当前位置:文档之家› 施工合同转让协议详细版

施工合同转让协议详细版

文件编号:GD/FS-8230

(协议范本系列)

施工合同转让协议详细版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

施工合同转让协议详细版

提示语:本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

甲方:枣阳市神龙物资贸易有限公司

乙方:

丙方:

依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致,特定立本协议,其约定如下:

一、甲方与乙方在20xx年12月6日签订的《建设工程施工承包合同》20xx年12月20日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方,由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。

二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元,付款时间为:签订合同之日20xx年月日付款20万元,剩余40万元由内方在20xx年月日前全部付清,期付款由内方向乙方支付违约金5万元。

三、该转让合同签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关,因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。

四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库,双方同意互不找钱,甲方必须保证丙方轿车出入通道。

五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效

甲方:枣阳市神龙物资贸易有限公司

乙方:

丙方:

后附:1、20xx年12月16日是(建筑工程施工承包合同)

2、20xx年12月20日(建筑工程施工承包合同补充协议)

20xx年月日

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

建筑幕墙工程施工合同通用版

( 合同范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑幕墙工程施工合同通用版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建筑幕墙工程施工合同通用版 发包方:________________________(以下简称甲方) 承包方:________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,经邀请招标确定,揽悦锦园现场售楼部装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工,为明确双方责任,共同签订本合同。 一、工程名称及内容 1.1工程名称:________________________装修工程幕墙装饰工程。 1.2工程地点:________________________ 1.3工程内容:幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、铝板雨蓬、玻璃雨蓬、铝合金门窗、装饰钢百叶、空调搁板铝合金栏杆、主入口钢架等内容。 二、合同价款及承包方式

2.1合同价款:人民币________________________元整(¥:________元)。本合同采用固定单价确定合同价款。本合同价中对应投标书中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误,如无设计变更,除消防报警系统室外部分工程量按实结算外(单价和子目按合同包死),其余所有工程量、单价、总价一次性包死。 2.2承包方式:包工包料;包工期、质量;包安全文明施工;包验收通过,严禁转包。 2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的(不含总包服务费)包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。 三、工期要求 3.1开工时间:________年____月____日;竣工时间:________年____月____日;工期共30个日历 3.2开工日期的书面依据:以甲方的书面通知为准。开工后一周

商铺转让三方合同范本

商铺转让三方合同范本 甲方:(转让方) 乙方:(受让方) 丙方:(出租方) 根据《合同法》,就甲方将位于的商铺,转让给乙方一事,甲、乙、丙三方经好友协商,就店面转让达成以下协议:第一条甲方与年月日前将位于商铺,面积平方米转让给乙方使用。 第二条该店铺所有权证号码为,产权为丙方,丙方与甲方签订了租赁合同,合同到期时间为年月日,月租为人民币,店面交给乙方使用后,乙方同意代替甲方向丙方履行租赁合同,每月交纳该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙方领回甲方交纳的押金,押金归乙方所有。 第三条该店铺现有装修,装饰,工具,设备{包括}全部无偿归乙方使用,该合同期满后,不动产归丙所有,其它归乙方所有。 第四条乙方在年月日前一次性向甲方支付顶手费人民币大写万元整(小写:元),上述费用包括甲方交给乙方再转付给丙方的押金,第三条所述相关费用,甲方不得向乙方索取任何其他费用。 第五条该店铺的营业执照已由甲方办理,经营范围为,租用期内继续以甲方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关,乙方接手前,该店铺的所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。第六条乙方逾期未交付转让金,除甲方交付日期相应顺延外,乙方每日还需向甲方交付转让费的的违约金,逾期30天,甲方有权解除合同,乙方按转让费的向甲方支付违约金,甲方应保证丙的同意转让店铺,如由甲方原因导至丙或甲方自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任。 第七条遇国家征用店铺,有关赔偿归乙方。 第八条如果合同签订前政府下令撤迁店铺,甲方退还全部转让费。如果合同签订后国家命令撤除店铺,使乙方难以经营,乙方有权解除合同,甲方退还剩余租期的转让费,押金仍归乙方,甲方在每年营业执照有效期盖满时仍未办妥年审手续,乙方有权解除合同,甲方应退回全部转让费,赔偿装修,添置设备损失元,并支付转让费的的违约金。 第九条合同一式三份,甲、乙、丙,各执一份,具有相同法律效力。 甲方: 乙方: 丙方: 年月日

商铺租赁转让协议样本

商铺租赁转让协议样本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-041136

商铺租赁转让协议样本 转让方(甲方):身份证号码: 转让方(乙方):身份证号码: 甲、乙双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一、甲方将自己位于________的店铺(转让给乙方使用,并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、乙方与甲方已签订了租赁合同,租期到________年____月____日止,年租金为____元人民币(大写:____),租金为一次性交清,并于约定日期提前一个月交至甲方。店铺转让给乙方后,乙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 三、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归出租方所有,营业设备等动

产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。 四、乙方在________年月____日前一次性向甲方支付转让费共计人民币____,(大写:____),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。 五、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 六、如乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期____日的,甲方有权解除合同,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金。 七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。

二级房建资质转让合同

二级房建资质剥离合同 出让方:_江西德和建筑工程有限公司(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话: 受让方:(以下简称乙方) 联系人: 地址: 电话: 江西德和建筑工程有限公司(以下简称公司)是由甲方于年月日,投资注册的有限责任公司,法人代表:。 甲、乙双方经友好协商,甲方同意将其所持有的二级房建资质按照协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》、《公司法》等法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一、基本情况 (一) 甲方于年月日将名为江西德和建筑工程有限公司二级房建资质转让给乙方或乙方指定人选。 (二) 甲方在本协议签订前办理或提供公司资质转让所需的原公司股东同意本次资质转让的决议等文件。 (三) 甲方确保该公司证照齐全,按时已年检,合法运营,在外界无抵押、债务等方面的纠纷,在内部与该公司名下的各类技术和管理人员之间不存在纠纷。(四)甲方确保该公司该资质证照在本合同签订之日起,积极配合乙方依法有序变更在乙方指定名下,并承担该公司不合规所需补交的费用和罚款以及转让该公司所需公示等方面产生的费用;承担变更时产生的所有费用。 (五)甲方确保终身承担在本合同签订以前的该公司名下的已建和在建工程的所有法律责任。 (六)公司资质剥离

转让前(本协议签订之日起为准),原公司债权债务及相关法律责任由甲方承担;由于甲方公司名下有贷款,暂不能办理营业执照法人变更,公司资质剥离转让后(本协议签订之日起为准),公司产生的债权债务及相关法律责任仍由甲方承担。 (七) 双方决定于协议签订之日,甲方需配合给乙方所需办理资质剥离资料(资料包含但不限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案等。) 乙方责任: (一)乙方如发现该公司在转让前存在抵押、债务等方面的纠纷,或在内部与该公司名下的各类技术和管理人员之间存在纠纷,有权要求甲方排除纠纷,乙方不承担任何费用及责任 (二)乙方如发现在本合同签订之日起,不能积极配合乙方依法有序变更在乙方名下,并不承担该公司不合规所需补交的费用和罚款以及转让该公司所需公示等方面产生的费用,不承担变更时产生的所有费用,有权要求甲方履约,如甲方继续不履约,除承担该项行为的一切责任外,另由甲方向乙方支付原约定定金的______倍作为违约金,之后乙方有权单方面解除本合同。 (三)乙方有权优先与该公司名下的各类技术和管理人员在自愿的前提下继续签订续约,甲方不得以任何理由干涉和阻挠,否则以甲方违约对待,乙方有权要求甲方履约,如甲方继续不履约,除承担该项行为的一切责任外,另由甲方向乙方支付原约定定金的______倍作为违约金。 (四)乙方如发现甲方不能确保终身承担在本合同签订之日以前的该公司名下的已建和在建工程的所有法律责任,有权要求甲方履约,如甲方继续不履约,除承担该项行为的一切责任外,另由甲方向乙方支付原转让金的双倍及其双倍金额同期银行产生的利息作为违约金。 二、支付方式 转让价款共计:¥元(大写:人民币),分两次付清。 (一) 协议签订之时,乙方支付甲方首款:¥元(大写:人民币);

店铺转让协议书-合同范本

店铺转让协议书|合同范本 转让方(甲方)_____ 身份证号码:__________ 顶让方(乙方)_____ 身份证号码:__________ 甲、乙、方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一、甲方同意甲方将自己位于_____街_____ (路)_____ 号的店铺原为:_____转让给乙方使用,建筑面积为_____ 平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、甲方与房东已签订了租赁合同,租期到_____年_____月_____日止,年租金为_____元人民币(大写:,租金为每年交付一次,并于约定日期5月1日交至房东。 三、店铺转让给乙方后,乙方同意代替甲方向房东履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 四、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备、商品全部归乙方所有。 五、乙方在_____ 年_____ 月_____日前一次性向甲方支付转让费共计人民币_____ 元,(大写:_____),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。 六、甲方应该协助乙方在三日内办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务,商品欠款均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 七、如乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金。 八、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。未尽事宜经协议可进行补充,且具有同等法律效用。 九、本合同一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。 甲方签字:__________ 日期:__________ 乙方签字:__________日期:__________

店铺转让协议最新范本(协议范本)

店铺转让协议最新范本(协议 范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-041543

店铺转让协议最新范本(协议范本) 转让方(甲方)身份证号码: 顶让方(乙方)身份证号码: 甲、乙双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一、甲方同意将位于永嘉县瓯北镇阳光大道公园管理房一幢转让给乙方使用,建筑面积为200平方米。 二、租期为三年,________年____月____日至________年____月____日止,乙方一次性支付甲方租金为元人民币(大写:元)店铺转让给乙方后,乙方同意代替甲方向房东履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且每年定期交纳该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 三、转让后店铺现有的装修、装饰归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归甲方所有,任何东西不得破坏。如房屋需要装修,

房屋外不得有任何改动,如进行改动造成所有损失全面由乙方承担。 四、乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后在租赁期内的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 五、在租赁期内乙方不得将店铺转让给他人。发现转让给他人,甲方立即收回,造成的损失有乙方承担。 六、由于该店铺产权属于瓯北镇人民政府这以特殊产权的原因,乙方租赁后对外不得讲该店由甲方转让使用,要讲乙方与甲方共同经营,避免造成不必要的麻烦和解释。 七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,甲方退还实际租赁天数的租金,其它损失由乙方自己承担,与甲方无关。 八、乙方必须如实向甲方讲明经营项目,如超经营项目或经营过程中出现违法行为或造成不良后果,政府部分出面要求停止经营的,甲方立即收回经营权,造成的损失全部有乙方责任。 九、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。 甲方签字:

房地产开发转让协议

房地产开发转让协议 房地产开发转让协议书范文1转让方(甲方):_________________________ 受让方(乙方):_________________________ 甲方拥有位于_________市_________路占地面积为_________平方米的土地使用权。甲方拟将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给乙方。甲乙双方经友好协商,现根据我国现行土地转让及开发的法律法规,结合本协议所指土地及其开发的实际情况,自愿达成如下协议,供共同遵照执行。 第一条转让土地使用权及其项目开发权之状况 (一)土地使用权状况 1.土地座落位置:_________________________________ 2.土地使用权面积:_______________________________ 3.已批准的容积率为:_____________________________ 4.已批准的建筑面积:_____________________________ 5.土地规划用途:_________________________________ 6.土地使用期限:

_________________________________ 7.土地现状:_____________________________________ (二)项目开发权状况 1.甲方已领取了建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证; 2.甲方已经市政府批准在拟转让的地块上取得单项开发权,并领取了单项开发资质证; 3.甲方已按土地规划用途委托了设计并办理了报建手续,缴纳了报建所需费用。 (三)其他权利状况 1.甲方确认本协议所转让的土地使用权及项目开发权是其合法拥有,不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权瑕疵; 2.承担形成转让款的现状所产生的债权债务及一切法律经济责任,甲方确认为取得本协议所转让的土地使用权及项目开发权已支付了一切应付款项、费用,不存在债权、债务争议(包括绿化费、拆迁安置补偿等)。 第二条本协议之转让价格 1.甲乙双方确认本协议的转让价格以甲方已获得批准的可建筑面积为计价面积,转让价每平方米人民币______________元,计人民币_________元; 2.上述转让价格包含甲方取得转让土地的使用权与项目开发权所已付和应付的一切款项、费用;

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇,欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方:(身份证号:) 乙方:(身份证号码:) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议: 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;

三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定: 1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

商铺转让合同书通用范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 商铺转让合同书通用范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

转让方(甲方):身份证号码: 顶让方(乙方):身份证号码: 房东(丙方):身份证号码: 甲、乙、丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一、丙方同意甲方将自己位于街(路) 号的店铺(原为: )转让给乙方使用,建筑面积为平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、丙方与甲方已签订了租赁合同,租期到年月日止,年租金为元人民币(大写: ),租金为每年交付一次,并于约定日期提前一个月交至丙方。店铺转让给乙方后,乙方同意代替甲方向丙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 三、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。 四、乙方在年月日前一次性向甲方支付转让费共计人民币元,(大写: ),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。 五、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 六、如乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金。 七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。

工程资质转让居间合同

居间合同 甲方(委托人):联系电话: 乙方(居间人):联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就甲方收购公司(以下简称目标公司)的 ****总承包**级资质 ****工程专业承包**级资质事项向乙方如实报告相关情况(公司注册在**市**区,主管部门为市政管理处,资质信息同前述内容)。乙方同意以人民币万元(大写人民币****整)收购,该费用中含万元居间费(大写人民币****整)。居间费用在最终促成甲方与目标公司签订该事项合同(或相关协议)后参照合同的付款比例向乙方支付。 2、“居间成功”是指完成本合同所列委托事项:甲方与乙方签订相关资质分立或股权转让协议,视为委托事项完成,即可享有获取居间费的权利。 二、甲方义务 1、如果居间成功,则由甲方全面履行和该事项所签订的相关合同。甲方因履行相关合同而产生的权利和义务纠纷,与乙方无关。 2、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,在向目标公司支付款项时按照主合同约定的付款节点和比例向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

3、甲方在收购目标公司资质并进行合同谈判期间,应尽慎谨和诚实义务。 三、乙方的义务 1、乙方负责提供资质单位信息等相关资料,供甲方进行合同谈判。 2、乙方必须向甲方提供有关该事项的信息,有义务协助人才进行实地考察并当面签订协议。 3、乙方承诺向甲方提供的该事项信息真实可靠。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本事项居间费用。 2、居间成功后,在约定的时间内应向乙方共支付。 3、甲方可以转账或现金的方式支付。账号: 五、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。 特别约定:目标单位信息由乙方提供。甲方不得以任何理由或其他方式绕开乙方而获得该单位信息并绕开乙方擅自联系目标单位。如出现此情形,仍视为乙方完成了居间事项。 本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 合同签订地: 合同签订日: 甲方:(签字)乙方(签字):

(完整版)应收工程款转让三方合同

三方协议书 编号:YTR-ZD-LXCT-20171001号 本合同签署三方为: 应收帐款受让人:江西易融通科技有限公司(以下简称甲方) 住所:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区金碧辉煌时尚广场B区4栋、H栋 应收帐款转让人:中鼎国际工程有限责任公司(以下简称乙方) 住所:江西省南昌市高新开发区高新二路18号 应收帐款债务人:芦溪县城市建设投资发展有限公司、芦溪县教育局(以下简称丙方) 住所:江西省萍乡市芦溪县芦溪镇凌云路粮食局四楼 鉴于: 乙方与丙方于2016年10月3日签订芦溪县体育中心建设项目投资建设合同,(合同号:XXXXX),及XXX时间签订的补充协议书与2017年9月6日的竣工验收报告,确定由乙方承建丙方芦溪县体育中心建设项目,并已形成乙方在基础交易关系项下对丙方的应收帐款。现该项目需支付材料费及劳务人员工资,因乙方资金紧缺,需甲方资金调剂,现甲、乙、丙三方经协商一致同意,将部分应收账款由乙方转让给甲方,具体事宜约定如下: 第一条转让标的 乙方与丙方在基础交易中形成了乙方对丙方的应收帐款,金额为人民币元(大写:人民币)。甲、乙、丙三方同意将其中的人民币元(大写:人民币)作为标的应收账款,由乙方转让给甲方。

甲、乙双方另行签订《应收帐款转让协议书》作为本合同的附件。 第二条应收帐款的转让 (一)应收帐款转让时间 本合同生效之日,标的应收帐款即转让给甲方。 (二)甲方受让的权利 (1)通过受让上述应收帐款,甲方同时受让该应收帐款的下述权利:a.采取法律允许的一切措施,作为债权人要求丙方支付应收帐款的权利; b.同丙方达成宽限或和解的权利; c.再次转让、质押应收帐款的权利; d.背书转让应收帐款项下流通票据的权利; e.执行与应收帐款相关的担保、保险及其他具有担保性质或效力的合同安排的权利; f.依照法律或者基础交易合同约定乙方所享有的与该应收帐款相关的其他一切权利和救济措施。 (2)本合同项下的应收帐款转让为权利和利益的转让,基础交易关系项下的任何应由乙方、丙方或其他相关责任人承担的义务(包括但不限于基础交易纠纷、工程/产品质量纠纷、工程/产品售后服务、产品召回、产品更换)并不随应收帐款的转让而转让,仍由乙方、丙方或相关责任人承担。乙、丙双方不得以上述任何理由,不承担或部分承担本合同约定的,乙、丙双方对甲方应承担的所有义务。 (三)转让登记 本合同生效后10日内,乙、丙双方有义务协助甲方按照中国人民银行《应收帐款质押登记办法》的规定,到中国人民银行征信中心办理应收帐款的转让登记。

商铺转让合同范本

商铺转让合同 甲方:(转让方) _______________________________ 乙方:(受让方)_______________________________ 根据《合同法》,就甲方将位于___________________的商铺,转让给乙方一事,经甲乙双方协商,就店面转让达成本商铺转让合同:第一条甲方与年月日前将位于商铺{面积平方米}转让给乙方使用。并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 第二条该店铺产权为房东,房东与甲方签订了租赁合同,合同到期日期为______________,年租为________人民币,店面交给乙方使用后,乙方同意代替甲方向房东履行租赁合同,每年交纳该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用. 第三条该店铺现有装修,装饰,工具,设备{包括}全部无偿归乙方使用,该合同期满后,不动产归房东所有,其它归乙方所有。 第四条乙方在一次性向甲方支付顶手费人民币大写 _______________________________万元整{小写:_________元},甲方不得向乙方索取任何其他费用。 第五条乙方接手后,由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关.乙方接手前,该店铺的所欠一切债务及售后等事项由甲方负责,与乙方无关. 第六条乙方逾期向甲方交付转让金,甲方保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。如由甲方原因导至乙

方不能正常使用或甲方自己中途收回店铺,甲方应退回乙方全部转让费,赔偿装修,添置设备损失费,并支付乙方转让费________的违约金. 第七条商铺转让合同范本一式二份,甲、乙各执一份,具有相同法律效力。 甲方(签字):乙方(签字): 年月日年月日

最新建筑公司资质转让合同

建筑公司资质转让合同 出让方:(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: 建筑公司资质转让合同) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: XXXXXXXX建筑公司资质转让合同于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX.经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方.因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一基本情况 1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方.原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方

指定人选. 2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据). 3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲 方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担. 4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料,并配合乙方办理法人变更手续. 5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但直变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担). 二支付方式 转让价共计:XXXX万元整(XXXX)分三次付清. 1.协议签订时,乙方支付甲方首笔款项XXXX万

不良资产债权转让协议

遇到债权债务问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://biz.doczj.com/doc/6e9268906.html, 不良资产债权转让协议 很多公司都有不良债权,如果这个不良债权多的话,那么就有可能影响公司的经营发展,严重的还会导致公司的破产。于是有的公司选择将不良债权转让出去,这个时候就要签订一份转让协议了。下面赢了网带来不良资产债权转让协议,希望对您有所帮助。 不良资产债权转让协议 本协议由以下甲乙丙三方于年月日在××签署。 甲方:×××公司 法定代表人:职务: 地址: 邮政编码:电话: 乙方:××有限公司

法定代表人:职务: 地址: 邮政编码:电话: 丙方:××公司 法定代表人:职务: 地址: 邮政编码:电话: 第一条债权转让 1.1 甲方对丙方的债权形成于×××年,账面价值人民币××××(小写:人民币¥×××元)。 1.2 甲方因破产清算需要,依照本协议约定向乙方转让对丙方的债权,乙方同意受让甲方对丙方的债权。

1.3 乙方应于本协议签署后十日内向甲方支付购买该债权的对价人民币×××(小写:人民币¥×××元)。 1.4 本协议签署后丙方即知晓对甲方对乙方的债权转让,甲方已尽到对丙方的通知义务。 1.5 丙方承诺在本协议签署后向乙方偿还债务,即人民币×××(小写:人民币¥×××元)。 1.6 丙方自本协议签署后日内向乙方偿还全部债务。 第二条声明与保证 2.1 甲方的声明与保证 2.1.1 甲方保证具有签署本协议的主体资格,能独立签署和履行本协议。 2.1.2 甲方向乙方转让的其对丙方的债权合法有效。 2.2 乙方的声明与保证 2.2.1 乙方保证具有签署本协议的主体资格,有权受让贷款债权,并已

二手商铺买卖合同范本

二手商铺买卖合同1 卖方(以下简称甲方):____________、____________(含共有人) 买方(以下简称乙方):____________、____________(含共有人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方出售的房产事宜,签订本合同,以资共同遵守执行。 第一条甲方同意出售甲方所有的位于 _____________________________________________商铺。商铺建筑面积_______平方米,其中套内建筑面积为____________平方米。 甲方保证此房产一切情况介绍属实,承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷,权属无任何瑕疵,同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人同意出售。同时物业交接前需付清甲方产生的物业管理费、水电、有线、通讯费及附属于该房屋的所有费用。 乙方对甲方所出售的房屋已充分了解,愿意购买上述房屋。 第二条甲、乙双方同意上述房产的成交价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________________元整(大写)。 第三条付款时间及方式 房屋价款分_______次付给甲方。 _________年______月_____日,乙方向甲方支付房款_________元。 _________年______月_____日,乙方向甲方支付房款_________元。 余款_______元,在办理产权证完成之日交付。 第四条办理过户及房屋交付 1、甲方应于_________年______月_____日开始办理房屋产权证、土地使用证,上列证件办理完毕之日至迟为_________年______月_____日。 2、上列过户费用及契税由甲方承担_______元,乙方承担_______元。 第五条风险转移,配套设施及费用承担 乙方已对房屋构造、装饰及配套设施等情况,做充分了解。房屋及配套设施的风险自房屋实际交付之日起转移给乙方。 第六条权利义务

商铺转让合同范本

商铺转让合同范本 商铺转让合同范本1 立契约书人赵钱即兴国商行(以下简称甲方)孙李(以下简称乙方),双方兹就营业转让事宜,订立本契约,条件如下: 一、转让标的:甲方愿将独资设立,坐落xx市x路x 号的兴国商行,转让予乙方经营。 二、本件转让价格及其计算标准: (一)兴国商行全部生财器具,存货作价为人民币xx 万元。生财器具及存货另列清册交分别标明价格。 (二)上列生财器具,存货经盘点如有增减变化数量,则依清册所记载价格,增减给付现金。 (三)甲方应收未收款约计x万元(详移交清册),悉数由乙方承受,不另计价。惟乙方应承受甲方对外所欠一切债务(详移交清册)。 三、付款办法:于签订本契约的同时,乙方交付甲方x 万元;其余款于点交完讫之日一次付清。 四、点交日期及地点:双方订定xxxx年x月x日为点交日期,并定于商行现场为点交地点。 五、特约事项: (一)本件点交以前,所有甲方对外所欠一切债务,概

由乙方承受教育,并由乙方将营业承受承担债务的情况通知各债权人。点交前所积欠一切税捐、水电费用、房租、员工薪资亦同。 (二)商号名称或延用原名称,或变更名称,悉依乙方自便,甲方不得置同。甲方并应协同乙方办理商号变更登记手续,不得借故推辞。 (三)商号现承租坐落xx市x路x号的租赁权,由甲方让与乙方,并由甲方负责出租人与乙方办理续租x年,与乙方另行换立租约,如出租人不允许续租或要求增加租金或提出其他条件,致乙方受害时,甲方应负赔偿责任。 六、违约处罚:任何一方违反本契所列各条情形之一,即视违约论,对方有权解除契约。如系乙方违约,愿将已付款项,任由甲方没收;若系甲方违约,则应按所收的款项加倍返还以为违约处罚。若有其它损害,仍得请求赔偿。 七、甲乙双方应各觅保证人,对甲乙双方的违约对他方应负赔偿责任,愿各负连带赔偿之责,并均抛弃先诉抗辩权。 八、本契约一式四份,由甲乙双方及保证人各执一份为凭。 立契约书人 甲方: 保证人: 乙方:

工程项目转让协议书

工程项目转让协议书 1、工程项目转让协议书 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互惠共同发展的原则,对外环道路施工二十七标段西南环路边石安装项目转让施工工作达成以下协议。甲方因施工时间紧张现将二十七标段西南环路边石安装工工作转让给乙方承担: 1.甲方在本协议签订后先支付预付款人民币四万元整(人民币:40000元整)。在施工开始时,第一车石材进场不付款,从第二车石材进场开始每次进场石材后均须付款; 2.该项目运行中监理由乙方负责,项目部由甲方负责。 3.变更款项双方对半。 4.因甲方原因造成工程扣款由甲方承担,因乙方原因出现工程扣款乙方承担;因甲方原因给乙方造成误工损失(两天以上时间)由甲方补偿。5.在施工过程中出现伤亡事故均有乙方负责。 此协一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(签字):乙方(签字): 20XX年4月26日 2、建设工程转让协议书 甲方:泰安市颐盛置业有限公司 乙方:山东传旺置业有限公司 经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,现双方就岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜,达成如下条款,以便共同遵守。 一、转让项目名称、位置转让项目:岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区二、转让项目的

土地面积及基本状况 (一)、该小区建设总土地面积41.6亩(扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程)。 (二)、基本状况 1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书,并建设一阶段; 2、甲方向村委交纳了部分土地款; 3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款,现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。 4、甲方向泰安市国土资源局交纳土地罚款16万元,占地约16亩。 5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋,面积4200平方米,建设别墅楼2排12套,计20XX平方米,合计6144平方米,占地约5亩左右,所建工程由于种种因素制约均未竣工(注:该甲方所建工程不在转让项目之内)。 三、前期事宜约定 1、甲方现已在建工程,由甲方继续建设完成,不在本协议约定的转让范围之内。 2、自本协议签订之日起,原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。 四、转让事宜 1、甲方承诺并保证,无第三方对转让项目提出任何权利要求。 2、乙方承诺并保证,按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。 3、乙方承诺并保证,本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。 五、双方未尽事宜,协商解决。 六、本协议一式三份,双方各执一份,报宽店村备案一份。 甲方: 乙方: 年月日

店铺转让合同范本

店铺转让合同范本 转让方(甲方):身份证号码: 转让方(乙方):身份证号码: 甲、乙双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一、甲方将自己位于庐山正街22 号的店铺(原为:庐山在线)转让给乙方使用,并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、乙方与甲方已签订了租赁合同,租期到2007年4月20日止,年租金为6000元人民币(大写:陆千元整),租金为一次性交清,并于约定日期提前一个月交至甲方。店铺转让给乙方后,乙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 三、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归出租方所有,营业设备等动产归乙方 (动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。 四、乙方在2006年6月1日前一次性向甲方支付转让费共计人民币6000, (大写:陆千元整),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他 相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。 五、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 (动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。 四、乙方在2006年6月1日前一次性向甲方支付转让费共计人民币6000, (大写:陆千元整),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他 相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。 五、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 甲方签字:日期: 乙方签字:日期: A4大小\自由编辑\最新最热\标准模板

建筑公司资质转让合同协议书精编版

建筑公司资质转让合同 协议书 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑公司资质转让合同出让方:(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: 受让方:(以下简称乙方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: XXXXXXXX(以下简称公司)是由甲方于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX。经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下:一基本情况

1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方。原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方指定人选。 2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据)。 3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担。 4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料,并配合乙方办理法人变更手续。 5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但直变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担)。 二支付方式 转让价共计:XXXX万元整(XXXX)分三次付清。 1.协议签订时,乙方支付甲方首笔款项XXXX万 整(XXXX)。 2.待甲方交付乙方公司全部资料并且乙方完成法

法务宣传58---最高院关于建设工程合同纠纷案件裁判规则汇总(上)

最高院关于建设工程合同纠纷案件裁判规则汇总(上) 本裁判规则汇总整理总结自《民事审判指导与参考》中最高人民法院审理的建设工程纠纷案件,以方便广大同仁及建设工程相关从业人员参考。 文/陈鑫范陶鸿 摘自:无讼阅读 1.当事人双方约定用仲裁的方式解决纠纷,但仲裁条款约定不明的,不能排除人民法院管辖 ——《中华人民共和国仲裁法》第16条规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容:(一)请求仲裁的意思表示;(二)仲裁事项;(三)选定的仲裁委员会。以上三项是进行仲裁的必备要件,缺一不可。 关键词:仲裁;约定不明;管辖 规则详解:最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十五条规定:“依照民事诉讼法第一百二十四条第二项的规定,当事人在书面合同中订有仲裁条款,或者在发生纠纷后达成书面仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁,其坚持起诉的,裁定不予受理,但仲裁条款或者仲裁协议不成立、无效、失效、内容不明确无法执行的除外。” 具体到本案,双方当事人认可的《施工招标文件》第三章第12条附则3约定:本合同发生争议,双方有权向有关部门申请调解,调解不成向商定的仲裁机构申请仲裁。但未约定具体明确的仲裁机构,因此属约定不明。 此后双方于2000年6月30日签订了《建设工程施工合同》,合同第三部分第10条37.1款约定,在履行合同过程中发生争议时:(1)请当地仲裁委员会调解:(2)采取第XX种解决方式,并约定向XX仲裁委员会提请仲裁或向XX人民法院提起诉讼。 此处双方只约定了纠纷的调解方式,而调解不成后采取何种方式解决纠纷的条款中,是空白事项,故应认定双方未约定发生纠纷是提请仲裁机构仲裁,还是向人民法院提起诉讼。在双方发生纠纷后,亦未达成新的仲裁协议。因此从案件具体情况看,不能认定双方有排除人民法院管辖的约定。在双方已就纠纷解决方式发生争议的情况下,由人民法院受理此案并无不妥。 2.发包方发给承包方的函件中,对于工程形象进度的推测,不构成诉讼中的自认行为,也不应作为确定工程施工进度的依据 ——最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第八条规定,诉讼过程中,一方当事人对另一方当事人陈诉的案件事实明确表示承认的,另一方当事人无须举证。

相关主题