消防工程承包合同书
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规，现甲乙双方就建筑工程项目的有关消防设施设备采购、安装承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商，特签订此合同，以资双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、占地面积：㎡，建筑层数：地下层，地上层，建筑总面积：㎡，建筑高度：ｍ，栋数：栋。
二、工程承包的方式、范围
本项目工程按照设计院设计的施工图承包施工。今后如有变更、施工图审查机构审查和（或）公安机关消防机构审核验收所需要增加的工程量，甲乙双方另行再签订补充协议、合同或者签证。
(一)承包方式：以包工包料的方式承包。
(二)承包范围：
承包该工程项目范围：火灾自动报警系统；室内消火栓系统；自动喷水灭火系统；部分防火门系统；部分防火窗系统；普通型消防应急照明和疏散指示标志系统；电气火灾监
控系统；消防应急广播系统；消防电话系统；部分气体灭火系统；消防防排烟系统、灭火器及箱体。具体分项陈述如下： 1、火灾自动报警系统：从报警主机开始至各连接末端的所有管线和设备、配件。如有消防联动设备，还应包含消防联动控制器。不含《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.4.2条第二款规定需要设置的套内火灾探测器。
2、室内消火栓系统：从水泵吸水管开始至室内消火栓末端的所有管网和设备、配件。包含消火栓泵。（对于室外消火栓系统由甲方自行负责建设；乙方只是免费提供室外消火栓给甲方并由甲方负责安装施工。）
3、自动喷水灭火系统：从水泵吸水管开始至自动喷水灭火系统末端的所有管网和设备、配件。包含消防喷淋泵。
4、部分防火门系统：整栋楼所有的甲、乙、丙级防火门。包含防火门五金、闭门器、顺序器。但不含防火门的控制器、监视器等。不含《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.32条规定需要建设的防火门窗。
5、部分防火窗系统：整栋楼所有的甲、乙、丙级防火窗。但不含防火窗的控制器、监视器等。不含《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.32条规定需要建设的防火门窗。（不含整栋楼的防火窗）。
6、普通型消防应急照明和疏散指示标志系统：由甲方负责将管网和电气线路敷设到每个消防应急照明和疏散指示标志的安装点，并预留接线盒和接线头。乙方提供消防应急照明和疏散指示标志灯并负责安装。不含变配电房、发电房、水泵房、电梯间楼梯间及其前室等与强电照明相结合的灯具。如需安装智能型和集中控制型消防应急照明和疏散指示标志系统，工程量和经费另行计算。
7、电气火灾监控系统：从电气火灾监控主机开始至各连接末端的所有管线和设备、配件。
8、消防应急广播系统：含消防应急广播主机、功放机、扬声器和电气线路等。
9、消防电话系统：含消防电话主机、消防电话和电气线路等。
10、部分气体灭火系统：只承包施工图上设计的五分之一的工程量。另五分之四的工程量由甲方自行负责施工建设。
11、消防防排烟系统：从消防防排烟风机开始至消防风管末端的所有消防风管和设备、配件。包含排烟口和送风口设备、配件。
12、灭火器及箱体：按施工图设计数量配置。
三、工程价款及付款方式
１、工程价款人民币（不含税费，税费由甲方负责）: 甲方按总建筑面积每平方米元（小写元／㎡）承包给乙方。暂定总造价为人民币（大写）元整（小写）元。
如有工程量增加以及二次装修需改动和（或）增加工程，其费用另行签证结算。
2、付款方式：
①甲乙双方签订合同后，甲方付至工程价款的20%给乙方（即：人民币元）消防前期所需费用；
②拿到消防设计审核（备案）批准文书后，甲方付至工程价款的40%给乙方（即：人民币元）；
③消防施工进场，甲方付至工程价款的60%给乙方（即：人民币元）；
④室内消火栓施工完毕，甲方付至工程价款的70%给乙方（即：人民币元）；
⑤自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统施工完毕，并取得合格的《消防设施检测报告》，甲方付至工程价款的80%
给乙方（即：人民币元）；
⑥在所承包范围内的消防工程竣工验收合格并取得消防批准合格文书后，十五天内，甲方付清所有工程价款给乙方。
如果上述款项，超过六十天后，因甲方原因和（或）因国土、规划、建筑布局、土建、装修等违反消防强制性规定，没有及时签订土地租用协议合同并在国土、规划等政府部门备案同意，没有确保消防车登高操作场地、消防车道及半径、防火间距、汽车车位等在规划总平面图上符合消防技术规范要求，等等，导致整个建设工程不能通过消防许可，但乙方为甲方取得了该工程合格的《消防设施检测报告》，那就不影响甲方给乙方付款；甲方必须付清给乙方所有工程款。
四、工期
1、工程期限：年月日至年月日。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并且，甲方应支付给乙方因赶工采取的措施费用。
3、遇下列情况工期顺延：
①在施工过程中遇不可抗拒力因素。
②甲方在原工程的基础上增加施工内容。
③因甲方其他工种施工或停水、停电等其他原因造成误工。
④甲方未按约定支付工程款，而导致停工。
⑤因土建工程或者装修工程建设等原因，导致消防工程项目无法进行施工，工期顺延。
⑥因甲方原因影响工期，工期顺延。
五、工程质量及质保期限
工程质量标准：合格。确保承包范围内的消防工程通过消防部门审批或者备案合格。
质保期限：从消防工程竣工验收合格或移交之日起，质
保期限为贰年。
六、甲乙双方权利和义务
（一）甲方权利和义务
1、甲方首先必须保证本工程不违反消防强制性规定。确保本工程具备消防许可条件。负责及时提供用于消防许可等所需的文件材料等；并且，甲方对所提供的文件材料的真实性负责，如有不实所产生的后果均由甲方负责。
2、甲方负责工程技术交底及指导。负责要求建设、规划、设计、施工、施工图审查、监理等单位以及施工现场各工种人员落实执行消防法律法规和技术标准规范等。严格按消防要求和技术进行施工。清除影响消防施工的障碍物。负责完成消防施工现场“三通一平”。并说明注意事项。
3、甲方按合同约定向乙方支付合同价款。
4、指派身份证号码：为本消防工程甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度、隐蔽工程、工程量等的监督检查和验收；并负责确认签证工程量；办理有关登记、验收、变更、签证等。甲方代表驻工地变更的，应及时以书面形式通知乙方。
5、负责免费为乙方提供生活、施工的用水用电。免费为乙方提供材料用房，办公用房和员工住宿场地。免费帮助乙方吊装设备、材料、工具等。甲方应为乙方预留消防施工所需的孔洞；甲方还应负责按规范要求修补消防工程施工完毕后的孔洞、缝隙等。施工中因甲方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由甲方承担。
6、甲方负责安排土建、水电、装修等专业队将消防控制室、消防水泵、消防水池、屋顶消防水箱、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志、消防防排烟等的强电电源和水源安装到位；甲方并负责将其双电源电气线路和管路敷设至消防用电设备最末一级配电箱处，负责在此处设置双电源自动切换
装置。以及负责土建等专业队将消防水池（含水位器）、消防水箱（含水位器）、水泵混凝土基座等设施的施工及时完成，以满足消防设施器材安装条件。特别是甲方应负责在有关部门按标准要求开好水电户头。
7、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图二套及相关文件材料以及施工图的CAD电子版。
8、甲方应负责及时办理好并提供国土、规划等许可手续。对于租用土地，及时签订租用协议合同，并在国土、规划等政府部门备案同意。并且确保消防车登高操作场地、消防车道及半径、防火间距、汽车车位等在规划总平面图上符合消防技术规范要求。
（二）乙方权利和义务
1、乙方协助甲方办理有关消防许可审批手续。
2、指派身份证号码：为乙方驻工地代表，负责合同履行和工程量签证。负责工程施工的进度、质量的监督检查和验收。乙方驻工地代表变更的，应及时以书面形式通知甲方。
3、乙方依据国家有关规范及验收标准组织设计施工技术方案。保证所承包范围内的项目消防验收或者备案合格。
4、乙方严格按要求进行消防工程施工。
5、乙方负责自用材料、设备、工具现场保管，严格按合同要求组织施工。
6、乙方保证按安全施工的有关规定施工。
7、乙方在施工过程中主动与甲方配合，严格按照有关文明施工的要求进行施工，做到工完场清，随做随清。有义务和责任保护甲方及第三方已完成的建筑产品，如因乙方的原因造成污染和损坏，由乙方负责。
8、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
9、在工程竣工验收合格后或移交甲方时乙方负责免费培训甲方及物业公司的消防管理、操作等人员。
10、工程质保期限内发生的施工质量问题，乙方应在48小时内赶至现场进行维修，该维修费用由乙方承担。如乙方不愿承担该维修费用，甲方有权向乙方追偿。
七、合同生效、终止、违约及争议的解决
1、本合同甲乙双方加盖单位公章，并且法定代表人或者受委托人签字，之日起生效。
2、本合同按合同履行完毕自行终止。
３、合同甲乙双方必须恪守信誉。若一方违约，导致合同无法履行，必须按承包工程总价的20%处罚违约金给对方，同时补偿对方因此而造成的相应损失。
4、由于甲方原因导致延期开工或中途停工、返工的，甲方应补偿乙方因停工、返工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。
5、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构审核验收不合格或消防备案及抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。
6、如果是甲方原因和（或）因国土、规划、建筑布局、土建、装修等违反消防强制性规定，没有及时签订土地租用协议合同并在国土、规划等政府部门备案同意，没有确保消防车登高操作场地、消防车道及半径、防火间距、汽车车位等在规划总平面图上符合消防技术规范要求，等等，导致整个建设工程不能通过消防许可，所造成的损失、费用、后果及责任，由甲方负责承担。
7、如甲方未按合同约定付款的，每拖延一日，甲方每日按未支付部分价款的3 %计算违约金，付给乙方。
8、对合同履行中的一切异议，甲乙双方应先友好协商。协商不成，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或
向人民法院提起诉讼。
八、其它
1、工程竣工后由甲方负责该项目的相关设施设备器材检测费用；乙方承包内容的费用由乙方负责。
2、甲乙双方达成的补充协议、补充合同、签证等与本合同享有同等的法律效力，都为本工程的组成文件。
3、未尽事宜甲乙双方另行协商解决。
4、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。都具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
受委托人：受委托人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
联系号码：联系号码：
签订时间：年月日
签订地点：
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
水电安装工程承包协议书 发包方：河南林九建筑工程有限公司名都和景项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 名都和景14#-47#楼别墅工程由甲方总承包，为了保质保量按期顺利的完成，甲方现将本工程地下室和主体采暖、水电工程（不包括消防）发包给乙方承包施工。在乙方充分了解工程特点和工艺以及质量的要求的情况下，为了明确双方的责任，履行各自职责，保证工程质量安全如期完成。根据《中华人民共和国建筑法》及《合同法》，结合本工程特点，经双方友好公平协商的情况下签订本合同，并共同遵守。 一、工程概况 工程名称：名都·和景14#-47#楼别墅工程 工程地点：东二环与成吉思汗东街交叉口 承包内容：别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程。 二、承包方式及单价、工期 1、承包方式：乙方以包工、包料（主辅材料），包施工所需机具：并包括安全及文明施工、保质保量按期完成工程
任务。 内容及单价： （1）内容包括 1）图纸的全部施工项目； 2）包括送试、试验费、规费及税金； 3）必须派两名水电专业管理人员属项目部管理人员行列；费用在合同价款之中不再另行计算； 4）甲方的临水、临电、围护、维修均在合同承包范围之内； 5）严格执行甲方、监理及行业主管部门的要求和规定； （2）别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程（按图纸内容完成）建筑面积元/㎡；单价已含设备调试、施工机具及管理费、材料损耗费、雨天补贴、安全文明施工等。另注，本工程不作现场任何签订。 2、工期：必须按甲方施工进度计划安排，开工日期为2013年08月20日，竣工日期为2014年月日。 三、质量要求与进度要求 1、质量目标为自治区优良样板工程标准。乙方必须严格按设计图纸及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量近期完成工程任务。 2、如果因乙方原因没能按合同约定工期完成工程任务的，从延误的第二天起计，每延误一天，乙方赔偿甲方5000
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 标准消防工程施工合同(合同示 范文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
标准消防工程施工合同(合同示范文本) 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程名称：_________ 2.工程地点：_________ 第二条承包范围： 第三条工程承包方式：_________ 第四条合同工期 开工日期：_________ 竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价：_________ 付款方式：_________ 价款调整：_________ 第六条工程质量及验收标准 1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-XX.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动*灭火系统施工及验收规范》（XX年版）gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-XX.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
发包方（简称甲方）：______________________________ 承包方（简称乙方）：______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：______________________项目的水电安装_工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一．工程概况 工程名称：_________________________________________________ 工程地点：_________________________________________________ 施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程_ 结构类型：______________________________ 二、乙方进场人数（附名册） 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期：_____年___月__日 （二）总（日历）工期：_______个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.__________________________________________图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。 （三）计价方式： 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《______________建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《______________装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《______________安装工程消耗量定额及单位估价表》及《______________建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。
消防工程施工协议书精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
消防工程安全生产协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方就有关事宜协商达成以下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程结构： 工程价款： 二、承包范围： 1、承包范围： 2、承包方式：固定价。 (1)乙方提供劳务、技术工人、施工机械，负责相应施工人员的管理和确保工程质量、安全生产与文明施工。 (2)除电焊条、切割片、铅油、麻丝、钻头五项附材料外，所有安装主、附材料及现场用水、电等有甲方负责无偿提供乙方。 (3)乙方负责安装调试直至交工验收合格为止。按甲方与业主签定的保修协议进行回访。
(4)甲方承担一切验收和技术指导，乙方不承担验收过程中的任何费用。 三、工程约定： 本协议工程为年月日至年月日止。(可根据业主要求随时调整) 四、质量约定： 工程施工质量必须符合国家现行消防施工验收规范以及业主、监理单位和甲方要求，达到消防验收标准。 五、双方责任： 1、甲方责任： (1)负责开工前施工场地具备施工条件，并在开工后继续协调解决有关遗留事项。及时提供乙方施工材料，保证乙方合理作业时间，确保工期要求。 (2)负责总承包管理，定期对工程进度、质量、安全施工情况进行检查，提出整改意见。 (3)负责编制总体网络计划，材料报验、隐蔽记录及各种竣工验收资料，工程验收竣工资料的汇总及工程月报量或决算。 (4)负责协调乙方与业主及其他分包单位的关系。 (5)按合同约定期限支付工程款。 2、乙方责任：
消防工程施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：_______ 年 _______ 月______ 日
甲方（全称）：乙方（全称）： 及其他有关法律、行政法规， 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》遵循平等、双方就本工程施工事宜协 自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况， 商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三' 质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额（人民币大写〉： 五' 组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量淸单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六' 合同的生效及终止 1. 合同签订之日起生效。 2、除合同质虽保证书外，甲乙双方屜行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲' 乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知' 协助' 保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备' 材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地。 5、提供施工所需水' 电、电讯线路并接至施工场地。 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工. 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际悄况不符合《国家消防验收规范》时应向甲 方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、根据施工图纸和预算书范国内的：从审图' 申报消防手续' 施工' 验收全套包干。 4、施工图纸范圉外（如：外部管道、防火门等） 以甲' 乙双方' 见证方共同确认另行计价。 乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。十' 施工组织设计和工期
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
XX工程项目部水电安装承包协议 发包方：XXX工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：__________ （以下简称乙方）根据本工程项目的内部招标文件及本公司现行管理制度的规定，双方本着自愿和诚信的原则，就工程价款、承诺书以及建设工程施工相关事项协商一致，签订本工程承包协议书。 一、工程概况： 1 、工程名称：XXXX 2 、总建筑面积：约 3337 3 平方米； 3 、结构层次：住宅2＃－7＃楼为框架结构；每幢楼楼层为12层 4 、工程建设地址：XXXX 二、工程内容及承包范围： 1 、工程内容：XXXXXX小区商住楼工程的水、电.消防.通风安装工程及配套工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程除外。 三、承包方式： 1.按安微省2000安装定额直接费96％承包（不含税）。 2.包工包料。 四、工程总造价及保证金 1.暂估价__大约为200___万元 2.按安装工程总造价的5％（_壹拾__万元）为保证金一次性交予公司。 五、工程质量： 1 、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质监站一次性验收合格，竣工验收一次性通过，按优良工程标准评定。 2 、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系单组织施工，施工质量达到规定要求，经甲方、监理及上级主管部门验收认可后，才予落实下道施工工序。 3 、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期不予顺延，并承担竣工后二年内的维保责任。 六、施工工期： 1 、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进
度，按照土建施工进度计划，合理穿插施工。 2 、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，返工不得顺延施工工期，并不得影响其他工种的施工进度，如发生此类事情一切损失全部由乙方承担。 3 、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。 1 ）重大工程量变化和设计变更； 2 ）人力不可抗拒的因素； 3 ）非乙方原因影响工期。 乙方在以上情况发生后5 天内，就延误的内容，向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后5 天内予以确认、答复，逾期不予签复，乙方即可视为延期已被确认。 七、文明施工： 1 、安全文明须按双标化规范要求作业。 2 、遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定，做好文明施工工作。 八、甲方工作： 1 、开工前办妥施工所需的各种证件。 2 、向乙方提供工程施工图2 套，并组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底，审定乙方编制的施工组织设计。 3 、配合提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。 4 、落实主材的品牌及主材单价的签认；签证时应考虑采管费。 九、乙方工作： 1 、向甲方提交施工方案，经甲方认可后实施。 2 、向甲方提交决算书，上报正确的材料使用数量。 3 、乙方必须配合土建安装好。安装好工地现场临电.临水（电到三级箱;水到每幢楼楼层） 材料由甲方提供,乙方负责安装。 4 、乙方必须密切配合土建施工，掌握土建施工进展动态，不致后拖土建工期。预留、预埋好各种管件、孔洞，不得事后现凿，安装阶段必须与粉刷工程衔接好，不得出现凿除粉刷层或使粉刷不能正常进行等情况，如由于乙方管理不善引起上述情况，则由乙方负担相应经济损失。
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
编号：_____________消防工程安装施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据国家合同法和消防工程安装规范，经双方协商，根据本工程实际情况和乙方的承诺声明，达成以下协议，共同遵守。 第一条、建筑消防安装设施概况： 1、建筑名称： 2、安装范围：火灾自动报警系统（消防图纸所含全部内容）。 3、开工日期：_____年_____月_____日。 4、竣工日期：_____年_____月_____日。 5、施工工期：_____天（历天）。 6、施工方式：甲方购料（供料），乙方施工。 第二条、甲方责任： 1、提供一份完整蓝图，如有变更图纸，同样提供一份。 2、甲方负责施工水电费，第一次进场工具的运输费及最后一次撤场时工具材料的运输费。 3、合同价的确定 每个报警点按_____元计，本工程约_____个点，本工程所有项目最终按实际用量结算。 4、付款方式： 1）、进场当天付_____元。 2）、工程量完成一半时付合同价款的_____ %。 3）、工程完成调试合格后付至合同价款的_____ %。 4）、工程验收合格后付至合同价款的_____ %，余款_____ %质保金一年之内付清。 5）、帮助乙方协调好工地工作。 第三条、乙方责任：
1、乙方要按照甲方施工工艺要求施工。 2、要搞好安全、文明施工，接受甲方管理，遵守自己的承诺声明。按照消防规范和施工工期，组织施工并保证验收。 3、工程安全文明施工必须严格执行__________号文件《__________市建设工程安全文明施工管理规定（试行）》的要求及有关安全文明施工的规定并承担相关费用。在工程施工期间所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及给第三方造成的人身和财产损失，由乙方承担全部责任。因此对发包人、招标人造成经济损失的，乙方应承担经济赔偿责任。乙方必须按照安全文明工地规范要求建立健全各项制度及安全防护措施，如有一项不符合要求，罚款__________元。 4、要妥善使用和保管好甲方的设备、材料、物资，出现损坏、丢失按价赔偿。 5、严禁乙方转包、分包本工程。 6、要杜绝一切不安全因素出现，出现任何安全事故均有乙方承担全部责任。 7、做好消防验收和售后服务工作，保修期内出现质量问题时，乙方要无偿立即修复。 第四条、其它事项： 1、因建设方（土建）未完工和不具备消防安装条件时，乙方工期可适当顺延。因甲方材料、物资原因没到位影响乙方施工时，乙方可根据实际情况调整施工方案，但不影响工期、质量。 2、因甲方按合同拨款不及时或拖延拨款时间，乙方可协商终止合同。因乙方工程质量达不到质量要求和施工进度达不到甲方要求时，甲方有权解除合同，并要求乙方承担所有损失。 3、乙方所使用的原材料（主材、辅材、耗材）按工程进度提前10天向甲方提出书面计划。 4、双方共同负责验收并保证合格，经消防部门验收合格后，乙方可交工离场。 5、乙方因不服从甲方及建设单位的管理造成罚款，由乙方自负。 6、若乙方未按期完工，工期每拖延一天罚款__________元。 合同订立时间：_____年_____月_____日 双方签字： 甲方： 法定代表人：
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
文件编号：RHD-QB-K6092 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 消防工程施工合同标准 版本
消防工程施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 消防工程施工合同范文1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视
为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效。 2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙
消防工程承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 ____ 日 编号 号：
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将总承包的___________________________ 项目中的消防工程（含通风工程），经甲方邀请招标由乙 方中标承包施工。为了明确双方责任，确保上述工程按质、按量、按期完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实信用的原则，经双方共同协商，订立本协议，以资双方共同遵守： 第一条承包内容及承包方式 （一）____________________________________________________________ 工程概况：本工程位于，本项目主体 _________________________________________________________________ 。总建筑面积约_____________ _m2o （二）承包范围：本工程施工图范围室内所有消防工程（包括消防自动报警系统、防排烟系统、 新风系统、喷淋系统、消火栓系统）、招标文件、投标文件中所列的所有工作内容。备注：所有消防工程预埋预留管、洞及接线盒均由乙方进行预埋，消防水接至室外就近水泵接合器，（甲方之前预埋预留所产生的费用，由乙方单位承担），投标文件（报价书）若没有列明，且实际消防验收时必须要求做的项目，视为乙方对甲方的优惠，不另计取。 （三）承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、消防联动及整个项目的消防系统包通过消防部门质量验收。 第二条工程造价及施工工期 （一）工程固定总价及工程结算方式： 1、工程固定总价为：人民币 _____________________________ 元整（Y __________ 元）。 2、结算方式：结算按如在施工图纸及招标要求范围内的不予调整，固定总价，如因业主原因调整或设计变更的，可按以下结算方式按实结算。 3、计价方式、工程承包总价、工程竣工结算价、设计变更计价方式：
电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：承包形式： (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍
拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。
安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。