简易施工合同（10000元以下工程）
合同编号：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：（身份证号：）经甲乙双方友好协商，乙方承包甲方发包的工程，根据工程内容及相关事项达成如下协议：
一、承包范围：
。
二、工期要求：
按照第项执行：
1、年月日开工，年月日完工，工期天。
2、根据甲方的工程任务通知书为准。
3、年月日开工，年月日完工，工期天，如果与甲方的工程任务通知书抵触的，以甲方工程任务通知书为准。
三、价格条款：
1、双方约定按照第计价方式结算：
（1）本工程执行一口价包干，完工承包范围内所有工程，工程总价元，除非工程量增减，该包干价不再变化；工程量如有增减的，结算时必须提供甲方认可的工程量签证，增减工程量按照结算；
（2）本工程执行固定单价结算，其中；
（3）本工程执行四川定额，其中。
以上费用包括：完成本工程的所有直接费用、间接费用、税金、清理费、现场转运等费。
2、所有施工设备由乙方自行提供，有关施工用电由甲方提供。
四、质量要求：
。
五、违约责任：
1、因为乙方原因造成的工期延误，每天向甲方支付工期延误违约金元，因为甲方原因造成的工期延误的，经签证注明工期延期、顺延的，则工期顺延。
2、乙方所供材料必须是合格材料，并向甲方提供相关证明；如需要检测的，乙方应当自费检测，并向甲方提供相关检测结果。
3、因为乙方原因，施工质量不合格，乙方应向甲方支付工程质量违约金元，并且乙方承担返工费，工期延误的，每天向甲方支付工期延误违约金元。因为甲方原因造成乙方返工的，
甲方按实赔偿乙方损失。
4、因为乙方施工原因造成的甲方任何损失或其它施工单位损失，乙方赔偿一切损失，并且承担一切责任。
5、根据法律、合同规定应当由乙方承担的费用，如果乙方不主动承担的，甲方有权从乙方在甲方公司内任何工程的工程款中代扣、代交。
六、安全文明施工：
1、乙方负责承建工程范围内的安全工作，非甲方直接原因造成的任何安全事故由乙方承担一切责任，甲方因此承担责任的，乙方应当全额赔偿。
2、如果因为乙方施工原因造成的任何甲方损失或其它施工单位损失，乙方赔偿一切损失，并且承担一切责任。
3、乙方为完成本合同义务而邀请及/或雇佣的人员与甲方不存在任何直接或者间接的劳动关系，乙方应当为其务工人员办理相应的养老、工伤等保险，并可为其务工人员补充购买安全生产人身商业保险，其费用自理。
七、付款方式：
1、签订合同甲方向乙方付款：元，工程完工付总款的80%，验收合格一次性付清余款
2、该工程质保其为年，质保金为 %，质保期到期后一次支付完毕。质保期起始时间以甲方验收合格取得合格证书为准。
八、本协议未约定的，由双方协商一致形成书面协议，不能达成一致意见的，可参照双方签订的其他合同之约定。
九、本合同在履行过程中发生争议的，由甲方所在地人民法院裁判。
十、本协议书一式份，发甲方份，乙方份，双方签字盖章后生效。
十一、其它：
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
邮政编码：
开户银行：
账号：
签约时间：年月日乙方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
邮政编码：
开户银行：
账号：
签约时间：年月日
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
简易工程合同范本 简易工程合同范本1 (招标人)：_____________________________ 鉴于_________________(以下简称投标人)参加_________________项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额 我方在投标人发生以下情形时承担保证责任： 1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即____________年______月______日后至____________年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件; 2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》; 3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证; 4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。 我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至____________年______月______日止。 投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： (1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。 (2)如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除 1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。 3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起____________个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款 1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。八、保函的生效 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工合同协议书【简易版】-工程施工协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（以下称甲方）：___________________________ 法定代表人：_____________________________________ 身份证号码: _____________________________________ 承包方（以下称乙方）: ____________________________ 法定代表人：_____________________________________ 身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》和 〈〈中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程项目概况 1、工程项目名称： _____________________________________ 2、工程项目地点： _____________________________________ 3、工程项目内容： _____________________________________ 4、工程项目承包方式： ________________________________ 5、工程项目承包范围： _______________________________ 6、工程立项批准文号： _______________________________ 二、工程项目期限 1、合同工期总日历夭数天； 开工日期：年月日； 竣工日期：年月日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： ⑴在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次 连续小时以上)，影响正常施工；停水停电天以上；
简易建筑施工合同范本 合同编号：发包方：________________ 承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：________________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决 施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议
建筑工程承包合同文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)乙方：×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等) 第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容
第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月 __日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可 以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 ┌───────────┬───────────┬────── ────┐ │││ │ │发包方│承包方│鉴(公)证意见│ │单位名称(章)：│单位名称(章)：│ │ │单位地址：│单位地址：│经办人： │ │法定代表人：│法定代表人：│鉴(公)证 机关│ │委托代理人：│委托代理人：│(章) │ │电话：│电话：│年 月日│ │电报挂号：│电报挂号：│〔注：除 国家另有规定│ │开户银行：│开户银行：│外，鉴(公)证实行自│ │帐号：│帐号：│愿原则〕 │ │邮政编码：│邮政编码：│ │ │年月日│年月日│ │
工程设计合同范本简单版 订立合同双方： 建设单位：____________________，以下简称甲方； 设计单位：____________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为 ______平方米，批准总投资为______万元，建设地点在 ____________。 第二条甲方的义务 1.甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资 源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设 计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在______ 年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文 件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设 备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊
需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由 甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙 方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在______年______月______日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付技术设 计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付施工图设 计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式 ______份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需 要模型费，另行收费。______年______月______日以前，乙方必须 向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定 额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按______ 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;
建设工程施工劳务分包合同示范文本(doc 35页)
重庆建工第四建设有限责任公司 建设工程施工劳务分包合同（示范文本） 二0一六年五月
第一部分合同协议书 总包单位： 分包单位： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，依据总包单位和本工程业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》（以下简称总包合同）的相关约定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程部分的劳务分包事项协商一致，共同达成如下协议： 一、分包工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 二、劳务分包作业范围及工作内容 劳务分包作业范围：（此处应明确劳务分包的工作区域） 劳务分包工作内容：（此处应详细叙述劳务分包的工作内容） 三、劳务分包作业期限 计划开工日期：年月日，总包单位如果对此作出变更，以总包单位的书面通知为准。 计划完工日期：年月日 作业总日历天数为：天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。 有节点工期要求的，分包单位应该按照总包单位签发的节点工期相关文件严格执行。如分包单位原因总工期或节点工期延误导致业主对总包单位的索赔及造成总包单位其它一切损失由本合同分包单位承担。 四、劳务作业质量标准 劳务作业质量应符合标准，并符合总包合同有关质量的约定。 五、劳务分包合同价格 1．签约合同价暂定为：元（人民币）
劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时编制工资支付表，委托总包单位通过农民工工资专用账户支付农民工工资。 九、附则 1．合同订立时间：年月日 2．合同订立地点： 3．本合同自生效。 4．本合同一式份，具有同等法律效力，总包单位执份，分包单位执份。 总包单位：(公章) 分包单位：(公章) 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 组织机构代码：组织机构代码： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
合同编号：YT-FS-4590-60 简易的工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简易的工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 简易工程施工合同 合同编号：发包方：____ 承包方：____签约时间：签约地点：为了保证____ 施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的 目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致， 订立本合同。 一、工程名称：____ 二、建筑面积(工程形式)：____ 三、施工地点：____ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工： ____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____
六、工程质量标准：____ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
建筑工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：信安林业综合管理业务用房工程项目 二、工程地点：贵阳市花溪区清溪路欣盛楠苑交叉口西南角 三、工程内容：本工程建筑总面积为121.66川，结构为框架剪力墙结构，地上二层，97.78川，层高2.9m,建筑高度为8m. 四、承包形式：总承包第二条工程期限 一、合同工期总日历天数60天 开工日期：XXXX年2月2日 竣工日期：XXXX年4月2日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电 3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第一种方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为321500元人民币（大写：叁拾贰万壹仟伍佰元整）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后2日内，甲方支付贰拾万元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付壹拾万壹仟伍佰元工程款； 3、余款贰万元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮_J______________ %乍为本合同的结算价款。 1、甲方于__________I ____________ 支付I元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和米购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方
编号：GR-WR-78853 简易施工合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
简易施工合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：___________。 二、建筑面积（工程形式）：______。 三、施工地点：____________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：_______。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。 十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定：
工程简易施工合同范本 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订木合同。 第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300 元/组（一组24块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价★安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任
2、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于lcmo 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条奖惩责任 2、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按2MW二50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方：
工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律法规的规定，就乙方承包甲方 工程施工事宜，经甲乙双方友好协商，一致达成如下协议，供双方共同遵行。 第一条工程概况 l.l工程名称：工程 1.2 工程地点： 1.3 工程施工范围：。 l.4工程承包方式：包工包料。 1.5工期：合同签订之日起天内完工，具备验收合格、交付甲方使用条件，本合同中约定的工期均为自然日，包括法定节假日、公休日等假期在内。 1.6 合同价款: 人民币元（￥）包干。该合同价格包含材料、人工、机械使用、措施费、运输（垂直运输）费、管理费、税金及材料人工在工期内的价格风险等所有费用。 第二条甲方权利义务 2.1合同签订前，甲方向乙方进行现场交底，同时，已清除影响施工的障碍物，并对滞留的设施采取保护措施；甲方向乙方提供施工所需的水、电、路等施工条件，并说明使用注意事项；办理施工所涉及依法由甲方办理的各种申请、批件等手续。 2.2 指派为甲方驻工地代表，代表甲方负责本合同履行；并对本合同工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 甲方代表易人，甲方应于易人前3天通知乙方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务（甲方代表收受贿赂或者乙方贿赂甲方代表除外）。 2.3 负责监督乙方施工是否对周围建筑物及装修、设备管线、环境、绿化等造成损坏并及时采取指令或措施，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4 协调有关各方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第三条乙方权利义务 3.1指派为施工项目现场负责人；乙方应明确项目负责人负责合同履行,负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务及解决由乙方负责的各项事宜。 乙方各施工工种负责人和现场主要施工人员应保证为乙方固定员工和符合施工岗位技术要求，不得将主要施工工作以外派劳务或者劳务分包的方式进行。甲方代表、工程监理一经发现乙方存在上述违约情形，有权指令乙方暂停施工或者解除本合同。造成工程延误或者质量、安全事故的，追究乙方赔偿责任。 乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。 3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全及环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算报告。 3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理外运等工作并承担费用，否则甲方有权自行安排（经甲方代表确认后）可直接从乙方工程款中扣除，并且甲方不承担因此对乙方造成任何损失，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.4施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护并承担风险责任。 3.6乙方代表易人，乙方应于易人前7天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。 3.7乙方在施工场地内，应按工程和安全需要提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用； 3.8遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方协助乙方办理。因乙方责任造成的罚款除外； 3.9遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 3.10保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场. 3.11按规定缴纳应由施工方承担的各项规费和税费。
工程施工合同（简易版） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他的有关法律、法规、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：施工图及工程量清单报价表内包含的所有工作内容。 1.4承包方式：包工包料，单价一次性包定，不再调整。 1.5工期：自年月日开工，于年月日竣工，工期____________________________ 天；（开工时 间以甲方通知时间为准）。 1.6工程质量：符合国家质量评定合格标准。 1.7合同价款：约 _________________ 元（大写：）。合同单价内含利润、规费、措施费、赶工费、安全文明施工措施增加费、税金以及完成该分项工作所需所有费。合同单价详附件。第2条甲方工作 2.1指派 ________ 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行监督检查， 办理变更、登记手续和其他事宜。 2.2如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。 2.3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。 2.4负责提供现场施工用电、用水，费用由乙方负责。 2.5负责提供具备工程施工现场开工条件。需建筑施工单位负责完成的施工项目由甲方与建筑施工单位协商解决。 第3条乙方工作 3.1指派 ________ 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、做好各项质量检查。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。 3.4承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全施工防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。安全防护措施费用已包括在一次包定的工程结算单价内，不再另外计算。 3.5施工期间服从甲方管理。甲方根据实际情况需作更改的部位，下达更改通知书，乙方应积极配合。 3.6食宿及办公场所由乙方自理。 3.7、乙方如有下列情形之一者，甲方视乙方违约。一旦乙方严重违约，甲方有权停付乙方任何款项，
简易工程合同范本 【 -多样，合同也多种多样，想要不在工作中产生纠纷，在工程开始的时候就应该签订好详细的合同。下面是由小编为大家整理的“简易工程合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 简易工程合同范本(一)(招标人)：_____________________________ 鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方在投标人发生以下情形时承担保证责任： 1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即____________年______月______日后至____________年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件; 2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间
内与贵方签订《建设工程施工合同》; 3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证; 4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。 我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至____________年______月______日止。 投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： (1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。 (2
简单版工程采购合同范本 简单版工程采购合同1 需求方：(以下简称甲方) 供应方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵照平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，为明确甲乙双方的权利义务，经双方友好协商，就融科〃金月湾(第二期)工程的预拌商品混凝土供应事宜达成如下协议，双方共同遵守。 1 工程概况 1.1 工程名称：融科〃金月湾(第二期)工程 1.2 工程地点：天津市月牙河南路 2 供货约定 2.1 供货内容：本工程所需的甲方指定乙方供应部分的预拌商品混凝土供应。 2.2 交货地点：乙方将商品砼运输并卸车至甲方工地现场指定地点以及甲方指定的其他交货地点。 2.3 供货时间：乙方应分期分批将货物运至工程施工作业面现场，供货时间以甲方书面通知为准。甲方因特殊情况临时变更
货物进场时间，应及时通知乙方，否则由此造成的损失，在双方确认后由责任方承担。 3 经济条款 3.1 合同形式：本合同为固定单价合同，合同单价在履约期间不调整。但单价涨、跌超过5%时，调整上述混凝土单价(混凝土原始单价以20x年10月份天津市市场价格信息价为依据，需调整时，混凝土单价以当月天津市市场价格信息价为准)。 3.2 供货数量： 3.2.1 砼数量暂定54000m。本合同中的供货数量是暂估数量，混凝土算数量以图纸计算的工程量结算。 3.2.2 商品砼运送到工地现场浇筑后，由甲方、乙方会同有关人员共同计量。 3.3 合同总价：合同暂估总价为：￥元(暂定人民币x仟x 佰x拾万x仟x佰x元整)。 3.4 合同单价明细：服务费、税金等所有费用。 注：本合同价格为本工程施工现场指定地点交货价，包括泵送(柴油泵车)到指定施工作业面及其他全部费用。供应商如果采用电动泵车则电费自理。 3.5 结算
编号：HL202033347 简易施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
简易施工合同 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_____________________________。 二、建筑面积（工程形式）：__________________。 三、施工地点：______________________________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____ 天。 五、承包形式：___________________。 六、工程价款：共计_______人民币元。
编号：________ 简单工程合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共11 页
简单工程合同范本 简单工程合同范本（一） 合同编号：发包方：________ 承包方：________ 为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______ 二、建筑面积（工程形式）______ 三、施工地点：________ 四、工期： 1、开工：__年_月_日； 2、竣工：__年_月_日； 3、合同工期总共历时__天。 五、承包形式：____ 六、工程质量标准：____ 七、工程价款： 第 2 页共 11 页
共计人民币____元。 八、付款方式： 本合同生效后支付合同款项的_%，计__元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计__元；质保金__元，质保期满后支付。 九、质保期： __年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度； ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工； ②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求； 第 3 页共 11 页
工程施工劳务合同 合同编号：__________ 甲方： _____________________ 乙方: ______________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它相关法律和行政法规的准则，甲方将_________________ 程中的部 分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并 与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸； 2.本项目工程质量检查、验收标准； 3.本项目施工安全标准； 4.本项目施工组织设计； 5.本项目施工进度计划（含节点计划）； 7.业主、监理和甲方的文件； 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见（附件），不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质
量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致 施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金二 _ OX标的额X延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____ %同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。 3.工程材料供应 3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。 3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。 4.测量、试验、检验等技术工作 4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造