木工装修承包合同
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点：
2、工期：年月日至年月日
3、本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工
带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。
5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。
第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定：
1、石膏板吊顶XX元/㎡
2、灯带XX元/㎡
3、中空密度板造型线条XX元/m
4、背景墙大芯板打底XX元/㎡
5、面板柜子XX元/㎡
6、窗帘盒XX元/m
7、做假梁XX元/m(40分以上)
8、包门套单面XX元/m 双面XX元/m
第五条付款方式
1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方
2、按工程进度给于乙方预支工人生活费
3、各工程完工以前付到造价的70%
4、工程竣工（业主验收）付到造价的100%
5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工
第六条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起拆讼。
第七条符则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
甲方签字（盖单）：乙方签字（盖单）:
日期：日期：精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
木工装修承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、装修施工地点：___________________________________________________________ 2、工期：年月日至年月日 3、本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1、甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料活单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工 带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。 5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。 第四条关丁工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定： 1、石膏板吊顶XX 元/ m2 2、灯带XX 元/ m2 3、中空密度板造型线条XX元/m
4、背景墙大芯板打底XX元/ m2
5、面板柜子XX 6、窗帘盒XX 7、做假梁XX 元/m（40分以上） 8、包门套单面XX元/m 双面XX元/m 第五条付款方式 1、对丁双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方 2、按工程进度给丁乙方预支工人生活费 3、各工程完工以前付到造价的70% 4、工程竣工（业主验收）付到造价的100% 5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工 第六条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起拆讼。 第七条符则 1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至_____________________ 甲方签字（盖单）：乙方签字（盖单） 日期：日期：
编号：_____________木工工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将_______________工程中的木工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 二承包方式：包清工、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围: 本工程图纸中的所有木工项目工程图纸与设计变更单中的所有木工施工项目。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中有关木工班组工作范围内的所有工作。如模板的制作、安装及拆除、清理和维护，以及场地清理。 ③所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 四工期要求 本合同工期为______ 天，从_______年_______月______日至_______年_______月_______日止。装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。每逾期一天按照工程的5%处罚。 五材料及工用具 1、材料管理：
木工家装合同 甲方：（发包方）________________ 身份证号码：_________________________________ 乙方：（承包方）________________ 身份证号码：_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方 的木工工程达成以下协议：第一条、工程概况 1、工程地点：_____________________________________________________ 。 2、施工内容：家具制作、吊顶及柜类制作木工装饰工程； 具体内容：参见木工师傅报价表，各物品制作的样式参照甲方提供的照片交流实施，但具体尺寸及部分结构在制作过程中根据房屋结构的实际情况实施。 3、工程承包方式：承包人包清工（包工不包料）。 4、工期____ 年______ 月_____ 日至 _____ 年____ 月______ 日。 第二条、工程价款？ 本合同工程款价人民币_____________ 元（大写）。如增加工程量（指报价清单以外的工程项 目），按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准，如有减少工程量则依照报价表中价格扣减。 第三条、付款方式方案一：分期支付 1、合同签订后，在乙方进场开始施工后10个工人日内，甲方向乙方支付工程造价的10%乍为生活费。？ 2、工程完成50%以上，甲方向乙方支付工程造价的25%勺工程款。？ 3、工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作），甲方向乙 方支付工程造价的30% ? 4、工程竣工后，乙方向甲方移交全部竣工资料，甲方审核无误后，甲方向乙方支付工 程造价的25%工程款。？ 5、工程全部完工验收后二个月内，甲乙双方按实际工程量进行结算?甲方留下总造价的10%乍为装修质量保证金。 6质量保证金在工程验收12个月后，按工程质量情况，支付质量保证金。方案二：工程完工验收合格后1个月内一次性支付 经双方协商同意按照______________ 方式支付，每次支付均需出具收据。 第四条、关于工程质量及验收的约定 1、对于未开始施工部分内容的样式或风格的变更应按甲方意愿施工；乙方无权擅自改动甲 方设计、要求，擅自改动造成的后果，由乙方完全独立承担。 2、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的 下载 装饰工程承包合同范本(木工劳务) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（木工劳务）承包合同 合同编号： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将四川省德阳市红星 .美凯龙家居广场装饰工程中的（木工劳务）部分 发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1 .工程名称：四川省德阳市红星美凯龙家居广场装饰工程（木工劳务）分包 2. 工程地点：四川省德阳市 二、承包方式?：人工+辅材（包质虽、工期、安全生产、文明施工、综合治理、 包辅材、包移动脚手架、包三级配电箱、包食宿）。 三、工程承包范围 1、承包范围：负一层至四层工程图纸与设计变更单中的所有木工施工项目。 2、具体工作内容： 1）、工作内容及范围：施工标高、定位线测放、吊杆、基层龙骨（型钢、轻钢 龙骨等）安装、需加强处的角钢焊接（含反支撑制作安装）、各种造型基层板安装、各种饰面板（石膏板、不锈钢、亚克力等）安装、防火、防潮、防腐涂料的
涂刷，施工材料的二次搬运，开各种灯孔，各种检修口制作安装，各种风口开制， 各种棚面应预留的孔洞开制，成品保护等全部的相关工作内容。 2）、本工程中所有移动脚手架提供与搭拆；所有进入施工现场原材料、成品、半 成品的卸车、水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运，包括跟车过磅， 上下车所发生的用工均有乙方负责，其中需要机械配合卸车的机械费由项目部承 担。 3）、本工程施工中前后台、各工作面的清理、清扫、每日做到工完料尽、场地清、达到现场文明施工管理要求；乙方现场代表跟班作业，配合项目质检员、施工员， 检查工程质虽。 4）、本工程所涉及的机具设备由乙方自备（甲方提供垂直运输井架及二级配电 箱）。 5）、本工程材料甲方仅提供阻燃板、不锈钢、亚克力板，乙方负责甲供材料的卸 货及场内运输，甲供材以外的其他所有材料均由乙方负责供应。 6）、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。 7）、施工人员旅差费、食宿费、办理所有证件的费用由乙方负责。 8）、工程单价为一次性包干，不受任何因素影响而调整。未尽事宜双方协商解决， 并形成书面文件。本次工程单价仅针对本项目有效。 四工期要求 本合同工期为天，开工日期暂定2017年04月日，具体以甲方通知及
木工工程施工承包合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及装饰行业管理的有关规定，经甲、乙双方协商一致， 在平等、自愿的基础上，甲方木工托给乙方施工, 为明白双方责任和有关事项，特定如下条款： 一、承包方式：单包工，该工程装修内容以甲方图纸设计项目为准（不包含甲方有偿提 供清单内容） 二、工程质量：达到合格以上。凡由甲方自行采购的材料、设备，其质量问题有甲方负 责。 三、工程期限：乙方自开工之日起25日内完成全部工程， 四、结算方式：按现场实际尺寸为准，以下为包工工资项目计价清单：如增加工程量（指报价清单以外的工程项目），按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。 1、吊顶（含灯槽）按投影面积计算43元/平方； 2、铝扣板吊顶20元/平方； 3、背景墙58兀/平方； 4、高柜160元/米； 5、矮柜150元/米。 五、付款方式：工程开工十天后按完成工程量的45%支付工程预付款，在工程总结算后甲方必须付满实际工程总余额95%勺工程款，余下5%在保修期壹年内付清。
六、甲方责任： 1、审定施工设计图纸和施工技术指导，并提供装修设计图和施工图纸。如需乙方提供 设计图纸和施工图纸应收设计费。审定后的施工方案所造成的返工，应补给乙方材料款 及工资，如有特殊施工项目或特殊质量要求不属原施工范围内，双方应确认，由此增加的费用，由甲方承担。 3、工程完工时，应同乙方进行工程验收交接，验收合格后的20个工作日内进行工程 总结算。 七、乙方责任： 1、组织施工人员安全有序的进行施工，按时按质按量完成工程任务。 2、严格按甲方设计图纸施工，认真听取甲方的施工意见，当工程质量不符合甲方设计要求时，乙方应立即免费整改。 3、施工过程中应做好影响周边环境的安全防范工作及邻里关系的协调。 八、违约责任： 1、如乙方因未按约定日期竣工，则乙方应自逾期之日起每日按500元向甲方支付违约金。 2、合同生效后，一方当事人擅自解除合同的，应当及时通知另一方，责任方应承担本合同总造价10%勺违约金。 九、发生以下情形之一的，工期顺延： 1、工程量变化及设计变更。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 家装木工承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。 第_条工程概况 1、装修施工地点： 2、工期： 3、本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1、甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。乙方白带施工的必须工具 （锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方白行承担工具维修费和损耗费用。 第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方白行负责。 5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。 第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定：
1、石膏板吊顶xx元/ m2 2、灯带xx元/ m2 3、中空密度板造型线条xx元/m 4、背景墙大芯板打底xx元/ m2 5、面板柜子xx元/ m2 6、窗帘盒xx元/m 7、做假梁xx元/m（40分以上） 8、包门套单面xx元/m 双面xx元/m 第五条付款方式 1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方 2、按工程进度给于乙方预支工人生活费 3、各工程完工以前付到造价的70% 4、工程竣工（业主验收）付到造价的100% 5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工 第六条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本约定向人民法院提起拆讼。 第七条符则 1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至 甲方签字（盖单）：乙方签字（盖单）: 日期：日期：
木工装修承包合同集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
木工装修承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、装修施工地点： 2、工期：年月日至年月日 3、本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1、甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工 带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。 5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。 第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定： 1、石膏板吊顶XX元/㎡ 2、灯带XX元/㎡
3、中空密度板造型线条XX元/m 4、背景墙大芯板打底XX元/㎡ 5、面板柜子XX元/㎡ 6、窗帘盒XX元/m 7、做假梁XX元/m(40分以上) 8、包门套单面XX元/m双面XX元/m 第五条付款方式 1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方 2、按工程进度给于乙方预支工人生活费 3、各工程完工以前付到造价的70% 4、工程竣工（业主验收）付到造价的100% 5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工 第六条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起拆讼。 第七条符则 1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至 甲方签字（盖单）：乙方签字（盖单）: 日期：日期：
木工装修施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1、装饰施工地点： 2、施工范围： 3、装饰施工内容：甲方住房窗套门套的制作，地面龙骨，杉木地板铺设，吊顶安装，房门的安装，储藏室，橱柜以及约定家具等住宅室内装修工程中应包含的所有工程。 4、承包方式为清包，即乙方只负责施工不承包材料。 5、总价款（人工费）：人民币（大写）（￥元） 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工费用。 6、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。 二、关于双方职责的约定 1、甲方责任：
（1）甲方应在开工前天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水，电等必备条件，并说明使用注意事项； （2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作； （3）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 2、乙方责任： （1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果； （2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量，工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，向甲方提出材料需求，保管现场材料以及现场管理装修施工质量和施工人员等职责；（3）乙方负责人负责组织装修人员参与本协议定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在异议，乙方应无条件更换。 三、关于材料供应的约定 1、甲方提供的材料： 甲方负责采购供应的材料，设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲，乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料，设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，
德阳市红星美凯龙家居广场装修项目 （木工劳务）承包合同 合同编号： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将四川省德阳市红星.美凯龙家居广场装饰工程中的（木工劳务）部分发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 2.工程地点：四川省德阳市 二、承包方式：人工+辅材（包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理、 包辅材、包移动脚手架、包三级配电箱、包食宿）。 三、工程承包范围 1、承包范围：负一层至四层工程图纸与设计变更单中的所有木工施工项目。 2、具体工作内容： 1）、工作内容及范围：施工标高、定位线测放、吊杆、基层龙骨（型钢、轻钢龙骨等）安装、需加强处的角钢焊接（含反支撑制作安装）、各种造型基层板安装、各种饰面板（石膏板、不锈钢、亚克力等）安装、防火、防潮、防腐涂料的涂刷，施工材料的二次搬运，开各种灯孔，各种检修口制作安装，各种风口开制，各种棚面应预留的孔洞开制，成品保护等全部的相关工作内容。
2）、本工程中所有移动脚手架提供与搭拆；所有进入施工现场原材料、成品、半成品的卸车、水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运，包括跟车过磅，上下车所发生的用工均有乙方负责，其中需要机械配合卸车的机械费由项目部承担。 3）、本工程施工中前后台、各工作面的清理、清扫、每日做到工完料尽、场地清、达到现场文明施工管理要求；乙方现场代表跟班作业，配合项目质检员、施工员，检查工程质量。 4）、本工程所涉及的机具设备由乙方自备（甲方提供垂直运输井架及二级配电箱）。 5）、本工程材料甲方仅提供阻燃板、不锈钢、亚克力板，乙方负责甲供材料的卸货及场内运输，甲供材以外的其他所有材料均由乙方负责供应。 6）、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。 7）、施工人员旅差费、食宿费、办理所有证件的费用由乙方负责。 8）、工程单价为一次性包干，不受任何因素影响而调整。未尽事宜双方协商解决，并形成书面文件。本次工程单价仅针对本项目有效。 四工期要求 要求为准。 装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目竣工工期，甲方有权向乙方处以罚款并有权将部分工作面交由其他队伍
合同编号：YT-FS-4395-57 木工装修合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
木工装修合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容： 模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。 五、工程承包方式： 1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。 2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。 六、质量要求： 严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。 1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。 七、施工工期：
装饰工程企业内部承包合同 根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商，签订本合同。工程总承包人为发包方（简称甲方）：王顺利 工程承包人为施工队（简称乙方）刘金平 一、工程名称：万博商城二期室内装饰工程施工 二、工程地点：郑州市福寿街与裕元里交叉口东北角 三、承包方式：分项工程包工不包料，食宿自理。 四、承包范围： 工程项目大包干（表1） 五、工期：自年月日开工至年月日完工，共天，因甲方或其他不可抗拒的原因造成的停工，工期顺延。 六、工程质量与施工安全： 1、严格执行国家现行颁布的验收规范与操作规程。 2、本工程质量达到国家评定优良标准。 3、工地管理制度及规定。（见补充说明） 七、结算办法： 依据甲方与建设方签订的承包合同支付工程款（按每月完成验收合格 工程量的80%支付进度款，工程全部完工验收合格并经发包人书面认可后付至 合同价的90%，建设方验收完毕后付至合同价的97%，余下的3%留作质保金， 待质保期满后，按照保修协议的约定无息结清，但保修责任并不免除，保修期 1年），在此之前原则上乙方借支施工人员的生活费每日不得超过30元，在甲 方支付给乙方工程进度款时同时扣除甲方暂借给乙方的施工人员的生活费用。 八、承包方式; 本工程在承包范围内以包工不包料、包材料到场卸车和上楼到达指定地点并码放整齐、包机械、包机械辅料耗材、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包卫生清理、包工程验收质量达到国家
验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式以及图纸中室内装饰吊顶的部分内容由乙方承包。 九、双方职责与义务： 1、甲方职责： (1)、协调与乙方提供施工图纸会审与技术交底方面等工作。 (2)、协调与乙方提供施工用水、用电的基础配置设施（水表、电表） 的关系。 (3)、协调日常事务工作。 (4)、促使乙方按计划组织所需各种材料进场施工用料。 (5)、制定施工现场各个方面的规章制度及管理办法，并落实检查质量、进度。 2、乙方职责： (1)、服从甲方的管理，听从指挥，遵守各项规章制度；如违规操作， 罚款由施工承包人承担。 (2)、认真熟悉施工图及有关规范、规程，严格按规定施工，按规程操作，做到精心细致，好中求优，优中求精的施工观念。 (3)、自理施工所要的机器设备、电动机具与其他各种工器具及辅助工具、用品、脚手架等，并负责楼层中厅的安全防护。 (4)、严格操作规程，制定安全防范措施，确保施工安全，杜绝安全事故发生，若发生安全事故一切由乙方负责。 (5)、严把质量关、经常自我质量检查，隐蔽工程必须经过甲方项目负责人验收签证，否则，由质量问题造成的返工、返料等费用由乙自行承担。 (6)、施工人员在施工现场要遵纪守法、文明施工，不说脏话、坏话，不打架斗殴、不酗酒、工地现场严禁吸烟、不随地大小便、不随地吐痰。材料堆
木工装修施工合同
甲方（业主）： 乙方（施工方）： 木工装修施工合同使用说明 一、业主与施工方签订本合同时，双方应认真阅读本合同。本合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由施工方的法定代表人（委托代理人）和业主亲自签章，并加盖施工方公章（或合同专用章）方为有效。 三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚。 四、家庭装修应找有一定经济实力，做过相应成功案例的施工方。 五、双方经协商一致后，对本合同文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在文本中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本文本仅适合于木工装修施工合同使用。 甲方： 身份证号： 住所： 邮编： 电话： 乙方： 法定代表人： 住所： 邮编： 电话： 【律师提示】：签订合同前，甲方有权要求乙方出示《营业执照》及其相关资质证明、获奖证书等。
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。 【律师提示】：空格处填写甲方物业的具体位置，面积情况等信息。 第一条工程概况 1、装饰施工地点： 【律师提示】：空格处填写甲方物业的具体位置，面积情况等信息。 2、施工范围： 【律师提示】：空格处填写甲方物业结构、面积等信息。 3、装饰施工内容： 甲方住房窗套门套的制作,地面龙骨,杉木地板铺设,吊顶安装,房门的安装,储藏室,橱柜以及约定家具等住宅室内装修工程中应包含的所有工程。 4、承包方式为清包,即乙方只负责施工不承包材料。 5、总价款(人工费)：元,大写(人民币)： 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工费用。 【律师提示】：约定闭口价款后，业主无需再另行付款。 6、工期:自年月日开工,至年月 日竣工,工期天。 第二条关于双方职责的约定 1、甲方责任： (1)甲方应在开工前天,并向乙方进行现场交底.向乙方提供施工需用的水,电等必备条件,并说明使用注意事项； (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作； (3)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 【律师提示】：建议业主与施工方另行制定《主材料报价单》作为合同的附件，具有与合同同等效力。其应载明，材料名称、品牌、型号、数量、价格，由甲方签字确认，方为有效。 2、乙方责任： (1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果； (2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责,对本次装修工程的质
编号：_____________ 木工工程承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将________________ 工程中的木工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关 规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：
一工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 二承包方式：包清工、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围: 本工程图纸中的所有木工项目工程图纸与设计变更单中的所有木工施工项目。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中有关木工班组工作范围内的所有工作。如模板的制作、安装及拆除、清理和维护，以及场地清理。 ③所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 四工期要求 本合同工期为______ 天，从________ 年_______ 月_______ 日至 ______ 年_______ 月________ 日止。装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖 其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，期一天按照工程的5%处罚。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。每逾 五材料及工用具 1 、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单” ，经项目经理批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，限额
内部编号：AN-QP-HT983 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 木工工程承包合同书通用范本
木工工程承包合同书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包单位：简称甲方 承包单位：简称乙方 根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下： 一、所属工程承包施工内容 1、对木工在施工中的要求： 首先要认真熟悉施工图纸，对项目部所发的变更资料，技术交底，安全交底认真执行； 施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检，及时整改，杜绝返工； 有节约材料的指导思想，认真进行模板工
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 家装木工承包通用版合同模板 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
家装木工承包合同 第一条工程概况 1、装修施工地点： 2、工期： 3、本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。 5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。 第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定： 1、石膏板吊顶元㎡ 2、灯带元㎡ 3、中空密度板造型线条元 4、背景墙大芯板打底元㎡ 5、面板柜子元㎡ 6、窗帘盒元 7、做假梁元(40分以上) 8、包门套单面元双面元 第五条付款方式 1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方 2、按工程进度给于乙方预支工人生活费 3、各工程完工以前付到造价的70% 4、工程竣工(业主验收)付到造价的100% 5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工 第六条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商
盘州汉伏波假日酒店有限公司 装饰装修工程施工承包合同 发包人：盘州汉伏波假日酒店有限公司(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。 1. 工程概况 1.1工程名称：盘州汉伏波假日酒店有限公司装饰装修工程 1.2工程地点：盘州市鸡场坪镇坪子村一组牌坊处 1.3工程内容：盘州汉伏波假日酒店有限公司室内木工装饰装修工程 1.4承包范围：酒店室内装饰装修工程的施工图内木工施工内容： 1.4.1酒店客房内轻钢龙骨石膏板吊顶（二级灯槽及平顶+窗帘盒）。 1.4.2酒店楼层走道轻钢龙骨石膏板吊顶（含二级顶+二级灯槽）。 1.4.3一楼大厅轻钢龙骨石膏板吊顶（三至四级顶）。 1.4.4床背景制作（木龙骨+九厘板+石膏板）。 1.4.5包消防管（木龙骨+九厘板+石膏板）。 1.4.6卫生间轻钢龙骨水泥板吊顶（含反口灯槽）。 1.4.7卫生间玻璃框上口木龙骨+水泥板做横梁。 1.5承包方式：固定综合单价承包，包工不包料单价，材料由甲方提供，乙方施工
工具和机械设备甲方不提供。 1.5.1客房、走道、卫生间吊顶单价38元/每平米（按投影面积计算，灯槽及窗帘盒不另计）。 1.5.2一楼大厅吊顶单价41元/每平米（按投影面积计算，灯槽不另计）。 1.5.3窗背景及包消防管单价38元/每平米。 1.5.4卫生间玻璃框上口单价38元/每平米。 1.5.5其他的以双方书面确认的另计。 1.6结算方式：综合单价X装饰范围实际投影面积=工程总价。 1.7工程结构：以甲方技术交底或施工图纸为准。 2. 工程质量 2.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》 （GB50210-2002）、《建筑内部装饰防火规范》、《室内装修空气质量标准》 （GB/T18883-2002）、《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325-2000）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准，如工程质量达不到约定质量标 准，乙方应承担违约责任并在合同工期内整改合格。全部返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 2.3严格执行垂二平三。 2.4吊顶吊筋间距800㎜以内。 2.5吊顶副龙骨间距400㎜以内。 2.6吊筋要求垂直于顶面。
装修木工承包合同 发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建设部令《住宅室内装饰装修管理办法》及有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、装饰施工项目 1、装饰工程地点：沁阳市和平街东22排5号 2、房屋结构：砖混结构 3、装饰施工内容及要求：房屋吊顶、电视背景墙、封一楼楼梯、衣柜、鞋柜、储藏 柜、书柜、酒柜、垭口及包垭口等。质量要求按国家规范执行。 4、工程承包方式：包工包料 二、工程期限： 工程期限天，开工日期：年月日，竣工日期：年月日。 出现以下情形经发包方人确认，工程相应顺延： (1) 工程量变化和设计变更; (2) 不可抗力; (3) 发包人同意顺延的其他情况。 如因项目变更经双方协商，工程相应调整。 三、工程造价及付款方式 1、工程总造价：(大写)：(小写) 元， 其中含：石膏板吊顶费元，厨卫阳台吊顶费元，做柜子元，做垭口及包垭口元。 2、付款方式：根据施工进度计划分期支付，工程验收合格后一次付清。
凡因工程量变化、设计方案等原因调整工程造价的，应在工程验收合格后按工程决算结清。双 方款项往来，均就出具发票或正式收据。 四、材料 1、甲方提供的材料： 2、乙方采购的材料： 凡由乙方采购的材料必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量相符。乙方采购的材料应符合国家标准，否则对工程造成的损失由乙方负责。 五、施工文明、安全要求： 1、乙方在施工时严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工。 2、乙方在施工期间，需严格采取安全施工保护措施，如造成作业职工及有关人员出现安全事故的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。 3、乙方在施工期间，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。 4、乙方要保护好甲方房间的电路和水路，开关、龙头、瓷砖等，若有损坏则照价赔偿。 六、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。 七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。 甲方：代表人： 乙方：代表人： 年月日
装修木工承包协议
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，国家及工程所在地标准和规范的要求，遵循诚实守信的原则，甲乙双方就工程施工事项，订立本协议。 一、工程概况和内容 1、工程名称： 2、工程承包范围： 3、工程地点： 4、承包方式：包工不包料，单价见附页清单1（辅料、机具设备乙方自备） 二、合同（暂估）价款 金额：人民币元（大写：）（附清单1） 三、工期 1、开工日期：本承包工程定于年月日开工；竣工日期：本承包工程定于年月日竣工；协议总工期为：天。本承包工程工期需满足甲方项目总工期的需要，若根据实际情况需调整本承包工程的工期，由甲方向乙方发送书面文件，乙方若有异议应在收到后四十八小时内书面提出，若未提出，视为已同意新的工期进度安排。 2、工期要求：工程不能按合同工期竣工或超出发包方、甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任： （1）总工期逾期：若因乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天按合同总金额的万分之五承担逾期违约金，并承担包括甲方因此遭受到发包人给予的处罚； （2）节点工程逾期：若节点工期发生延误，每逾期一天按该节点工期内的工程量造价的________支付违约金，且甲方按各节点进行考核，可累计扣罚。若通过积极施工总工期最终能按期完成，对原节点的扣罚款项甲方可予以返还。 3、若因甲方或第三方的原因造成工程逾期竣工，甲方要同意顺延工期竣工，甲方同时承担下列
责任： （1）若因甲方工程款项和材料不到位造成乙方无工作面可展开施工而导致停工，甲方需承担乙方每日产生的所有损失（所有工人误工费三日内不计）。停工累计超过1个月以上，乙方可提出终止合同，并要求甲方赔偿乙方产生的损失。 （2）若因甲方原因而造成质量问题或其他问题（工地现场交错施工），工期延误由甲方负责任。如果是由乙方原因而造成工期延误责任由乙方负责。 4、不可抗力 （1）双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。 （2）因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担： ○1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并承担相关费用； ○2、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担； ○3、延误的工期顺延。 四、施工质量标准：质量标准：质量目标： 安全文明标准：。 1、工程质量必须达到本合同所约定的工程质量标准，质量的评定标准按照甲方与业主/土建总包/其他管理方（以下统称为发包人）所签订的施工合同相应质量条款履行。乙方必须严格按国家、施工地当地政府部门有关标准、规范和设计要求以及甲方的指令施工，因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应立即无条件返修整改，一切返修费用由乙方承担并赔偿由此给甲方造成的损失。 2、乙方在开工前，必须编制施工工艺、施工进度报甲方审查、批准。工程的检查、交接验收等程序条件必须满足总包合同或甲方的质量标准和质量要求，乙方必须自检，并提供自检依据，自检后以书面形式通知甲方并允许及接受甲方进入现场进行工程交接验收、检查。乙方应就承包工程向甲方承担甲方在与发包人所签订施工合同中所应承担的一切义务。 3、已完工工程的成品保护：施工未经验收或未正式交付的工程，由乙方按甲方或发包人要求负责保护，如果出现损坏，必须无条件立即修复。 4、质量保修：工程竣工验收交付使用后，乙方应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修，在保修期内出现质量问题，乙方必须在48 小时内派人提供免费维修。逾期维修或经通知后不进行维修，甲方有权在应付款项中扣除相应的维修款，并有权要求乙方承担与维修款等额的违约金。 五、甲乙双方的项目负责代表