景观石叠石工程合同
甲方（需方）：福建广元建筑工程有限责任公司丹徒分公司
乙方（供方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、公平、诚实信用、互惠互利的原则，经友好协商，就本次景观石叠石事宜达成一致，并签订本合同。
一、工程概况
工程名称：美澜园一期工程项目
工程地点：镇江市丹徒区长香路199号
工程内容：美澜园一期工程景观石叠石
二、工程合同价款
夏景（石材：广德石）清包工：350元/吨，暂定500吨*350元/吨=175000元；
冬景（石材：白太湖）清包工：350元/吨，暂定300吨*350元/吨=105000元；
春景（石材：青灵璧）包工包料：1300元/吨，暂定300吨*1300元/吨=390000元；秋景（石材：黄灵璧）包工包料：1300元/吨，暂定300吨*1300元/吨=390000元说明：
1、本合同总价款已包含将景观石固定于甲方指定地点的全部费用，包括各环节的吊
装、运输、就位、安装等全部费用。
2、质量标准：按国家质量验收标准及甲方确认的施工图，富有天然、坚固、色泽美观、文化意蕴。
3、以上单价均含税金，工作量按实结算，暂估叠石工程总价106万元，支付款方式详见施工合同，工程完成验收合格支付95%工程款，剩余5%工程款待一年质保期后支付。
三、工期
本工程工期为2013年月日至2013年月日
四、付款方式
1、本合同签订后日内，甲方支付合同价款的 %作为定金；
2、每批次景观石装车后甲方付本批次景观石总价款的 %；
2、乙方向甲方申请工程款之前，必须先提供与之工程造价相符的足额工程材料发票、人工工资表等有效发票进行抵充（其中材料发票占70%，人工工资占30%）。4、付款
3、方式：甲方将应付价款汇入乙方下述账户
开户名称：
开户行：
帐号：
五、包装和运输
1、乙方应当妥善包装甲方已订购的景观石，确保景观石在运输途中的安全。
2、乙方应当妥善运输景观石，将景观石安全、准时运抵甲方指定的安装地点。
3、乙方应当承担标的物在运输出发地和目的地的装卸义务。
4、包装和运输过程中的所有费用由乙方承担。
六、安装
1、乙方负责出施工图，经双方确认后，编制施工方案。
2、乙方应当对景观石进行安装固定，位置正确、美观，确保安全，符合本合同约定的标准。甲方可以在乙方安装固定过程中实施检查。
3、乙方应遵守安全文明施工的相关规定，确保施工安全。在施工过程中若发生安全事故，乙方承担全部责任。并应及时清理施工区域内所有的废料和垃圾，完工后施工现场不能留下垃圾和杂物。
七、交付和验收
1、乙方应当在本合同生效后的 3 个工作日内在交付地点将安装固定完毕且合格的景观石交付给甲方。乙方交付景观石时，应当提前 3 个工作日通知甲方，并编制本施工的相关资料报验，以便甲方做好必要的准备。
2、安装景观石完毕，乙方通知甲方验收，验收期为 7 个工作日，自甲方收到乙方通知之日起算。
八、违约责任
1、迟延交付是指乙方不能在约定的期限内将合格的景观石交付给甲方。
迟延交付时，乙方应当向甲方支付迟延履行违约金。每迟延1天，乙方应当向甲方支付迟延交付景观石总价款万分之五的迟延履行违约金。迟延交付的期限超过
个工作日时，甲方可以解除合同，并要求乙方支付该本合同总价款的％的违约
金。
2、乙方交付的景观石存在缺陷，或者经甲方验收合格后发生倾倒等事故，给甲方的其他财产或第三人的人身和财产造成损失时，乙方应当对该损失承担赔偿责任。
3、甲方迟延支付价款，每迟延1日，应当按照迟延付款额的万分之五向乙方支付违约金。
4、甲方解除合同，退还景观石时，应当在乙方向甲方交付景观石的地点将该景观石交付给乙方，交付后的风险和费用由乙方承担。
5、对于其他违约行为，违约方应当赔偿对方因此受到的损失，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
6、给对方赔偿损失时，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。
7、乙方由于违约行为应当向甲方支付违约金或赔偿损失时，甲方可以在支付上述款项时将该次付款前应收取的违约金或损失从该次应付款中扣除后支付给乙方。甲方由于违约行为应当向乙方支付违约金或赔偿损失时，甲方应当在支付上述款项时将该次付款前的违约金或损失和该次的应付款一并支付给卖方。
第九条其他
1、对本合同的变更和补充，经双方协商一致，达成如下条款：
2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
盖章：盖章：
代表签字：代表签字：
签订日期：签订日期：
买卖合同 【推荐】买卖协议范文汇编5篇 随着人们法律意识的加强，协议对我们的约束力越来越不可忽视，签订协议也是最有效的法律依据之一。你知道协议的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的买卖协议5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 买卖协议篇1 本协议由以下两方当事人订立： 甲方：;(以下简称“甲方”) 地址： 乙方：;(以下简称“乙方”) 地址： 两方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下协议条款： 一、委托内容 第一条乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。 甲方收到乙方定金元整后甲方负责调试整修费用由乙方负责，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。 第二条此车属二手车，无三包办事，甲方可提供技术咨询。 第三条甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号：_______ 第四条乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。若有异议，甲方乙方应先沟通，沟通不成由甲方所在地人民法院调解。 二、违约负责 1.协议签订后如甲方终止协议，则定金不再退还，归乙方所有。 2.甲方不能按时支付协议费用或不能按协议规按期限履行其义务，导致的工期延误，其负责由甲方负责。 3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。 4.因不可抗力或者其他不测事件，或者使得本协议的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本协议。遭受不可抗力、不测事件的一方全部或部分不能履行本协议、解除或迟延履行本协议的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。 5.两方当事人对本协议的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好沟通解决; 沟通不成的，则可向人民法院提起诉讼。 6.本协议签订后，经两方当事人沟通同意，可以对本协议有关条款进行变动或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本协议的有效组成部分。 甲方：乙方： (盖章) (盖章) 签字日期：签字日期： 联系人：联系人： 买卖协议篇2 甲方招标销售处理本协议项下的废旧物资，甲方确定乙方为中标人。现经甲、乙两方沟通，就甲方招标销售处理的废旧物资买卖达成如下合同，供两方信守：
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
合同编号 ERP编号景石采购合同 工程名称： 甲方： 乙方：
景石采购合同 甲方：（采购方) 乙方：【】（供应方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就景观工程用景石采购事项协商一致，订立本合同。 第一条采购内容 甲方采购、乙方供应约定景石。具体景石采购种类、规格、数量见附件“采购清单”。 第二条质量标准及技术要求 2.1 乙方供应景石质量应符合国家及行业标准。乙方保证供应景石质量达到国家、地方及行业有关验收规范等的合格标准。乙方保证供应景石无假冒伪劣、以次充好情形。乙方保证供应景石来源可靠、环保无毒害。 2.2 乙方应提前与甲方沟通供应景石的参数要求（包括但不限于重量、大小、密度等）、预期艺术效果及现场条件，结合甲方工程情况确认具体要求后方可实施供货。 甲方景石技术对接人：【】，电话【】。 2.3 景石艺术效果应服从甲方专业人员指导意见。 2.4 质量保证期为交付后【】个月。质量保证期间，供应景石出现故障、质量瑕疵或缺陷等，乙方应于甲方通知后3日内按照甲方要求进行免费修复或更换，否则，甲方有权自行或委托第三人修复，相关费用从甲方应付乙方的任何款项中扣除。 第三条运输、交货及验收 3.1乙方负责供应景石的包装、运输、装卸并承担景石交付前一切风险。景石运输和装卸过程中发生毁损、灭失或造成其他人身或财产损失的，乙方承担责任。 3.2 景石应按附件载明日期运至甲方指定地点，即【】。甲方对景石外观、数量进行交货检验。交货检验应达到如下标准： 【】。 3.3乙方供应景石符合交货检验标准、移交甲方，甲方签署入库单的，乙方完成供应景石交付。景石交付不免除乙方对其供应景石隐蔽瑕疵的质量责任，以及在质量保证期间的保修责 1
花岗岩石材购销合同 购销合同主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。花岗石采购合同范文一 购货单位：(甲方) 供货单位：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，加以双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、产品名称、规格、数量、价格等情况：： 说明：以上单价为含税、到购货方指定地点价，不含卸货;数量为暂定数量，最终按实际数量结算。 二、产品质量及要求： 1、乙方应随货提供石材相关材料的质检报告、合格证、国家法定机构出具的石材冻融性实验报告及石材弯曲强度。 2、石材质量满足国家、行业及地方的相关标准要求。(如：金属与石材幕墙技术规程JGJ133-2001、天然花岗岩石建筑板材标准JC205，以及其他的比重、硬度、抗压度、杂质等符合相关使用范围要求。) 3、石材的包装：石材成品或半成品在制作完成后板块与板块之间用牛皮纸、瓦楞纸包裹或泡沫板隔离;根据是石材板块的大小，用5mm以上厚度的夹板及50*100木方制成木箱;在木箱底部及侧面垫厚的泡沫板。制作木箱应牢固、可靠，以免损坏石材。
4、按要求选择石材，等级为优等品;同一品种的石材不能有明显色差，不能有裂纹、裂理、方解石脉或影响坚固性的伤痕;板材不得有缺棱、缺角、色斑、色线、坑凹、污染等质量缺陷。 三、付款方式 合同签订，一周内甲方预付三十万元定金给乙方，乙方开始备货，按甲方要求的先后顺序供货。石板合格产品数量每达到一千五百平方米(1500㎡)时，甲方一周内支付货款给乙方;雕刻石材合格产品数量每达到一百立方米(100m3)时，甲方付款价款80%给乙方，并在此后一周内结清该批次货款。以此类推，定金在每批货款中逐次扣除，在最后一批货款结算时可以全部转入结算货款。甲方指定人员签收的乙方送货单作为甲乙双方石材款项结算凭据。在所有石材供应完的一个月内与乙方做出结算，余款在一个月内付清。 四、其他 1、本合同在履行过程中双方发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成时，双方提交甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、合同自双方签字盖章之日起有效，双方必须严格遵守。对于该合同的任何补充、修改和修订必须经双方有权代理人协商一致，签字盖章后生效，并成为该合同不可分割的一部分。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。 甲方(公章)：乙方(公章)：授权代理人：授权代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：乙方开户行：开户名：账号：
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
路缘石采购合同 甲方： 乙方： 因工程需要用虾红色斜纹状重凿面花岗岩路缘石，现甲方委托乙方采购、凿面、运输等相关事项，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，达成如下协议，双方共同遵照执行： 一、工程范围 《》工程图纸及补充图纸和变更联系单确认范围的虾红色斜纹状重凿面花岗岩路缘石（含每隔15米设置一块景观石）和采购、凿面、运输等相关事项。 二、工程质量 乙方提供的虾红色斜纹状重凿面花岗岩路缘石的质量，按照《公路工程质量检验评定标准》的要求达到优良，同时满足业主、监理方对质量方面提出的相应要求，满足设计图纸及变更的相关要求和规定，包括石材的石质、色彩、路缘石的尺寸、凿面质量等。若达不到上述质量要求，乙方必须无条件退货，造成的损失由乙方自行承担。（样本参照监理办门口样板、乙方先送2车到工地经业主甲方监理认可后，乙方按这2车认可的发货）。 三、石材规格及单价（单价不含税）
景观石因目前式样未定，做景价格另议。 四、工程进度 本工程设计数量约5000 m3，具体数量以实际使用量为准。计划工期从2014年4月至2014年10月底，乙方要按总量和工期要求均衡安排。甲方因特殊要求，需乙方较大调整供货计划的，甲方应提前半个月通知。若乙方不能按上述的总量和工期要求供货的，甲方有权另选他人供料，乙方的损失由乙方自行承担。 五、付款方式 乙方提供路缘石及人工费总共达到30万左右的工程款，甲方支付给乙方20万元工程款，以此类推，乙方供货完成后两个月内付清。 六、安全责任 乙方在石料采购、凿面、运输等过程中的安全责任由乙方自负，与甲方无关。 七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜另行协商，双方
私人玉石买卖合同 私人玉石买卖合同 篇一: 玉器买卖合同销售合同甲方: (需方) 合同编号: 乙方: (供方) 签订时间: 1.交货日期: 2017年12月13日前。 2.交货地点: 按照约定的时间，运输方式交付到需方指定地点。 3.技术条款: 按国家指定的同行业的技术要求执行，技术抽样达到同行业标准，达不到标准即退货 4.验收标准: 乙方收，如果发现质量问题的当场退货。合格的即入库 5.包装条款: 乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。 6.付款方式: 货到验收合格之后，七个工作日内付款。(无质量问题) 7.违约责任: 如果产品达不到标准即退货,甲方承担所有运费及其他费用，如果要货请提 20天通知对方,甲方必须按乙方的要求供货，如有违约按20%赔偿违约金。
8.本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任一方可向人民法院起诉。 9.本合同自签定之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，同具法律效力。 甲方:乙方: 代表人签名: 代表人签名: 签约日期: 2017 年 10 月 18 日篇二: 玉石购销合同采购合同甲方: 乙方: 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就玉石采购事宜，订立本合同。 第一条产品明细、简介。 1. 乙方所购产品(品名、产地、材质、数量、单价) 2. 简介:中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就玉石采购事宜，订立本合同。 第一条产品明细、简介。 1. 乙方所购产品(品名、产地、材质、数量、单价) 2. 简介》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。 一、产品 二、产品质量产品质量标准按行业标准执行，乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后十五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。
合同编号: 物资采购合同 工程名称： ---------------------------- 需方: -------------------------------- 供方： ------------------------------- 签订地点： ---------------------------- 签订日期：2017年09月5日
景观石采购合同 需方：_____________________________ （以下简称：甲方） 供方：_____________________________ （以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就______ 采购事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条标的物产品价格（含税） 小写：大写: 第二条质量要求 乙方所供的建筑材料成批量生产以前须由乙方送样品至现场经甲方、监理、建设单位确定后由乙方报验，合格后方可成批量供应。 乙方所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家营业执照 等，确保标的物符合本工程施工图纸相关要求。以及北京市现行的有关标的物的验收标准。 标的物进场后并根据甲方及监理方的要求进场后做二次复试；同时，材料 进场后仍需按照有关办法进行试验；上述全部试验合格后方为检测合格。 第三条甲方对标的物产地、品种、厂家的限制：______ 无 第四条交（提）货时间、地点和方式:供货时间为甲方提前10天通知。供货期间，甲方提前24小时内电话通知乙方供货规格、数量，乙方根据甲方
要求供货。交货地点 _施工现场指定地点，若未按甲方要求时间供货至现场， 由乙方承担违约责任。 第五条运输方式、到达站、港及装卸费用负担:汽运，由乙方负担全部费用。甲方指定收货联系人：厶，电话：厶；乙方指定送货联系人： _，电话：。 第六条包装要求及费用负担：____________________ 。 第七条合理损耗及其他：丄—。 第八条验收标准、方法及提出异议的期限：XX市地方验收标准、双方确认的图纸、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定等作为验收标准；货到指定地点日内，甲方组织清点验收，若有异议当即书面通知乙方，乙方___________________ 小时内将标的物全部退场，并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的各项损失。以收货人签发的入库单并且经检测合格的资料作为结算依据。 第九条随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。 第十条结算、支付及期限： 1货到现场乙方开据送货单，甲方验收合格后在送货单上签字确认，并以此做为结算货款的依据。结算款按甲方现场签收的实际供货量和价格计算。 2、本合同标的物无预付货款，材料到场后，双方根据收货人签认的入库单 进行结算，付到进场货物的80%货款。剩余货款于货物进场满30日内按照实际供应数量支付。 3、乙方必须为一般纳税人，每次甲方付款时乙方需要提供税点为xx%的现 行国家合法增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。乙方承诺必须开具正规合法增值税专用发票，如果开票不规范、不合法或者涉嫌虚开，开票方应该承担全部违约责任，并重新开具正规、合法增值税专用发票。如果逾期送达导致发票作废，乙方应当承担由于逾期产生的违约费用由乙方全部承担。乙方开发票的单位名称必须和签合同单位名称一致，否则甲方有权拒收并拒绝付款，并承担全部违约责任。由于各种原因合同变更涉及到采购货物品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化，乙方应该无条件根据实际变更情况作废、重开、补开、红字开具增值
文化石购销合同 工程采购合同 合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话： 传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______ 户名:______ xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格、价格和质量 1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。 （1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。 2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸
的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。 （2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。 （3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。 （4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。 第二条交货方式 1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX 2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。 3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。 4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包
景观石工程合同范本 甲方：乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则经友好协商甲方将***景观工程委托给乙方进行深化及施工为了进一步明确双方的责任根据《中华人民共和国合同法》之规定结合本工程的具体情况达成如下合同条款双方共同遵照执行 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准 工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等 第三条设计周期 本合同签订以后于200*年*月*日前完成对扩初图的深化设计其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、以求达到施工图纸要求设计内容需另行补签设计合同第四条设计价款及支付方式 该项目乙方按*万元（大写：*万元正）人民币包干进行设计取费合同签订后三日内甲方支付乙方*万元（大写：*万元正）人民币的设计定金乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后甲方支付乙方剩余设计尾款即*元(大写：*元正)人民币 第五条施工工期
开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过200*年*月*日） 竣工日期：在有施工场地的条件下工期为*天 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期并作相应顺延 第六条取费原则 1、本工程执行**收费级别按** 2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定乙方按苗木送到工地价的*%收取栽植、养护及包成活费用乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果并经价格确认 甲方对照验收数量按实收方结算 乙方应严格按照施工图进行施工如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证 3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失经双方核实后协商解决 第七条工程施工价款及支付方式 1、本工程总造价暂定为万元（大写：）人民币实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准 2、本合同备料款为合同总价的*%其中*%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户
外墙保温施工承包合同 武汉新七建筑集团泰然南湖项目部（以下简称：甲方）上海墙特建材科技有限公司（以下简称：乙方）武汉市泰然房地产开发有限公司（以下简称：丙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着“公平、公正、自愿”的原则，结合工程实际情况，就泰然南湖玫瑰湾1—12#楼在建工程项目的外墙保温承包施工事宜，经甲乙丙三方多次协商，达成共识特订立本合同，供三方共同遵照执行。 一、工程名称：武汉泰然南湖玫瑰湾一期外墙保温工程 二、工程地点：南湖山庄旁 三、承发包方式： 经甲乙丙三方商定，属甲方总承包范围内的，泰然南湖玫瑰湾一期1、2、3、5、7、8、9、10#楼外墙保温工程施工，经甲方推荐三家，丙方审定确认，以包工包料的方式发包给乙方，由乙方承包施工。 四、承发包范围： 1、依据设计图纸，和甲、丙双方就该工程外墙保温书面文件相关要求的部位做外墙保温系统（门窗侧面等部位不做保温板，但须做网格布至外墙砖或涂料或文化石等面层工序之前的收边收口）； 2、外墙保温各栋号暂定面积（暂定总面积为：28124m2） （1）1、2、3#楼各5777m2; （2）5#楼1445 m2; （3）7、8、9、10#楼各2337m2; 五、工期约定： （1）自合同生效之日起，工期为二十八天（即：2007年4月30日至5月26日），约定的工期不得逾期。若逾期，每逾期一天，乙方自愿承担甲方由此造成的5000元经济损失（含甲乙双方依据丙方要求的节点工期6月13日外架拆除，而制订周进度的滞后）。 （2）合同约定的工期内，经甲方书面认可的因素，工期准予相应顺延。
六、合同价款及支付方式 1、含税综合包干单价包括：工程所需保温材料的生产、承运、上下力资、成品保护、耗损、收边、现场内转运、安装施工（依据该工程设计图说和经设计、业主书面认可的技术方案，施工层面除砖墙面水泥砂浆找平层外，至外墙面砖、涂料、文化石粘贴等装饰面施工，之前的所有工序），以及下道工序非故意性造成破损的修复，和交付甲方前全过程所发生的人、材、机等全部费用。其单价为：外墙面砖保温系统为：72 元/m2 外墙涂料保温系统为：65 元/m2 外墙艾特板保温系统为：65 元/m2 外墙贴文化石保温系统为：75 元/m2 2、暂定合同总价款为180万元（最终合同总价款，以实贴且经甲方验收书面确认的面积，结合合同约定的含税综合包干单价计算）。 3、工程款支付方式： （1）甲乙丙三方共同约定，本合同工程款不予付工程款，按工程形象进度支付进度款； （2）经甲乙丙三方协商，乙方在对工程质量、进度和服从甲方管理等完全履行合同约定的条件下，完成50%的工程量（即：1、2、3或5、7、8、9、10#楼），且经甲方、工程监理单位书面确认，甲方则向乙方支付实际完成工程量60%的工程款；乙方承包范围的工程量满足设计、施工规范要求，和本合同的各项约定，甲方则依据合同暂定总价支付80%的工程款（含之前支付的60%）；待甲乙双方共同办理完工程款结算并书面签认，甲方则向乙方支付最终结算款95%的工程款（含之前的80%）；余款5%作为质保金，待质保期满两年且无任何质量问题，甲方则在质保期满后的十五日内一次性付清； （3）本合同涉及到的款项，当乙方具备支取工程款条件。则由甲方出具书面确认函，丙方则依据甲方的确认函直接给乙方支付工程款（丙方向乙方支付工程款，由乙方提供正规税务发票）。 七、检查与验收 1、本工程质量等级为市级优良。
景观石购销合同 合同编号： ______________ 签订地：________________ 甲方（需方）: ___________________________________ 乙方（供方）：__________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规，经双方协商一致, 签订本合同。 三、交货方法：________________________________________________________________ 四、到货地点：________________________________________________________________ 五、运输方式：________________________________________________________________ 运输费用承担： ________________________________________________________________ 装卸及装卸费用： ______________________________________________________________ 六、验收方式：________________________________________________________________ 七、货款结算与支付：
1、货到工地，乙方提供税务发票三天内付清合同款项。 2、乙方向甲方结算货款应提供单据(包括但不限于)： 1)______________________________________________ ； 2)______________________________________________ ； 3)______________________________________________ ； 八、违约责任： 1、除不可抗力因素外，甲、乙双方均应遵守本合同约定。 2、不履行、不完全履行或者履行本合同不符合约定的条件或方式，则构成违约，违约的一方均应当向守约方承担违约责任。双方均违约的，则应当分别承担相应的违约责任。 3、如遇不可抗拒的重大事件确需变更或解除，发生不可抗力事件一方应尽快通知另一方，并由双方协商解决。 4、乙方因自身原因而造成延误及其它损失均由乙方承担。 5、由于乙方供货不及时或供货质量不合格等因素而引起的一切损失均由乙方承担，包括向甲方作出损失赔偿。 九、廉政承诺： 为了维护甲乙双方的共同利益，乙方不得用金钱或其他方式向甲方有关人员行贿，一经发现，甲方有权追究乙方及受贿人员的责任，且乙方总供货价款在本合同约定价格基础上再下浮20%。如行贿受贿数额巨大，甲方有权向公安机关报案，由司法机关调查处理，追究刑事责任。 十二、其他： 1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
合同编号： 物资采购合同 工程名称： ---------------------------------------- 需方： ---------------------------------------- 供方： ---------------------------------------- 签订地点： ----------------------------------------
签订日期： 2017 年 09 月 5 日景观石采购合同 需方： （以下简称：甲方） 供方： （以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就采购事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条标的物 产品价格（含税） 总计 小写：大写：
第二条质量要求 乙方所供的建筑材料成批量生产以前须由乙方送样品至现场经甲方、监理、建设单位确定后由乙方报验，合格后方可成批量供应。 乙方所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家营业执照等，确保标的物符合本工程施工图纸相关要求。以及北京市现行的有关标的物的验收标准。 标的物进场后并根据甲方及监理方的要求进场后做二次复试；同时，材料进场后仍需按照有关办法进行试验；上述全部试验合格后方为检测合格。 第三条甲方对标的物产地、品种、厂家的限制：无 第四条交（提）货时间、地点和方式：供货时间为甲方提前10天通知。供货期间，甲方提前24 小时内电话通知乙方供货规格、数量，乙方根据甲方要求供货。交货地点施工现场指定地点，若未按甲方要求时间供货至现场，由乙方承担违约责任。 第五条运输方式、到达站、港及装卸费用负担：汽运，由乙方负担全部费
物资购销合同 买方一：（以下简称甲方）买方二：（以下简称乙方） 供货方：（以下简称丙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，就甲方购买丙方下列建筑物资供给乙方，三方经过充分协商就购销事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。 第一条买卖关系 甲方从丙方购买建筑物资材料，并按乙方需要向乙方供货。而且甲方所购物资材料的规格型号、数量、价格必须经过乙方认可。 第二条所购物资材料名称、数量、规格及价格如下表
款等。 第三条交货 、交货地点：乙方指定地点或指定仓库。 、交货方式：甲方将物资材料运送到乙方指定地点并在移交乙方前负责保管。 、合同交货期：本合同签订后日内。 、物资材料移交乙方前，由甲方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由甲方承担。物资移交乙方时，双方应办理书面移交手续。 第四条验收及提出异议期限 、所有物资材料均应按国家规范、行业标准要求，并提供有关质量合格证明。 、物资材料到乙方指定的地点后，由丙方、甲方、乙方和监理共同验收无误后，签署验货证书。 、物资材料到货验收时，丙方必须提供①产品合格证书;②原产地证明文件;③使用说明书（中文）④出厂检验报告;⑤相关数据指标说明等。
、若乙方或监理对所验货物有异议，应该于天内向甲方提出，实属甲方责任的，由甲方负责补换，实属丙方责任的，一切经济损失由丙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交物资外观质量和数量符合验收标准。 第五条合同价款的预支与支付 、合同签订后，乙方向甲方支付总价款的预付款。 、合同签订后，日内，甲方向丙方支付总价款的预付款。 、全部物资材料供到乙方指定的地点后，甲方向丙方支付合同总价款款项。 、全部物资材料交付乙方后个月内，乙方支付给甲方余下合同总价款的款项；甲方支付给丙方余下合同总价款款项。 第六条所有权转移 本合同项下的所有货物自丙方按照本合同约定交付完成之日（即货物通过验收且质量异议期结束之日）起所有权即由甲方转移至乙方。 第七条甲方责任 、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方应付给乙方少交部分货款总值％的违约金，如因此给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。 、物资材料由于运输或包装不当出现质量瑕疵时，甲方负责承担因此发生的费用。 第八条乙方责任
景观石销售合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
景观石销售合同 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下景观石购销协议： 一、甲方采购乙方景观石，合同价款总计人民币万元，大写金额整。 二、合同价款包含下列费用： 1、乙方向甲方转移标的物所有权的对价； 2、乙方将安装固定完毕的合格的标的物在交付地点交付甲方前所发生的所有费用，包括各个环节的运费、装卸费、安装费等费用； 3、乙方在本交易中应当承担的各种税收； 4、乙方向甲方转移标的物所有权所支出的其他费用 三、交货时间及地点： 交货时间：2014年7月15日前 交货地点：xxx厂区 四、包装和运输 1、乙方应当妥善包装标的物，确保标的物在运输途中的安全。 2、乙方应当妥善运输标的物，将标的物安全准时运抵甲方指定的安装地点。 3、乙方应当承担标的物在运输出发地和目的地的装卸义务。 4、包装和运输过程中的所有费用由乙方承担。 五、安装 标的物在交付地点卸货完毕后，乙方应当对标的物进行安装固定，位置正确、美观，确保安全，符合本合同约定的标准。甲方可以在安装固定过程中实施检查。乙方应遵守安全文明施工的相关规定，确保施工安全。在施工过程中若发生安全事故，乙方承担全部责任。并应及时清理施工区域内所有的废料和垃圾，完工后施工现场不能留下垃圾和杂物。 六、付款方式 景观石到厂安装验收完毕后一次性结清。 七、权利与义务 乙方应按合同规定的时间和质量，提供给甲方所需的景观石。 八、违约责任 双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价5%的违约金。 九、争议解决 与本合同有关的争议，双方可以协商解决。协商不成时，向甲方住所地法院起诉。 十、本合同自双方签字、盖章后生效，一式两份，双方各执一份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人：
景观石购销合同 合同编号： 签订地： 甲方（需方）： 乙方（供方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。 一、品名（牌号、商标、品种、型号、规格、等级、花色）、数量、单价、货 号品名单位数量 单价 （含税） 金额 （元） 交货日期及数量 总计金额（大写） 总计金额（小写）￥约 二、质量标准与供货加工要求： 三、交货方法： 四、到货地点： 五、运输方式： 运输费用承担： 装卸及装卸费用： 六、验收方式：
七、货款结算与支付： 1、货到工地，乙方提供税务发票三天内付清合同款项。 2、乙方向甲方结算货款应提供单据（包括但不限于）： 1）；2）；3）； 八、违约责任： 1、除不可抗力因素外，甲、乙双方均应遵守本合同约定。 2、不履行、不完全履行或者履行本合同不符合约定的条件或方式，则构成违约，违约的一方均应当向守约方承担违约责任。双方均违约的，则应当分别承担相应的违约责任。 3、如遇不可抗拒的重大事件确需变更或解除，发生不可抗力事件一方应尽快通知另一方，并由双方协商解决。 4、乙方因自身原因而造成延误及其它损失均由乙方承担。 5、由于乙方供货不及时或供货质量不合格等因素而引起的一切损失均由乙方承担，包括向甲方作出损失赔偿。 九、廉政承诺： 为了维护甲乙双方的共同利益，乙方不得用金钱或其他方式向甲方有关人员行贿，一经发现，甲方有权追究乙方及受贿人员的责任，且乙方总供货价款在本合同约定价格基础上再下浮20%。如行贿受贿数额巨大，甲方有权向公安机关报案，由司法机关调查处理，追究刑事责任。 十二、其他： 1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。 3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民
景观石采购合同 甲方：xxxxxxx 乙方： 鉴于甲方在xxxxxxxxxxxxxx绿化景观区需要景观石，乙方为景观石的合法经营单位，现就乙方向甲方供应售楼处景观石采购事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称：风景石 二、订购产品数量：数量为30吨（以过磅计量为准，可超出两吨以内）。 三、质量标准： 1、乙方向甲方提供符合甲方要求的景观石，乙方的落地货物必须符合甲方和随货文件要求。 2、景石为天然形成，以天然淡红色为主色调，无人工加工痕迹。 四、产品规格及价格： 1、规格为0.6-0.8米；0.8-1.0米；1.0-1.2米，具体实物由甲方现场进行挑选，挑选后在货物上标号进行装车。 2、单价为元/吨（含发票）。 五、付款方式： 货物全部运到甲方指定地点后，经检验验收与装车单符合，乙方提供合格发票，卸货后叁日内付清全款。 六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内) 甲方不作特殊要求，乙方根据实际情况自行确定，需保证货物在运输及装卸期间不产生明显损伤。 七、交货地点： xxxxxxxxxxxx。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失及运输安全等各种风险均由乙方承担责任，乙方需负责在交货地点卸货。 八、供货时间及要求： 1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知) 2 个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单 2 个工作日内将货物送至合同指定地点。 2、货物装车时应填写装车单，装车单中应注明货物的数量、重量、规格、颜色、外观状况等项目，且经甲乙双方签认，装车单随车携带。
3、货物到达时乙方应出示装车单，甲方、监理、景观公司根据合同要求进行验收，验收合格后移交给景观公司。 九、双方的权利和义务： 1、如乙方卸车的货物数量及规格等与装车单不符，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 2、如乙方未按照本合同规定的时间送货、每迟延壹天应赔偿甲方违约金伍百元，不可抗力情况除外。 3、交货前的一切安全责任由乙方承担。 4、双方都应保守对方的商业机密。 十、合同有效期：自合同签订之日起至结算完成之日止。 十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十二、合同签订地： 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法人代表：法人代表： 签字日期：2014年__月__日签字日期：2014年__月__日
景观石砌筑工程施工合同协议书精编W O R D 版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
景观石砌筑工程施工合同 甲方：贵州盘县石桥镇洞镜湖旅游综合开发项目 乙方：身份证号： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及本工程有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下协议，以便双方在施工中遵守。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：贵州盘县石桥镇洞镜湖旅游综合开发项目 2、工程地点：贵州盘县石桥镇 第二条工程量及工期 1、主要工程：湖内景观石砌筑，工程量以完工后甲乙双方现场收方为准。 2、工期：要求施工人员年月日前进场，乙方须在年月日前完成甲方要求的施工范围，若发生了不可预见或不可抗拒因素时，工期顺延。如乙方原因不能按期完工，延误罚款1000元/每天。
第三条承包施工内容及承包方式 1、乙方承包施工内容为湖内景观石砌筑，包括自拌砂浆，景观石场内的运输。 2、乙方承包方式为劳务包工。 第四条工程质量及安全 一、工程质量 1、达到设计图纸及有关规范要求。 2、乙方应当对景观石进行砌筑安装固定，位置正确、美观，确保安全，符合本合同约定的标准。甲方可以在乙方砌筑过程中实施检查。 3、乙方应遵守安全文明施工的相关规定，确保施工安全。在施工过程中若发生安全事故，乙方承担全部责任。并应及时清理施工区域内所有的废料和垃圾，完工后施工现场不能留下垃圾和杂物。
二、施工安全 1、乙方应安排现场安全技术管理人员，把安全技术落实的到人，应对全体员工进行相应的安全生产、技术指导及文明施工教育，对发生安全事故的班组，要处罚第一责任者及有关人员。 2、乙方安全技术体系，现场管理人名单开工前报送甲方。 3、乙方施工人员必须戴安全帽，不戴者以相片为准，罚款50元/人。 4、乙方在施工期内，由施工队伍所造成的一切事故（包括人身伤亡、机械损失）均由乙方自负。 第五条双方职责 一、甲方职责
编号：MM-202134204 2021新版购销合同范本十篇 The content of this contract is only a reference for the parties. The specific terms of the contract may be added or deleted according to the actual situation. Do not apply them directly. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
购销合同十篇 购销合同篇1 合同编号： 签定时间： 甲方：乙方： 甲乙双方本着互利互惠，真诚合作的原则。就乙方购买甲方在汾水镇瑞源货场的煤炭的相关事宜协商如下： 第一条数量及交货期限 1、交货物数量：以汾水镇瑞源货场实际过磅数量为准 2、交货期限： 第二条：交货方式 乙方支付XX万货款给甲方后，甲方马上派人配合乙方办理提货手续，乙方自己负责汽车运输在XXXXX货场自提。甲乙双方在货场一起核算完实际过磅数量后，乙方把欠甲方剩余的货款先行支付此批煤炭的仓储费用，最终剩余的货款支付给甲方。 第三条：价格 （不含税）
第四条：付款 付款方式：以汇入指定银行的时间、金额为准。 第五条：争议的解决 凡因本合同或本合同有关而发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商 不成时，双方均可向合同签订地XXXXXXX人民法院提起诉讼。 第六条：生效及其它 本合同壹式三份，甲乙双方各执壹份，担保人执壹份，具有同等效力。自 甲方收到乙方款项时生效，未尽事宜双方可另签补充协议。 为确保乙方履行本合同，由担保人，身份证号码：为乙方提供无限责任保证，担保至乙方在本协议中的义务履行完毕止。 甲方：乙方： 地址：地址： 开户行：开户行： 账号：账号： 税号：税号： 法人或代表人盖章签字：法人或代表人盖章签字： 担保人盖章签字： 购销合同篇2 甲方(需方)： 乙方(供方)： 甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行，纸张购销合同范本。