********）有限公司
********）有限公司项目设计补充合同
发包
********（甲方）合同编号：****-DP****8-SUP01-2016 方：
签订地点：XXXX
承包
*********乙方）签订时间：201X年 12月
方：
201X年12月，甲乙双方签订
********项目设计合同（合同编号为********）。作为战略合作伙伴，双方在长期工作过程中形成了良好的沟通、互信及高效的合作关系。本项目在双方的共同努力和配合下，相关工作推进顺利。在项目实施过程中，应甲方需要，委托乙方完成该项目研发楼修改，由于修改量较大，经双方协商一致，签订本补充合同。
1．第一条：增加内容
根据原设计合同（合同编号为********），发包人提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，按新增设计考虑，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。此次重大修改内容为本项目的研发楼。
2．第二条：增加设计费用和付款方式
参考我司及行业收费标准，研发楼修改设计费用9万，考虑到长期合作的关系，优惠设计费为4.5万元整（大写：肆万伍仟元整）。
2.2 付款方式：合同签订后七日内一次性付清，
3.第三条：其它
3.1其它条款按原合同（********））执行。
3.2本协议作为原（C********））号合同的附件。
3.3本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，经双方盖章后生效。
发包人名称：********）
设计人名称：
********
(盖章) (盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
项目经理：(签字) 项目经理：(签字)
日期：年月日日期：201X年1月28日住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：传真：服务电话：服务传真：
投诉电话：投诉传真：投诉邮箱：
开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：
租金与费用补充协议 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日 —、租金 1、该出租店铺的租金按每个日历月记为一期，以月固定租金和月提成租金中金额较高者为准： （1）该出租店铺的没日历月固定租金按租用面积计算，即 第一年（自年月日起
至年____________ 月日止。），按照人民 币____________ 元/日/平方米计算，即没日历月固定租金人民币_____________ 元//月：（大写________________________________ ） 第二年（自_______________ 年 ___________ 月_____________ 日起 至______________ 年____________ 月____________ 日止。），按照人民 币____________ 元/日/平方米计算，即每日历月固定租金人民 币____________ 元/月（大写）________________________________ ）。 第三年（自________________ 年_____________ 月 _____________ 日起 至______________ 年____________ 月______________ 日止。），按照人民 币____________ 元/日/平方米计算，即每日历月固定租金人民 币____________ 元/月（大写 第三年（自________________ 年_____________ 月 _____________ 日起 至______________ 年____________ 月______________ 日止。），按照人民 币____________ 元/日/平方米计算，即每日历月固定租金人民 币____________ 元/月（大写）__________________________________ ）。 （2）该出租店铺月提成租金： 自____________ 年______________ 月 ____________ 日起 至______________ 年____________ 月 ____________ 日提成租金标准为：月提成租金为每日历月乙方业绩的_____________ % “月营业额”定义：月营业额是指乙方在该出租店铺内开展的各种经营活动收入，包括但不限于在租赁场所内的批发货零售各类商品、提供服务等活动过程中所开除账单、收据、发票上列明的金额之综合及所有收到的欠款总金额，而其他收款来源或与该物业商业部分或该出租店铺所有关的一切业务收入或收费均不得在上诉总金额中扣除。 2、备注：本合同中所规定的在该出租店铺交付日前交纳的一个月租金为：年月日起 至______________ 年____________ 月____________ 日的应付租金。 二、物业管理费 1、该出租店铺目前的物业管理费按照租用面积每平方米每天人民 币____________ 元计算，即该出租店铺每日历月的物业管理费为人民 币____________ 元。 2、备注：本合同中所规定的该出租店铺交付目前交纳的一个月物业管理费 为：______________ 年____________ 月____________ 日起 至______________ 年____________ 月____________ 日的应付物业管理费。 三、租赁保证金 此出租店铺租赁保证金相当于三个日历月固定租金和物业管理费的总额，共为人民币元，即为下述款项之和：（大 写：）
合同编号： 费用增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
费用增加补充协议 费用增加补充协议 甲方：XX实业发展有限公司 乙方：XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工
措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在2000年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付
设计合同补充协议 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线 的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批 准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面 意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织
1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一 对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人 更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶 替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设 计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知 甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划 (5)本项目的市政管网综合图 (6)如甲方对建筑的材料、设备有特别要求，应做出说明，并提 供相关资料。 3、施工图设计过程中，应由甲方确认并作乙方设计的依据 (1)建筑单体方案
合同 甲方：深圳市华夏君盛影业有限公司 乙方：深圳市华影建设工程有限公司 经双方协商，甲方将熙璟城华夏君盛影城装修工程后续增加项目 承包给乙方。本着平等互利的原则。双方达成如下协议供甲乙双方共同遵守。第一条、承包范围 1．工程名称：熙璟城华夏君盛影城装修工程增加部分 2．承包范围：后续增加项目 3．工程面积： 3600㎡。 4．施工工期：本工程工期自订合同之日起35天内完工并交付使用。 5．工程质量：合格，符合双方合同及方案约定要求验收合格施工后满足使用期间的安全和稳定。 6．合同价款：本钢结构工程承包总价为人民币为￥: 880000.00元（捌佰捌万元整），包含增加小包房影厅、水吧、二楼过厅、通道等。 第二条、承包方式 1．包材料包安装包运输包安全包质量。 第三条、承包内容 1．装修. 第四条、双方责任 甲方责任： 1．免费提供临舍给乙方施工人员住宿。 2．提供安装临时电源、水源。 3．免费提供临时场地给乙方堆放材料。 4．甲方必须在图纸上签字确认乙方才能进行加工与安装。 5．协助现场安保。 乙方责任： 1．乙方负责本工程的装修部分。 2．乙方配合设计院完善设计图纸。 3．乙方施工人员应服从甲方管理人员指挥及遵守各项规章制度。
4．乙方负责按国家现行的施工规范、工程质量检验评定标准进行施工安装；负责提供各种材料的合格证给甲方，作为验收依据。 5．乙方如有材料使用更换、代用时，必须经甲方认可签字后，方可改代。 6．在施工中，乙方发生施工质量、人员安全以及对第三者造成事故、甲方材料损坏事故由乙方负责处理并承担相关费用。 第五条、质量标准 1．施工后要满足设计图纸要求,一次性竣工验收，按国家标准达到合格。第六条、工程工期 1．自签定合同付款之日起 35 天完工。施工过程如遇人力不可抗拒的自然灾害（如大雨、暴雨、台风、水灾、自然原因发生的火灾，地 震等）造成停工，则工期相应顺延。 第七条、工程款支付 1．本合同经甲乙双方签字盖章生效后，两日内甲方支付本增加工程款项，捌拾捌万元整（￥880000.00元）作为增加工程款。 2．如甲方有工程量增加,费用另计，在第二次工程进度款中支付。 工程验收 a)本工程增加工程已全部完工经甲方验收已经投入营业使用。 备注 b)因一方不执行合同，造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责 任和赔偿对方的经济损失。 c)本钢结构工程完工后一年内无偿保修、人为因素破坏除外），终身有 偿维护。 d)在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策，法令法律及深圳经济 特区有关条例规定，在合同执行中双方发生争议调解仍不能解决时， 报请当地人民法院或当地经济合同仲裁委员会仲裁。 e)本合同共4页,一式贰份，各自一份。经甲乙双方签字盖章后生效， 至工程竣工验收一年的保修期满后，自行失效。 甲方：乙方：深圳市华影建设工程有限公司 法人委托人：法人委托人： 电话：电话：
编号：ZN-HZ-SJJC-GC-2012-019A 菏泽中南世纪锦城1.1期 总包工程施工合同补充协议 工程名称：菏泽中南世纪锦城1.1期总包工程 工程地点：菏泽市长城路以北、郭楼西路以东 发包方：菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 承包方：天元建设集团有限公司 签约日期：二0一二年五月三十一日
补充协议书 发包人（全称）：菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 承包人（全称）：天元建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就菏泽中南世纪锦城1.1期总包工程施工合同(以下简称原合同)有关事宜，经协商一致，订立本补充协议。本补充协议是对原合同的修订，其内容优先于原合同，本协议未涉及事宜仍执行原合同。 1、原合同第一章协议书第三条合同工期修改为： 1#楼开工时间2012年6月30日，地上三层施工结束时间2012年8月20日；竣工交付时间：2014年4月24日。 2#楼开工时间2012年6月30日，地上三层施工结束时间2012年8月25日；竣工交付时间：2014年5月1日。 3#楼开工时间2012年7月26日，地上三层施工结束时间2012年9月15日；竣工交付时间：2014年5月21日。 合同工期总日历数： 636 日历天。 2、原合同第一章第2.1.1增加：应承包人要求土方开挖、回填、基坑支护、降排水工程由发包人另行分包，但承包人须对该另行分包的专项工程承担总包管理责任。 3、原合同第三章专用条款第6.1条第（3）款修改为：开工前负责施工道路的开通并保证施工期间的畅通。发包人工程地块内承包人施工范围外临时公共道路应分摊的费用，按承包人承包工程面积分摊。 4、原合同第三章专用条款第6.1条第（8）款修改为：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人做好保护工作，实际发生费用经发包人认可后予以承担。如因承包人原因引起的损坏，责任由承包人承担。 5、原合同第三章专用条款第6.1条第（9）款修改为：帮助承包人办理场地交通、环卫、噪音处理等与施工相关的手续，协调处理周边关系，帮助协调扰民及民扰等各种地方关系，发包人的前述帮助行为，并不减轻或免除承包人应承担的任何责任和义务。 6、原合同第三章专用条款第7.1条第（9）款○13项修改为：开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。作为有经验的承包人应预见的上述问题，而未能在施工该道工序前14天内发现、协调、解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失的，承包人承担全部责任。 7、原合同第三章专用条款第7.1条第（9）款○18项修改为：如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线电缆、市政管网、军用设施，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人。承包人根据有关指示，负责修理破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。除
编号：_____________合同补充协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，就甲乙双方于___年___月签订的《__________________》(合同号：_________) (下称原合同)制定以下补充协议。补充内容如下： 一、双方最终确认：合同有效期内分四期(3个月为一期)进行考核，费用分四期支付，前三期款项为人民币_________万元整(RMB：___)，第四期支付人民币_________元整(RMB：___) ;每期考核得分大于等于90分时，项目费用全额支付;考核得分在60分到90分之间时，则按照项目考核费用=(考核得分-60)* ___万;当考核得分低于60分，则项目考核费用为零。(详见附件一)。 二、付款时间为每期结束的次月支付合同款，最后一个期的款项在合同期限结束后的两个月内支付。 三、修改《____________》中的考核费用说明(详见附件二)。 四、本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
五、本补充协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 附件一：__________________考核管理办法 附件二：__________________考核表 甲方： 负责人： 乙方： 法定代表人： 年月日
The role of the agreement is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the agreement are violated, the agreement is evidence that the other party seeks justice. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 设计合同补充协议(协议范本)
设计合同补充协议(协议范本)协议的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，协议就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。
6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织 1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，
工程设计合同补充协议范本 工程设计往往是在工程项目施工前先行完成的,那么对于工程设计合同补充协议你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的工程设计合同补充协议范文，感谢您的欣赏。工程设计合同补充协议范文一本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下： 一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。 二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。 三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。 1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款; 2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%; 3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修
改批准后支付总费用的40%; 4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。 四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。 五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。 六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。 业主：设计人： 法定代表人法定代表人 或其授权代理人：或其授权代理人 年月日： 工程设计合同补充协议范文二委托方： (以下简称甲方) 受托方： (以下简称乙方) 甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。 第一条工程造价 1. 本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万
发包人（以下称甲方） 设计人（以下称乙方） 甲方委托乙方承担项目工程的工程设计，对“项目设计合同《以下称原设计合同》”的未尽事宜，经双方协商一致，签定本补充协议。 本补充协议为原设计合同的组成部分，与原设计合同具有同等法律效力。如本协议与原设计合同有不一致之处，以本协议为准。 一、增加甲乙方责任如下： 1.甲方有权参与或聘请技术专家（有关费用由甲方负责）参与乙方的技术方案优化评选，在听取各方意见后确定技术方案； 2.在不同的设计阶段（扩初阶段、施工图阶段），设计院应及时提供相应的与该工程相关的所有资料（包括电子版的计算模型和计算书）； 3.单桩承载力按照试桩结果进行取值，但是如由于时间节点原因暂时无法按照试桩结果进行取值时，桩基设计应根据咨询单位意见先行设计，后期根据试桩的实际结果对桩基进行适当调整； 4.当设计优化意见可以通过施工图审核时，并确定其符合相关的国家及地方设计规范后，设计院必须无条件接受，且在较短时间内将优化意见落实到施工图中，否则，业主保留更改设计院的权利或拒付设计费等其他强制措施； 5.甲方负责及时提供本工程项目设计的部分通用做法及装修标准，以设计指导书的形式提供给乙方；如有延误由甲方负责重新调整设计进度； 6．甲方有权审核各设备专业的非通用产品的规格、型号及厂家； 7．乙方应邀请甲方参与技术方案优化评选； 8．乙方应出席设计图纸会审及所有设计交底会议，在收到会议纪要后三个工作日之内
（甲方同意除外）对会议纪要中所提出的设计变更出正式变更。 二、增加关于工程设计质量和深度的条款： 1.基础方案应在基础方案专家研究论证的基础上，乙方将有关桩基布置图和桩基节点详图及桩基轴力、桩基承载力等数据和图纸向甲方进行中间汇报，由甲、乙双方共同确认后进行后续工作；如果乙方提交后48小时未有回复即认为甲方已认可，乙方按确认后的方案进行施工图设计； 2.上部结构方案应满足甲方设计要求。乙方所提出的上部结构方案，应提供给甲方予以确认，有关墙、柱、剪力墙的平面布置及断面尺寸需经甲方同意后方可进行后续工作。如果乙方提交后72小时未有回复即认为甲方已认可，乙方按确认后的方案进行上部结构的施工图设计； 3.设计质量，建筑、结构、电气、通风、水专业应相互协调，把错漏碰缺控制在最小范围之内； 4．梁、板、柱完成典型户型配筋后乙方需将配筋白图打印交付甲方算量，预测钢筋、混凝土的有关指标，乙方不得以设计周期紧张等任何理由提出异议。中间检测到异常技术经济指标时，在不违反国家有关规范的条件下，乙方必须进行设计调整优化。为方便中间控制，有关控制指标详见下： 三、对原设计合同增订下列关于工程设计经济性的条款 1.乙方应采取限额设计。结构含钢量和混凝土含量、强度等级，应控制在经济、合理的范围之内； 2.以现行国家设计规范为基础，标准计算程序计算出来的结构计算结果为标准。基础和上部结构的施工图的钢筋及混凝土含量不应超过在计算结果标准的15%。设计过程
********工程 材料价差调整补充协议书
业主：***** 承包人： 时间：*****
补充协议书 ********(以下简称“业主”)和***************（以下简称“承包人”）于**年**月**日共同签署了《**********》，近年来，受国内外经济形势的影响，钢材、水泥、主要地材、油料等价格波动较大，材料价差超出项目业主、承包人正常风险范围，影响了****建设项目进展及工程质量。根据******文件的规定，为进一步完善工程合同风险职责，按照“公平、公正、合理”原则，结合我省****建设市场材料价格波动实际，双方经友好协商，协议如下： 一、补充协议依据 1、***** 2、与本工程的相关的会议纪要、合同文件。 二、合同材料调差范围 本合同调差的的材料仅包含****下发的相关文件所规定的材料。合同中临时项目涉及的材料及文件中规定的不调差材料不参与调差。在变更工程量中新预算单价的工程量不参与调差。三、调差的材料品种及风险幅度（r%） 工程量完成日期在***年***月***日以前： 1、钢材（r=±*） 2、水泥（r=±*）
3、地材（r=±*） 4、油料（r=±*） 工程量完成日期在***年***月***日以后： 1、钢材（r=±*） 2、水泥（r=±*） 3、地材（r=±*） 4、油料（r=±*） 四、计算原则 超过基准价（Co）的价差为材料价格变化产生的调整费用，不应再计算材料采购及保管费、营业税及其附加、所得税、管理费、材料超运距费、材料转运费等费用，计算方法如下： 1、价差(△C）：△C=Ci（i=1,…,n）-Co,i指采购时间。 （1）基准信息价(Co): 基准价(Co):工程施工合同签订时项目所在地级市建设工程造价管理站发布的当季（月）信息价，工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。 （2）信息价(Ci):工程中每期中期支付报表申报当月项目所在地级市建设工程造价管理站发布的信息价，工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。 2、数量（V）：按承包单位当月（当季）所完成工程中期支付报表中签认的实际清单工程量加上定额损耗量的50%计算。其中混凝土中的水泥、地材耗量以定额（《***建筑工程定额》
费用增加补充协议 费用增加补充协议 甲方：XX实业发展有限公司 乙方：XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术
施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在2000年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审
建设工程施工承包补充协议书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，为了依法维护甲乙双方的合法权益，现就“室内外消防工程”补充现场实际所增加的工程施工承、发包事项及原材料上涨事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本建设工程施工承包补充协议书。 １、工程名称：。 ２、工程地点：。 ３、工程承包变更范围及内容说明： 3.1材料丢失现象（工程内容：报警系统配管穿线已完成，现场大部分报警线路已不见，部分明配钢管丢失或损坏；12处消防喷淋主管被拆卸及部分卡箍、阀门丢失；附楼部分镀锌铁皮风管丢失）。 3.2原材料上涨（工程内容：镀锌钢管由2350元/吨，因原材料上涨导致上涨为5500元/吨；消防水箱、消防泵组及控制柜、消防风机、消防水炮等设备都因3C认证、流向监控图及原材料上涨导致上涨15%；电线电缆及阀门管件、挡烟垂壁、保温材料等因原材料上涨导致价格上涨20%）。 3.3劳务人工费用（劳务人员工资费用上涨） ４、工程承包方式：包工包料，按工程量清单计价（经甲方确认）总价包干。
５、协议价款：本补充协议书中所列工程采用固定总价合同方式。综合以上因素甲方同意乙方按原合同额提高20%结算，合同协议总价款调整为：5472000.00元（伍佰肆拾柒万贰仟元整）。 ６、清单编制：以设计图示变更及签证确认为依据，仍按本工程主体工程招投标中相关规则执行。其中：计价作如下调整。 6.1人工工日单价计取：设计新增加（原主合同范围外）的工程，清单综合单价中人工工日单价按103元/工日计取。原主合同范围内的工程，清单综合单价中人工工日单价按72元/工日计取。 6.2签证独立计时工按103元／工日计取（不含规费和税金）。 ７、协议价款支付： 7.1 在本补充协议书经甲乙双方签章后，自签章之日起满7天（日历天）后，在7日（日历天）内，甲方拨付乙方500000.00元（伍拾万元整），本次付款乙方不开具发票，只提供收据，乙方接到付款后3日内准备工人材料进场施工。 7.2甲方在乙方工程施工完毕前再拨付300000.00元（叁拾万元整）。 7.3剩余工程款待竣工完成（不含消防局验收）后一个月内支付。 ８、其他： 8.1本补充协议书与室内外消防工程的《建设工程施工合同》具有同等法律效力。 8.2凡本补充协议书中末作明确约定的条款，其《建设工程合同》中相关条款（协议书、专用条款、通用条款）适应本协议书；凡本补充协议书中已作明
建设工程设计合同补充协议 甲方： 乙方： 双方在共同签署了《建设工程设计合同》的基础上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就《建设工程设计合同》中未尽事项订立以下补充协议，以兹共同遵守。 一、设计依据 1.1现行的规范、规程、法令、法规和技术规定; 1.2甲方向乙方提供的全部资料、文件： (1)设计委托书； (2)红线图、规划设计条件； (3)1/500地形图、详细规划设计图； (4)现状管网图； (5)工程地质勘测报告； (6)项目相关策划书和内部功能定位的意见(或另加分期开发计划)； (7)设计招投标文件 (8)询标纪要与询标相关资料 (9)设计过程中由甲方有效签署的有关设计修改的传真、文件、通知和本项目 设计会议纪要。
二、服务范围 2.1设计阶段服务 具体服务范围包括但不仅限于以下内容：2.1.1设计内容包括项目全部建筑物的修建性详规、初步设计和施工图设计及与其相关联的室外工程（含管网、生化池、垃圾站、挡墙堡坎等等）；对市政工程各专业各阶段设计图纸的审核和配合工作；建筑节能计算及设计。 2.1.2配合甲方进行各设计阶段（含各子项工程）设计文件的申报工作，对各设计阶段的设计成果文件进行认真的审核、完善、确认和与相关政府部门的解释说明配合工作，且对其成品质量完全负责并确保报建文本符合地方相关建设管理职能部门的要求。 2.1.3配合甲方进行施工图图审（含各阶段的节能审核确认签字盖章等工作）。 2.1.4配合施工过程中的各项技术服务工作，并完善各种资料的签字盖章手续。 2.2、招投标阶段服务2.2.1乙方应及时提供甲方所需的招标图纸及电子文件， 乙方提供的各类技术文件的内容和深度均应满足甲方对工程承包商的招标工作的要求。 2.2.2乙方有义务对甲方在招标过程中遇到的与乙方工作有关的问题给予解答及完善相关补图,乙方的工作应及时有效。 2.3、施工阶段服务 2.3.1乙方应审查非乙方设计但与其设计内容相关的政府部门或甲方要求由乙方确认认可的图纸、文件和材料，乙方在规定的时间内完成上述资料的审查和确认，不再另行计取相关的费用。 2.3.2、乙方应在修建性详规完成后向甲方提交需进行包括但不限于本次建筑工
发包人：____________________________________ 承包人：____________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。 一、工程概况 工程名称：________________________________________________ 工程内容：________________________________________________ 二、工期及质量 增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。 三、工程价款 补充施工内容工程价款为万元整（其中：泵房：_____万元、危险品库房：_____万元、高低压变配电房（开闭所）：_____万元、挡土墙：_____万元）。以财政审核造价为结算价。补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。 四、其它 补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一
式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。补充协议订立时间：_________年________月________日 发包人（章）：承包人（章）： 法定代表人：法定代表人：年月日年月日
合同编号： 增加费用补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
增加费用补充协议范本 增加费用补充协议书 甲方(全称)：江苏中润氟化工科技有限公司 乙方(全称)：杭州新纪元消防科技有限公司苏州分公司 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称"原合同" )中的定义相同。鉴于：为了安装可燃气体报警和有毒气体报警管网及系统甲乙双方本 着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： 1、增加可燃气体探测报警及有毒气体探测报警管网及系统安装 2、价格部分详见预算书，最终结算按实结算。 3、付款方式按原有合同条款执行。 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合 同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律 效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方： (公章) (公章) 法定代表人或委托代理人 签字：_________________ 年月日 法定代表人或委托代理人签字：_________________ 年月日 2 篇二:付款补充协议范本 补充协议范本 **工程施工合同 补充协议 合同编号：佳创-9补 发包方(全称)：海南达凯房地产开发有限公司 (以下简称：甲方) 承包方(全称)：柳州泰丰林园林工程有限公司海口分公司(以下简称：乙方) 甲乙双方于2008年 12月10日签订的《三亚凤凰水城B区第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段室外园林景观工程施工合同》(合同编号：佳创-9，以下简称"原合同")。 由于设计变更及工程签证造成增加工程量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本补充协议。 一、合同金额：原合同金额：RMB7,500,000元，现增加合同总金额约为：RMB1,780,700元(大写：壹佰柒拾捌万零柒佰元整)，详见附件：B区Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段园林景观合同外签证及设计变更部分清单。
合[2005]Ba 编号： 补充协议 发包人(甲方)： 设计人(乙方)： 本协议作为双方于年月日签订的编号为 的《建设工程设计合同（一）民用建设工程设计合同》（以下简称“原合同”）的补充，双方应共同遵守,本协议与原合同不一致的，以本协议为准。 第一条原合同补充以下内容： 1.1 各阶段图纸需经发包人确认后方可作为办理支付费用及结算依据。 1.2 如本工程获全国（省、市）优秀奖，发包人可按下表对设计人给予奖励。全国优秀奖一等奖二等奖三等奖 省优秀奖一等奖二等奖三等奖 市优秀奖一等奖二等奖 另加设计费（元/㎡）2.5 2.0 1.5 1.0 1.3 如本工程分期开发需设计人分批出图，则发包人按设计人完成图纸所占的比例支付设计费。
1.4 采用新技术、新工艺的分项工程，设计人应提供新技术、新工艺的详细技术资料证明。 1.5 设计人在发包人要求考查新技术时，应负责安排联系，费用由发包人承担。 第二条原合同第五条中“说明”增加第5点：以上付款，发包人将以转帐支票或电汇的方式支付，若发包人提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息，设计人应在发包人支付上述款项的同时提供中华人民共和国大陆地区的等额有效发票，否则发包人有权顺延付款。 原合同第五条中“说明”与表格的内容相冲突的，以表格的内容为准。 第三条关于合同履行过程中的几个步骤 3.1方案设计阶段 3.1.1方案设计方向性意见首先应明确发包人的设计要求，有如下几种方式：（1）发包人以文字或图片方式提供设计方案的方向性意见。 （2）设计人提供文字或图片或初步的方案供发包人确定以获明确的方向性意见。（3）以实景或可明确界定的方式获得方向性意见。 本合同采用的方式为上述第种。 3.1.2方案设计阶段的工作是设计开始前的必要环节，发包人应办理签字确认等手续给设计人。 3.2初步设计阶段 设计人提交的设计方案应满足发包人提出的内容和图纸规格等具体要求（以行业的相关阶段的要求为基础），方案评定的结果发包人以书面方式复函给设计人，
工程设计合同范本补充协议范本 合同编号:工程设计合同补充协议范本1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 一、由于工程量增加，合同价款由原来的(￥元) (￥元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： (公章) (公章) 法定代表人(签字) 法定代表人(签字) 委托代理人(签字) 委托代理人(签字) 签订时间年月日工程设计合同补充协议范本2 委托方：(以下简称甲方) 受托方：(以下简称乙方) 甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。第一条工程造价 1. 本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万元整。 2. 工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的直接或间接费用。 第二条工程付款方式 1. 工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。 2. 甲方付款给乙方时,乙方必须提交给甲方同额之发票。 第三条本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。 第四条本协议与原合同具有同等法律效力
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程 工程量增加补充协议 建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方） 施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分 公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、 公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 序号工作内容单位工程量1樟树|胸径6～8cm H=3500-4000株（丛）16.00 2土(石)方回填m332.00以上增加工程量概算金额：10067.89元 2.工期要求： 按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同 4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由 中山市人民法院裁决。 6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人：
订立日期：2011年12月6日 工程量增加补充协议 建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 一) 增加工程内容： 以上增加工程量概算金额：元 二)工期要求： 按原来合同工期不更改 三)承包方式、双方权力责任同原合同 四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期：2011年12月6日