NALC轻质隔墙板供材安装合同
甲方（需方）：菏泽奥森置业有限公司
乙方（供方）：
兹有甲方投资建设的鑫凯国际家居广场A馆项目，轻质内隔墙使用蒸压加气混凝土（ALC）板材，乙方以售后服务的形式提供安装服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
一、工程概况：
1、工程名称：鑫凯国际家居广场。
2、工程地点：黄河路以北、广州路以西。
3、板材规格按照设计图纸以及甲方书面要求（附表），详见图纸。
4、工程施工范围：A馆1-22#楼由甲方指定位置隔墙的供材和安装。
二、合同标的物
1、本合同标的物为蒸压加气混凝土（NALC）隔墙板。
2、本合同标的物描述及价款如下表：
三、单价：
1、内墙板为供材及售后服务安装价：120mm厚—108元/m2；该综合单价包含主材、人工、勾缝剂、U型镀锌卡、自攻螺丝。（含增值税专用票11%）
四、进场时间：
合同签订后，乙方下单生产，组织售后服务施工队伍。材料生产好且现场具备施工条
件，甲方通知乙方安排售后服务施工队伍进场施工安装。
五、工期及验收
1、售后服务安装施工总工期为30日历天，若因甲方原因或者不可抗因素造成工期
延误的，甲方及时给予乙方签证，工期顺延。
2、施工完成后，由乙方通知甲方，甲方自接到乙方通知后7天内组织相关单位进
行单项验收，保修事宜执行现行质量保修标准相关条款。
六、付款条件及方式：
1、前10栋楼墙体安装结束经甲方、或专业验收机构（根据监理、业主要求）验收
合格后付至完成工程量的70%，后12栋楼墙体安装结束经甲方、或专业验收机构（根据监理、业主要求）验收合格后付至完成工程量的70%，墙体工程全部安装结束并通过验收合格三月内，甲方付至总价款的95%，余款5%质保期（贰年）满后15日内付清（无息）。
2、经双方协商同意，甲方采用A馆商铺抵扣部分工程款，抵扣比例为20%，工程款支付时同比例扣除。
七、质量保证：
1、NALC内墙板材安装应按国标《蒸压轻质加气混凝土板（NALC）构造详图》、
《蒸压轻质加气混凝土板施工方案》、（03SG715-1）图纸设计及相关规范要求。
2、按国家对蒸压轻质加气混凝土板质量使用年限，确保工程质量。因此造成的质量
问题乙方承担一切责任。
八、各方权利和义务
甲方的权利和义务：
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款。
2、甲方提供乙方安装位置，安装前对乙方弹画的墙体安装线进行验收，并提供合
理的施工作业面。
3、及时组织相关部门及人员对乙方已完成的墙体进行验收。
4、监督乙方墙面施工质量，确保轻质隔墙安装牢固，墙面平整。
乙方的权利和义务：
1、乙方必须采用甲方指定的NALC板材，不得采用其他品牌的板材代替。
2、乙方负责现场施工的全面质量，如质量出现问题，乙方应免费提供修缮整改服
务。
3、乙方应文明施工，配合总包编制施工资料；乙方要服从总包方对安全工作的管
理以及遵守总包方的有关规定。
4、乙方必须按照甲方统一的安全管理各项规定，承担施工期间一切由于自身原因
造成的安全事故责任与费用。
5、乙方有义务向乙方提供符合合同约定的产品，丙方对自己提供的NALC板材等的质量负责。
6、丙方应随货提供材料的出厂形式检测报告、材料合格证。
7、乙方必须服从甲方对安全、文明工地的统一标准及管理。
九、其他事宜：
1、对因乙方失误引起的墙体安装误差由乙方承担。
2、对因业主或者甲方原因造成的变更或者返工责任和费用由甲方承担。
3、原则按图施工，对原设计做法不明确部分，甲方及时予以指示确认，否则视为
认可乙方做法。如果安装过程中方案调整，减少或者拆除的墙体依然计入决算；增加的部分依据实际计算。
十、争议的解决
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙丙三方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议，如协商不能达成一致，三方中任何一方可向有合同履约地人民法院提起诉讼。
十一、合同效力及其他
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式二份，双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
3、合同终止日期：本合同工程通过验收，结清合同余款并质保期终止后失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约代理人：签约代理人：
甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。
甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方（甲方）：______________________________________________________ 承包方（乙方）：__________________ 身份证号码： _______________________ 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况： 1、_____________________________________________________________ 工程名称：____________________________________________________________ 2、_____________________________________________________________ 工程地点：____________________________________________________________ 3、承包范围：临电临水安装工程；水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程_______________________________ （具体以政府工程量清单承包范围为准）。招标文件约定的承包范围如下： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管
合同编号： 建设工程安装合同 签订地点： 签订时刻：年月日 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人（负责人）：
住所： 承包人（以下简称乙方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指
定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包中马大厦旧楼改造装修工程水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及工作内容：室内给排水（包括洁具、五金安装、管道开孔）、强电工程（包括主电缆布设、电箱安装、面板安装、灯具安装）、弱电工程(电视、电脑、电话)、设计图纸变更修改项目。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包小型工具、不包料、包安装调试（弱电部分配合设备厂家安装调试）、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容：
1、给水部分：室内PPR立管道、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗）； 2、排水部分：卫生间内PVC排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：包括配电房各层电缆和配电柜的接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成安装工作； （2）其他事项： A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担； B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）； C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更； D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始
L TP-94-009 合同编号： 建筑安装工程承包合同 发包方： 承包方： 青岛市工商行政管理局监制
建筑安装工程承包合同 发包单位：（简称发包方） 承包单位：（简称承包方） 发包方经批准进行的建筑工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条承包的范围和内容： 1．建筑工程（包括房屋建筑及构筑物）共/ 个单位工程，建筑面积/ ㎡。 2．安装工程名称 以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价 承包的工程总造价元（单位工程造价见承包工程项目表）。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按下列第 1 项方式进行承包施工： 1．包工包料 2． / 3． / 第六条施工期限 本工程按工期定额和有关规定，施工工期日历天，定于 年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1．办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2．确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3．开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物（亦可委托承包方承担）。 4．组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在
开工前十五天内将设计图纸份、标准图份及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计。 5．按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。 6．向经办银行提交拨款所需的文件（实行贷款或自筹的工程要保证资金供应），按时办理拨款和结算。 7．派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。 二、承包方 1．负责施工现场的平整，施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2．按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。 3．及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 4．严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。 5．已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地。 6．按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。 7．在合同规定的保修期内，对属于承包方的工程质量问题，负责无偿修理。 第八条材料设备供应 1．发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必须经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设，工程竣工时间顺延。 2．承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时，差价运费由发包方承担。 3．乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验，费用由供应方负责。 4．双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
安装工程施工承包合同 甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：2012年5月30日开工，预计3013年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施
建筑工程模板安装合同范例 各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》。 热门城市：汉中律师佛山律师开封律师丹东律师信阳律师亳州律师广安律师聊城律师巴彦淖尔律师 模板安装工程施工合同中包含了工程概况、承包方式、承包单价及承包内容、施工工期，工程质量等级及评定等信息，规范了双方的权利和义务促进工程安全生产，文明施工。是施工中的必要合同，下面是小编整理的一份建筑工程模板安装合同范例。 建筑工程模板安装合同范例 合同编号：春城项第号
发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方承建的“ ”工程的施工项目，今由乙方承包负责该项目的所有模板安装工程施工。为了明确甲、乙双方的职责与义务，确保工程按期按质完成施工，经双方友好协商，达成如下协议，望共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 工程地点： 第二条：承包方式 本工程模板制作安装工程的承包方式为：包工包机械包料。即由乙方提供安装一切材料，包括模板、骨料、支撑及辅助材料等;提供一切施工机具，并负责模板工程的制作、安装、拆除、清理全过程的工作。负责钢筋预留孔洞(含拉结筋植筋，植筋经有资质单位检测合格)的钻洞。 第三条：承包单价及承包内容 一、承包单价
1、乙方所承包的施工内容，按模板与混凝土的接触面积计算，模板安装及钢管支撑包工包料的单价为元/m2;工程量以施工图纸(包括设计变更、增减项目)作为计算基准;该单价为质量达到优良的价格。 2、该单价为一次性包干价，乙方不得以任何理由或借口，要求增加其它费用。 二、承包内容 1、乙方的承包范围：的所有模板施工项目。还包括线条、栏板、压顶、过梁、构造柱、水箱、化粪池、室外围墙、花池、踏步台阶及设计变更增加的构件等零星构件的模板安装工程。 2、乙方承包单价内容包括：负责模板工程的加工制作安装等全过程施工工作;所有材料垂直和水平人工搬运费、垂直和水平运输的机械、模板制作的施工机械及辅助材料由乙方自行提供，费用自理。 3、乙方承包单价内容包括：负责钢筋预留孔洞(含拉结筋)的钻洞，若乙方不预留孔洞，由此增加的植筋人工费、植筋所用的胶水费、植筋的拉拨试验费等三项费用的一半由乙方负责，该费用在工程结算时一次性扣除。 4、乙方承包单价内容包括：模板制作安装所用的辅助材料，包括螺栓、螺帽、垫片、PVC套管及塑料垫片、铁钉、蝴蝶卡、
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 内部承包协议 发包人：__________________________________（简称甲方） 承包人：__________________________________（简称乙方） 保证人：__________________________________（简称丙方） 乙方作为甲方工程项目经理，就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方，丙方提供担保的有关事宜达成以下协议内容，共同遵守。 本协议签订的基础： 1、甲方具有相应的工程施工资质，按照国家规定合法承包______工程。 2、乙方是甲方公司的员工同时是本合同工程项目部的负责人。 3、丙方对乙方债务承担连带责任保证。 协议基本内容： 第一条工程概况 1、建设单位： 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包范围：招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。具体承包范围按甲方与建设单位签订的合同、补充协议
及附件规定的内容为准。 5、承包方式：实行包工、包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。 6、质量等级：合格 7、施工期限：本工程施工期限为___日历天，从20___年___月___日至20___年___月___日。 第二条财务管理 1、甲方为乙方独立设立财务账簿，独立核算，但是对外结算与支付，必须经过甲方财务统一办理。本工程所有的工程款都应当由建设单位转入甲方的账户，乙方未经过甲方书面授权，不得单独与建设单位发生任何款项往来，否则视为其个人行为，与本工程无关。 2、对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。 3、对外支付：由甲方通过乙方的独立账户，统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时，必须要说明款项的用途，并凭甲方负责人签名的书面支付书方可支付，做到专款专用。 4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况，甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况。 5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的，需要乙方出具专项委托书。 第三条印章管理 1、本工程制作/ 项目章，以及技术章、资料章（表明“此章仅限于工程技术联系或资料专用”字样），甲方留有印章的样本，该类印章不得用于签订合同
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
安装工程施工劳务分包合同 劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工程基本情况 工程名称： 工程地点： 劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。 二、合同价款 1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。 2、本工程合同款采用下列方式计算。 3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。 4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。 5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用； ④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用； ⑧利润、机械使用，折旧费等。 三、分包工作期限 按开工计算个月。 四、质量标准 工程质量：按国家现行规范要求。 五、图纸 劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。 六、材料、构配件供应 1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按
时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。 2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。 3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。 七、合同价款支付 采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。 八、双方责任 1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。 2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。 3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。 4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。 5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。 6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。 7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。 8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。 9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。 10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。 11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。 12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。 13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。 14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。 九、违约责任
合同编号: _________________ 施工合同书通用版样本 A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civil relationship. Contracts established according to law shall be protected by law. 甲方：_______________ 乙方：_______________ 时间：___年___月___日 (建设工程-建设工程施工合同系列，下载后任意编辑、使用)
施工合同书通用版样本 合同编号:_________ 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________年_________月_________日 签订地点:_________ 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同. 第一条工程项目 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________ 四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________ 五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元). 第二条施工准备
合同编号：YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时
到齐，以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲
安装工程施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：浙江鸿翔建设集团西安分公司 承包方（乙方）：陕西金伟建筑安装工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法>、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式 1、工程名称：陕西省胶合板厂职工自建住宅小区 2、工程地点：西安市阿房一路 3、分包范围和内容： （1）、施工蓝图范围内【消防除外】的所有水、电等安装工程（弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设），包括所有的管路预埋、洞口预留。（2）、甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。（3）、未经甲方同意，乙方不得对本工程作任何更改和改变。（4）安装工程结算、资料整编。（5）、包含施工现场临水临电的安装与维修（临水临电的人工和材料均由甲方签证）。（6）、本项目甲方给乙方的工作量不低于60000平方米建筑面积。
分包内容：本工程采用“包工、包料、包机械、包消耗材料、包 工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容”。 二、合同工期 本工程开工日期暂定为年月日，总工期自年月日起至____年月日竣工，结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位，装饰装修阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以1000元／天的罚款。 三、工程质量 l、本工程质量达到合格标准，工程质量以《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-2001及配套的水电现行验收规范、国家行业、地方标准进行验收。 2、对隐蔽工程验收，由乙方提前书面通知甲方，由甲方会同监理方及时验收，如单体项目验收不合格，甲方有权对乙方进行____元以内质量罚款，返工所用人工、材料、机械由乙方负责，在前道工序未验
建设工程施工合同 甲方（全称）南通柴油机厂股份有限公司 乙方（全称）南通六建建设集团有限公司（柴油机厂项目部）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方新厂区东界河检石驳建设工程施工事项协商一致，订立一合同。 一、工程概况 工程名称：南通柴油机股份有限公司迁扩建工程 工程地点：钟秀东路延伸段、通州界西 工程内容：厂区东段界河碗石驳 二、工程承包范围 承包范围：碗石驳基础及板墙 三、承包方式 承包方式：包工包料 四、合同工期 开工日期：2042年7月25日 竣工日期：2012年9月5日 合同工期总日历天数40天 五、质量标准 工程质量标准：合格 合同价款 合同总价约1600, 000 （大写：壹佰陆拾万），工程量按实结算。实际总价待审计结算后下浮—%。 七、甲方代表：
八、乙方代表： 九、甲方工作 1＞做好各环节的协调工作，使施工场地具备施工条件。 2、将施工用电、水接至约定地点，保证施工期间的需要。 十、乙方工作 1、服从甲方统一管理，按照甲方施工平而规划及要求堆放材料和 机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序，文明整洁。 2、按照甲方要求，做好各项准备工作，积极组织人员和机具投入 施工，努力提高工作效率，确保控制点和各项指标的实施。 3、严格按照施工图纸，施工规范及技术要求进行施工，确保工程 指令，在施工过程中定期按标准和规范进行自检，随时接受甲方的质量检查。 4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作，如 有损坏、破坏时，由乙方承担修补费用和损失。 5、做好己完成工程的成品保护工作，因乙方施工造成其他施工单 位的己完成工程损坏、破坏时，由乙方承担修补费用和损失费用。 6、做好安全防护和保卫工作，接受甲方的安全管理和检查监督， 杜绝重大安全事故的发生。 7、遵守当地政府、甲方有的关规定。 十一、进度计划 乙方必须按照工期要求及批准的进度计划组织施工，随时接受甲方的检查、监督。 十二、质量控制与交工验收 1＞质量控制 按照施工图纸，设计说明和规范标准控制工程质量，随时接受甲方