路基土石方施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目路基土方石施工，达成如下一致条款：
1工程概括
1.1 分包工程名称：
1.2 分包工程地点：
1.3分包工程承包范围：
1.3.1 暂定：项目标段（桩号\墩号）范围内土石方挖运及其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。
1.3.2 甲方有权根据施工实际变化情况，乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。
1.4 承包方式
在甲方的技术指导下，乙方负责提供完成本协议工程所需的全部劳务工作，全面负责并独立完成本协议工程的施工任务，实行综合单价包干形式进行结算。
1.5 分包工程工作内容
按照本协议工程业主技术规范和设计图纸要求，完成本协议工程
施工（设计工程量附后）所需的一切明示或暗示的工作。
1.6 工程量
根据设计图纸，本协议工程预计工程量为：。
此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。
实际完成数量按本协议约定的计量方法进行结算。
2合同价款
2.1乙方完成本协议工程范围内路基土石方所有挖运工作，并履
行其应尽的责任后，按下列（）单价结算：（根据具体情况选择
2.1.1或2.1.2的约定，或另行商定）
2.1.1 按以下综合单价结算：
2.1.2 按以下综合单价结算：（项目拟定）
2.1.2.1
2.1.2.2
2.2 单价说明：
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3 除非本协议另有约定，否则与本协议工程范围内土石方挖运
有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完
成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在综合
单价中，不再另行结算和支付。
2.4 单价调整：无论何种因素的影响，上述综合单价在本协议履
行期内均不做任何调整。
3工期与进度
3.1 本工程工期为个日历天，开工日期为年月
日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改
进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。
3.2 进度控制指标：按每月甲方下达的生产计划控制。
3.3 甲方有权对工期进行调整，乙方必须坚决执行，且不得以
此向甲方提出任何补偿和索赔要求。
3.4 乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶
工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，
甲方不另增补加班费或赶工费。
3.5 乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员
和设备投入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，仍达不
到甲方或本工程业主的施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工
程，直至终止本协议，乙方必须服从，由此增加的费用由乙方承担。
3.6 在施工过程中由乙方自身原因造成本项工作延期的，每超
过1天，乙方按元/天支付违约金，违约金的最高限额
为协议总价的 %。
3.7 在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按
实际损失的工作日，相应的顺延工期：
3.7.1 有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；
3.7.2发生不可抗力的事件（指发生了强度为六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；
3.7.3 由于业主的延误或阻碍；
3.7.4 由甲方提出的工期调整；
3.7.5 当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。
3.8 除非本工程业主批准，乙方不得向甲方索取任何误工费。
4 结算及付款方式
4.1 双方约定本工程（支付/不支付）工程预付款，若支付，支付的方式与比例为：。
4.2 乙方开挖切方段土石方工程量的结算以合同段内的设计切方数量为准（划分为土方、次坚石、坚石等，边沟、排水沟、截水沟等实际由其他施工队伍完成的工程量必须扣除），经双方签认后的设计数量做为工程的最终结算数量。如果发生变更，增加的土石方工程量以双方签认的实际发生数量为准（最高不超过变更设计数量），土石类型按照业主给定的土石比进行结算。
4.3 清淤数量采用实测的方法，当天发生当天记录，并经甲方现场施工员、测量队负责人、现场主管、主管工程副经理与乙方共同签字认可确认的数量作为该段清淤结算数量。如果是挖机配合推土机或挖机单独施工的淤泥只按实际发生的机械台班结算，不按清淤工程量结算。
4.4 （时间）结算工程量一次，未全部完成的切方段落中当次结算前完成的土石方由现场主管进行预结算，待该切方段全部
完工前经测量队验收合格后，再按设计数量及类别进行结算。
4.5 每次在业主计量支付款到账后，甲方向乙方进行一定数量的工程预支付，支付余额以上次乙方签字的工程款为依据，甲方根据本协议工程完工结算单，核实应扣、应返等各种费用，经甲、乙双方签字确认无误后进行支付。每次支付前乙方必须提供汽车队（外租）及挖机等（外租）和相关人员的工资、运费或租赁费支付一览表，交甲方审批后支付到其本人银行账户。
4.6 本协议各项单价按本协议的第2条约定执行，协议期内不调价。乙方使用的甲供材料等，通过价拨在工程结算中扣除。税金由甲方直接从乙方结算款中代扣。
4.7 甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。
4.8 乙方在本协议项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行最终结算。根据每次甲乙双方签字认可的结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的 %预留，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。
4.9该项工程由甲方负责和其承建的本项目其他工程统一办理工伤保险，同时甲方从乙方前三次结算款中共扣留元的款项做为工伤保证金，如施工过程中发生工伤事故，乙方可动用工伤保证金，由甲方监督处理，如工伤费用超过元，则由甲方从乙方结算款中扣除。工伤保证金不足元时甲方将从结算款中继续提取补足，若工程完工后工伤保证金有余款，甲方再支付给乙方。甲方获得相关工伤保险赔款后，扣出乙方应分摊的保险费用将余款支付给乙方。
4.10 所有签证及结算单据需经甲方项目经理部盖章，并经甲方经理签字确认，方为有效单据。
5 质量要求
5.1 本协议工程按国家现行的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织验收。
5.2 乙方的施工作业必须严格按业主、监理、甲方要求、技术规范和设计图纸要求执行。
5.3 乙方必须按业主下达的组织施工。
5.4质量评定标准按交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）执行，工程质量标准必须达到优良。
5.5 乙方必须提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、检验报告单，经甲方检验合格后方可用于本工程上。
5.6 甲方向乙方交付本工程的施工图、说明书共一套作为施工的有效依据。开工前由甲方负责向乙方各班组负责人、现场管理人员、各岗位操作人员进行技术交底。
5.7 乙方必须严格按照业主、监理、甲方要求、技术规范、设计图纸和技术交底文件等进行质量控制，每一道施工工序须经甲方工程技术人员、监理工程师检验合格后方可进行下一道工序的施工。
5.8 乙方施工中出现的质量缺陷或不合格项目，乙方不得隐瞒或自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直至验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。若乙方拒不执行，按乙方违约处理，由乙方承担所有责任和全部损失。
5.9 乙方在进行路堑开挖时应特别注意以下几点：
5.9.1 路基边坡应平顺且不陡于设计值，实际边坡与设计边坡的极限误差为± cm。凡实际边坡陡于设计边坡，乙方必须重新
修整边坡，费用自负；超挖边坡部分土方，甲方不予结算，乙方还应负责将边坡坡度修整到设计坡度；欠挖部分由乙方负责开挖到位，否则甲方另行安排队伍施工，费用全部由乙方承担。
5.9.2 如果造成路床超挖应由乙方自费返填，且超挖土石方不予计量，欠挖部分乙方负责修整到设计标高，否则甲方另行安排队伍施工，费用全部由乙方承担。
5.9.3 乙方应将开挖的土石方运至甲方指定的地点，并严格按照甲方的规定（间距、填土秩序等）卸土，乙方每个卸土地点应配备专人指挥卸土，未按规定进行施工，按本项目《劳务合作队管理办法》有关条款进行处罚，并由乙方自费清除。
6 安全、环保、文明施工
6.1 乙方必须遵守国家安全环保相关法律法规，严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保要求进行施工、遵守甲方与业主签定的安全生产协议的有关规定。
6.2 乙方必须派遣2名专职安全员，对施工现场进行安全管理，及时查处施工范围内各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。
6.3 乙方必须按要求设反光标志和交通安全标识，国道附近施工要有交通疏导员指挥交通。各种设施（如：停车牌、锥形反光筒、交通安全标识、标牌）由甲方提供，乙方按需领用，并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿。
6.4 施工过程中，乙方应对工作人员进行安全技术交底，每天进行安全教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格按照《劳动法》的规定，合理培训自己的员工。技工经训练、考核合格后方能上网。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应持证上岗，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权清退无证人员，更换合格人员上岗。
6.5 乙方应严格执行交通部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并授受甲方、监理、业主及政府有关部门监督检查，若乙方在施工过程中，不听从指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停工，并视具体情况要求乙方赔偿损失；若情节严重，甲方有权分割工程直至终止本协议，并清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；造成人身伤亡事故的，乙方必须及时组织抢救，上报甲方协同处理。如属乙方违章指挥、违章作业等原因造成的事故，乙方应承担全部责任及损失（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。
6.6 乙方必须严格遵守有关安全生产法律法规制度，做好施工现场防火、防盗、防电、防淹、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。
6.7 凡高空作业工作，乙方应配备必要的安全设施，并做好其他防护。
6.8 乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理、扬尘等应由乙方自行解决处理，并按甲方要求进行场内集中堆弃及场外运输，随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程机具。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的额外费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。
6.9 乙方工程车辆必须是已购买交强险和第三方责任险的车辆，严禁任何人员在施工现场无证驾驶，否则由乙方负责清退相关人员。
6.10 乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产协议。
6.11乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任性。
6.12 乙方主要管理、技术、安全人员离开工地天以上需取得甲方同意。否则，按每天支付违约金元，以此类推。
6.13 乙方无条件服从甲方合理的工作安排，接受监理工程师的监督、检查，否则将视为违约。严禁乙方人员与甲方人员及甲方的业主、监理工程师发生争吵、冲突，若有异议只能及时上报项目经理部协商解决，否则违约金以元/次计算。
6.14 乙方工地现场应按甲方指定位置和要求合理有序布置，保证场地整洁文明。
6.15 乙方的场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求，其费用自理。
6.16 施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准；必要时甲方统一制作各类标示牌，乙方办理领用手续使用，乙方负责保管，若有遗失由乙方负责。
6.17 乙方现场施工人员必须统一着装，穿戴反光背心、安全帽、安全绳，佩戴上岗证（由甲方统一制作，乙方按需领用并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿），乙方应为现场劳务人员购买统一的劳保制服和劳保用品，费用由乙方承担。
6.18 乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。
6.19 乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施。
6.20多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。
6.21乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的民风民俗，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架、酗酒等事项的发生，配合甲方作好治安防范工作。在施工过程
中，由于乙方人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方承担一切责任及费用。乙方任何人员以甲方名义在外行骗造成不良影响和各种损失的，由乙方负责，并将相关人员作清退处理。
6.22乙方须满足本协议的设备和人员的要求。乙方的设备和人员在进场后天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行协议，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过45岁。
7 双方权利义务
7.1 甲方：
7.1.1 甲方保证乙方机械设备进退场所需的临时便道的通畅。
7.1.2甲方负责乙方在施工过程中所发生的非乙方自身原因造成的与当地村民、政府有关的协调工作，但乙方应主动配合甲方，未经甲方同意乙方不得擅自为当地其他个人和组织、单位提供施工服务。
7.1.3 甲方负责向乙方进行工程、质量、安全技术交底，现场安排工程技术人员指导作业，并负责施工测量放样。
7.1.4甲方只允许乙方实际施工人或其书面委托人申请和领用甲方提供的相关材料和物品。
7.1.5 负责及时组织对已完工程进行验收。
7.1.6 负责每月按时办理乙方的工程结算；按照本协议规定对乙方进行支付。
7.1.7 甲方有权监督乙方是否按时支付工人工资和自采材料、租赁设备等费用。如果甲方发现当月乙方未按时足额支付上述费用，甲方有权暂停支付乙方工程结算款，当乙方因未及时支付工人工资和自采材料、租赁设备等费用时，甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的结算款中扣除；如再发生此类情况，乙方除承担甲方代付的一切费用外，还须向甲方支付违约金。
7.2 乙方：
7.2.1 服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等，满足协议要求。
7.2.2 乙方必须提高质量、安全意识，严禁违规操作，乙方造成的质量、安全事故，由乙方负责人除承担全部经济责任外，还必须承担相应的法律责任。
7.2.3 进场前将所有乙方劳务人员的身份证明材料、各特种作业证件等，交甲方复印存档，人员变更必须向甲方书面申请，批准后方可更换。
7.2.4 乙方必须按本协议附件中要求的人员、设备按时进场，确保按甲方要求的时间开工。
7.2.5 乙方实际施工人若有特殊情况需离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场的代班负责人后才能离开工地。乙方实际施工人每月请假最多不超过天，否则视为违约，乙方须按照元/人的标准向甲方支付违约金。
7.2.6 乙方在开工前，需做好各项安全保证措施，配备两名专职安全员，建立安全制度，并报甲方经理部审核，经甲方人员验收合格后方可施工，所发生的安全措施费由乙方承担。同时遵守甲方所规定的施工安全措施，一切工程安全事故由乙方负责。
7.2.7 乙方无条件服从甲方的工作安排，接受上级领导（业主、监理、质监站等）监督、检查，否则将视为违约。乙方施工质量因达不到技术规范标准而发生的返工费用自负。
7.2.8 乙方必须满足协议的设备要求，应投入本工程的机械设备见附件一，未经甲方同意乙方及机械设备不能进行与本项目无关的任何作业，另甲方根据工程进度需要及工作面的开展情况有权要求乙方适当增加部分设备。乙方的设备在进场后天内必须接受甲方的检查，达到要求才能正式履行协议。
7.2.9 乙方必须保证本协议施工段内道路通畅，并有义务为甲方及其相关施工车辆和机械提供道路。
7.2.10 乙方对其所有的机械和所雇佣的人员安全负责。
7.2.11 乙方的所有人员必须遵守国家法律、法规，尊重当地习俗，并负责其投入本工程的一切设备和人员及其他财产的安全，任何非甲方原因造成的事故，甲方概不负责。
7.2.12 乙方应建立完善的规章制度，一切重要的工作环节均应责任到人。
7.2.13 乙方机械设备耗用的油料（燃油另议）、电力、机械配件等乙方自行负责处理，乙方在采购、运输、保管、发放、使用上述物品过程中所发生的一切问题和费用由乙方全权处理，甲方概不负责。乙方在施工中所需的油料（燃油另议），由乙方自行采购，并自己承担储备和发放等工作。甲方不承担提供油料（燃油另议）的义务，如果由甲方提供乙方施工中的耗材，甲方按实际发生的费用收费并加收 %的管理成本费。
7.2.14 乙方应维护甲方的商誉，不得做任何有损甲方商誉的事，否则甲方将有权终止本协议，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。
7.2.15 乙方应负责施工运输车辆的年检，并承担车辆违章、罚款、交通事故的全部责任和经济损失。不得采用无牌无证或证件不齐的车辆从事本协议工程有关运输工作，否则，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。工地内，运输车辆应按甲方要求限速行驶，否则，甲方有权处罚。
7.2.16 乙方自行负责劳务人员的食宿，以及设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，并承担相应费用。
7.2.17 乙方必须按月足额支付劳务人员工资，将当月劳务人员工资表，及劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）上交甲方备案，当乙方因未及时支付以上人员的劳动报酬而产生纠纷时，
甲方有权根据国家相关政策、法规代乙方支付乙方为完成协议任务而雇佣的工人的合法劳动报酬，该项费用从乙方工程款中扣除。乙方还须按时足额支付自购材料、设备租赁等费用。甲方认为有必要时，乙方需按月提供其劳务人员的工资表，由甲方代为支付给劳务人员的，该费用从乙方工程款中扣除。
7.2.18 乙方不得以任何方式将工程任务分包或转包，否则甲方有权解除协议。
7.2.19 由甲方统一购买人身意外伤害保险，该保险费用在结算中按实扣除，如果在甲方施工区域内，当发生施工意外伤害，由甲方负责人与保险公司办理保险理赔事宜，所得理赔金全部归乙方所有，超出理赔金的额外费用由乙方自理。若因乙方原因造成乙方或第三方人员伤亡的，由乙方承担全部责任和经济损失。
7.2.20 乙方必须为其劳务人员提供良好的生产、生活环境，并注意公共卫生，预防流行性疾病。
8 质量保证期
8.1 本协议工质量保证期为个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。
8.2 乙方负责质量保证期内的本协议项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任的费用。在缺陷责任期内的本协议工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍修复，由此而发生的一切费用从乙方工程结算金额中抵扣。
8.3 本合同质量保证期内甲方预留的质量保证金比例为乙方结算价的 %。在本工程质量责任缺陷期满（即甲方收到监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日），甲方收到业主应支付甲方的全部工程款后，并扣除本协议工程在缺陷责任期内发生的相关费用后（乙方自行维修除外），将乙方应得工程质量保证金余款无息付清。
9 合同终止
9.1 在施工中发生以下情况时，认定为乙方违约，甲方有权终止本协议，乙方立即退场。
9.1.1 乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。
9.1.2 乙方因自身原因连续个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。
9.1.3 乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。
9.1.4 乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对甲方或甲方集团公司形象造成了严重损害。
9.1.5 乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。
9.1.6 乙方已不具备继续施工的能力。
9.1.7 乙方将本协议工程转包或再分包。
9.1.8 乙方以甲方名义与第三方发生经济关系，甚至进行诈骗或其它不法行为的。
9.2 乙方因以上原因退场时，乙方承担下述违约责任：赔偿甲方另找劳务队伍增加的费用以及相关损失（赔偿费用的来源：在协议结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。
9.3 乙方未经甲方同意单方面退场时，乙方承担下述违约责任：乙方提交的履约保证金作为违约金予以扣除，甲方保留继续向乙方要求赔偿损失的民事权利。
10 违约责任
10.1 协议签订天内，乙方未能按本协议规定履约，甲方有权单方面解除并终止协议，乙方不得要求任何赔偿。
10.2 乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责。
10.3 如因乙方造成协议终止，一切损失由乙方负责。
10.4甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。
11 争议解决方式
11.1 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：
11.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）
11.2 本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
12 其他约定
12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准
为：。
12.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。
13.补充条款
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
签订时间：年月日年月日
合同签订地点为：
备注：
1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。
2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。
附件：
附表一：乙方投入本项工程的机械设备表及承诺
附表二：乙方投入本项工程的人员表及承诺
附表一：
乙方投入本项工程的机械设备表及承诺
我方承诺：在协议生效后，严格按本表内填写的机械设备，按协议要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加机械设备的投入，且不向甲方提出费用补偿。
乙方(盖章)：
责任人签字：
日期：
附表二：
乙方投入本项工程的人员表及承诺
我方承诺：在协议生效后，严格按本表内填写的人员，按协议要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加人员的投入，且不向甲方提出费用补偿。
乙方(盖章)：
责任人签字：
日期：
建筑招标施工合同范本 招标编号( ) 甲方(建设单位)：_______ 乙方(施工单位)：_______ 遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。 一、工程项目的综合说明 1、名称：_______ 2、地址：_______ 3、规模：_______ 4、结构及层数：_______ 5、发包方式：_______ 6、发包范围：_______
7、_______年_______月_______天。 8、质量要求_______。 二、工程造价 1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：人民币：元(大写： ) 人民币：元(大写： ) 2、价格计算依据： (1)标定的定额为： (2)标定的取费标准： (3)政策性调价文件截止日期： 三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据： 对材料质量的要求： 四、工程款支付方式 1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。 2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。 3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。 4、施工期允许调整的内容和依据： 五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取 1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。 2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含
在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。 3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。 六、工程保修 本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。 七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合 同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。 八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决： 1、由仲裁委员会仲裁; 2、向人民法院起诉。
合同编号：YT-FS-5136-79 建设工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人（全称）：_____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：_____ 工程立项批准文号：_____ 资金来源：_____ 二、工程承包范围 承包范围：_____
三、合同工期： 开工日期：_____ 竣工日期：_____ 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 合格。 五、合同价款 金额（大写）：_____元（人民币）（小写）：_____元（人民币）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件
四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程 宜-交移民公路工程 工程专业分包合同 （合同编号：A2-2011-003） 发包方（甲方）：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部承包方（乙方）： 签订时间：2011年4月日
专业分包合同书 发包方：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部(简称甲方) 承包方： (简称乙方) 根据施工实际需要，甲方将四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程合同段的部分（k ~ k ）路基土石方工程交由乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条：工程名称、地点、范围及内容数量 一、工程名称：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容数量 k ~ k 段工程量共计挖方：挖土方方；挖石方方；填方：填土方方；填石方方。采取包工（由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检）的方式承包，各种施工机具由乙方负责。 四、分包工程期限2011年5 月上旬开工、年月日竣工。
第二条分包工程单价 挖土方（包运输600米之内） 挖石方（包运输600米之内） 弃土推土： 填土方： 填石方： 1、本单价为综合单价，承包单价含3.4%的税，结算时甲方在乙方工程款中扣除。 2、工程量清单中的工程数量为暂定，结算时按实计算。 ①、挖土方按横断面法计算，以天然密实方计。 ②、填土方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分土方不予计量）。 ③、挖石方连续段按横断面法计算，孤石按体积法计算，以 天然方计。 ④、填石方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分石方不予计量）。 ⑤、路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的 义务，不另行计量。 ⑥、路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖，已计入相应 的路基挖方、填方数量，不另行计量，但乙方须及时进 行排水沟、截水沟的开挖。 2、本单价为完成此项目所需发生的一切费用，乙方不得以任 何原因要求调整和增加其他费用。
最新工程总承包合同文本 完整版 发包人（全称） 承包人（全称）
第一部分合同协议书 发包人（全称） **工业集团公司 承包人（全称） **设计研究院有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 自有。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 本项目建筑工程设计合同期限＋具备进场条件之日起至18个自然月止。 施工期限(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起至18个自然月止。 （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起，18个自然月。）
四、工程质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与 解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：_双方签字盖章后生效_。
发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监
YF-ED-J5244 可按资料类型定义编号 工程施工合同书新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工程施工合同书新实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 工程施工合同书范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 我方对多个施工队伍认真考察、对比、研 究选定了施工队伍。为明确各自的权利和义 务，经协商，并根据《中华人民共和国合同 法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安 装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规 定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外 门头装修事宜达成如下一致协议。 一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装
二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行政村菏商公路两侧。 三、门头安装位置：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定(详见图纸)。 四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢，76*44厚1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。 五、工程造价及支付方式 1、工程造价：约 2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝
土石方机械施工合同 发包方：成铁工程总承包工程公司重钢项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《路基土石方工程承包合同条例》及有关规定，甲方承建的重钢﹝集团﹞环保搬迁铁路专用线工程，因土石方工程劳动力不足，就乙方为甲方提供劳务一事，双方在平等互利的基础上协商一致，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济、安全责任，经双方协商同意签订本劳务（土石方机械施工）合同，并共同遵守执行。 第一条工程项目名称、地点、施工范围和内容 1、工程名称：重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程。 2、工程地点：重庆市长寿区江南镇。 3、工程承包范围：重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程：SDK联络线及王家坝接轨站土石方工程。 4、工作内容及施工项目单价： ○a、清场及辅助工作内容：人工伐挖树木，人工或机械清除草皮表层土、腐质土、垃圾土及外运（甲方负责上车及运输费用）。淤泥质土挖运出场7Km以内（甲方负责18元/m3）。 ○b、重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程：SDK联络线及王
家坝接轨站所有土石方挖、运、填筑、碾压、修边坡等相关工程，（爆破炸药、雷管正价、机械、人工、费用由乙方负责，相关办理手续及费用由甲方负责）。（挖排洪沟、涵洞基槽机械费用由甲方负责）。 ○c、工程费核定：路基土石方工程量以甲方设计方为准（以合同范围内填方数量为准，不计挖方工程量），土、石方挖、运、填、碾压等相关工作内容综合单价为14元/ m3。 5、路基挖、运、填、找平、碾压等相关工程，便道修复计入本合同范围内。乙方自盈亏独立核算。 第二条施工准备 1、乙方机械设备进场前，甲方应做好路基用地红线的征用及划分，乙方通过相关单位了解红线内的全部障碍物。甲方根据相关单位提供资料提前告知乙方施工中所遇光缆、电缆、水管、地下有关隐蔽管线物等具体位置，施工中由乙方指派专人看守，指挥施工。 2、乙方接甲方进场通知书3日内进场施工。 第三条双方责任及权利 1、甲方全面监督本工程的施工技术、管理等工作，指导乙方施工，直至工程竣工。如因乙方原因造成检测、试验不合格，乙方负责承担二次及以后检测、试验相关费用等。 2、甲方因设计变更或指挥不当，造成乙方返工损失由甲方负责。
合同编号：YT-FS-7935-13 小工程施工合同书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小工程施工合同书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据《中华 人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为 了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施 工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点：香田小区 (二)工程内容：贝雷架钢便桥 (三)承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币： 19.91万元整 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期：20xx年06月 20 日，竣工日期：20xx
年 07 月 20 日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， (三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应
建设工程 招标代理合同
招标代理合同 委托人：（以下简称甲方） 受托人：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就（工程名称）的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源： 4、工程规模： 5、总投资额： 二、委托代理范围 1、委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容， 无委托的在□中打×）： □勘察 □设计，具体包括： □施工，具体包括： □监理，具体包括： □设备，具体包括： □材料，具体包括： 2、委托代理范围内单项合同估算价：
3、委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）： □代拟发包方案； □发布招标公告（发出投标邀请书）； □编制资格预审文件； □组织接收投标申请人报名； □审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； □编制招标文件； □编制工程量清单； □编制工程标底； □组织现场踏勘和答疑； □组织开标、评标； □草拟工程合同； □编制招投标情况书面报告； □与发包有关的其它事宜： □其它由委托人委托的工程项目的其它事宜： 三、委托人的权利 1、负责发包方案、招标文件和中标通知书招标书面报告的审核签发。参加组建评标委员会和项目开标。参加拟草评标标准和评标办法。会同代理人根据评标结果编写评标报告。根据评标委员会评定的中标候选人确定中标人。根据代理人发出的中标通知书与中标商签订合同。 2、委托人有权参与招投标的有关活动。 3、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。 5、委托人有权确定代理人的具体工作内容。 6、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。
小工程施工合同范本 发包方： 法定代表人： 承包方 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________。 二、建筑面积（工程形式）：____________。 三、施工地点：________________。 四、工期： 1、开工：____年__月__日； 2、竣工：____年__月__日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式： 本工程采取下列第_____项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算； 、包工不包料；2． 3、包工包料。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 六、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合___________________标准。 2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 七、工程价款：共计_______人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：_______年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 （1）为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； （2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
路基土石方施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目路基土方石施工，达成如下一致条款： 1工程概括 1.1 分包工程名称： 1.2 分包工程地点： 1.3分包工程承包范围： 1.3.1 暂定：项目标段（桩号\墩号）范围内土石方挖运及其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。 1.3.2 甲方有权根据施工实际变化情况，乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。 1.4 承包方式 在甲方的技术指导下，乙方负责提供完成本协议工程所需的全部劳务工作，全面负责并独立完成本协议工程的施工任务，实行综合单价包干形式进行结算。 1.5 分包工程工作内容 按照本协议工程业主技术规范和设计图纸要求，完成本协议工程
施工（设计工程量附后）所需的一切明示或暗示的工作。 1.6 工程量 根据设计图纸，本协议工程预计工程量为：。此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际完成数量按本协议约定的计量方法进行结算。 2合同价款 2.1乙方完成本协议工程范围内路基土石方所有挖运工作，并履行其应尽的责任后，按下列（）单价结算：（根据具体情况选择2.1.1或2.1.2的约定，或另行商定） 2.1.2 按以下综合单价结算：（项目拟定） 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 单价说明： 2.2.1 2.2.2
合同编号：YT-FS-7587-56 小工程施工合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小工程施工合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程 的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互 相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签 订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点：呼伦贝尔市原野测试有限责任公 司 (二)工程内容：雨棚改造工程(边棚钢挂铝塑板， 棚心刮外墙腻子，刷外墙涂料) (三)承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币伍万叄千元 第三条合同工期
1.双方商定总工期天。 开工日期：年月日， 竣工日期：年月日。 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条付款方式 (一)材料进场，甲方付给乙方工程造价40%。 (二)乙方完成工程量的50%，甲方再付总造价的30%给乙方; (三)当工程竣工验收合格七天内甲方支付竣工结
编号：JS-20215555 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 工程建设招标投标合同范本最新 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签:titlecontent] 招标人： 招标范围： 施工地点： 本招标工程项目的工期： 投标人资质及相关要求： 发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。 本合同依据下列文件签订: 1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》。 2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 5、建设工程批准文件。 一、投标时间及施工工期
（一）投标时间及地点 1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。 招标地点：__________________________________________。 2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。 答疑地点：__________________________________________。 3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。 4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。 （二）进度计划 投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。 （三）工程开工和工期 开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。 （四）工期延误 1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。 （1）由发包人原因造成的延误。 （2）不可抗拒的自然因素。 （3）重大的设计变更。
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
合同编号：YT-FS-3708-86 工程施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 发包方：_____ 承包方：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一章工程 第一条工程概况 1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程内容：_____（群体工程应附承包方承揽工程项目一览表） 4．承包范围：_____
5．承包方式：_____ 6．资金来源：_____ 7．批准文号：_____ 8．业主或主管单位：_____ 第二条工程监理 若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。 第三条工期 1．开工日期：本合同工程定于_____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：本合同工程定于_____年_____月_____日竣工。 第四条合同价款 金额（大写）：_____元（人民币）￥：_____元。 第五条工程质量 1．承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
招投标合同范本 工程建设招标投标合同（土地工程施工监理服务协议书） 本协议书于＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿＿＿、＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“监理工程师”）为另一方签订。 鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。 兹就以下事项达成本协议： l本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。 2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即： （a）中标函； （b）协议书附录； （c）土建工程施工监理服务协议书条件； （d）附件，即： 附件A——理服务范围附件B——业主提供的人员、设备、设施和其他服务附件C——报酬和支付 3考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。 4业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。 谨于前文所书明之年月日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。 特此证明。 由＿＿＿＿在场的情况下由＿＿＿＿在场的情况下 业主的合法代表签名：监理工程师的合法代表签名： 单位盖章：单位盖章： 联系人：联系人：
地址：地址： 协议书附录 条款内容条款号 定义l 项目名称是1（a）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿责任期限17 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计算起自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿赔偿的限额18.1 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿服务开始22 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完成＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿支付的时间31（b） 当地货币＿＿42＿＿天 外币＿＿56＿＿天 对过期应付款项 商定的补偿每天＿＿＿＿＿＿％ 协议书规定的货币32 支付的货币 协议书中货币的汇率＿＿＿＿＿＿＿协议书的语言36 主导语言汉语/英语 协议书遵循的法律工程所在国或地区的法律 业务总部所在地37 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿通知 业主的地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同编号：YT-FS-8371-46 工程施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________ 工程地点：____________ 工程内容：____________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____ 资金来源：____________ 二、工程承包范围
承包范围：____________ 三、合同工期： 开工日期：____________ 竣工日期：____________ 合同工期总日历天数_____天 四、质量标准 工程质量标准：__________ 五、合同价款 金额（大写）：_______元（人民币）￥：_______元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件
路基土石方施工合同 发包方（甲方）： _______________________________________ 承包方（乙方）： _________________________________________ （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目路基土方石施工，达成如下一致条款： 1工程概括 1.1分包工程名称：________________________________________ 1.2分包工程地点：________________________________________ 1.3分包工程承包范围： 1.3.1暂定：___________ 项目___________ 标段____________ （桩 号墩号）范围内土石方挖运及其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。 1.3.2甲方有权根据施工实际变化情况，乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。 1.4承包方式 在甲方的技术指导下，乙方负责提供完成本协议工程所需的全部劳务工作，全面负责并独立完成本协议工程的施工任务，实行综合单 价包干形式进行结算。 1.5分包工程工作内容 按照本协议工程业主技术规范和设计图纸要求，完成本协议工程
施工（设计工程量附后）所需的一切明示或暗示的工作。 1.6工程量 根据设计图纸，本协议工程预计工程量为： _____________________ 。 此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际完成数量按本协议约定的计量方法进行结算。 2合同价款 2.1乙方完成本协议工程范围内路基土石方所有挖运工作，并履行其应尽的责任后，按下列（）单价结算：（根据具体情况选择 2.1.1或2.1.2的约定，或另行商定） 2.1.1按以下综合单价结算： 2.1.2按以下综合单价结算：（项目拟定） 2.1.2.1 _________________________________________________ 2.1.2.2 _________________________________________________ 2.2单价说明： 2.2.1____________________________________________________ 2.2.2
合同编号：YT-FS-4128-29 管网施工合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
管网施工合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_________ 工程地点：____ 施工图号：____ 工程内容：________ 二、工程承包范围 施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号：中压：____ 低压：_____ 三、合同工期 开工日期：_____竣工日期：____ 合同工期总天
数：_____天 四、质量标准 按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。 五、承包方式 包工包料(主材与设备由发发包提供) 六、合同价款 1、金额(大写)：______元(人民币) 2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。 3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。 4、计价依据：20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政
工程建设招标投标合同（投标书附录）示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
工程建设招标投标合同（投标书附录） 示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 投标书附录 条款号 担保金额_______________10.1 为合同价格的10％ 第三方保险的最低金额_________23.2 不限发生次 数，平均每次__ 颁发开工通知的时间__________41.l ____________天 工期__________43.1 ____________天 误期损害赔偿费____________47.1 每天___________ 误期损害赔偿费限额__________47.1 每天___________ 分段／分部损害赔偿费_________47.1 每天 ___________
完工奖金_______________47.3 每天___________ 分段／分部完成奖金__________47.3 每天___________ 保修期_________49.1 ____________天 保修期的延长_____________49.3 ____________天 暂定金额调整的百分比_______59.4（C） ____________％ 表中所列材料发票价值的 百分比____________％60.1（C）____75_______％ 中期付款证书的最低金额______6O.2（b） _____________ 保留金百分比_____________60.4 ____10_______％ 保留金限额______________6O.4 ____5_______％ 动员预付款百分比___________60.6 ____________％ 计价货币_______________6O.14_____________ 未付款额的利率____________60.16____________％
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。