同 发包方：青岛立信建筑安装工程有限公司（以下称甲方） 法定代表人： 联系地址： 承包方：（以下称乙方） 法定代表人： 联系地址： 为确保工程进度、质量、安全及文明施工，依据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》以及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，现甲乙双方就工程承包施工事宜，本着质量第一，安全至上的原则，明确双方权利和责任，经双方友好协商达成如下一致意见，供双方遵守。 第一条工程概况及施工范围 工程名称： 工程地点： 施工范围： 工程内容包括： 第二条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期日历天数：天。 合同暂定总价款：万元 第四条付款方式 1、付款方式：。 2在拨付最后工程款时，乙方需提供用工人员工资发放表给甲方审阅，工资发放表需领取工资本人签字。如因乙方拖欠工人工资引起工程停工或上访事件，由乙方自行解决，甲方有权解除合同，乙方应负担由此而给甲方造成的一切经济损失及其他法律责任。 第五条工程管理要求及安全文明施工 1、乙方管理人员和施工人员进入施工现场后，必须服从工地统一管理，根据本工程工作环境，乙方需组织足够的施工操作人员，工程进度需按照甲方排定的总施工计划和每周的工程进度计划执行，做到每周有目标，每天工程量有计划，并按照计划及时顺利完成。 2、乙方应提前天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，甲方按计划要求组织货源并及时交付。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 3、乙方保证所有进场工人戴安全帽上班，安全帽由甲方提供（丢失或损坏安全帽每顶按30元收取），特殊工种必须持特殊操作证上岗，必须按照各项操作规程进行操作，严格执行公司及甲方的安全要求进行作业。 4、乙方需定期对场内工人进行现场安全等方面的教育以提高工人的安全意识，做到安全用电，安全使用各种机械，如发生安全事故或质量事故，应由乙方承担全部责任。禁止酒后作业及违反操作规程由此造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方免费提供住宿，若因乙方私自外出居住而发生意外事故等，责任和费用由乙方全部承担。 第六条质量标准及工程验收 1、工程施工须严格按照设计文件及现行国家施工规范质量验收标准、现行地方强制性质量验收标准要求进行施工，工程质量标准达到合格。 2、施工过程中，乙方若不按照设计文件或现行国家相关规定施工，或经相关部门检查不合格而引起的罚款由乙方全部承担，由此引起的工期延误由乙方负责。 3、乙方全部施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，经甲方验收合格后报监理单位验收，如发现问题，乙方应严格按照甲方及监理部门提出的意见及时进行整改，直至甲方及监理方验收合格，因此造成的工期延误责任由乙方承担。 4、若整体工程竣工验收结果表明乙方施工内容存在问题时，乙方应负责无偿修复，不顺延工期，并承担由此导致的相关损失。 第七条施工变更 1、施工中如建设单位、设计单位或工程承包单位对原工作内容进行变更，甲方应及时通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明。 2、因上述变更导致工程量变动，或因上述变更导致工期延误的，按照甲方与相关单位的结算原则确认。 3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更发生的费用和由此导致的相关损失，由乙方自行承担，延误的工期不予顺延。
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
房建施工合同本 篇一：房屋建设施工合同本 房屋建设施工 合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民国合同法》，《中华人民国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一：工程慨况 该工程位于 砖混一层，建筑面积为平方米，以及室装修。二：承包方式 甲方以包工包料的方式承包给乙方。 三：合同价款 金额（大写）：万元（人民币）。 四、工程承包围 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工容。主要分土建部分和室装修部分如下：
围墙、大门（大门：防盗门宽米、门顶用三角破面琉璃瓦），由甲乙双方协商后，决定甲方增加一万元工程投资，承包给乙方。土建部分：基础为50公分浆砌石基础；宽40公分地圈梁（配筋为：16型螺纹钢8根、阔筋为：8号，间距20公分）；高80公分浆砌石；正负零圈梁（配筋为：16型钢筋6根、阔筋为：8号，间距20公分）；基础主柱子配筋为：分别16型螺纹钢8根、阔筋为：8号，间距20公分；构造柱配筋为：分别16型螺纹钢6根、阔筋为：8号，间距20公分；屋面为现浇板（配筋为：10号钢筋、8钢筋，间距为15公分）。坡屋面 材料由甲方负责提供，由乙方负责安装。严格按照施工图要求施工。 装修部分：装修标准为中等装修，包工包料。主要由：外墙四面贴外墙砖（颜色由甲方自选决定）。外门为防盗门、室门为实木门；窗户材料为罗普斯金铝合金；室电线全部用铜芯线；灯具用吊灯； 汉式客厅屋顶为吊顶、地板用强化木地板； 藏式客厅为藏式屋顶、地板用强化木地板； 小孩卧室两间，屋顶为吊顶、地板用强化木地板； 厨房屋顶为旺鹏胶旺鹏、地板用防滑瓷砖（颜色由甲方自选决定）、四周墙面用白色墙砖； 卫生间（浴室）屋顶为旺鹏胶旺鹏，安装浴霸、座便器，
土建工程资料承包合同 甲方：宁夏宏瑞建设工程有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就银川市鲜花港周边道路基础设施（一标段）的1.3市政路（K 0—200 — K 1+100）的工程资料承包事项协商达成一致，具体事项如下： 一、工程概况 1、工程名称：银川市鲜花港周边道路（一标段） 2、工程地点：大新镇新渠村 3．建设单位：兴庆区交通运输局 二、承包内容 银川市鲜花港周边道路基础设施（一标段）工程的1.3公里市政路（K 0-200 — K 1+200）工程资料 三、承包价格 该工程资料款为： 25000 元，大写：，按工程进度的70%付款。 四、乙方责任 1、确保在施工过程中工程资料与施工进度同步，报验的资料及时、准确。 2、收集、汇总其他甲方分包工程资料及其它分包项目的资料。 3、工程竣工验收合格后办理竣工备案手续并将工程资料、施工图纸移交相关单位。 五、甲方责任 1、甲方为乙方提供办公场所、工程设计图纸、图纸会审纪要、设计变更、工程所需原材料合格证、检验报告及各项合格的实验报告，如因甲方不能及时提供资料，导致资料不能及时报验或竣工验收，造成损失由甲方自行承担。
2、甲方负责编制施工组织设计和各专项施工方案。 3、竣工备案手续办理完毕后甲方将资料款全部付清。 五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订日期起生效，如有特殊情况，双方协商解决。 甲方：乙方： 年月日年月日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006251 建筑工程分包合同(合同示范
建筑工程分包合同(合同示范文本) 合同编号：________________ 总包方：___________________(以下简称甲方) 分包方：___________________(以下简称乙方) 第一条工程项目 一、工程名称：_____________________________________ 二、工程地点：_____________________________________ 三、工程编号：_________施工许可证号：__________营业执照号：___________ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限_______年_______月_______日开工、_______年_______月 ______日竣工。 六、分包工程人工费用____元。 七、乙方投入工种及人数________人。 第二条工程结算 按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理 一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米_______
单项分包施工合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方共同协商，乙方将承包甲方所承建的支模、钢筋、外架、水电等工种的分项工程，经双方共同商议，特订立如下协议： 一、工程承包内容及范围： （一）、承包内容： 所承包工程内的所有模板制作、钢筋制作、水电、外架安装、拆除、堆码（上车）及铁钉、铁丝、焊条、焊渣、扎丝等所有耗材及机具均由乙方负责，还应包括楼层的分中弹线、抄平及墙角、柱角定位钢筋的焊接。结合本工程特点，其选材、上下车及改装制作等工作由乙方负责。施工现场清理由乙方负责，在本工程范围内不得计取计时工。 （二）、工程范围： 高层主楼(含图纸变更内容)中除桩基础、地梁、承台外的所有木工内容，在该范围内不得计取计时工。 二、承包价格：以上所承包的所有项目按建筑面积计算，单价115元每平方米(大写一百一十五元∕每平方米计算)。 三、质量要求：乙方严格按国家规定的有关规范及条例进行施工，确保合格争创“省优工程”，本工程所有梁、柱、板为清水模板要求。工程施工过程中，如果甲方在验收时发现不符合质量要求，则由乙方
负责返工，直至达到验收合格标准为止，返工时造成的一切损失由乙方负责，甲方可另处乙方人民币200—1000元的罚款。 四、工期要求：分项工程施工进度，乙方必须按照甲方编制的合理的施工进度计划执行，如遇停电或因甲方造成的原因以及人力不可抗拒的因素造成工期延误，则工期相应顺延。 五、工程款的结算与支付：乙方所承包的施工工程，甲方分两次支付工程款，第一次在乙方完成主体四层后支付完成工程量的70﹪，主体竣工验收后支付总工程量的70﹪，余下工程款本工程验收合格后60日内付清。 六、双方责任及义务：乙方必须服从甲方施工人员的管理，遵守各项治安规定，严禁在工地进行打架、斗殴、赌博等不法行为，如有发生所造成的一切后果由乙方负责。甲方对不服从指挥者有权辞退。乙方必须严格按照安全操作规程进行施工操作，做到安全施工、文明施工。如违反安全条例造成工伤事故由乙方负责，并追究其责任，所引起的费用由乙方负责。进行本工程施工。乙方应根据工程进度情况，合理配置劳动力，如若导致工程质量不合格，甲方有权视其情节进行警告、罚款及更换班组的处罚。 七、其它： (1)、小型用具由乙方自理； (2)、乙方在施工过程中必须注意材料节约，对恶意浪费材料的按每次50-500元进行处罚。 八、在本合同履行过程中，乙方必须服从甲方的安排和管理，如有违反，视情节轻重，处乙方100-500元罚款，如拒不改正者，甲方有权中止合同而另选施工班组，且只结算已完工作造价的80%。 九、该分项工程工人工资由乙方全额支付，出现任何工人工资纠
合同编号：建设工程施工分包合同 (常规水电工程) 工程名称： 承包人： 分包人：
第一部分协议书 承包人(全称)：**建设集团有限公司 纳税人种类：一般纳税人 统一社会信用代码： 开户银行： 账号： 地址： 电话： 分包人(全称)：**建设集团有限公司 资质证书号码： 发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 资质专业及等级：机电工程施工总承包壹级 复审时间及有效期：2021年3月14日 营业执照号码： 安全生产许可证号码：（鲁）JZ安许证字【2005】 开户银行： 账号： 纳税人种类：一般纳税人 分包商编号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人与中建*局建设发展有限公司(以下简称“发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工及其保修事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况与承包范围 工程名称：综合保税区基础设施和公共服务设施PPP项目 工程地点：。 承包范围：非保税物流中心（B2、B3号仓库），新材料产业园（1#、2#、5#、6#、9#、10#车间）施工图纸范围内的电气工程、采暖工程（不含地暖）、给排水工程等机电安装工程。以及合同中写明的或隐含的由分包人的任何义务产生的任何工作以及合同中虽
未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了符合及实现合同目的所必须的全部工作。分包人的施工范围随发包人给承包人施工范围的调整而调整，分包人不得因此提出任何增加费用的条件。 二、合同价款 合同暂定总价（含增值税）为人民币贰佰万零壹仟伍佰伍拾贰元整 (￥： 2001552.00 元)；其中不含税价款为壹佰玖拾肆万叁仟贰佰伍拾肆元叁角柒分（￥： 1943254.37元），增值税为(￥：58297.63元)；合同价款以最终的实际结算金额为准。 三、工期 计划开工日期：2020年8月20日 ( 具体已实际开工为准) 计划竣工日期：2021年8月30日 ( 具体已实际竣工为准) 总日历天数 380天。 具体开工日期以承包人开工令为准，各节点竣工日期须严格按照项目部要求执行，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。分包人不得因此提出增加合同价款的要求。 工程开工之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详见施工时现场人员的具体要求。 四、质量标准 质量标准：合格，确保一次性验收通过，达到国家有关施工质量验收规范要求，观感优良。 质量目标：威海市优质结构。 五、安全文明与绿色施工标准 必须按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），实施施工现场的安全生产、文 明施工和环境管理工作，达到威海市标准化示范工地、山东省建筑施工安全文明工地。 六、承包人向分包人承诺： 按照合同约定的期限、方式和账号，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。 七、分包人向承包人承诺： 1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包合同约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。 2、未经承包人书面同意，分包人不得将其债权及合同义务转让给第三人，否则，由此给承包人带来损失，由分包人承担。
农村房屋、桥梁建筑工程承包合同 甲方：身份证号码: 乙方：身份证号码: 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。 一、工程概况： 1、甲方准备在戴村镇南山村新建建筑面积为平方米的房屋一栋及钢筋混凝土桥梁一座。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑及桥梁工程（房屋从道地、主体结构开始到外墙贴砖完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从2010年8月2日开始动工，至2010年月日竣工；工程建设采用费用包干制的形式；乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、建筑承包采用包清工的方式。乙方负责房屋及桥梁建筑时所需的建筑设施（比如：升降机、脚手架、跳板等），钢管租赁费由甲方支付，甲方负责建筑材料的供应，但乙方需节约使用；用水用电由甲方免费提供；工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成；房屋建筑总承包费用金额共计元整，其中房屋正负〇〇以下的基础、架空层、道地的全部工程项目，以及桥梁的扎钢筋、浇混凝土等合计为元整（包含饭钱和点心费），房屋正负〇〇以上的工程项目按实际面积元/平方米计算。另加饭钱和点心费贰仟元整。 3、付款方式：乙方人员进入甲方工地开工三天内，甲方应向乙方支付预付款壹万元人民币；待工程完工后，经甲方验收合格，留贰
仟元人民币作为保修金一年以后付，余下款项一次性付清。 二、质量要求： 工程验收标准，甲方按照下面的规定执行：施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 三、安全问题： 乙方应购买施工人员的意外人身保险，工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。保险费甲乙双方各半负担。 四、施工过程中的未尽事项，甲乙双方协商解决为主，万一协商解决不成，由法院裁决。 五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自2010年＿＿月＿＿日签定之日起生效。 甲方（签字盖章）: 乙方（签字盖章）: 二〇一〇年月日
施工承包合同 （银川市住房保障局高桥二期楼及项目工程） 合同编号：GQ2- -2015- 发包单位：曲阜市建筑工程公司银川分公司 承包单位： ______________________________ 2015年______ 月_______ 日 合同编号：____________
施工承包合同 （银川市住房保障局高桥二期楼及项目工程） 发包单位：曲阜市建筑工程公司银川分公司（以下简称甲方） 承包单位：________________________________ （以下简称乙方） 工程负责人：______________________ 联系电话：____________________ 由曲阜市建筑工程公司总承包的银川市住房保障局高桥二期保障性用房工程，现发包给乙方_____________________________________________ 施工C 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定以及甲方与银川市住房保障局（以下简称建设单位）签订的总承包合同即《建设工程施工合同》之约定，为明确发包方与承包方双方在施工过程中的权利义务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条合同文件解释顺序 1、组成本合同的文件及优先解释顺序：执行甲方与建设单位签订的总承包合同中约定。 2、本合同； 3、本合同附件，包括招标文件、答疑合同、建设单位与承建方洽商变更协议等。 第二条图纸和文件的保管与提供：执行甲方与建设单位签订的总承包合同中约定。 第三条工程概况 1、工程名称：银川市住房保障高桥二期楼及工程，建筑面 积：主楼m2,地下车库m2,结构形式及层数：主楼剪力墙结构、
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
建筑工程水电施工分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式： 包工包料（含所有辅助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围 1．承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。 2．具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中安装内容： 依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括所
有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等）及一切配合和设计变更等工作内容。 ③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、设备调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其它工种的配合施工。 ⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。 四施工用具管理： ①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。 ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1．按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。 2. 乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
房屋建筑工程施工承包合同 建设单位(甲方)：________________________________ 工程安装承包单位(乙方)：_______________________ 身份证号码：________________________________ ____ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方 米。 四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________ 元。 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场
地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地)；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第( )项供应方式办理： 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点； 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。