协议书
甲方：江西惠大农牧科技有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
因甲方需要在宁都县会同乡武朝村朝下陇组建设一口水井，经协商甲方同意将水井承包给乙方建设，现将承包事宜作如下协定：
一、标的物建设标准：
1、水井宽度为内径1.5米,(内径是指去除四周水泥加固部分以外的实际内径)。
2、水井深度由甲方视水源情况而定。
3、水井四周必须用混凝土加固（加固厚度为：6公分）。
二、施工要求：
1、水井建设所需的设施、人工由乙方自行提供。
2、甲方提供建设所需的砂石、水泥、砖块、油等材料。
3、建设期间如出现安全事故由乙方自行承担。
4、乙方不得以任何理由拖延工期。
三、其他事宜：
1、价格：本次水井建设的价格为390元每米，如出现较硬的地质情况，该部分按700元每平方
计算。
2、砌砖价格：按每1000块砖150元价格计算。
3、结算：经甲方验收后付清建设款的70%，另30%在验收后一个月内付清。
四、本协议一式两份甲乙双方各执一份。
甲方：江西惠大农牧科技有限公司乙方签名：
（盖章生效）乙方身份证号：
甲方代表签名：
协议签订日期：年月日
合伙协议 (有限合伙参考格式) 第一条根据《民法通则》和《中华人民共和国合伙企业法》及《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》的有关规定，经协商一致订立协议。 第二条本企业为合伙企业，是根据协议自愿组成的共同经营体。合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。 第三条本协议中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第四条企业的名称： 第五条主要经营场所： 第六条合伙目的：共同出资、共同设立、共担风险、共享收益第七条经营范围： 第八条合伙人姓名、名称及住所 第九条合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限、出资方式:
第十条利润分配和亏损分担办法 1、企业的利润和亏损，由合伙人依照以下比例分配和分担：(合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由合伙人平均分配和分担。) 2、合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加对合伙企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补亏损。 3、企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案，由全体合伙人协商决定。 第十一条合伙企业事务执行 1、全体合伙人委托合伙人为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况，执行事务合伙人应定期其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况，其执行合伙事务产生的收益归合伙企业，所产生的
亏损或者民事责任，由合伙企业承担。 2、合伙企业办理变更、注销登记、设立分支机构、清算组备案、修改合伙协议应经全体合伙人一致同意，法律法规及本协议有明确规定的除外。 第十二条、执行事务合伙人应具备的条件和选择程序；权限与违约处理办法；除名条件和更换程序。 1、执行事务合伙人由全体合伙人推举产生，应具备以下条件： （1）按期缴付出资，对合伙企业的债务承担无限连带责任；（2）具有完全民事行为能力；（3）无犯罪记录，无不良经营记录。 2、执行事务合伙人权限与违约处理办法。 执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业。执行事务合伙人不按照合伙协议约定或者全体合伙人决定执行事务导致违约发生的，执行事务合伙人应对其他合伙人造成的损失进行赔偿。 3、执行事务合伙人除名条件和更换程序。 执行事务合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决定将其除名，并推举新的执行事务合伙人： （1）未按期履行出资义务； （2）因故意或重大过失给合伙企业造成特别重大损失； （3）执行合伙事务时严重违背合伙协议，有不正当行为。 对执行事务合伙人的除名决议应当书面通知被除名人，被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。 被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。 第十三条入伙、退伙
合同编号： ****市建筑装饰工程施工 人工费合同书 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
人工费合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了甲、乙双方共同的利益，确保做好工程质量，落实甲、乙双方责任，明确甲、乙双方的权益，经甲、乙双方共同商定;甲方将***********等工程以包工的形式由乙方承包，具体承包要求协议如下： 一、工期：总工期为天，由年月日起至年月日止完 工；（如果中途工期发生变化，一切应遵从甲方安排）。如果乙方在甲方发出复工通知单后3天内，乙方还是无法按照甲方要求安排进场施工的，甲方将以每天1000元对乙方进行处罚;如果3天至7天内仍无法安排施工作业人员进场施工，甲方将对乙方作自动退场处理，并以该工种人工总价的5%进行处罚。如果因乙方原因造成延误工期，业主方对甲方的处罚费用由乙方承担。 二、乙方施工作业人员必须听从甲方的指挥，乙方必须遵循有令必行的原则，不 能以各种理由停止或拖延正常施工，如果对本工程有故意拖延时间的情况，造成工期延误所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须和工程其它各工种相互协调，发生问题协商解决。甲方提供相关施工图纸及技术指导，乙方要严格执行，且只能接受甲方管理人员的指令，只对甲方管理人员负责，如乙方在未经甲方同意而接受第三方的指令进行施工作业的，甲方将对乙方处以1000元每人每次的处罚，并有权对因此造成的损失要求乙方赔偿。如乙方不配合甲方施工管理人员的，甲方有权将其开除并清理出场。乙方必须严格按照甲方的质量要求进行施工，甲方将对乙方的施工质量进行检查、验收、对不合格工程项目有权要求返工，对其所造成材料损失由乙方承担。乙方必须在工地保持良好的形象，不可泄漏甲方秘密，不可同甲方施工管理人员争吵。
用水用电安全协议书（共2篇） 第1篇：用水用电安全协议书 临时用水用电安全协议书 在社会发展不断提速的今天，协议与我们的生活息息相关，协议具有法律效力，确立某种法律关系。想写协议却不知道该请教谁？以下是我为大家整理的临时用水用电安全协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况,为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！ 一、临时用电安全； 1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。 2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。
3、因乙方使用的临电为甲方施工用电，电压、电流强度随甲方用电器启动或电网电压、电流强度而变化，可能导致乙方用电设施损坏或财产、人身伤亡事故，甲方不承担任何责任及费用。 4、因电网或甲方自行安排停电，恢复供电时甲方不另行通知乙方，乙方在停电间歇不得随意接拆线路或用电器，否则发生人生伤亡及财产损失事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。 5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。 6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。 7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。乙方不得使用大功率用电器。若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。 8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 9、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的'事故责任由乙方负责。 二、临时用水： 1、乙方临时用水由乙方在甲方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的计量表，经双方确认后方可安装，甲方对其计量表有
编号：GR-WR-44444 合伙协议书模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
合伙协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合伙协议书范本（一） 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方、乙方和丙方） 甲：_______，身份证号：_______ 乙：_______，身份证号：________ 丙：_______，身份证号：_______ 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作投资经营沙场项目，总投资为30万元，甲方以人民币方式出资15万元，乙方以人民币方式出资10万元，丙方以人民币方式出资5万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收
人工费合同协议书书集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
人工费合同书工程名称： 项目负责人： 签约日期： 甲方： 乙方：身份证号：甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包方式： 五、工期：本工程自年月日期开工，至 年月日完工，日历工期天（如遇雨雪等天气等不可抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场日内，甲方按实际工程情况支付乙方前
期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支付）。 2、按每月进度实际量付到 %，完工后到付 %，交工验收合格后付到 %，年末决算时付到 %，剩余 %作为质保金，质保金期限为年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： （1）必须服从甲方管理人员的管理。 （2）严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情 况，一切费用由乙方承担，在此期间工期不得延误。
（3）负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工费总造价的 %处罚。 （4）负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和成品。 （5）严格遵守施工现场的规章制度，组织教育工人注意安全防火，用电，文明施工，如发生人身安全，火灾事故，所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。 （6）必须服从仓库管理之父，指派专人领取材料，精确合理计算材料用量，不得随意开解切割，如造成浪费，由乙方负责赔偿损失。 （7）进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。 （8）进场工具必须列清单报送项目部。 十、合同的变更及接触 出现以下情形之一的，甲方可以变更或解除本合同： 1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留 用。 2、乙方重大的违法乱纪现象，并造成一定后果。
施工用水、用电协议书 甲方：山东省鲁商置业有限公司（建设单位） 乙方：山东天齐置业集团股份有限公司（总包单位） 丙方：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（分包单位） 鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。 1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。 2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按 照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。 3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。 4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的 1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。 甲方负责人：乙方负责人：丙方负责人：（签章）（签章）（签章）
年月曰年月曰年月曰 施工用水、用电协议书 甲方：山东省鲁商置业有限公司（建设单位） 乙方：山东天齐置业集团股份有限公司（总包单位） 丙方：深圳市中装设计装饰工程有限公司（分包单位） 鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。 1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙 方每层的配电箱内接电使用。 2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按 照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。 3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。 4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的 1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。 甲方负责人：乙方负责人：丙方负责人：（签章）（签章）（签章）
编号：FS-HT-05018 合伙协议书(标准版) Model partnership agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
合伙协议书(标准版) 合伙协议书范本（一） 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方、乙方和丙方） 甲：_______，身份证号：_______ 乙：_______，身份证号：________ 丙：_______，身份证号：_______ 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作投资经营沙场项目，总投资为30万元，甲方以人民币方式出资15万元，乙方以人民币方式出资10万元，丙方以人民币方式出资5万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人
所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条沙场固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%比例分配、乙方20%的比例分配、丙方20%的比例分配。 第五条项目投资中挖沙设备由甲方完全负责投入；设备的日常维修与设备零件更换费用也完全由甲方完全负责；乙，丙方届不负责，也不从沙场收益中支出。 第六条每月沙场总销售利润的百分之十做固定投入，每月月底按股份比例分红。 第七条每月沙场总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第八条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第九条自协议签订之日起，已，丙方负责沙场的管理及日常事务。经营期间
公司合伙经营协议书 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定联合出资共同经营＿＿＿＿＿＿＿＿公司（企业）（以下简称公司），特订立本协议。 １．联营宗旨： ２．联营企业名称：＿＿＿＿市（县）＿＿＿＿公司地址：＿＿＿＿隶属：＿＿＿＿经济性质＿＿＿＿（所有制）联营。核算方式：共同经营、统一核算、共负盈亏。 ３．联营项目： ４．经营范围与经营方式： ５．联合出资方式、数额和投资期限： 公司投资总额为人民币＿＿＿＿＿＿元。 甲方投资＿＿＿＿元，占投资总额＿＿＿＿％ 甲方以下列作为投资现金：＿＿＿＿元： 厂房：＿＿＿＿元，折旧率为每年＿＿＿＿％ 机械设备：＿＿＿＿元，折旧率为每年＿＿＿＿％ 专用工具：＿＿＿＿元，折旧率为每年＿＿＿＿％ 土地征用补偿费＿＿＿＿＿＿＿＿元 专利权：＿＿＿＿＿＿＿＿元 商标权：＿＿＿＿＿＿＿＿＿元 技术成果：＿＿＿＿＿＿＿＿元 投资缴付日期 ６．公司资金增减由董事会决定，并报请联营成员协商，根据资金增减合理?整本协议有关分配比例的规定 ７．公司财产为全体联营成员所共有，任何一方不经全体联营成员一致通过不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务 ８．联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让
９．联营成员的权利和义务 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １０．利润分配与风险承担? 公司实行（所得）税前分利的原则，即，依法缴纳产品税、营业税后，由投各方将分得利润并入投资方企业利润，一并缴纳所得税 公司所得，在提取储备基金，企业发展基金及职工福利奖励基金后，按下述例分配 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％ 双方按上述比例承担公司亏损或风险 前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会定，但不得超过毛利的＿＿＿＿％ １１．联营企业的组织机构 公司实行董事会领导下的经现负责制，董事会为公司最高决策机构，定期举董事会会议，决定公司的一切重大事宜 董事会由＿＿＿＿名董事组成，其中甲方委派＿＿＿＿＿名，董事长由甲方派，副董事长由乙方委派。董事会成员任期＿＿＿＿年，经委派方继续委派可以任，董事会成员如有临时变动，可由该董事的原单位另派适当人选接替。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务 １２．公司的经营管理 公司由出资各方共同经营管理。公司的经营方针，重大决策（包括生产销售划、利润分配、提留比例、人事任免等）采取董事会一致通过的原则? 公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设经理人，由＿＿方推荐，副经理＿＿＿＿人，由＿＿＿＿方推荐，经理、副经理由董会聘请，任期＿＿年 公司的主管会计由＿＿＿＿方推荐，＿＿＿＿方推荐＿＿＿＿名协助之 公司的财务会计帐目受联营成员监督检查 １３．违约责任
编号：_____________施工临时用水用电合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
供方（甲方）：________________________________ 用方（乙方）：________________________________ 借用方因自身需要，使用甲方供给电能和提供水源，为明确供、用双方在电力、水力供给与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供用，经甲、乙双方协商一致，鉴定本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时搭线用电、用水相关信息： 用方临时搭线用电、用水地点：________________________________ 供电方向用电方供电柜为：________________________________ 供水方向用水供水点：________________________________ 二、临时用电期限：自________年________月________日至________年________月________日止。 三、用电性质：________________，执行电价为：________________元/度； 用水性质：________________，执行水价为：________________元/立方； 水电价格若市场价格有所变动将相应调整。 四、用电方用电负荷：________________；电能表计为：________________； 用水需供水管径：________________：水表计为：________________； 五、结算方式： 1、电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算，即实际使用电表计量的电量X协议规定电价； 2、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算，即实际使用水表计量的水量X协议规
合同书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程承包施工项目： 四、施工承包价格：平方米 五、工程总造价：按施工实际工作量计算 六、工程期限：本工程定于年月日期开工， 至年月日交工 七、工程款结算方式： 1、本合同生效后，乙方进驻工地三天后，甲方向乙方支付工人部分生活费。 2、工程施工中，甲方按乙方施工进度（即总工程量的每20%处）给与结算一次，按乙方所完成实际工作量80%付人工费，已确保工程进行顺利。剩余款项在工程完工后，经公司验收合格，甲方一次性结算付清 八：双方责任： 1、甲方责任： (1)甲方给乙方提供施工图纸或样板，技术交底等
(2)甲方免费提供乙方施工材料及工人住宿等场地 (3)甲方负责协调各工种的关系，因交叉施工中引起的各类矛盾， 乙方施工期间无端滋事、撤场实属违约行为，甲方有权终止合同，一切后果由乙方自行负责，甲方不支付乙方任何费用，并有权追究乙方违约责任 2、乙方责任： （1）乙方必须严格按照甲方所提供的技术要求施工。乙方不得雇佣或使用患有心脏病、传染类、高血压以及有精神病史 或突发性休克等病症人员。如甲方发现乙方雇佣以上所诉 人员，甲方将追究乙方全部责任 （2）生活区严禁工人有酗酒闹事，夜不归宿等现象发生，遵守公司的各项规章制度，作息时间。如有酗酒闹事，夜不归 宿者，所造成的一切后果由乙方自负。 （3）合理搭配材料使用，杜绝材料损失浪费现象发生。 （4）施工中乙方因施工操作不当造成的材料、人工等损失由乙方自行负责。 （5）施工中如果乙方不戴安全帽、安全带、或有酒后施工等现象，甲方有权停止乙方现场施工操作，因乙方恶意违章所 造成工伤事故，将由乙方承担全部责任，甲方不承担其任 何责任和费用 施工中，如有甲方提出变更造成乙方二次施工时，所产生的工作量，甲方应再次付给乙方同等工作量的费用（详细情况现场
本文目录1合伙协议书范本（一）2合伙协议书范本（二）3合伙协议书范本（三）第1篇:合伙协议书范本（一） 姓名________，身份证号码___________________，住址________________电话 ____________ 姓名________，身份证号码___________________，住址________________电话____________姓名________，身份证号码___________________，住址________________电话____________双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定联合出资共同经营___ _公司(企业)(以下简称公司)，特订立本协议。第一条合伙投资宗旨： 第二条合伙投资经营项目和范围：第三条合伙投资期限合伙投资期限 为________年，自________年____月____日起，至________年________日止。第四条出资额、方式 1、合伙投资人___________ 以____________方式出资，计人民币____________元。 2、合伙投资人___________ 以____________方式出资，计人民币____________元。 3、合伙投资人___________ 以____________方式出资，计人民币____________元。 4、合伙投资人的出资，于____________年________月________日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 5.本合伙投资出资共计人民币____________元。合伙投资期间各合伙投资人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙投资终止后，各合伙投资人的出资仍为个人所有，至时予以返还。 6. 资金增减由决定，并报请协商，根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。 7. 财产为全体成员所共有，任何一方不经全体联营成员一致通过，不得处分的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配，以________为依据，按比例分配。 2.债务承担：合伙投资债务先由合伙投资财产偿还，合伙投资财产不足清偿时，以各合伙投资人的____________为据，按比例承担。第六条 入伙、退伙，出资的转让 1.入伙：①需承认本合同;②需经全体合伙投资人同意;③执行合同规定的权利义务。 2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙投资不利时退伙;③退伙需提前________月告知其他合伙投资人并经全体合伙投资人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙投资造成损失的，应进行赔偿。
企业合伙协议书模板 Template of partnership agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
企业合伙协议书模板 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 依据《中华人民共和国合伙企业法》相关，按照自愿、 平等、公平、诚实的原则，经新合伙人和原全体合伙人协商一致，制定本协议。 第一条合伙企业的名称和经营场地 1、合伙企业的名称： 2、合伙企业经营场地： 第二条合伙人情况 1、合伙企业原合伙人情况 （1）合伙人名称： 身份证号码： 出资金额： （2）合伙人名称： 身份证号码：
出资金额： 出资金额： 2、入伙人情况及出资金额、方式 （1）入伙人名称：;身份证号码 （2）出资方式：; （3）出资金额： 第三条合伙企业权利义务分配 1、入伙人完成出资后，成为本合伙企业的正式合伙人; 2、合伙企业债务分担： 3、入伙人完成出资后，合伙企业的合伙人变更为;出资比例为; 4、入伙人在本协议上签字，即表明已经完全履行完毕入伙出资义务; 6、合伙人应当在入伙人履行出资义务后日内办理完毕合伙企业合伙人变更事宜。 第四条合伙事务的执行
1、合伙负责人：（身份证号码：）为合伙负责人，其权限为： （1）对合伙企业的日常事务进行管理; （2）负责对外签订合同; 2、合伙企业的重要经营决策由全体合伙人共同决定; 第五条利润分配、亏损分担方式 1、利润分配： 合伙企业利润分配按照合伙人的出资比例进行分配（或者其他比例）; 2、利润分配方式：合伙企业从正式投入生产经营之日起，每个月结算一次，结算后按照本协议约定进行利润分配。利润分配以银行转账、汇款方式方式（或者现金支付方式）进行; 4、债务承担：合伙企业在生产经营中产生的合伙债务，先由合伙企业财产进行偿还，合伙企业财产不足偿还时，再由偿还; 第六条入伙、退伙及出资的转让 1、入伙：①需要承认本合伙协议
甲方：姓名，身份证号（以下简称甲方） 乙方：姓名，身份证号（以下简称乙方） 协议签约地点： 一、概述 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，本着真诚合作，互惠互利的原则，经过友好协商，就x项目合伙经营相关事宜达成以下协议： 二、合伙经营范围 三、合伙期限 合伙期限为x年，自x年x月x日起，至x年x月x日止。 四、出资额、方式、期限 甲方以x方式出资，计人民币x元（大写x元）。 乙方以x方式出资，计人民币x元（大写x元）。 双方的出资应于x年x月x日之前悉数交齐，逾期不交或未交齐者，应对应付金额计付银行利息，并以资金形式赔偿另一方由此直接造成的全部经济损失。 双方方出资合计x元（大写x元），为双方共有财产，不得随意请求分割，任一方支配时，需经另一方同意。 五、盈余分配与债务承担 盈余分配：甲方享有x%盈余，乙方享有x%盈余。 债务承担：由双方合伙经营产生的债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足偿还时，甲方承担x%债务，乙方承担x%债务。 六、入伙、退伙与出资转让 入伙：承认本合同；经甲乙双方同意；执行协议规定的权利义务 退货：不可在合伙不利时要求退伙；任一方若退伙，应在月之前，应告知另一方，且经另一方同意；退伙后以退伙时财产状况进行结算；未经另一方同意擅自退伙给合伙造成损失的，需进行赔偿。 出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，并且必须承认本合同，否则以退伙对待转让人。 七、合伙负责人及其他合伙人的权利: 甲拥有权限： 义务： 乙拥有权限: 义务： 甲乙双方工作中不得越权操作，且应认真履行应尽义务。 八、禁止行为 未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。 九、合伙终止及终止后的事项 1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②甲乙双方同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。 2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请中间人(或公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论甲乙双方出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。
劳务承包人工费合同协 议书书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
劳务承包人工费合同书 用人单位：青海正源建设工程有限公司 （互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥ 劳务承包姓名（代表）：电话： 身份证：﹤简称乙方﹥ 根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。 一、合同期限：年月日至年月日。 二、工作内容： 1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。 2、劳务者在该岗位职责要求 按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有的责任，由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工 劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。 4、甲方责任 项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。 5、乙方责任 （1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 （2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。 （3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。 （4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。 6、安全及文明施工与管理
临时用水、用电安全协议 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况,为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！ 一、临时用电安全； 1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。 2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。 3、因乙方使用的临电为甲方施工用电，电压、电流强度随甲方用电器启动或电网电压、电流强度而变化，可能导致乙方用电设施损坏或财产、人身伤亡事故，甲方不承担任何责任及费用。 4、因电网或甲方自行安排停电，恢复供电时甲方不另行通知乙方，乙方在停电间歇不得随意接拆线路或用电器，否则发生人生伤亡及财产损失事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。 5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。 6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。 7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。乙方不得使用大功率用电器。若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。 8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。
编号：JY-HT-09221 两人合伙协议书范本详细版The agreement is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
两人合伙协议书范本详细版 订立协议各合伙人： 姓名____，性别____，年龄____，住址______。 姓名____，性别____，年龄____，住址______。 姓名____，性别____，年龄____，住址______。 姓名____，性别____，年龄____，住址______。 第一条合伙宗旨：______________________________________________ 第二条合伙名称、主要经营地：__________________________________ 第三条合伙经营项目和范围：____________________________________ 第四条合伙期限，自____年____月____日起，至____年____月____日止，共____年。 第五条出资金额、方式、期限。
（一）合伙人______（姓名）以______方式出资，计人民币__________元。（其他合伙人同上顺序列出） （二）各合伙人的出资，于______年____月____日以前交齐。 （三）本合伙出资共计人民币______元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第六条盈余分配与债务承担。合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 （一）盈余分配：以____________________________为依据，按比例分配。 （二）债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以__________________________为依据，按比例承担。 （特别提示：盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的，由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。）
最简单合伙协议书范本 Model of the simplest partnership agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
最简单合伙协议书范本 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 简单的合伙协议书范本1 甲方：________ 乙方：________ 双方经反复协商一致， 就下列事宜达成协议：最简单的合伙协议书 一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双 方达成如下协议。 二、双方协商确定，甲方提供合格商品，乙方负责提供 业务销售。 三、双方协商确定，乙方负责业务销售的同时，甲方需 按照约定的X%负责给乙方提供业务费用。 四、双方协商确定，在经营期间按照xxxx比例进行提现。 五、_________。 六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
七、（以后操作的想法） ______________________________。 八、支付方式：__银行转账 ______________________________。 九、违约责任：______________________________。 十、违约金或赔偿金的数额或计算方法： ______________________________。 十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门进行调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：（一）提交________仲裁委员会仲裁。 （二）依法向人民法院起诉。 十二、双方商定的其他事宜： ______________________________。 甲方：（签章）地址：邮政编码： 乙方：（签章）地址：邮政编码： 合同签订地点：___________
通用版合伙协议书样本 姓名：____________， * 号：_____________，住址： ______________ * ：________________; 姓名：____________， * 号：_____________，住址： ______________ * ：________________; 姓名：____________， * 号：_____________，住址： ______________ * ：________________; 第一条合伙宗旨：______________________。 第二条合伙经营项目和范围：________________________。 第三条合伙期限 合伙期限为_______年，自______年______月_______日起至______年______月_______日至。 第四条出资 1、合伙人________(姓名)以__________方式出资，计为人民币________元(大写：_____________);
2、合伙人________(姓名)以__________方式出资，计为人民币________元(大写：_____________); 3、各合伙人以货币或实物、使用权出资的，应于______年_____月_____日前交付完毕。 4、本合同出资共计人民币______元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。 第五条盈利分配和债务承担 1、合伙盈利后，盈利分配采用以下第_____种方式： (1)合伙人平均分配; (2)合伙人按各自的出资比例分配; (3)其他_____________________________。 2、合伙债务发生后，先由合伙财产偿还。合伙人之间按 ________________比例承担合伙债务。
人工费合同书 工程名称： 项目负责人： 签约日期：
分包合同书 甲方： 乙方：身份证号： 甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包方式： 五、工期：本工程自年月日期开工，至年 月日完工，日历工期天（如遇雨雪等天气等不可 抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场日内，甲方按实际工程情况支付乙方前期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支付）。 2、按每月进度实际量付到%，完工后到付%，交工
验收合格后付到%，年末决算时付到%，剩余%作为质保金，质保金期限为年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： （1）必须服从甲方管理人员的管理。 （2）严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情况，一 切费用由乙方承担，在此期间工期不得延误。 （3）负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将 按人工费总造价的%处罚。 （4）负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和成品。 （5）严格遵守施工现场的规章制度，组织教育工人注意安全防
合同编号：YT-FS-5385-46 多人合伙经营协议书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
多人合伙经营协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合伙投资人：____ 姓名____，性别____，年龄____，住址____。 合伙投资人：____ 姓名____，性别____，年龄____，住址____ 合伙投资人：____ 姓名____，性别____，年龄____，住址____。 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协 商，一致决定联合出资共同经营___公司(企业)(以下 简称公司)，特订立本协议。 第一条合伙投资宗旨： 第二条合伙投资经营项目和范围： 第三条合伙投资期限 合伙投资期限为____年，自____年____月____日 起，至____年____日止。
第四条出资额、方式 1、合伙投资人_____ 以____方式出资，计人民币____元。 2、合伙投资人_____ 以____方式出资，计人民币____元。 3、合伙投资人_____ 以____方式出资，计人民币____元。 4、合伙投资人的出资，于____年____月____日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 5.本合伙投资出资共计人民币____元。合伙投资期间各合伙投资人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙投资终止后，各合伙投资人的出资仍为个人所有，至时予以返还。 6. 资金增减由决定，并报请协商，根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。 7. 财产为全体成员所共有，任何一方不经全体联营成员一致通过，不得处分的全部或任何部分财产、