当前位置:文档之家› 建设工程施工安全生产合同(二)

建设工程施工安全生产合同(二)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

建设工程施工安全生产合同(二)

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

建设单位:____________________(以下简称甲方)施工单位:____________________(以下简称乙方)

为了切实加强施工现场安全生产管理,全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同,进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定,签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。

一、工程项目概况

1.工程名称:____________________。

2.工程地点:____________________。

3.施工范围:____________________。

二、工程项目期限

自_____年_____月_____日(开工日期)以实际开工时间为准。

至_____年_____月_____日(竣工日期)以实际竣工验收时间为准。

三、项目安全管理目标

(一)安全生产目标

1.人身死亡事故为零;

2.机械、设备事故为零;

3.火灾事故为零;

4.负同责以上交通事故为零;

5.严重未遂事故为零;

6.环境污染事故为零;

7.重大职业病事故为零。

四、安全生产要求

1.乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

2.乙方应熟悉并能自觉遵守,执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范,自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。

3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。

4.乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产和电梯有关的法律、法规、规范、标准及各项规定,乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。

5.乙方及其员工必须学习、掌握,并执行国家、地方、行业现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

6.乙方必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案。

7.乙方必须执行三级安全教育制度,项目经理、电梯安装工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

8.乙方必须执行安全生产检查整改制度。

9.乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

10.乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。

11.乙方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。

12.乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

13.乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如乙方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向甲方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤

员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。

14.乙方不得擅自拆除任何安全防护措施。

15.乙方负责对本单位施工人员做好安全技术交底。

16.乙方对所施工的工程负安全责任。

17.因乙方违章操作造成的安全事故,由乙方承担全部责任,与甲方无关,甲方对安全事故不承担任何法律责任。

18.施工现场必须佩戴安全帽、安全带。

19.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施。

20.定期召开安全生产工作会议,建立安全生产责任制,和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。

21.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,不允许违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

22.抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

23.乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证,对施工现场安全管理负全责,组织指挥现场安全生产,向分包单位(民工)公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查分包单位(民工)安全生产保证体系和规章制度,并对分包单位(民工)安全生产实施监督管理。

建设工程施工合同协议二

建设工程施工合同协议二 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:___________________________。 2.工程地点:___________________________。 3.工程立项批准文号:__________________。 4.资金来源:___________________________。 5.工程内容:___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: _____________________________________________。

二、合同工期 计划开工日期:_________年_________月_________日。 计划竣工日期:_________年_________月_________日。 工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写__________________) (¥_________元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写__________________) (¥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写__________________) (¥_________元); (3)专业工程暂估价金额:

工程安全生产协议书范本

编号:JS-20212772 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 工程安全生产协议书范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.

[标签: titlecontent] 甲方: 乙方: 为了加强承发包工程和临时工的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”安全生产方针,保证人身、设备安全,确保 期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议,并作为工程外包合同的必要补充条件: 第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 第二条:甲方承担的安全责任、权利; (一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚; (三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员

责令退场。 第四条:乙方的责任、权利; (一)乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作; (四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场。 第三条:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到: (一)高空悬空作业必须系好安全带; (二)班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟; (三)现场内不得赤脚,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋; (四)未经甲方施工负责人批准,不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌; (五)不得私自乱接乱拉电线,保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全; (六)不得在工程现场烧火;

建设工程安全生产协议书

建设工程安全生产协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 为了全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,确保本工程的施工安全,依照国家、自治区、本市的有关法规和政策,甲、已双方经充分协商,特签订本安全生产协议书。 一、本安全生产协议书作为合同的附件,与该合同具有同等效力。 二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。 三、根据本市建设工程安全文明施工管理有关要求,甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市政府及有关主管部门的规定,有权同乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。 四、乙方在承包工程施工中,必须根据设计图纸和施工规范,针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施,健全安全管理体制,组织有关安全知识学习、安全教育等活动,建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。 五、乙方在施工中要认真执行本市工地安全管理的有关规定,甲方将上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。 六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证

件上岗,严禁无证,违章操作;施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。 七、乙方在施工过程中,必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。 乙方要采取合理施工方案严格施工工艺、加强对地下管线和地面构造物的监控量测,及时采取有效措施保证地下管线和地面构造物的安全。(如果由于施工原因)在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏,由乙方承担全部责任。 八、审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工,不允许随意改变施工工艺和方法,否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。 九、若在施工过程中发生人员伤亡(含刑事案件)、火灾、爆炸等事故,乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及政府主管部门,事故责任以及损失赔偿按有关规定执行。 十、乙方对施工现场的安全生产负总责;对分包工程的安全生产承担连带责任。 十一、乙方在合同签订之后,应尽快自觉配合甲方到有关部门办理开工报告手续。 十二、甲、乙双方严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。 十三、本协议未尽事宜,依据有关法规、规章处理,法规、规章没有明确规定的,经双方协商处理解决。

安全施工合同范本新

安全施工合同范本新 New model of safe construction contract 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

安全施工合同范本新 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”) 特此签订安全生产合同: 一、甲方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。 二、乙方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(jtj 076—95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责

建设工程施工合同示范文本(二)

合同履行中,发包人承包人有关工程地洽商. 变更等书面协议或文件视为本合同地组成部分. 2.2当合同文件内容含糊否清或否相一致時, 再否影响工程正常进行地情况下, 由发包人承包人协商解决. 双方也可已提请负责监理地工程师作出解释.双方协商否成或否同意负责监理地工程师作出解释. 双方协商否成或否同意负责监理地工程师地解释時, 按本通以条款第37 条关於争议地约定处理. 3.语言文字和适以法律. 标准及规范 3.1 语言文字本合同文件使以汉语语言文字书写.解释和说明.如专以条款约定使以两种已上(含两种)语言文字時, 汉语应为解释和说明本合同地标准语言文字. 版权文档,请勿用做商业用途 再少数民族地区, 双方可已约定使以少数民族语言文字书写和解释. 说明本合同. 3.2适以法律和法规 本合同文件适以国家地法律和行政法规. 需要明示地法律. 行政法规, 由双方再专以条款中约定. 3.3适以标准. 规范 双方再专以条款内约定适以国家标准. 规范地名称;没有国家标准. 规范但有行业标准. 规范地, 约定适以行业标准.规范地名称;没有国家和行业标准.规范地,约定适以工程所再地地方标准.规范地名称.发包人应按专以条款约定地時间向承包人提供一式两份约定地标准. 规范. 版权文档,请勿用做商业用途 国内没有相应标准. 规范地, 由发包人按专以条款约定地時间向承包人提出施工技术要求, 承包人按约定地時间和要求提出施工工艺, 经发包人认可后执行. 发包人要求使以国外标准.规范地, 应负责提供中文译本.版权文档,请勿用做商业用途 本条所发升地购买.翻译标准.规范或制定施工工艺地费以,由发包人承担. 4.图纸 4.1发包人应按专以条款约定地日期和套数, 向承包人提供图纸. 承包人需要增加图纸套数地,发包人应代为复制, 复制费以由承包人承担.发包人對工程有保密要求地, 应再专以条款中提出保密要求,保密措施费以由发包人承担, 承包人再约定保密期限内履行保密义务. 版权文档,请勿用做商业用途

施工安全生产合同-标准版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 施工安全生产合同书 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 项目名称:________________________________ 为加强建设工程安全生产管理,落实安全生产责任,防止和减少生产安全事故,经甲乙丙各方在平等、自愿的基础上协商一致,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定,达成如下合同: 一、建设工程安全生产管理目标及必须达到的安全事故控制指标 遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定,实现安全生产管理目标:无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类安全生产事故。即: 1、因工死亡率为零; 2、因工重伤率为零; 3、因工轻伤事故率不高于__%; 4、不发生损失机械、设备、交通和火灾事故。 二、本合同有效期限 自乙方入驻施工场地之日起,至工程竣工验收合格交付甲方使用时止。

三、甲方的安全生产管理权利 1、监督检查乙方的各项安全生产工作,对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。 2、在实施检查、巡查过程中,发现建设工程存在安全事故隐患的,有权要求乙方暂时停止施工进行整改,直至消除安全事故隐患,且工期不予顺延。 3、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可根据实际情况,对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。 4、乙方违反安全生产约定或规定时,甲方有权要求其支付违约金,并承担其他违约责任。 四、甲方的安全生产管理义务 1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准要求。 2、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 3、对乙方施工现场采取的安全施工技术措施,根据乙方的请求,提供必要的协助。 五、乙方的安全生产责任与义务 1、乙方应当在其资质等级许可范围内,并具备安全生产许可证的条件下承揽工程。 2、乙方应当严格按照建设工程安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定,组织工程施工,并对工程建设施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

工程安全生产合同

工程安全生产合同 甲方:______________________________ 乙方: _______________________________ 为了加强承发包工程和临时工的安全治理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”安全生产方针,保证人身、设备安全,确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。依照国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议并作为工程外包合同的必要补充条件: 第一条甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政 策、法律、法规。 第二条甲方承担的安全责任、权利; (一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (二)甲方治理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚; (三)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 第三条乙方的责任、权利; (一)乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直截了当责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并依照需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外损害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好爱护工作; (四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场。 第四条乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及 安全治理,在施工现场必须做到: (一)高空悬空作业必须系好安全带; (二)班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟; (三)现场内不得赤足,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋; (四)未经甲方施工负责人批准,不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌; (五)不得私自乱接乱拉电线,爱护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全;

工程施工安全生产协议书范本

工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/7011080693.html,work Information Technology Company.2020YEAR

*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号:* 甲方:* 乙方:* 根据国家有关规定和合同文件要求,为确保本项目部各项控制目标的实现,认真落实安全职责,经甲、乙双方协商,甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备,在甲方负责控制安全管理工作的前提下,由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下: 第一条:安全管理规定 一:甲方职责: 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定,提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法,对乙方进行安全监督、监察管理; 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料; 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查(即身份证、暂住证、流动就业证等); 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育,检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况(包括作业人员的违章行为); 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系,制定安全生产措施和安全管理制度; 6、协助乙方处理较大的施工安全事故,并组织和参加事故的调查处理工作; 7、对乙方的违章行为屡次不改者,有权处罚或建议清退出场; 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患,有权向乙方签发整改通知(包括书面通知和口头通知),乙方必须立即处理;如乙方作业人员违章行为不进行改正,甲方有权依照有关安全生产管理规定,对违章作业者进行经济处罚;对不进行安全隐患的处以罚款,并有权勒令停止施工,待安全隐患处理后方可重新开工,乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失; 二:乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施,严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工,遵守甲方制定的各项规章制度,对国家财产和人民生命安全负责; 2、乙方必须持有五证(资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书)、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育,持有相应岗位合格上岗证书; 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度,听从甲方安全人员的安全管理,接受甲方的安全教育及安全知识考核; 5、乙方劳务人员人数超过30人,则必须配专职安全员;不足30人的配备兼职安全员;各班组要配备专(兼)职安全员; 6、根据施工现场情况及甲方的要求,制定出自己的安全生产措施和安全管理制度;

建设工程施工合同司法解释(二)2018(征求意见稿)

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二) 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实践,制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后,一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务,对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。 另一种意见:招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容,且不得作实质性变更,即使未订立书面合同,本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”,主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺,应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定,请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的,人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容,当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素,依据诚实信用原则和公平原则予以衡量,并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后,因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因,发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定,不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的,人民法院应予支持。

建设工程施工单位安全生产协议书

建设工程施工安全生产协议书 建设单位名称: 施工单位名称: 协议签订日期:

建设工程施工单位安全生产协议书 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 工程名称: 为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同,进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国建筑法》和《呼和浩特市安全施工管理办法》及有关法律、法规规定,签订本协议。 第一条甲、乙双方共同的义务 1.甲乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2.在局统一领导下,组成施工现场安全生产领导组织机构,定期召开安全生产工作会议,建立安全生产责任制,和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。 3.坚持“安全第一,预防为主”的方针,不允许违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 4.抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 5.发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”原则拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 1.对乙方制定上报的安全目标责任、施工组织设计、管理规章制度、安全施工方案、专项技术安全措施、各项文件审核备案。 2.对乙方施工现场安全生产保证体系、安全施工组织、安全技术措施的落实进行监督检查。 3.定期召开或参加施工现场安全会议,不断完善安全保证体系,对施工现场出现的违反安全操作规程现象提出纠正和整改意见,并监督乙方限期落实;如

施工合同安全生产协议书范本--范本.doc

施工合同安全生产协议书范本 发包人:_________ 承包人:_________ 鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证,故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规,一致同意签订本安全生产协议,作为主合同的附件,并与主合同具有同等的法律效力。 1.管理目标 遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定,实现安全生产管理目标:无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等. 2.发包人权利和义务 2.1 权利

(1)监督检查承包人各项安全管理工作,制止违章作业,遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。 (2)检查承包人作业人员持证情况,有权制止无证操作、违章操作。 (3)根据有关规定,对违章违纪人员进行经济处罚。 (4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。 2.2 义务 (1)协助承包人做好施工前的安全教育和考核。 (2)配备安全巡检人员,协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。

(3)介绍施工作业环境,提供必要的安全作业条件,按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。 (4)定期召开安全工作会议。 3.承包人义务 (1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育,安全技术交底,同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。 (2)根据工程项目制定安全施工方案,并征得发包人安全部门同意。 (3)严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各个施工阶段,将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并指派专人负责现场监护。

(4)对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案,采取严留防范措施,配备抢险救援的有关器材。 (5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。 (6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求,附件齐全可靠。 (7)要坚持文明施工,要求各施工单位,危险作业区域应设警示标志,并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。 (8)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰XX等恶劣气候影响施工安全时,限止露天作业。 (9)施工作业中发生人身伤亡,要按国家规定程序报告有关部门的同时,及时报告发包人,并要求施工单位负责保护好现场。

建设工程施工合同(二)示范文本

建设工程施工合同(二) 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程施工合同(二)示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 发包方(甲方):_____________ 承包方(乙方):_____________ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包 合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合 同。 第一条工程项目 (一)工程名称:_____________。 (二)工程地点:_____________。 (三)工程内容:_________层栋,建筑面积_________ 平方米,其它_________。 (四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内 容:_________。

(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。 (六)承包方式:_____________。 第二条工程造价(预算或概算) 人民币大写:_________万元,其中土建_________万元,安装_________万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 (一)按定标规定工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。

施工安全生产合同完整版

施工安全生产合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

施工安全生产合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包单位(简称“甲方”): 承包单位(简称“乙方”): 甲方将本建设工程项目发包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关法律法规,为明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建设工程合同的同时,签订本协议。 一、承包工程项目: 1. 工程项目名称: 2. 工程项目地址:

工程建设项目安全生产合同

工程建设项目安全生产合同甲方:广州市重点公共建设项目管理办公室乙方:为确保实施过程中的安全,业主广州市重点公共建设项目管理办公室(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方),特签订本安全生产合同,明确双方职责。1 、甲方职责1) 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。2) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批;同时施工;同时验收,投入使用。3) 定期召开安全生产会议,指出施工现场存在的安全隐患,及时传达上级关于安全文明施工的要求。4)组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时排除各种安全隐患。5) 依据甲方制定的《广州亚运建设项目职业健康安全管理规定》、《广州亚运建设项目环境管理规定》进行工程项目管理。2 、乙方职责1)认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产管理制度,配备专职安全管理人员,有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守安全生产的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3) 建

立安全生产保证体系,健全安全生产责任制,从派驻项目的项目经理到生产工人(包括临时雇请的农民工)及各职能部门都必须有明确的安全责任,项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构:应按规定配备足够的专职安全员,专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。4) 有责任采取各种合理的预防措施,防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5) 参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守所在岗位(工种)的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员,须经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时,项目经理必须承担责任。6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。7) 操作人员上岗,必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8) 所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查,并有安全员的签名记

安全文明施工合同协议书范本

编号:______________ 安全文明施工合同 总包单位:______________________ 分包单位:______________________ 签订日期:_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位:

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 ),双方本着 平等、自愿的原则,签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务, 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见,并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时,应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。

建设工程承包合同(样式二) - 合同范本

建设工程承包合同(样式二) -合同范本 发包方:_____ 承包方:_____ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款: 第一章合同一般规范 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

施工安全生产协议

施工安全生产协议 立协议单位: 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 甲方将委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程施工合同的同时,签订本协议,双方应严格遵照执行。 一、承包工程项目: 1、工程项目名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、承包方式: 二、工程项目期限:年月日 - 年月日。 三、协议内容: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场: (1)工程项目应由乙方编制施工组织设计: (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;制订有针对性 的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出度会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、施工期间,乙方指派负责本工程项目的有关安全,防火工作;甲方指派负责联系予以协助督促乙方执行有关安全,防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,甲方有要求乙方整改的权利。 8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方处理,甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。 9、甲乙双方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。10、现场的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕提交使用前,乙方应按规定验收,并做好验收手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。 11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须租赁,应由有关人员办理借用租赁手续。应保证设备和工具符合安全要求。一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。 12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除,任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担, 18、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、

建设工程施工安全生产合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-006631 建设工程施工安全生产合同

建设工程施工安全生产合同(合同示 范文本) 建设单位:____________________(以下简称甲方) 施工单位:____________________(以下简称乙方) 为了切实加强施工现场安全生产管理,全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同,进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定,签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 一、工程项目概况 1.工程名称:____________________。 2.工程地点:____________________。 3.施工范围:____________________。 二、工程项目期限 自_____年_____月_____日(开工日期)以实际开工时间为准。 至_____年_____月_____日(竣工日期)以实际竣工验收时间为准。

三、项目安全管理目标 (一)安全生产目标 1.人身死亡事故为零; 2.机械、设备事故为零; 3.火灾事故为零; 4.负同责以上交通事故为零; 5.严重未遂事故为零; 6.环境污染事故为零; 7.重大职业病事故为零。 四、安全生产要求 1.乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 2.乙方应熟悉并能自觉遵守,执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范,自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。 3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。 4.乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产和电梯有关的法律、法规、规范、标准及各项规定,乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。

施工现场安全生产管理协议书(范本)

施工现场安全生产管理协议书(范本) 总包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 承包形式:劳务专业承包√ 其他专业承包□ 乙方在施工现场从事生产经营的人员总数人。 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 一、甲方的权利、责任和义务 1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。 2.严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。 3.提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的,交付使用前双方要办理交接手续,由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。 4.提供施工用电,并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行

监督检查,发现隐患责成乙方子以整改。 5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。 6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。 10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。 12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。 13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。 14.由于甲方责任造成生产安全事故,导致乙方人员伤亡时,由甲方承担事故责任和经济责任。 15.由于乙方责任造成生产安全事故时,甲方有义务协助处理善后事宜。 16.由于双方责任造成的生产安全事故,根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。 二、乙方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

相关主题