当前位置:文档之家› 通用买卖合同完整版范本

通用买卖合同完整版范本

合同编号:______________

买卖合同

(货物类)

买受人:______________________

出卖人:______________________

买受人(以下简称甲方):

法定代表人/负责人:

住所:

出卖人(以下简称乙方):

法定代表人/负责人:

住所:

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经友好协商,达成以下协议条款,以资共同遵守。

第一条标的物

(一)本合同项下货物的名称、数量、单位、单价、合同价款见下表:货物名称、品牌

生产厂家计量单位数量单价(元)合同价款(元)(商标)、规格型号

合同总价款(大写)

或者:合同标的详见附件采购清单。

(二)甲方如需变更前款货物种类、数量等,应在乙方交货前通知乙方。

第二条价款及支付

(一)本合同项下货物的总价款为:_________元;增值税税款为:_________元:合同价款合计:_________元。

本合同所称货物价款,是指购进增值税应税货物时所支付的不含增值税的净价。上述价款包括但不限于货物价款以及运输费、包装费、保险费、验收费、培训费等伴随服务的费用,以及实现本合同规定事项所需缴纳的各项税、费,但不包括增值税。

本合同所称合同总价款,是指购进增值税应税货物时所支付的价款与增值税

税款两部分之和。

(二)如甲方根据需要进行货物及数量变更后,本合同总价款以实际采购货物的总价款为准进行结算。

(三)甲方应在收到乙方全部货物并验收合格之日起______日内通过银行____(承兑汇票/转账)方式支付全部价款。

(四)乙方的账户信息:

开户名称:

开户银行:

行号:

账号:

上述账户信息如有变动,应提前3日书面通知对方。

(五)发票的提供

1、发票类型

□乙方提供增值税专用发票或其它类型的增值税进项抵扣凭证;

□乙方提供增值税普通发票或增值税通用机打发票;

2、发票开具时间

乙方开具发票的时间应符合税法规定的纳税义务发生时间,应在甲方付款前并且于发票开具后______日内送达发票。

3、增值税进项抵扣凭证无法认证责任

因乙方原因,造成增值税进项抵扣凭证逾期无法认证抵扣而造成损失的,甲方有权向其收取相对应的进项税额金额及其按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算的资金利息。

4、增值税进项抵扣凭证无法及时认证责任

乙方提供有瑕疵的增值税扣税凭证,或者其他因乙方的原因,使得增值税进项税抵扣凭证无法及时认证抵扣,从而造成资金损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。

5、甲方纳税人识别号:_________。

第三条质量标准

本合同项下的货物符合/不低于国家标准 /行业标准 /甲方要求,

并应符合/不低于招投标文件中关于本合同项下的货物质量要求;货物有样品的,由双方共同封存,分别保管,乙方交付的货物应与样品相符。

乙方应在本合同签订时提供与合同标的相关的单证和资料。

第四条质量责任

(一)本合同项下的货物在交付之日起日内发现质量问题,甲方有权要求乙方退货或者由乙方在甲方要求的期限内重新提供合格货物或者承担保修责任,同时乙方应承担违约责任。

(二)乙方对本合同项下的货物承担日的免费保修责任。保修期内货物不符合本合同质量要求的,乙方在接到甲方指令后3日内进行修理,经两次修理后仍不符合质量要求的,予以更换或者退货。

第五条包装标准、包装物的供应与回收

(一)乙方应当对本合同项下的货物进行适当的、符合标准/保证内件的安全的包装使其适于长途空运、内陆运输及反复装卸和操作。乙方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏,以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损坏地抵达交货地点。如果因为货物的包装或保护措施不当而造成货物的损坏或丢失,乙方负责更换、补充受损或丢失的货物,由此给甲方造成损失的,乙方应负责全额赔偿。

(二)乙方提供的包装物,非甲方提出要求不回收。

第六条交货时间

乙方应在接到甲方交货指令之日起_________日内将符合本合同约定的货物全部交付甲方或者按照甲方指定的时间、批次交付货物。分批次交货的,以最后一批货的到货时间为交货时间。

第七条交货地点

(一)本合同项下货物的到货地点为甲方指定地点。

(二)甲方如需要变更交货地点,应在本合同约定的交货日期前通知乙方。

第八条运输

本合同项下货物的运输由乙方负责,乙方应当以适当的运输方式运抵甲方指定地点,并承担运输费、保险费和其他有关费用。

第九条验收

(一)乙方将货物运送至甲方指定地点后,双方应按本合同约定或者双方认可的样品对货物进行现场验收/_________验收,如果货物运至甲方指定地点后,经甲方书面通知,乙方不参加验收,则甲方有权自行对货物进行验收,其法律效力应等同于上述双方共同进行的现场验收。

(二)验收合格后,双方签字确认,双方确认之日为货物现场验收合格之日。如因乙方不参加验收致甲方自行验收的,甲方验收完成之日为货物现场验收合格之日。

(三)如在现场验收中发现乙方提供的货物不符合合同的约定或与样品不符,乙方应在甲方要求的期限内补足、更换。补足、更换后的货物应符合合同要求。(四)本合同约定的货物的风险,在双方或者甲方完成验收之后,由乙方转移至甲方承担。

第十条权利保证

(一)乙方应保证甲方使用本合同项下的货物及其任何一部分时免受第三人提出的侵犯其包括但不限于专利权、商标权、版权、所有权、他物权、人格权等的起诉或者其他权利主张。

(二)如果发生第三人对甲方因使用乙方提供的货物的侵权指控,乙方应负责出面解决纠纷,并承担相应的经济和法律责任。

(三)如乙方应甲方要求,在本合同项下的货物上添加甲方提供的商标、标识或图片,设计外包装和进行其他再加工的;该标识、图片或包装设计有关的知识产权归属甲方。乙方不得以任何理由进行复制、使用、销售或允许第三人使用、销售。

(四)本条所约定的内容不因本合同期满而失效。

第十一条保密

(一)双方以书面形式向对方提供的有关制作工艺、产品设计、货源情报、价格信息、客户名单、招投标资料以及其他技术信息和经营信息等资料未经提供方事先书面许可,不得向任何第三人透露。

(二)非由相关法律法规的强制性规定或经国家有权部门的强制性要求,未经另一方事先书面许可,任何一方不得将本合同的主要内容向第三人透露。

(三)保密义务不因本合同履行完毕或解除而终止,除非保密信息已经对外披露或已经为公众所知。

第十二条通知

双方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都应当按照本条下述地址以双方确认的传真或类似的通信方式,或者挂号信、快递方式,或者直接送达方式进行。如使用传真或类似的通信方式,通知日期为通信发出日期;如使用挂号信件、快递方式,通知日期为邮件寄出日期并以邮戳为准;如使用直接送达方式,通知日期为被送达方签收日期。

通知地址及联系人:

甲方:乙方:

地址:地址:

联系人:联系人:

电话:电话:

传真:传真:

电子信箱:电子信箱:

QQ:QQ:

邮政编码:邮政编码:

双方通信地址、通信方式和联系人发生变化,应提前3日通知对方。未履行通知义务的,由未履行义务方承担相应的责任。

第十三条违约责任

(一)本合同全部条款双方均应当严格遵守,任何一方违约应承担违约责任并赔偿由此给另一方造成的一切损失。

(二)如果乙方延迟交货,则乙方应向甲方支付逾期交付违约金,每延迟一天,按本合同总价款的千分之__计算违约金。延迟超过_____日的,甲方有权解除合同,乙方应按上述规定支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担相应赔偿责任。

(三)在下列情况下,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部价款,并按照合同总价款的千分之__支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

1、逾期补足、更换或补足更换后不符合要求;

2、货物在使用过程中发现质量问题导致甲方退货的;

3、其他情形:_________ 。

(四)在乙方完全履行合同义务的前提下,甲方延迟付款的,按照应付价款和中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算的利息向对方承担违约金。

第十四条不可抗力

(一)本合同所称不可抗力,是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争、恐怖事件以及政府行为等其他不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

(二)本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时,应在不可抗力发生之日起的7日内通知本合同的相对方,并在不可抗力发生之日起的15日内向相对方提供由相关部门出具的不可抗力证明。

(三)任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同均不负责任。但必须采取一切必要补救措施以减少造成的损失。否则因未采取必要补救措施而造成的额外损失由发生不可抗力一方承担。迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除责任。

(四)如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行____日或以上时,甲方或者乙方均有权终止本合同,并书面通知另一方。

第十五条争议的解决

(一)双方因本合同发生纠纷时,应协商解决。协商不成时,以下列第种方法解决:

1、向甲方所在地人民法院起诉。

2、提交仲裁委员会仲裁。

(二)对任何争议进行仲裁或诉讼,除争议事项或争议事项所涉及的条款外,双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第十六条附则

(一)本合同自双方法定代表人/负责人或者委托代理人签字,加盖双方单位公章或者合同专用章之日起生效。

(二)双方确认的采购清单、招投标文件、作为合同附件,为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

乙方投标文件内容与本合同约定不一致时,若乙方投标承诺高于本合同约定的,以乙方投标文件内容为准;若乙方投标承诺低于本合同约定的,以本合同约定为准。

(三)本合同是双方对于本合同项下所有事项之约定和理解的全部。双方在此之前形成的针对本合同所述事项达成的包括但不限于书面和/或口头协议、备忘录和理解全部失效,并为本合同所取代。

(四)如果本合同中存在无效、失效或不能履行的条款,则该无效、失效或不能履行的条款不影响本合同其它条款的有效和履行。

(五)本合同中的标题仅为便利参考而设,不限制或影响任何条款的内容和含义。(六)本合同的未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。

(七)本合同一式份,乙方持份,甲方持份,具有同等法律效力。(八)本合同年月日订立于甲方住所地。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人/负责人:法定代表人/负责人:年月日年月日

货物买卖合同协议书样本(完整版)

合同编号:YT-FS-8542-24 货物买卖合同协议书样本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

货物买卖合同协议书样本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 表达货物买卖合同样本 供方:(以下简称甲方) 需方:(以下简称乙方) 一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、 金额:单位:人民币(元) 二、品质保证:原厂包装、原厂标准。 三、交货地点及方式:供方负责送货至需方公司 所在地,供需双方共同验收并签字确认。 四、交货期:合同签订之日起一周内。 五、产品保修责任:自交货验收合格之日起,主 机保修24个月,人为及不可抗力原因造成损坏除外, 保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。 六、付款方式:货到当日内支付总额的80%,十日 内付清其余20%。

七、违约责任:供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金,需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。 八、其他约定事项:合同执行过程中如出现争议,双方友好协商解决。 九、本合同一式贰份,供需双方各执壹份。 甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _____年____月____日 _____年____月____日 货物买卖合同范文协议书 出卖人:_____(以下简称甲方), 买受人:____(以下简称乙方), 兹为_____货物欠款买卖,经双方缔结合同如下:第一条甲方愿将_____货_____件卖与乙方,约定_____年_____月_____日交付清楚。 第二条货价议定每件人民币____元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。

通用购销合同模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 通用购销合同模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

需方:(以下简称乙方)(以下简称乙方)签订时间: 根据《中华人民共和国经济法》经双方协商,签订本合同并遵守下列条款,共同严格履行。 一、产品名称,商标,型号,厂家,数量,金额。 二、供货时间及数量 三、交(提)货地点,方式:在合同有效期内需方在供方仓库内自提。 四、付款方式:款到发货。 五、合理损耗及计算方法:按总重量千分之三计算。 六、包装标准,包装物的供应与回收:按需方要求,包装物由需方回收。 七、验收标准方法及提货异议期限:按实际生产尺寸,规格验收,异议期限供货后10 天内。 八、合同内单价包括运输费。 九、合同执行中发生纠纷,双方应首先协商解决,协商不成,在供方所在地法院起诉。 十、任何一方违反合同条款,均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。 一、如需提供担保,另立合同担保书作为本合同附件

十二、其它约定事项,此批建材系按需方要求生产,已经需方认可。 甲方(公章)________ 乙方(公章)________ 法定代表人(签字)________ 法定代表人(签字)________ 年月 ____ 日___ 年___ 月________ 日

草签购房合同注意事项文档

2020 草签购房合同注意事项文档Contract Template

草签购房合同注意事项文档 前言语料:温馨提醒,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律 约束力,但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用,下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 草签购房合同注意事项如下: 所谓草签,只是售房人员让你们尽快签字的一个借口,合同只要经双方当事人签字,就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,

有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利。 草签网签合同一样吗? 问:20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢? 回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因。 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案。 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了 问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签.别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商,我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易的意愿,并没有履行合同必需的要件,所以您的利益很难保证; 2、现在房子暂停了网签,并且停工了,中间必定有问题,建议您考虑将全部房款要回来。 问:我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢?我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确实想买房子,将来会发生什么,我不清楚.但是他确实是五证齐全的.停止网签的原因是土地问题. 回复:1、既然土地有问题,这种房子您都敢要?

货物买卖合同(范本)

货物买卖合同 甲方(买方): 乙方(卖方): 甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致: 第一条名称、品种、规格和质量 1. 名称:________ 2. 品种:________ 3. 规格:________(应注明产品的牌号或商标)。 第二条包装方式和包装品的处理 ________________ 。 第三条交货方式 1. 交货时间:________。 2. 交货地点:________。 3. 运输方式:________。 4. 保险:________。 5. 与买卖相关的单证的转移:________。 第四条验收 1. 验收时间:________; 2. 验收方法:________; 3. 验收标准:________;

4. 由谁负责验收和试验:________; 5. 验收如发生争议,由________检验机构按________检验标准和方法,对产品进行检验。 第五条损失风险 货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。 第六条价格与货款支付 1. 单价:________;总价:________(明确币种及大写)。 2. 货款支付: 货款的支付时间:________; 货款的支付方式:________; 3. 预付货款:________。 第七条提出异议的时间和方法 1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后3日内向乙方提出书面异议甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起3日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。 2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 3. 乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条保密

买卖合同范本经典版(通用合同)

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

买卖合同范本经典版(通用合同) 买方:__________ (简称甲方) 卖方:__________ (简称乙方) 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依法就甲乙双方买卖合作相关事宜达成本合同条款,供双方遵守。 第一条、产品名称、产地、品牌、规格、颜色、材质、数量、单价 第二条、产品质量标准及保修 2.1产品的质量按国家相关质量标准执行,乙方保证产品符合国家相关产品标准及要求,同时乙方对产品质量负完全责任,保证能够通过国家相关职能部门的验收。 2.2乙方对产品的质保期为:__________ 年,自验收合格交付甲方之日开始计算,质保期内如出现质量问题,乙方应在收到甲方通知后24小时内到现场进行维修或做更换处理,逾期按每天 ________元累计计算违约金。 第三条、计量方法 以乙方根据甲方通知实际交付的数量为准,由甲方库管员和采购人员共同验收签字确认。 第四条产品的包装标准和包装物的供应与回收 由乙方按国家规定标准包装,如无相关标准按双方约定的有利于保护产品的方式进行包装,包装物由乙方负责供应,不回收。双方约定的包装物和包装方式为: 第五条交货地点、方法及期限

5.1交货地点为甲方工地现场指定地点。指定地点即:(甲方有权根据实际情况通知乙方将货物运到其他地点交给其他单位或个人,但甲方应在交货前24小时内通知乙方)。标的物所有权自交货时转移至甲方。 5.2交货方法,按下列第____项执行: (1)乙方负责送货;(2)乙方负责委托第三方运输,甲方负责运费;(3)甲方自提自运。 5.3货物装卸采用第种方法执行: (1)乙方负责装卸;(2)乙方负责装、甲方负责卸;(3)甲方负责装卸。 5.4交货期限: 双方约定乙方在年月日前交货,或按甲方通知的时间、规格、数量、品名交货,但甲方应提前小时通知乙方。 第六条、交货和结算凭证的特别约定 6.1 交货时双方应做好书面记录,明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点,相应送货单必须由甲方相应的库管员和采购人员共同签字认可,并由乙方完善相关结算凭证的审批手续,在甲方财务部挂帐后方有效,否则视为乙方未履行交货义务。 6.2乙方委托 (身份证号码:__________ )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。 6.3材料交付验收程序:__________ 6.3.1每次送货后,必须使用乙方提供的经双方认可的

购销合同(通用版)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-019234 购销合同(通用版) Purchase and sale contract (10)

购销合同(通用版) 合同编号:________________ 甲方(供方):________________________ 乙方(需方):________________________ 经甲、乙双方友好协商,依平等互利、诚信的原则,特订立本购销合同,由甲、乙双方共同遵照执行: 一、方向甲方定购下列货物,货品名称数量及规格如下: 货品名称规格 单价 数量 金额 返利额 备注 总金额 ¥佰拾万仟佰拾元(大写) 二、订货方式:以传真方式有效。 三、交货时间:经甲、乙双方协商甲方发货时间为__________年_____月_____日。(因第三方及不可抗力因素而造成的延期,甲方不承担责任) 四、交货方式:甲方负责将货物发往乙方所在城市,乙方自提货。

五、付款方式:乙方应自签定合同___________日内预付货款的30%到甲方的帐户(详见第十四条)作为定金。甲方财务确认收到剩余______%的货款后通知货运公司放货。(返利额的执行见返利制度) 六、返利制度选择_______、本次返利_______、本月返利_______、销售奖励_______________。 七、费用分担:甲方承担单次单向由甲方运往乙方所在地市的运费,自提、中转费用由乙方承担。其它费用由双方友好协商解决。 八、运输方式:___________________________________________________________ 九、乙方应在收到货品后及时验收,如有数量、质量等问题,应在收到货品后(以乙方在货运单上签属的收货日期为准)三天内以传真方式向甲方提出。 十、售后服务: 1.甲方有义务提供____%的备用机给乙方,但备用机(或样机)的货款乙方必须在下批订单中付于甲方,或者___天内返还到甲方 2.属于甲方产品质量问题造成的,自购机之日_____个月保换,_____年内有限保修。 3.返修商品由乙方发至甲方处进行维修,乙方发往甲方运费由乙方支付。甲方以最快方式进行维修,返回乙方的运费由甲方支付 4.下列情况,则不在包换、保修范围内。但我司可提供维修服务并按损坏程度收取元件费和维修费。 1)用户自行拆机或不正确、不正当操作所造成的损坏; 2)因运输及其它不可抗力因素而造成的损坏; 3)超过有效保修期,商品标识不符合或涂改的。

草签购房合同注意事项(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 草签购房合同注意事项(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

草签购房合同注意事项(合同范本) 草签购房合同注意事项如下: 所谓草签,只是售房人员让你们尽快签字的一个借口,合同只要经双方当事人签字,就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标

的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利。 草签网签合同一样吗 问:20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢 回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因。 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案。 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了 问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易的意愿,并没有履行合同必需的要件,所以您的利益

商品买卖合同书样本(官方版)

编号:QJ-HT-0721 商品买卖合同书样本(官方 版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

商品买卖合同书样本(官方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 合同编号:_________________ 甲方:中国银行股份有限公司______________________________ 乙方:_________________________________________________________ 经甲乙双方友好协商一致,就甲方向乙方购买本合同约定的产品达成以下合同条款,以供共同遵守执行: 一、甲方所购商品信息 二、交(提)货时间及地点 乙方应在本合同生效后______天内将所购产品运至________________,并在产品到达前_____天通知甲方。 三、产品包装 所有产品应当采取生产厂商的原包装,并辅以足以保护产品在运输过程中不受任何形式损坏的合适包装。

四、运输方式及相关费用负担 本合同项下的产品采用汽车(或/和)火车运输及其他能够确保产品 安全并按时到货的方式运输。产品运输过程中产生的运输费、保险费、检验检疫费等所有费用均由乙方承担,产品交付甲方前毁损灭失的风险由乙方承担。 五、产品验收及验收标准 产品到货后_____内,由甲乙双方组织人员按_______________________标准进行共同验收,并出具书面验收报告。 产品运至甲方指定地点后,因甲方原因超过________日无法进行验收的,视同产品验收合格。 六、货物的保修及维修 (一)所购产品经甲乙双方验收合格后(含视同产品验收合格的情形),开始计算保修期。 (二)本合同项下的货物保修期为________年。产品在保修期内出现质量问题的,乙方在接到甲方保修电话后应当在_____(小时/天)内提供维修或更换的保修服务,并保证保修服务在_____(小时/天)内完成。如保修中需寄送相关产

买卖合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT445 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 买卖合同通用范本

买卖合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 19____年___月___日__________________为卖方和___________________为买方。双方同意买卖________________,其条款如下: 1.合同货物:______________________ 2.产地:________________________ 3.数量:________________________ 4.商标:________________________ 5.合同价格: ________________________F.O.B. 6.包装:________________________ 7.付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的,经确认的、不可

草签购房合同注意事项

草签购房合同注意事项 草签购房合同相当于购房合同备案。实行购房合同备案制度,可以对开发商进行有效的制约。它不仅能促使开发商加快建房,按章办理产权证,也可使购房者更加放心。以下是学习啦小编为大家精心准备的:草签购房合同注意事项,欢迎参考阅读! 草签购房合同注意事项如下:所谓草签,只是售?a href=‘http://biz.doczj.com/doc/6f15734333.html,/yangsheng/kesou/’ target=‘_blank’>咳嗽比媚忝蔷】烨┳值囊桓鼋杩冢贤灰降笔氯饲┳郑统闪⒉⒉?a href=‘http://biz.doczj.com/doc/6f15734333.html,/zhishi/falv/’ target=‘_blank’>法律效力。不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债

务关系标的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利。 草签网签合同一样吗? 问:16年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢? 回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因。 、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案。 、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了 问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易的意愿,并没有履行合同必需的要件,所以您的利益很难保证; 、现在房子暂停了网签,并且停工了,中间必定有问题,建议您考虑将全部房款要回来。 问:我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢? 我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确

国际货物买卖合同标准范本

协议编号:LX-FS-A29879 国际货物买卖合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

国际货物买卖合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 国际货物买卖合同阅读 买方:______ 地址:____ 邮码:____ 电话:____ 法定代表人:____ 职务:____ 国籍:____ 卖方:______ 地址:____ 邮码:____ 电话:____ 法定代表人:____ 职务:____ 国籍:____ 经买卖双方在平等、互利原则上协商一致,达成本协议各条款,共同履行: 第一条货物名称:____ 第二条产地:____

第三条数量:____ 第四条商标:____ 第五条价格:____fob____ 第六条包装:____ 第七条付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。 第八条装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船,若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额____%计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。 第九条保证金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出____%的保证金或银行保

购销合同表格通用范本

内部编号:AN-QP-HT179 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 购销合同表格通用范本

购销合同表格通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 销货方:________(以下简称甲方) 购货方:________(以下简称乙方) 签约时间:______________ 签约地点:______________ 第一条经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。具体品类(种),需签订要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

房屋转让合同协议书范本

房屋转让合同协议书范本 采取协议转让方式的,转让方应当与受让方进行充分协商,依法妥善处理转让中所涉及的相关事项后,草签产权转让合同议。以下是小编推举的房屋转让合同协议书范本,欢迎阅读! 转让方(以下简称甲方) 甲方:身份证号: 受让方(以下简称乙方) 乙方:身份证号: 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事,达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国都市房地产治理法》规定,订立合同如下: 第一条房产坐降、位置、构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐降在___市___街___巷___号(别脚部分能够补充) 2、该房屋为:楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住所、厂房、店面),房屋的建造面积___平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)实际使用面积___平方米。 3房屋质量:装修状况,其他条件为,该房屋(□已/□未)设定抵押。(别脚部分能够补充) 4、该房地产产权类型:(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为:国有土地使用权证号为:共有权证号为:该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备事情详见合同附件。 第二条甲方对产权的答应 甲方别得隐瞒与转让房产相关的重要事实,必须保证其对转让房产拥有彻底的所有权,保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷,保证该房屋别受他人合法追索,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押、债务、税项、未款项及租金等,甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿,与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式 1.转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币),大写(人民币) 2.付款方式 a.此房价款为甲方净价,甲方别支付交易中的任何费用。 b.甲方收到乙方定金元整,待乙方申请的贷款批准后,即可为乙方预备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准) c.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。(以收据收条为准) d.余款元整,由银行直接划拨给甲方 e.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳,甲方别承担任何费用。 甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 双方协商量定甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的事情下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议,视为该房屋事情符合本合

万能货物买卖合同范本

编号:________ 万能货物买卖合同范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共11 页

万能货物买卖合同范本 买方:____(下称甲方) 地址:____ 电话:____ 电子邮箱:______ 卖方:____(下称乙方) 地址:____ 电话:____ 电子邮箱:______ 甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致: 第一条名称、品种、规格和质量 1. 名称:____ 2. 品种:____ 3. 规格:____(应注明产品的牌号或商标)。 4. 质量,按下列第__项执行: (1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准, 第 2 页共 11 页

如标准代号、编号和标准名称等)。 (2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式,附件略)。 (3)按双方商定要求执行,具体为:__(应具体约定产品质量要求)。 第二条数量和计量单位、计量方法 1. 数量:____。 2. 计量单位和方法:____。 3. 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:____。 第三条包装方式和包装品的处理 ________。 第四条交货方式 1. 交货时间:____。 2. 交货地点:____。 3. 运输方式:____。 4. 保险:____。 第 3 页共 11 页

5. 与买卖相关的单证的转移:____。 第五条验收 1. 验收时间:____; 2. 验收方法:____; 3. 验收标准:____; 4. 由谁负责验收和试验:____; 5. 验收如发生争议,由____检验机构按____检验标准和方法,对产品进行检验。 第六条损失风险 货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。 第七条价格与货款支付 1. 单价:____;总价:____(明确币种及大写)。 2. 货款支付: 货款的支付时间:____; 货款的支付方式:____; 运杂费和其他费用的支付时间及方式____:。 第 4 页共 11 页

销售合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT591 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 销售合同通用范本

销售合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 合同编号:_____ 供方:______ 需方:______ 一、产品名称、型号、数量、金额 产品名称 型号 数量 报价(元) 折扣(元) 总成交价(元) 合计人民币金额(大写): 二、技术指标

以原厂技术参数为标准。 三、包装要求 原厂包装。 四、保修期 生产厂家标准,____个月内免费维修,负责终身维修。 五、贷款结算方式 转帐支票或者现金。 六、货款结算日期:________ 七、违约所负责任和解决纠纷方式 1.如有任何一方违约,应承担违约部分_____%的违约金。 2.仲裁:一切因执行本合同或本合同有关的争执,应由双方通过友好方式协商解决。如经协商不能得到解决时,应提交仲裁委员会或

最新草签购房合同注意事项

最新草签购房合同注意事项 草签购房合同相当于购房合同备案.实行购房合同备案制度,可以对开发商进行有效的制约.它不仅能促使开发商加快建房,按章办理产权证,也可使购房者更加放心.以下是小编为大家整理的草签购房合同注意事项,供大家参考学习. 草签购房合同注意事项1 所谓草签,只是售房人员让你们尽快签字的一个借口,合同只要经双方当事人签字,就成立并产生法律效力.不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同.需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法. 从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人. 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利. 草签网签合同一样吗? 问:20___年8月底交房.开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗.网签跟草签有什么区别呢? 回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因. 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案. 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了 问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易

货物买卖合同一通用范本

内部编号:AN-QP-HT333 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 货物买卖合同一通用范本

货物买卖合同一通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 买方:__________(下称甲方) 地址:__________邮编:__________ 电话:__________传真:__________ 电子邮箱:_____________ 卖方:__________(下称乙方) 地址:__________邮编:__________ 电话:__________传真:__________ 电子邮箱:_____________ 甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 1.名称、品种、规格:

食品采购合同范本通用版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-028099 食品采购合同范本通用版

食品采购合同范本通用版 食品采购合同样本 甲方(采购单位):—————,电话: 乙方(供货单位):—————,电话: 甲乙双方根据年月日大埔县政府采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件,经协商一致,订立本合同,供双方共同遵守: 第一条甲方采购的物品内容和成交价格:(金额单位:人民币元) 物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元) 合计(大写)¥ 免费配送物品: 甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

3、乙方售后服务响应时间:。否则,甲方可自行组织维修,费用由乙方承担,甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4、如因乙方物品质量原因,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间: ;交付地点:。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试,负责基本操作培训等工作,直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。 3、验收时间:甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 4、验收标准: 1)单证齐全:应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 第四条货款的结算 1、结算依据:采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告 2、结算方式: 第五条乙方的违约责任: 1、乙方不能交货的,甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金; 2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的,由乙方负责包修、包换或退货,并承担由此而支付的实际费用;

商品买卖合同书通用范本

合同编号: 商品买卖合同书通用范本 供方:____________________________________ 需方:____________________________________ 供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。 第一条商品名称、种类、规格、单位、数量 第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第______项作标准: 1.附商品样本,作为合同附件。 2.商品质量,按照______标准执行。(副品不得超过______%)。 3.商品质量由双方议定。 第三条商品单价及合同总金额 1.商品定价,供需双方同意按____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。 2.单价和合同总金额:________________________. 第四条包装方式及包装品处理________________________. (按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。) 第五条交货方式 1.交货时间:________________________. 2.交货地点:________________________. 3.运输方式:________________________. 第六条验收方法________________________. (按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。)

第七条预付货款(根据不同商品,决定是否预付货款及金额。) 第八条付款日期及结算方式________________________. 第九条运输及保险________________________. (根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)第十条运输费用负担________________________. 第十一条违约责任 1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价______%的违约金。 2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值______%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值______%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。 3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。 4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十三条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请______仲裁机构仲裁的解决)

相关主题