当前位置:文档之家› 河道采砂承包合同

河道采砂承包合同

河道采砂(沙)合同范本

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

甲乙双方本着互惠互利的原则,经协商一致签订本合同。

一、承包期限:

从年月日至年月日止。

二、具体内容:

1、沙场范围段的河沙,承包给乙方帮助其采掘生产。

2、在承包经营期间内,双方应按照合同条款通力协作,互相配合,双方不可无缘无故,轻率行事解除合同。

三、承包费用及支付方式:

承包费用共万元,乙方分期支付给甲方。

四、甲方责任及权限:

甲方协助乙方办理范围河道资料及有效采砂证照及相关事宜。

1、安全生产事故由乙方承担责任和造成的损失,甲方有权解除终止合同并追究乙方的责任。

2、乙方违约甲方有权提出终止承包合同,造成甲方损失甲方有权追究乙方责任。

五、乙方责任:

1、乙方要严格按照发包方采掘范围内进行作业,不得超出其范围,否则由此给甲方造成的损失和不良影响由乙方负责。

2、乙方采掘生产中不得杂物倒入河道内,避免造成河道阻塞。承担由于甲方原因引起的法律责任及所有费用。

3、乙方应加强厂群关系协调,不得随意采摘、践踏河道周边农户庄稼及果树,如因乙方造成的不良后果及赔偿由乙方全部承担。

六、乙方的权限:

1、甲方违约乙方有权提出终止承包合同,并有权追究甲方责任。

2、在合同期满以后,在同等条件下乙方拥有优先后续承包权。

七、其它:

1、承包结束时,乙方除带走机械设备外。乙方因承包沙场采掘生产),三通一平及水电配套、等固定设施,合同终止时无偿交归甲方所有。

2、承包期满时是否续约或终止合同,甲、乙双方均提前个月通知对方。

八、合同效力

合同执行中,甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更.合同中如有未尽事宜,必须由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与木合同具有同等效力。本合同自双方当事人签字之日起生效,本合同有未尽事宜的出现,双方协调后不能解决的,依照法律解决,合同期届满之日起生效。本合同一式两份,各执一份存照。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

签约日期:签约日期:

公司承包经营合同协议书范本 通用版

发包方(甲方): 承包方(乙方): 身份证号: 鉴于 甲方基于自身经营发展及管理需要,与乙方协商一致,将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务,特签订此合同。 第一条总则 1、承包事项:公司所有与经营管理相关的事宜。 2、承包经营的方式:发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 3、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。 第二条承包的期限、费用 1、承包经营的期限为年,即从年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 2、承包费用 (1)承包费为_____元/年(大写:人民币每年_____)。 (2)承包费支付方式为下列第_____种: a)一次性支付:乙方应于_____年_____月_____日前支付承包期间全部承包费用共计元(大写:_____圆整); b)分期支付:乙方应于每年的_____月_____日前支付下一年度的承包费用。

(3)3、保证金:乙方应于_____年_____月_____日前向甲方支付承包保证金计_____元(大写:_____圆整)。 (4)甲方指定收款账号: 开户行: 户名: 3、第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 承包方缴纳的承包费由甲方所有人(股东或出资人)支配,不属于承包方的经营收益。 第三条承包方的权利与义务 1、承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利: (1)有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 (2)有权决定公司的管理机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。 (3)有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后,由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 2、包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 3、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 4、承包方在承包期间应尽的义务 (1)必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚,发包方可向承包方追偿,并可解除承包合同。 (2)承包方应依法履行劳动法规定的全部权利义务,包括但不限于与员工签订劳动合同、依法支付工资(含加班费)、缴纳社会保险公积金、合法办理离职手续并支付法定的补偿等。 承包方与发包方之间不构成劳动关系、劳务关系或类似关系;如承包方在发包方缴纳社保,则社保费用等应由承包方自行承担。

生活垃圾承包合同

生活垃圾承包合同 甲方: 乙方: 根据XX市计委和城管局关于生活垃圾处理和清运的有关通知精神,经甲、乙双方协商达成以下条款: 一、甲方委托乙方清运甲方所属的办公大楼的生活垃圾及大楼所属两个化粪池、隔油池、排污井和管道等事项的疏通清理。 1、本协议有效期壹年,自XXX年X月X日至XXX年X 月X日止。 2、生活垃圾、化粪池、隔油池、排污井和管道等疏通清理地点:XXX。 3、生活垃圾清运时间为XXX。化粪池、隔油池每年按照甲方要求彻底清挖一次。排污井和管道疏通清理随叫随到,随时清理干净,保持管道畅通。 4、若甲方另行找第三方清理、疏通化粪池、隔油池、排污井和使用管道,由乙方出据清理化粪池、隔油池、排污井和使用管道单项费用发票,甲方按照谁清理,谁承担税金的原则,由第三方向乙方支付所开发票的税金。对此,乙方不承担因第三方清理、疏通而产生的其它任何意外事故。 二、费用标准 1、甲方向乙方一年支付垃圾清运处理费XXX元/年。 2、清理、疏通化粪池、隔油池、排污井和使用管道,

经双方协商同意有关费用可单独结算或按第一条第四款执行。 三、付款方式:一年分两次支付,每半年付一次。乙方出据正式发票。 四、甲方责任 1、甲方负责区域内的地面环境卫生的清扫保洁,并将垃圾入房。 2、甲方生活垃圾房内严禁倒建筑垃圾。若要乙方清理,费用甲方自理。 3、甲方在前后院内乱堆乱放垃圾,因此造成的城管部门罚款责任由甲方自理。 4、甲方提供乙方清理化粪池和疏通下水管道时水、电条件。 五、乙方责任 1、乙方自行配备运输车辆、装卸人员及工具,自行承担运输费用。 2、乙方自行办理有关清运垃圾的一切手续,并向城管部门缴纳应交的费用。 3、乙方清运垃圾时应保证垃圾房周边的清洁。化粪池及排污井、管道确保长年畅通。清理完毕的化粪池、隔油池、排污井及管道等,应由甲方工程部验收通过。 4、凡逢年过节或卫生大检查甲方需突击清运时乙方应配合甲方及时清运。 5、乙方保证清理人员或所属派往甲方工作人员和车辆的安全,如发生肇事事故或乙方人员安全事故均由乙方负

简单工程承包合同简单版

工程承包合同 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围: 4、承包方式:。 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。五,付款方式 付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过

银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充

村民可以起诉村委会与第三人签订的承包合同无效吗

竭诚为您提供优质文档/双击可除 村民可以起诉村委会与第三人签订的承 包合同无效吗 篇一:村委会内部管理行为的规定不能对抗合同第三人村委会内部管理行为的规定不能对抗合同第三人 ——江苏徐州中院判决张兆民诉沛县双楼村委会民间借贷纠纷案 --------------------------------------------------------------------- ----- 裁判要旨 村民委员会组织法关于村民小组的经营管理等事项的办理需召开村民小组会议的规定,约束的是农村集体组织的内部管理行为,在不损害国家及社会公共利益的情况下,村委会不能以未 经三分之二村民同意抗辩合同无效。 案情

1998年5月1日,原沛县安国乡张双楼村民委员会陈庄村民小组为修建本村民小组的下水道,经该村民小组组长朱信朋向原告张兆民借款15500元,并出具借款单1份,同时约定“本借款计息,以年息百分之三十计息。本借款计息自借款之日起,到归还本利息还清止”。20XX年,沛县安国乡 张双楼村民委员会变更为沛县安国镇双楼村民委员会。20XX 年6月26日、20XX年3月2日、20XX年11月12日经沛县安国镇双搂村7个村民小组的联队会计梅良勤分别偿还5500元、500元、5000元,但未说明偿还的是本金 还是利息。 原沛县安国乡张双楼村民委员会陈庄村民小组向原告 张兆民借款时,未经该村民小组会议讨 论决定。 原告认为,原沛县安国乡张双楼村民委员会陈庄村民小组是被告的下属单位,其行为产生的法律后果应由被告承担,故请求法院判令被告偿还借款本金15500元、利息54100元。被告则以借款合同未经三分之二村民同意抗辩借款合同无效,请求驳回原告的起诉。 裁判 江苏省沛县人民法院审理后认为,关于借款合同的效力及被告的责任范围问题。合同法第五十二条第一款第(五)项规定:违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。村

承包合同协议书

承包合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

资料承包合同发包方(甲方): 承包方(乙方): 一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。 二、乙方承包工程,建筑面积平方米。 承包范围:乙方承包该工程的 。 该工程包括的工作内容:乙方负责将该工程的 资料,按照总包方()的要求整理,并交于。 三、甲乙双方的责任 1、甲方的责任 a负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材),纸张等相关办公用品供乙方使用。 b负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。 c负责内、外协调,资料上相关人员的签字。 2、乙方的责任 a、认真落实资料整理,按照本合同的约定编制整理。 b、配合甲方将资料交于总包方。 c、乙方有对工程资料进行保密的义务 四、合同价款及付款方式: 1、合同价款:该工程合同总价共¥元(大写:人民币)。

2、付款方式: a、甲乙双方签定合同当内日,甲方支付伍仟圆人民币给乙方。 b、节能资料移交于总包方,总包方接收当日内,甲方支付给乙方贰仟圆人民币。 c、乙方完成工程资料,移交于总包方,总包方接收当日内,甲方支付给乙方伍仟圆人民币。 d、乙方完成工程资料,移交于总包方,总包方接收当日内,甲方支付给乙方伍仟圆人民币。 e、乙方完成地库工程资料,移交于总包方,总包方接收当日内,甲方支付给乙方叁仟圆人民币。 五、违约责任 1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失; 2、乙方必须根据甲方的要求及时整理其相关资料。 六、合同变更和终止 1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同; 3、该工程资料移交于总包方且甲方付清工程资料费用后,本合同书自动终止。 七、不可抗力 因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本合同任何一方不能全面、适当履行本协议的,该方在履行合理通知义务后,可依法主张免责。 八、争议解决 本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。

生活垃圾清运合同范本正式版

YOUR LOGO 生活垃圾清运合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

生活垃圾清运合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 生活垃圾清运合同(一) 甲方: 乙方: 为了小区内生活垃圾管理及符合环保要求,给住户营造一个洁净、舒适的生活环境,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,就清理、运输甲方位于内的生活垃圾事宜,达成如下协议: 一、清运地点、频次和时间 1、清运地点: 甲方委托乙方清运生活垃圾的地址为:(不含建筑垃圾); 2、清运频次:乙方必须做到生活垃圾每天全部清运完毕; 3、清运时间:晚上10:00前完成。 二、承包期限 1、乙方自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,接受甲方委托清运生活垃圾的工作。 三、费用及付款方式 1、乙方收取甲方垃圾池内的生活垃圾清运费按照1700元/月标准收取。(其中包含两个小区生活垃圾清运费1600元/

月,垃圾车修理费100元/月)。 2、结算方式:每月15号前结算上月垃圾清运费用。 四、甲方的权利和义务 1、协议期间,在乙方无违约的前提下,甲方确保本协议下的生活垃圾由乙方清运。 2、甲方有权监督检查乙方的生活垃圾清运质量,有权对乙方现场清运过程中出现的“满桶、漏桶、落渣、漏渣”等不符合生活垃圾清运质量的现象要求立即整改。 3、甲方如遇检查等特殊情况,可提前书面或电话通知乙方,临时履行清运义务,收到通知后乙方须配合甲方增加垃圾清运次数。 五、乙方的权利和义务 1、乙方须按本协议要求,保质保量完成甲方委托的生活垃圾清运工作,应做到垃圾日产日清。委托清运的垃圾必须运送到垃圾场,按照符合环保要求的标准处理,不得未经处理随意倾倒。因倾倒行为导致甲方被有关单位处罚、追偿的,则罚款和赔偿金由乙方承担。 2、乙方每次清运后不得有“满箱和漏箱”现象,清运完毕后需将垃圾箱归位至指定位置。若乙方没有按时清运生活垃圾的,甲方通知乙方后,乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。 3、乙方在清运过程中应采取有效安全措施防止车上垃圾在

供水工程(水塔)合同

供水工程(水塔)施工合同 甲方:********有限公司 乙方:*** 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况 1.1工程名称:抽水设备、输水管道及水塔工程。 1.2工程地点:**县**镇西坝工业园区后山。 1.3工程面积:按照图纸设计尺寸和甲方要求施工。 1.4工程结构:钢筋混凝土结构,按设计图纸要求施工。 1.5工程用水、电:水、电费乙方自负。 二、技术与质量 2.1甲方在本合同签订后三日内提供工程安装、施工(加工)的全部资料、图纸或认可方案。 2.2施工过程中遇到设计变更的设计图纸上或变更的其他材料上签字或盖章认可。 2.3乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工。 2.4乙方必须加强安全管理按规范操作,如发生一切安全事故,甲方概不负责。 三、工期 3.1本合同日历工期为**天,20**年*月*日至20**年*月*日。 3.2下列情况造成的工程推迟不视为延误:

(1)工程量变化和设计变更(以甲方签订认可的书面通知)。 (2)甲方未按时拨付工程款(以合同时限的认可书)。 (3)因甲方其他工程的交叉施工造成的延误(以甲乙双方签订认可的书面材料) (4)一周内,非乙方原因停电、停水、停气影响施工造成停工超过8小时(以甲乙双方认可的签证书)。 (6)不可抗具因素(包含流行性疾病等)。 四、工程造价:18.2万元(人民币大写:,该造价属交钥匙工程含税价)。 五、合同价款支付及合同价款调整: 1、预付款:签约后首付20%,计**万元。 2、进度款:基础完毕付总造价30%,计**万元。主体完工后付**%,计**万元,验收合格后付**%,计**万元。预留*%质量保证金,计**万元,一年后无质量问题,付清。 3、合同价款的调整:合同价款在合同约定后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的可作调整: (1)甲方代表确认的工程量增减;(以书面通知为准) (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(以书面通知为准) 六、验收与结算: 1、工程按水利工程施工规范要求,及双方认可的设计图纸和要求进行验收。 2、乙方须在工程竣工后书面通知甲方组织初验,甲方接到乙方通知后应于五日内组织验收,正式验收在初验的前提下半月内正式组织验收,否则乙方可视为验收合格。 3、在验收后若提出修改意见,其需修改的部分,如确系乙方自

二轮土地承包合同无效

竭诚为您提供优质文档/双击可除二轮土地承包合同无效 篇一:二轮承包的效力 二轮承包的效力 一、案情简介 原告起诉称:1979年秋,其向当时的公社xx大队xx生产队承包了耕地5余亩。1988年因患病不能过度劳累,耕地种不过来,便将其中的近3亩转让给了李xx。后1994年在土地二轮承包时,村委会未经其同意,便将该近3亩土地直接发包给了李xx,原告认为,村委会侵犯了其合法权益,同时以村委会不属原来的发包主体等为由要求法院确认村委 会与李xx之间的二轮土地承包合同无效,并要求法院判决李xx将近3亩土地返还给原告。 二、本案的焦点 接受委托后,认为要首先弄清楚两个事实: 1、现在的村委会二轮土地发包时有没有发包主体资格; 2、一轮承包时原告将土地是转让还是转包给了李xx 后来经过大量的调查,确认二轮发包时的村委会与一轮

发包时生产队虽然名称有变更,但实际上只是一种承继关系,诉争土地的权属仍属二轮发包时的村委会;其次当地村民皆 可证实原告将土地是转让给了李xx,而且原告甚至在土地转让后便离开村里搬到镇上,连户口都迁走了,许多农民都知情是转让。 此外要搞清以下几点: (1)原告一轮转让本身是否合法; (2)村委会二轮将土地发包给李xx是否合法; (3)本案是否属于土地承包经营权流转纠纷,是否可直 接向法院起诉; (4)如果可以起诉是否超过诉讼时效。. 三、代理人的观点 代理人认为:一轮承包期内,双方转让皆出于自愿,且也符合当时的政策,因此应为有效。而村委会作为土地的所有权人,具备发包的主体资格,根据实际情况二轮发包时对一轮作出一些小的调整,也符合“大稳定,小调整”的精神,应为有效发包。此外,本案对一轮流转双方是没有争议的,争议的是二轮承包时,原告没有再取得该诉争土地的承包经营权,因此不属于承包经营权流转纠纷,而根据最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款“集体经济组织成员因未实际取得土地承包经营权提起民事诉讼的,人民法院应当告知其向有关行政

承包合同协议书怎么写:承包合同协议书

【合同范本】 承包合同协议书怎么写,有什么需要注意到的地方?下面是分享的承包合同协议书。供大家参考! 承包合同协议书 甲方×××公司 乙方 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下 一、公司承包给甲方经营,自年月日止,共计年。 二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。 三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。

四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。 五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。 六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。 七、本协议未尽事宜由双方协商解决。 八、本协议经双方签字盖章后即生效。 九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。 十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。 甲方浙江省×××公司乙方

法定代表人法定代表人年月日 更多相关内容 劳务合同及范文 窗帘购销合同 合同管理总结 网站合同范本

生活垃圾收集运输服务合同范本

************生活垃圾收集运输服务合同

项目名称:************生活垃圾收集运输服务 发包单位:************************************ 承包单位:************ 二0一一年七月二十五日 ************************高新技术产业开发区生活垃圾 收集运输服务合同 发包人:************************************(以下简称“甲方”)承包人:************(以下简称“乙方”)

为改善************高新区城市生态环境,进一步提升高新区生活垃圾收集、运输、 处理服务工作水平,根据《合同法》及有关法律法规,甲乙双方经友好协商,就乙方承包************************高新技术产业开发区生活垃圾收集运输服务项目 达成一致意见,并签订合同如下: 一、承包范围: ************生活垃圾收集运输服务范围包含************高新区全区范围内生活垃圾收集点的生活垃圾收集运输,乙方负责将以上范围内生活垃圾收集并分别运送到区内垃圾中转站压缩,再运输到************市横沥垃圾焚烧厂焚烧处理或甲方指定填埋场填埋处理。 二、承包期:从2011年8月1日至2014年7月31日止,承包期为3年。 三、生活垃圾收运的数量和分布 全区日生活垃圾产生量保底数为30吨,分布在包括北部工业区、中心区、南部及台湾高科技园在内的约62平方公里的企业、单位、小区及其他生活垃圾产生 者的生活垃圾收集点、房、站等。 四、生活垃圾收运的设施设备和数量 全区生活垃圾的收集、压缩、运输工作主要由4辆双层垃圾桶平板运输车、4套垃圾压缩箱、2辆拉臂车及2座垃圾中转站(见下表)来完成,以上设施、设备、

水电工程承包合同 范本

水电安装承包合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂) 2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款

的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定: 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:1. 工程款付款方式: 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容: 1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

村委会能否作为原告主体起诉确认《承包合同》无效

一、案情 上诉人(原审原告):福清市渔溪镇东际村民委员会(简称东际村委会)。 被上诉人(原审被告):黄水利。 2002年因林木病虫害,东际村顶田门、西洋厝至小东湖两片林木由原告组织实行成片砍伐。砍伐后,原告为了营造速生丰产林巨尾桉,经该村“两委”会议决定,于2002年12月11日张贴布告招标,把该山场发包给人营造巨尾桉,承包金每年每亩15元左右起标。该村村民被告黄水利参加投标中标后,双方于2002年12月1l日签订了《承包营造巨尾桉林合同书》。该合同把顶田门、西洋厝至小东湖两片林地计1048亩面积发包给被告经营,约定承包期为50年(2002年12月11日至2052年12月10日),承包金每亩每年13元。被告在成林砍伐出售时,每出售100市斤巨尾桉,应付给原山户(村部指派专人)现金人民币0.6元。合同签订后,被告向原告交纳了承包金,并已在合同约定的山地上营造巨尾桉。2003年5月,众多原承包户以土地承包经营权被侵害,造成收入减少生活困难为由,要求原告归还其所承包的林地。故原告向一审法院起诉,请求确认双方签订的《承包营造巨尾桉林合同书》无效。 二、裁判 一审法院认为,原告主张其未经村众多承包户同意,强行将众多原承包户的林地进行集中成片重新承包,与被告签订了承包合同,严重违反了法律规定,应确认该合同无效。但原告只提供三份村民承包期限早已超过的农业生产责任制合同手册,没有提供现发包给被告黄水利经营的山地原已发包给何人经营且承包期限未过的证据。即使该山地已发包给他人经营且承包期未过,原承包人如有异议,诉权应在原承包人。至于原告没有通过村民大会或村民代表大会,擅自把本村的山地发包给被告,属于越权行为。越权行为订立的合同属于效力待定的合同。其效力取决于权利人—村民的能否追认,但原告没有提供大多数村民反对的证据。现自承包合同签订至原告起诉已超过一年,且承包人被告已实际做了大量的投入,故其诉讼请求不予支持,应于驳回。依照有关法律规定,判决驳回原告诉讼请求。 宣判后,福清市渔溪镇东际村委会不服,向本院提出上诉,请求确认双方签订的《承包营造巨尾桉林合同书》无效。 二审法院在处理该案时,有两种意见。 一种意见认为:东际村委会在没有通过召开村民大会或村民代表大会的情况下,将村集体所有的部分山地发包给黄水利承包经营,违反了法律规定。但由于黄水利已实际做了大量的投入,而且从双方签订承包合同起,至东际村委会向法院起诉止,已有二年三个月时间,根据《最高人民法院〈关于审理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定(试行)〉》第二十五条关于“自承包合同签订之日起超过一年,或虽未超过一年,但承包人已实际做了大量投入的,对原告要求确认该承包合同无效的,人民法院不予支持”的规定,原审法院判决驳回东际村委会的诉讼请求是正确的,应予维持。 另一种意见认为:原告起诉不符合《最高人法院〈关于审理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定〉(试行)》第二条关于“发包方所属的半数以上村民,以签订承包合同时违反《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国村民委员会组织法》等法律规定的民主议定原则,或者其所签合同内容违背多数村民意志,损害集体和村民利益为由,以发包方为被告,要求确认承包合同的效力提起诉讼的,人民法院应当依法受理,并可通知承包方作为第三人参加诉讼。”的规定,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第139条第一款的规定,裁定撤销原判,驳回上诉人的起诉。 三、评析 笔者赞同第二种,理由如下: 《合同法》的立法精神是鼓励交易,即合同一经成立,就具有法律约束力,不具备

承包合同协议书范本通用版

承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

承包合同协议书范本通用版 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义, 便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工,依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,为满足施工需要,明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,现经双方协商达成一致,甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北,该工程地下一层,地上九层,框剪结构,总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式:采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式,由甲方提供材料、设施料、大型机械设备(机械保养、维

修由乙方负责),乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材,组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围:基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程:包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接(水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%,确保省结构示范工程,争创“长安杯”工程,在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习,自审和专业图纸会审,进行设计和施工技术交底,使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导, 做好各工种的配合工作,每道工序施工完成自检合格后,必须

乡镇垃圾清运保洁承包合同范本

XXX生活垃圾保洁清运 委托管理 合 同

书2018年01月

XXX居委会垃圾清运保洁承包合同甲方: 乙方: 为了进一步提高农村城乡环境卫生管理水平,改善城乡人居环境,甲方将XX居委会及所辖自然村所有住户的保洁和生活垃圾清运工作委托给乙方管理和运营,乙方按双方协商的村庄保洁和清运标准为甲方城乡环卫一体化工作做出示,建立规的环卫一体化运营模式。为维护双方权益,经甲、乙双方平等协商达成如下协议: 一、托管围 1、托管村委会及所辖自然村的垃圾收集及垃圾转运工作。 2、托管XX集镇的街道清扫、垃圾转运及保洁工作。 3、托管XX居委会集镇秩序的管理及集镇管理费的收取、协助集镇交通的疏导。 4、双方约定的其它事项。 二、工作标准 1、乙方按照车辆使用相关规定,爱护车辆,按时购买车辆每年的保险,定期到规的修理地点做好车辆保养,车辆在使用过程中出现故障及时送修。 2、村庄生活垃圾及时进行清运,确保做到垃圾转运箱点地面干净、垃圾转运箱体干净,垃圾转运无垃圾外溢现象。 3、确保运输工具清洁,车体无污垢、无外露车挂垃圾,标志清晰。

4、生活垃圾按照一周一次或者箱满即转运的要求开展转运工作,特殊时间节点按照一周两次进行转运。 三、承包费数额及支付方式 1、托管费用 经双方协商一致,以上托管事项年托管费为元。托管费用由甲方辖区村民垃圾清运费、部门卫生费、集镇摊位管理清运费和乡人民政府统筹经费组成。XX居委会应收农户清洁费元,部门卫生费元,集镇摊位费以直接收入进行结算,下欠资金由乡人民政府统筹解决。 2、付款方式 自接管运行之日起支付第一季度托管费,以后每季度最后一个月25号前以银行转账方式支付当季度托管费,每次支付金额由双方自行约定。 四、协议限期 本协议有效期年,自年月日至年月日止。 五、甲方的权利与义务 1、甲方保障对村(居)委会村民进行垃圾清运的宣传指导,召开村组干部会议,普及卫生保洁常识,以居委会为单位宣传,引导村民做到日产日清,倒入指定的垃圾收集点,不准随意倾倒垃圾,严禁将垃圾倒入路旁和小溪。 2、甲方以承包方式提供垃圾清运车辆,乙方不得外借给他人使用。

水塔工程施工合同

水塔工程施工合同 篇一:水塔工程施工合同 水塔工程施工合同 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则,并结合工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况: 1.工程名称:抽水设备,输水管道及水塔工程。 2.工程地点:彭原乡鄢旗坳村。 3.砖混结构:水塔为砖混结构,水塔总高15cm,水箱内直径为 ,水箱容量为30m3。 4.工程用水、电:水电费由乙方自负。 5.按工程设计图纸施工。 二、技术与质量: 1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。 2.乙方必须加强安全管理,按规范操作,如发生一切不安全事故甲方不负任何责任,所造成的一切事故后果由乙方自己承担。

三、施工工期: 本合同日历工期为20天,XX年5月9日至XX年5月29日。 四、工程造价: 水塔共计:捌万玖仟伍佰元整(89500元)。 五、合同价款支付方法: 1.工程款支付:开工预付工程造价20%,剩下余款按工程进度支付乙方。 2.进度款:工程竣工验收合格后,预留5%的工程款作为保修金,二年后无质量问题一次付清余额。 六、质量保修: 保修期为三年。 七、违约责任 1.乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。 2.如甲乙双方那方违约,处以合同价款的30%作为违约金。如发生质量、纠纷问题时,双方协商解决,解决不了可交当地法院解决。 八、附则: 1.本合同一式三份,双方各执一份,存档一份, 2.合同经双方盖章,签字后生效。

甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 年月 篇二:水塔水塔工程施工合同 水塔工程施工合同 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则,并结合工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况: 1.工程名称:抽水设备,输水管道及水塔工程。 2.工程地点:。 3.砖混结构:水塔为砖混结构,水塔总高,水箱内直径为,水箱容量为。 4.工程用水、电:水电费由乙方自负。 二、技术与质量: 1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。 2.乙方必须加强安全管理,按规范操作,如发生一切不安全事故甲方不负任何责任,所造成的一切事故后果由乙方自己承担。

农业承包合同纠纷案件常见问题的处理—律师文集

农业承包合同纠纷案件常见问题的处理 XX冉缤律师文集 冉缤律师,XX精睿律师事务所主任律师,毕业于西南政法大学,1997年通过全国律师资格考试,在十数年的律师生涯中,代理诉讼及非讼作品七百余件,广泛涉猎婚姻家庭、行政诉讼、人身损害赔偿、民商事、建筑及房地产、刑事辩护等各门类法律事务后,逐渐形成并建立起在企业法律顾问服务、经济合同纠纷及人身损害赔偿领域的优势化、差异化的特色办案服务。其所代理的案件,多次被中央电视台《经济与法》栏目、XX《东方卫视》、《法制日报》、XX《文汇报》、《XX晚报》、《XX晨报》等主流媒体报道;并就房地产纠纷、劳资权益纠纷、婚姻法最新解释等方面,分别接受上XX方卫视、XX电视台财经频道等电视媒体的专题采访。 近年来,农村土地承包经营权纠纷日益突出,因土地承包诉至法院的纠纷骤增,笔者在代理多起这一类纠纷时,发现此类纠纷普遍具有理论复杂、政策性强、涉及面广、敏感度高、处理难度大的特点,解决不好容易导致矛盾激化并影响社会稳定。正确处理好这一类纠纷,对推进社会主义新农村建设具有重要的意义。 一、当前农村土地承包纠纷的主要情况 当前农村承包合同纠纷,主要有以下几类:1、以本集体经济组织为原告,起诉外地承包者为被告。诉讼请求是要求确认原承包合同

无效,或者合同有效,要求承包者支付承包费。2、以外来户承包者为原告,本地集体经济组织为被告,要求确认合同有效,并继续履行合同。3、外来承包户起诉本地集体经济组织(发包方)无偿收回承包地或强行收回承包地、毁坏农作物、农具、房屋等侵权行为,请求赔偿损失。4、本集体经济组织负责人更换,现原承包合同违反XX 议定原则为由,请求确认原告合同无效。5、承包方拖欠承包费纠纷。上述纠纷主要呈现的特点有:一是纠纷的多元性、复杂性。具体体现在当事人多元性、承包方式多样性和承包纠纷的复杂性上。二是纠纷的群体性。土地承包经营权纠纷案件中,呈群体性的特点非常明显。一案里所涉及的当事人少则几人、几十人,多则上百人甚至几百人,法院对案件的处理结果往往会牵涉到社会和谐稳定。因此法院审理此类案件难度大、压力大。三是纠纷的激化性。农民文化知识普遍不高,法律知识较为淡薄。同时由于原来的土地承包过程不够规X,承包主体、程序、权利义务关系及解决争议的机制不够明确和健全,加之受社会不良现象的影响或受一些不懂法的村民的煽动,发生纠纷时当事人不是通过法律途径来解决,而是经常采取过激行为,影响社会稳定。 二、律师代理案件应注意的问题 (一)土地承包经营权的流转关系及流转效力的认定。 家庭承包经营权流转纠纷中,承包方要求流入方返还承包土地而提起诉讼时,流入方往往以土地承包经营权已经转让进行抗辩,而承包方则为双方之间属于代耕或者转包关系。对此应当如何认定?由于在这类纠纷中,当事人之间多未签订书面合同,且多是由流入方负担附

内部承包合同协议书

内部承包合同协议书 内部承包合同协议书范文一 立合同单位:以下简称甲方住镇村组乙方 为完善企业内部生产责任制,加强管理,落实任务,经甲乙双方协商一致,现将xx年度成品车间进窑任务由乙方参加承包,现明确甲乙双方责任和义务,甲乙双方自愿订立以下合同条款。 一、承包形式 1、个体承包,安全运转无事故。 2、砖坯进窑,保质保量,服从甲方安排。 3、对照合同情况,按实结算。 二、承包指标及价格标准(单位:万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块,争取1450万块。(具体根据烧焙情况) 2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为元,具体现场落实),以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑,下雨无人推车,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。 三、工资结算方式 1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。 3、余款工资30%作预提金留厂,中途无范规行为,到年终一次性结算兑现,如中途停退班,留厂的预提金全部作自动放弃。 四、甲方的权利和义务 1、协助乙方做好安全教育意识,一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。 3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。 4、加强对乙方安全防范措施的管理,配发劳动保护用品。 5、对不服从管理者,有权随时终止合同,一切按合同执行。五、乙方的责任和义务 1、在生产时必须做到安全文明生产,对发生的安全事故,其事故责任和经济损失及事故后果,经查明该谁承担由谁承担。 2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导,无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消过去舍远求近的坏风气。 3、坚持上下午班进窑,如再坚持半日制,对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

垃圾清运保洁承包合同

垃圾清运保洁承包合同 甲方: 乙方: 为进一步提高农村城乡环境卫生管理水平,改善城乡人居环境,甲方将平邑县仲村镇共计59个村庄23335户保洁和生活垃圾清运工作委托费乙方管理和运营,乙方按双方协商的村庄保洁和清运标准为甲方城乡环卫一体化工作做出示范,建立规范的城乡环卫一体化运营模式。为维护双方权益,经甲、乙双方协商达成如下协议: 一、托管范围 托管村庄内主要道路清扫保洁及村周边200米范围内垃圾袋捡拾保洁和生活垃圾清运(包括村内沟塘周边垃圾捡拾,不包括沉积垃圾的清理)。 二、工作标准 1、保洁范围内的作业人员要做到勤走动、勤观察、勤清理,不聚堆、不坐岗、不离岗、不迟到早退,对托管范围内的村头和村内路面、边沟、树池、路面至墙根实行无缝隙保洁,保证路面、绿化带无垃圾、无人蓄粪便、无塑料袋等,路面、路沿石、树池、排水沟干净,人行道卫生整洁,及时清理张贴小广告、树挂飘袋等立面卫生。 2、村内及村庄周边大型专业农贸市场及集市内卫生及垃圾清运由管理部门负责,不在本协议范围内。

3、村庄生活垃圾及时进行清运,确保做到垃圾桶点地面干净、垃圾桶体干净,垃圾桶摆放整齐,垃圾桶无垃圾外溢现象。 4、管理人员、作业人员按规定穿着标志式工作服,并做到穿着规范,服装整洁。 5、确保运输工具清洁,车体无污垢、无外露车挂垃圾,标志清晰。 三、承包费数额及支付方式 1、托管费用 共托管59 行政村,共23335 户,年托管费250万元。 2、付款方式 自接管运行之日起7日内支付第一月托管费,以后每月7日前支付当月托管费,每次元,逾期每超一天甲方支付乙方本月托管费2%的违约金。 四、协议限期 本协议有效期年,自年月日至年月日止。如续签合同提前一个月双方另行商定。 工程到期后本项目所用乙方投资设备由双方协商折价给甲方,协商不成时由乙方收回。 五、甲方的权利与义务 1、负责清除托管前辖区内道路两旁、沟塘、村庄内外的“五大堆”(指柴草堆、石堆、粪堆、垃圾堆、沙堆等)。清理或处置村庄内及村庄周边的陈积垃圾。对托管后新形成的“五大堆”进行及

水塔拆除工程承包合同书

水塔拆除工程承包合同书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。 一、工程概况 (一)工程名称:水塔拆除工程。 (二)工程地点: (三)工程范围: 1、拆除地面以上整座水塔; 2、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。 (四)施工方式: (五)工程施工期间:年月日——年月日,共天。 二、工程造价及付款方式 (一)工程总价:人民币元。 (二)付款方式: 三、双方权利及义务 (一)甲方权利及义务 1、清理工程施工范围内的财物; 2、指派负责对拆除工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行; 3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电; 4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。 (二)乙方的权利和义务 1、乙方必须编制施工方案,报甲方备案,未经甲方同意不得私自变更,乙方必须严格按照施工方案进行施工; 2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质; 3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行; 4、在施工中,乙方必须安全、文明施工,全权负责施工现场的一切安全责任,落实安全责任人员,负责制定安全制度,落实安全防护和警示措施,加强施工人

员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负; 5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。 6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担,包括但不限于:电费、水费、税款、垃圾清理费等; 7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。 四、工程验收 完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。 五、争议解决 在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由人民法院管辖。 六、其他 1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件,与本合同具有同等效力; 2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力; 3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。 甲方: 乙方: 年月日

相关主题