钢结构清包工合同_钢结构清包工合
同样本
钢结构清包现象在我国建筑行业很常见。那么钢结构清包工合同又是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的钢结构清包工合同范文，感谢您的欣赏。
钢结构清包工合同范文篇一
建设单位(以下称甲方)：
施工单位(以下称乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程面积：约平方米，按实际面积为准。
1.4 工程内容：钢结构及维护部分的安装
1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓)
开工日期：年月号
竣工日期：年月号
总日历日期：实际施工个日历天
质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx 要求。
合同价款：价款的计算按/平方米，约平方米，结算按实际面积为准。乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。
第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。
第3条乙方工作乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应第4条检查和返工在工程竣工前5天，乙方应通知
甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。
第5条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第6条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付
(1)乙方进入工地支付生活费。
(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;
(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;
(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。
第7条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第8条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。
第9条安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第10条不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第11条合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第12条合同份数
本合同正本一式二份，双方各执一份。
本合同副本一式四份，双方各执二份。
甲方(盖章) 法定代表人
日期乙方(盖章) 法定代表人日期
钢结构清包工合同范文篇二
发包人(甲方)：
地址：
承包人(乙方)：
家庭住址：
乙方身份证号：
为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
1. 工程名称：“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程
2. 工程地点：四川南充高坪区
3. 分包内容：图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。
4. 工期：年月日至年月日即是日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。
5. 合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币万元(大写：)，不随人工费的调整而增减。
二、分包方式及说明：
1.分包方式：包工不包料(机具设备由乙方提供)。
2.乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。
3.乙方指派为代表，负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派为工地代表，负责现场施工管理。指派负责工程质量，
三、付款方式及说明：
为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：
1、钢桁架安装完成(钢柱、桁架梁安装完成)且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的20% 万元;
2、屋面次梁安装完成(上、下弦次梁、支撑系统、钢天沟等)且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的30% 万元;
3、屋面、墙面维护系统安装完成且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的30%，万元;
4、剩余款项待该工程完工后，经由建设单位、总包单位、监理单位进行验收合格后，7日内甲方应支付乙方工程总造价的17% 万元;
5、剩余3%的工程款作为本工程的质保金，待一年后如无质量问题，甲方应无息全额支付给乙方万元;
四、质量要求
本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。
五、甲方的权利和义务
1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。