土石方工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

1.1 工程名称：。

1.2 工程地点：。

1.3 工程范围：。第二条工作内容

2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土（施工线外）、回填种植土等的使用挖掘机作业的项目。

2.2 工程土石方开挖、回填。

2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方份外工作，比如临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等。

2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。

第三条合同工期

3.1 经双方协商确定，工程期为日，暂定自年月日起至年

月日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。

3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。

第四条工程质量

4.1 乙方根据甲方现场技术人员指定的施工区域、点、进行施工，合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。

4.2 施工层面的高程，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。

第五条工程价格及支付方式

5.1卵石挡土墙（包工、包料）元/m³，水沟（包工、包料）元/m。签订合同后甲方预付乙方进场费：，每月按实际完成工程的80％计量支付，总量最终以实际结算为准。

5.2 场内若开挖土方回填不足需要从外面运土回填与乙方无关。

5.3 上述综合单价为卵石挡墙，水沟砌筑包干价，包含本合同所有工作内容，包含机械、管理、等一切费用（不包含税金）。

5.4工程量的确认：甲方现场代表和乙方施工人员双方现场收方为准。

5.6 支付方式：进场开工3日内，甲方支付总价的％给乙方，每月支付实际工程的％给乙方，余款在工程完工后7日内全部支付完。5.7 本单价为乙方实际做工单价，不包含税费，不提供发票。

第六条双方的权利和义务

6.1.甲方责任

6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及

时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。

6.1.2 甲方负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。

6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内进行验收。

6.1.4 按合同规定及时支付工程款。

6.2 乙方责任

6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及业主单位的现场管理进行施工。

6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

6.2.3乙方应合理组织施工和机械调配。

6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通。

第七条合同的变更和解除

7.1 出现下列情形，甲方有权单方面解除合同：

7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。

7.1.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。

甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。

第八条违约责任

8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违

约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率4倍计算支付利息。

8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之三的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。

8.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。

8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。

8.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。

8.6 因甲方原因造成工程停工和工程不能连续工作，甲方按市场价支付乙方机械台班和工人工资。

第九条争议解决方式

9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向青岛仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向工程所在地仲裁委员申请仲裁。9.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。

第十条其他

10.1 本合同一式二份，甲方二份，乙方一份。