当前位置:文档之家› 电力施工承包合同

电力施工承包合同

******输电线路工程

施工承包合同

甲方:************电力安装工程有限公司乙方:

签订时间:年月日

施工承包合同

甲方:**********电力安装工程有限公司

乙方:00000施工组

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚实、信用原则,经双方协商一致,订立本合同。

1、工程概况

工程名称:

工程地点:

2、工程承包范围及价格

2.1 工程承包范围:排管及包管、砌井等项目整体承包

2.2 承包方式及价格:

(1)安装工程总价(小写)¥ 500000元,(大写):伍拾万元整。

(2)对与实际工程不完全符合的子目,甲方有权拒绝。

(3)甲方有权对与实际工程有而实际不发生的材料费、机械费,从结算款中扣除。

(4)未尽事宜以*******电力安装工程有限公司计经管理规定为准。

2.3 以上价格所包含的内容:

2.3.1 必须包含的内容:施工期间乙方的各类风险及施工人员工资、调遣费、利润等费用;除甲方提供的机具设备,主要材料,周转工具外的其他辅材、利润等费用;除甲方提供的机具设备,主要材料,周转工具外的其他辅材、小型机具。各类材料的场内二次倒运费用,周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库费用,个人劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等),安全防护实施的搭拆(安全网、防护栏杆等)费用,文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工),承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工费用,预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用等。

2.3.2 根据招标文件应包含的其他费用/

2.4 本合同价格为一次性包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

2.5对于工程承包范围以外工作的人工费价格为:零星用工每工日**元。

2.6 施工、生活临时设施及费用解决方式为:甲方扣除乙方结算额中的1.2%作为施工用水、用电费用。

2.7 甲方统一供应的现场施工人员安全帽为每顶/ 元,工装每套/ 元,费用由乙方承担。

3、工程施工时间

3.1 暂定开始工作日期:年月日,结束工作日期:年月日,总日历天数天。具体开始工作时间以甲方通知为准。

3.2 若在规定工期内无法完工,延迟一天罚款5000 元,最多罚款不超过5天;若提前完工,提前一天奖励2000 元,奖励时间不超过5天。

3.3 主要控制节点工期:按业主要求进度完成。

4、工程价款结算办法及付款方式

4.1 结算方式按业主付款比例进行付款比。结算劳务费中应扣除乙方向甲方缴纳 2.5 %的管理费(缴纳基数为结算费用总额),结算款支付额以扣除劳务管理费后的数据额为依据。4.2 甲方不预付乙方生活费用,付款时间为建设单位付款后,支付上月(次)结算款的不超过80 %,所承包工程完工后付至结算款的95 %,余款 5 %作为工程质量保证金,在乙方所分包的工程完工甲方验收合格后保修期满一个月内一次付清。

4.3 结算和预结算中的疏漏和错误,不能视为最终决算的依据:图纸(包括批准的变更)、实际采用的施工方案、乙方实际完成的工作量和约定的合同款计算方法是最终工程决算的全部依据,当甲方提出对以结算的款价进行核对调整时,乙方应在接到通知时15天以内进行核对,否则视为乙方对调整后的款价予以认可,甲方有权对已超额支付部分予以追回。

5、工程质量标准

5.1 本合同适用标准规范:施工设计图纸要求的规范及业主要求的其他规范、标准。

5.2 所承包工程范围内的工程质量标准(写明确的允许偏差及其它质量要求)合格。

6、本合同文件及组成部分

1、本合同。

2、附件。

3、招投标文件。

4、本工程施工图纸及国家或行业执行标准规范。

7、甲方权利义务

7.1 负责统一制定各项管理目标,组织编制施工设计及甲方提供物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督检查和验收。

7.2 负责与建设单位、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

7.3 按计划及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

7.4 按本合同约定,向乙方支付劳务施工承包费用。

7.5 统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。

7.6 协助乙方办理现场施工人员及机械出入证件,其费用由乙方自理。

7.7 按照相关规定对乙方进行施工技术、安全技术交底,并履行签字手续。

8、乙方权利义务

8.1 乙方明确全权负责该工程视的一切工程技术、质量、安全及经济事宜,明确

闫柏林负责该工程的材料领用、退库工作。乙方不得将本合同项下的劳务作业转包给他人,否则视为乙方严重违约,甲方有解除合同并追究乙方的违约责任。

8.2 遵守国家政策和法律法规,遵守建设单位和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康、劳动保护等工作。

8.3 严格按照设计图纸、施工质量验收规范、有关技术要求及施工组织设计、施工技术、安全技术交底精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。

8.4 根据建设单位或甲方的计划要求(包括调整后的计划)合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力保证工期。

8.5 乙方应承担由于自身责任(如人员、物资、设备方面不及时足额提供、组织不力等)导致工程工期延误、工程质量、安全无法达到要求时,甲方对乙方处以500 元处罚,并全额承担建设单位对甲方的经济处罚。情节严重的,甲方有权解除合同,乙方接到通知后应尽快撤离现场,乙方不按要求退场,给甲方造成经济损失的由乙方承担。

8.6 乙方承诺投入到本工程的管理人员 2 名,投入到本工程的施工工人不低于15 名,若低于15 人,按每人每日200元罚款;农忙时期的工人保证工人保证不低于 5 人,每少一人,罚款100 元。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率100%。并按规定对操作工人进行质量和安全技术交底。随时根据甲方要求对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的施工人员和不称职的管理人员予以清退。

8.7 接受甲方和建设单位、监理有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备和材料的质量、保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

8.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方的责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

8.9 按甲方统一规划堆放材料、机具,妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。

8.10 按国家法律政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款及时足额支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),不得以任何理由拖欠务工人员工资,并

承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。乙方在施工过程中不得以任何原因或理由以甲方名义与第三人签订合同。

8.11 为施工人员配备必要的、合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套、防毒防尘及其它相关防护用品)。为保证现场形象标准化,安全帽采用甲方专供,产品费用由乙方承担。

8.12 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件,禁止使用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员,禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果,并同时承担由于用工人员发生意外死亡的各种损失。

8.13 甲方在资金暂时不到位的情况下,乙方应保证连续施工15 天。

8.14 严禁乙方施工人员聚众闹事打架斗殴,围堵项目部、公司、政府机关、上街游行等过激违法行为,坚决杜绝和避免给公司造成任何不良社会影响。如果有此类事件发生,视为乙方单方面终止该劳务施工承包合同,扣除乙方交纳保证金的50%,且承担由此引起的违法责任和不良后果。

9、安全生产和环境保护、文明施工

9.1 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关规章制度等方面的教育,依据国家法律法规以及公司相关规章制度,监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

9.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全操作规程进行施工,加强对现场操作工人的安全教育,认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产,随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,乙方应承担一切责任后果和经济赔偿。

发生安全事故,乙方应立即组织救护伤者,防止事态扩大,并按有关规定上报甲方有关部门或领导,同时按国家有关法律规定对事故进行善后处理。

9.3乙方应严格执行甲方、建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好地企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

乙方应加强现场管理,采取一切适当的措施,保护场内外环境,限制由施工作业引起的噪声或其他污染,避免对当众和第三方财产造成损害和妨碍。

10、材料、设备供应与管理

10.1甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划需要向乙方提供。

10.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办

理相关手续,按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按原价格赔偿。

10.3 主要施工材料按施工预算分析量对乙方实行包材料消耗,乙方应合理用料、注重节约。如主要施工材料超用,则超出部分的费用由乙方承担(材料价格150%从结算中扣除)。

11、施工验收

11.1乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织初步验收,验收合格后再进入下道工序的施工作业;验收施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时及保修期内,建设单位、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

11.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。

11.3在最后一次工程结算前,甲方要对乙方进度、安全、文明施工、材料消耗、设备完好方面是否履约进行一次性认定,该认定作为工作决算书的附件。

12、工程保修

12.1保修范围、期限:由乙方施工的工程,乙方自费保修,保修期为自工程竣工验收合格之日起,给排水、电气工程为一年。

12.2 保修期间,乙方应在接到保修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其他单位或人员修理,其费用加倍转由乙方承担。

13、保险

13.1 乙方应为从事施工的人员办理工伤保险,并支付保险费用。

14、争议

14.1 甲、乙双方在履行合同时发生争议按以下顺序方式解决:

14.1.1 自行商议解决。

14.1.2 由甲方主管部门组织,企业管理部、工程管理部等相关部门配合进行调解。

14.1.3 由甲方法人注册所在地人民法院管辖。

14.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应该继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

○1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同。

○2调解要求停止合同工作,且为双方接受。

○3仲裁机构要求停止合同工作。

○4法院要求停止合同工作。

15、合同履约保证金

15.1 合同签订前乙方应向甲方足额缴纳合同履约保证金。

15.2 合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及投标文件内的承诺内容,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位的人数、农忙季节的人员数量、工人工资支付等。若达不到以上内容所规定的要求,由甲方根据违约情况对乙方进行处罚,并赔偿由此给甲方造成的其他损失。

15.3 乙方已按双方所签订合同的内容完成所有的工作,并经有关部门验收符合本合同规定的要求,甲方应在验收合格后一个月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

16、不可抗力

16.1 不可抗力的定义及事故处理执行甲方与建设单位签订的工程施工总承包合同。

16.2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。

16.3 因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。

16.4 工程施工期内发生不可抗力,甲乙双方各自对自己方面人员财产进行保护,负责自身的损失。

17、合同解除

17.1 如因不可抗力致使本合同无法履行、一方严重违约、因建设单位方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

17.2 因不可抗力或建设单位方原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地。甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。对于工程停建、缓建造成的合同工作量减少,甲方不赔偿乙方任何费用。

17.3 非因甲方指令,乙方停止施工累计超过 3 天,甲方有权解除合同。

17.4 乙方施工质量存在问题或工期严重滞后,已影响甲方按期、按质向建设单位交付工程,甲方有权解除合同。

17.5 乙方拒不执行甲方指令,甲方有权解除合同。

17.6 双方履行完合同全部义务,本合同即告终止。

18、补充条款:

乙方承包期间发生安全事故而发生判决书、裁定书、仲裁决定书所判定令由甲方承担的责任,甲方均有权向乙方追偿,乙方应无条件赔偿。

19、合同生效

19.1 本合同在乙方足额缴纳履约保证金后,经甲方合同主管部门评审、盖章,甲乙双方共同签字盖章后生效。

19.2 本合同一式3 份,甲方 2 份,乙方 1 份。

20、合同订立地点:

双方于签署。

甲方:(签章)********电力安装工程有限公司乙方:(签章)

住所:住所:

法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):

电话:电话:

年月日年月日

工程施工承包合同

工程施工承包合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划。 2.负责与业主及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退 4.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 第六条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照施工规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 5.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所

建筑工程施工项目承包合同书

建筑工程施工项目承包合同书 甲方:(章) 负责人: 乙方:(章) 负责人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理规定》、《建筑施工合同》(2012)及其他现行法律、法规,经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司职工宿舍楼施工项目承包给乙方施工,现就承包内容及管理办法协商达成以下条款,望共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程内容: 二、承包范围 1、除以下工程分项的图纸所有项目:屋面工程(甲方供料乙方施工),防水工程(土建工序乙方做完),外墙保温涂料及其他保温涂料工程,电梯工程(乙方按图纸预埋预留),门窗工程,楼梯以及楼梯栏杆护窗栏杆工程(乙方按图纸要求预埋),水电安装工程(乙方按图纸要求预留预埋)。 2、除工程用料钢筋、绑丝、铁丝、铁钉、水管、胶带、粉笔、水泥、砂、石子、石灰或灰膏、面砖、屋面保温板、防水材料、屋面砖、内墙面砖、地板砖、楼梯地面砖、室外台阶、坡道砖面层施工等

主材由甲方统一供应,甲方提供合格材料其余小型材料、模板、其他周转材料及施工机械等均有乙方负责。 3、基础、独立柱、梁板、楼梯主体用混凝土为泵送混凝土,机械费和混凝土费由甲方负责;泵送混凝土出料口以下清理等用工由乙方负责。 4、工程基础、主体范围内的全部工作内容,以下由乙方承包工作内容、开挖机槽、回填,夯实,包括混凝土浇筑养护、模板安装、钢筋制作与绑扎、脚手架搭设与拆除等;装饰装修部分楼地面、内外墙抹灰、楼梯、台阶、坡道和散水工程施工;屋面保温安装、找坡、找角、找平层以及上人层面保护层施工。 5、甲方负责施工临时用水到施工楼内,临时用电引入施工总配电箱;施工现场内临时用水、用电的材料、设施、设备、机械及所发生的用工和管理由乙方承担。 6、甲方负责提供设计图纸三套给乙方,乙方遵照承诺组织相关专业人员按图纸施工,图中不清之处,向甲方询问,并结合图纸规范要求施工,确保工程质量合格。 四、工程工期 1.工程总施工工期 工程开工工期以甲方通知乙方进场放线三日计起,开始计算施工工期。 2.竣工时间以开工日期起至第180天为止,如有变化甲方通知乙方工期顺延。

电力建设工程施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力建设工程施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设

工程施工承包协议书-模板

工程施工承包框架协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 乙方项目负责人:电话: 一、总则: 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则,同时,遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规,为明确甲乙双方的责任和义务,签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内,甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务: (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款; (2) 提供技术要求和图纸,负责现场和土建方、业主的协调工作; (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作; (4) 施工所需材料及设备(不包括施工工具)由甲方提供。

2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具;交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理; (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工;完成己方和其他施工方的成品保护工作; (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求,且经甲方验收合格,若经检查不合格处必须返工,由此而造成的损失,甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失; (4) 乙方妥善保管施工材料等,剩余施工材料退回甲方; (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年,乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为:具体项目开始施工前一天,甲方支付项目金额的30%; 完成整个工程,并经甲方项目经理验收合格后三日内,甲方支付项目金额的60%;质量保证金为项目金额10%,工程完工,业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工

电力建设工程施工合同(合同示范文本)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project

电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、

建筑工程施工总承包合同汇总

建筑工程施工总承包合同 发包方(甲方): 承包人(乙方): 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜,达成如下补充协议,以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程量: 4.合同价款:综合单价: 暂估总价:(以最终决算为准)。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式: 2.承包范围: 第三条、合同工期 开工日期:年月日;竣工日期:年月日(开工、竣工日期以开工报告为准)。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工,对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误,经甲方代表及监理确认,工期相应顺延:

1.不可抗力; 2.甲方未按时提供图纸; 3.一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时(以现场签证为准); 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建; 5.甲方未按约定支付工程款项; 6.工程量变化和设计变更; 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度; 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 (一)工程质量等级 1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。 2.达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。

电力工程承包合同书

工程承包合同书 发包单位:湖北鼎协建材科技有限公司(以下简称甲方) 承包人:湖北业源电力安装有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方,包工包料施工,验收合格后包接火。 第二条:施工方案 高压线650米(导线型号10KVJKLV-1×50)、配电变压器(S11-630KVA)(预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套)、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条:合同工期 1、经双方协商确定,工程期为30日,暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止,具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天,工期可相应顺延。 第四条:价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整,【580000.00元】(含供电公司需要收取的费用)。 2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及接火费用,青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付,该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式:工程开工中期预付工程材料费40%,合计:22万元整,剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。

4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户,以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条:甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条:乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程,不得转包他人。 第七条:施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工过程中,所有安全责任由乙方承担,甲方不承担任何安全责任。 第八条:验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条:违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,造成工程延期由甲方负责。 第十条:其它 本合同于2014年11月13日由双方签订,自双方签字后生效。一式二份,双方各执一份。 发包单位:湖北鼎协建材科技有限公司(甲方)签字或盖章 承包人:湖北业源电力安装有限公司季国东(乙方)签字或盖章 年月日

电力工程承包合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称: 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起60天 三、质虽标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据,要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率:安装工程为:85% 土建工程为

75% 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:。 2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5利质保金,质保期满后付清。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违 约责任,乙方延误一天工期须按合同价款%tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场

房屋建筑工程施工承包合同范本下载

房屋建筑工程施工承包合同 建设单位(甲方):________________________________ 工程安装承包单位(乙方):_______________________ 身份证号码:________________________________ ____ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称:____________ 二、工程地点:____________ 三、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方 米。 四、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________ 元。 第二条在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场

地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第( )项供应方式办理: 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点; 二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。

工程施工承包合同书(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 工程施工承包合同书

编号:FS-DY-20698 工程施工承包合同书 承包方:(简称乙方) 为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务,双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规,本着公平、公正、自愿和诚信的原则,甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同,共同遵守以下各项条款。 一、承包范围: 甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。 二、承包方式、单价及内容: 1. 承包方式:包工不包料。 2. 承包单价:按建筑面积22.2元/m2计算。 3. 承包内容:按照施工图及设计变更,包安全、包质量、

包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转,一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责,吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。 三、质量技术及要求: 严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收,为保证达到优质工程,各工程、土建与水、电要相互配合,各道工序严把安全、质量关,将安全质量放第一位。 四、安全: 1. 安全防范是本工程的重中之重,乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定,做好安全防范、安全教育、确保安全施工,杜绝一切事故发生。 2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。 五、文明施工: 文明施工是安全的保证,施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐,用材必须合理,保证先计划后使用的原则,不准大材小用、长材短用及乱拿乱配,不准用电烧水、做饭。如经发现,每次罚款200元。

电力工程承包合同

电力工程承包合同 发包方(简称甲方) 承包方(简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定,结合电力工程承包的具体情况,经甲、乙双方协商达成一致: 1工程名称与概况 1.1工程名称:10KV 配电工程 1.2工程概况:……………,因其生产生活用电需要,新上1600KVA配变2台。 2承包范围 变压器出线配电柜出线接线端子及以上至10KV西郊线#35铁塔“T”接处,所需设备、材料的供应、安装和调试。 3合同价款及付款方式 3.1合同价款:1150000元(大写:壹佰壹拾伍万元),详细报价清单见工程预算书。(最终以工程决算为准) 3.2付款方式:甲方首付万元定金,甲乙双方签订合同后三日内再付万元,余款在验收合格、工程决算后,送电前一次性付清。 3.3合同价款编制依据:按照供电部门的供电方案答复和设计图纸计算工程量,定额套用《山东省安装工程消耗定额第二册电气设备安装工程》部分进行编制,费用根据一类取费,材料价格按市场价计取。 4合同履行时限及方式 4.1合同履行时限:开工日期自甲方工程款到账之日起,工期共计_____天。(其中,设备材料生产周期_____天,施工_____天)。 4.2合同履行方式:乙方按照确认后的供电方案、设计图纸,将工程所需设备、材料运送至施工地点,并进行设备、材料的安装、调试。 5合同的其他约定 5.1合同履行期间,若遇恶劣天气、群众工作、与施工地点周边协调关系和不可抗力等因素或申请停电批复等原因,导致工作无法继续工期应顺延。 5.2本合同不包括友邻单位联系及各种赔偿、协调等费用。乙方负责施工当中的群众工作、周边关系协调,但因此产生的协调、赔偿等费用由甲方负责。 5.3该工程未经三级验收或者验收不合格的,乙方原则上不得交付甲方使用。 5.4按照约定时间,甲方应为乙方提供箱变、电缆分接箱安装地点,定出电缆走径,并为施工安装提供最大程度的便利条件,尽力创造最佳施工环境。 5.5乙方应提供符合国家标准的设备、材料,并按照电力行业相关施工标准进行施工,保证工程质量,按期完成。 5.6甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。 5.7乙方施工期间,安全责任自负。 6合同的生效与终止

建筑工程承包合同

建筑工程承包合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 汇友家园(以下简称本工程)由甲方投资开发建设,乙方承建施工。 为进一步明确甲、乙双方的责任,权利、义务,保证工程顺利实施,经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及海南省有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲、乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的基础上,签订本工程协议书。 一、工程概况 1、工程名称:汇友家园 2、工程地点:乐东县九所新区 3、结构形式:框架式结构 4、建筑面积:约平方米 二、承包范围:包工包料 1、乙方负责协助办理工程开工所需前期工作。 ⑴报建手续;⑵规划;⑶放空;⑷勘探;⑸土地部门的定点定界;⑹消防;⑺施工图纸的设计及审核;⑻电梯合格使用证; ⑼建设部门的验收手续;⑽市政部门的管网接入;⑾市政部门的建筑许可;⑿开工前的水电协调;⒀房产证的办理。乙方负责协

调规划许可以外的房产证办理。 2、施工图范围内所有土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、电梯安装、调试。 3、本工程包人工、材料、机械、质量、安全、维护及风险、包验收合格,保修期按《工程质量保修协议书》的约定执行。 三、主材和施工质量要求: 1、本工程钢材一律采用国标钢材,必须有出厂合格证和复试报告单,分批抽样检测,如检测不合格,乙方无条件退换,并且承担罚款5000元,乙方在浇筑前要通知甲方来检验钢材质量,如甲方不来,乙方按钢材质量合格施工。 2、主体框架采用商品混凝土浇筑,砌墙砖档采用天涯牌325#水泥混拌砂浆,淡水砂子和环保砖(严禁掺红土、黄泥、海砂)。 3、楼板面须倒注12公分厚混泥土,养生一周后才可拆除模板。 4、施工中严格按照设计图纸进行,如须更改须甲、乙双方确认后才能进行,墙体建筑及批档,梁柱与墙要有墙拉钢筋,梁柱与墙接触面拉钢丝网或纤维网后再批档,要求墙面平直,砖头缝满浆、梁柱要求垂直、平整、够强度。 5、装修工程要求铺地板角线铺平齐粘贴墙砖横侧成线,卫生间铺粘地板砖要找坡下水漏。 四、安全责任和文明施工费用 1、本工程甲方以大包形式承包给乙方,乙方必须为本工程

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

工程施工内部承包合同--范本

工程施工内部施工班组分包协议书 甲方:建设工程有限公司 乙方:(班组负责人) 甲方承建的工程,经研究决定,落实由施工班组负责施工。为明确双方职责,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款,共同遵守执行。 第一条:工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 第二条:工程内容及方式 内容: 承包方式:实行质量、安全、工期承包施工,经济独立核算承包。 第三条:双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检(抽)查,如发现乙方现场管理混乱,工程质量、安全和进度达不到要求,甲方有权要求乙方进行整改,调整充实施工力量。 ③甲方委派代表,代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作,及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想,全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计,开工前报建设单位,经批准后,由乙方组织实施,做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作,确保管线正常使用。如有损坏,由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。

并经常与建设单位保持联系,做好文明施工及工地整洁,同时做好临时用工的计划生育工作,执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后,在未验收接管使用之前,做好成品保护工作,在保护期间发生损坏,由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产,文明施工的教育,杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出,且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格,达不到合格,通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作,杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的,其处理费用和工期损失,由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格,处以3000—10000元惩罚,达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施,并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害,由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资,不得拖欠。如有违约,甲方从工程款或工程履约保证金中扣除,并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税,并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行,全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本,由乙方承担一切责任,并补亏为盈。情节严重的,追究法律责任。 第四条:工程质量检查与验收 1、本工程施工质量,乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间,应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料,甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验,在预验中发现质量问题,乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后,按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系,共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因,经验收单位验收后达不到合格工程,翻工至验收合格为止,费用由乙方自负。 第五条:工期

电力工程的施工承包合同

电力工程施工承包合同 建设单位:重庆大港电力设备安装有限公司(以下简称甲方) 施工单位:重庆北洲实业(集团)有限公司(以下简称乙方) 为了明确甲乙双方的权利和义务,本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则,根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致达成如下条款,共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点:经开区蔡家沟 3、主要工程内容:a:10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设,电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程,包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分,配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式

1、价款:经过双方协商一致审定后,乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元(大写:壹万陆仟元整)。 工程价款支付:经双方协商一致,决定采用以下1付款方式:(1)合同签订后,甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款:(2)本合同签订后,甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %;作为工程预付款;工程竣工,验收合格后 / 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的 / %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金,由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 (3) 第三条承包方式:乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求; 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续,具备施工条件,乙方进场施工,整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中,如遇下列情况,工期应顺延:

建筑工程施工承包合同(铁工)

建筑工程施工承包合同(铁工) 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 甲方兴建的建筑工程,于年月日,由甲方发包给乙方以包工不包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容: 按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切钢筋制作、安装工程,由乙方包焊条、铁线。钢筋制作机械由乙方负责。 二、承包造价: 按楼层垂直投影面积计算:元/㎡,计算方法:按楼层垂直投影面积计算,飘出部分只计算与楼面同一标高部分,其它部分不计算。基础、首层及天面花架不计算,水池只按面板计算。 钢筋电渣焊按个/条计算,电渣焊工程款在主体工程完成后天内一次付清。 三、双方责任: 1、甲方责任: 1)如施工图纸与设计有变更时,应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐蔽工程验收。 2)提供工地及生活用水、电,及支付水电费。 3)如无正当理由,甲方须按约定日期支付工程款,但如乙方违约,甲方有权

拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时,乙方须按要求处理完 毕后方有权提出领取工程款。 4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经 济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款 及追究乙方责任。 2、乙方责任: 1)乙方使用的材料必须是国家合格产品,不合格产品甲方有权拒绝使用。 2)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,执行国家现行《施工技术验收规 范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到合格等级 以上。为了工程顺利进行,乙方本人须有70%以上的时间亲临现场指挥施工。 3)严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保 证不违反安全操作规程,杜绝安全事故,不得破坏及变更工地的安全设施。 如发生工伤死亡事故,乙方必须承担全部责任。 4)实行文明施工,遵守国家规范的各项文明施工管理制度,搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必须遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担全部责任。 5)严格按照甲方规定的下料,不能造成浪费。否则甲方有权按市价扣减乙方款项,乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收,做到工完场清,不 准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及 模板拆除后的堆放应无条件服从甲方的安排,并及时清运离场。 四、工程质量及验收标准:

工程施工承包框架协议书

工程施工承包框架协议书 合同编号:甲方: 乙方: 乙方项目负责人:电话: 一、总则: 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则,同时,遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规,为明确甲乙双方的责任和义务,签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内,甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务: (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款; (2) 提供技术要求和图纸,负责现场和土建方、业主的协调工作; (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作; (4) 施工所需材料及设备(不包括施工工具)由甲方提供。 2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具;交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理; (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工;完成己方和其他施工方的成品保护工作; (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求,且经甲方验收合格,

若经检查不合格处必须返工,由此而造成的损失,甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失; (4) 乙方妥善保管施工材料等,剩余施工材料退回甲方; (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年,乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为:具体项目开始施工前一天,甲方支付项目金额的30%; 完成整个工程,并经甲方项目经理验收合格后三日内,甲方支付项目金额的60%; 质量保证金为项目金额10%,工程完工,业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工 1)现场施工人员安全保护 A、现场施工人员必须遵守现场用户代表的统一指挥。 B、进入施工现场必须配戴安全帽;高空作业施工人员必须系好安全带;强电作业施工人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,接好保护接地线。 C、乙方负责人应向施工人员进行安全教育,组织施工人员,文明施工。 D、进行过楼板墙孔作业施工时,必须经用户代表或土建方同意后方可施工。 E、乙方负责人应与施工人员签定用工协议,上人身保险,费用自理。施工期间,如出现伤亡事故,由乙方及乙方项目负责人全权负责。 F、对于已经完成工作的屋面(电、水系统),乙方应做好现场保护。施工的原材料要保管好,若有丢失,乙方全价赔偿。

施工合同 电力工程施工承包合同

电力工程施工承包合同 电力工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,xx将xx县结xx村0.4kV~10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 1、工程名称:xx社区水利配套基础设施(供电)工程 2、工程内容:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 3、工程地点:xx村 4、设计单位:xx水利水电勘探设计院 5、工期:201x年月日至201x年月日 6、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 7、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 1、合同语言:汉语

2、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 3、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 1、甲方项目负责人: 2、乙方项目负责人: 3、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 4、监理工程师代表: 第四条甲方工作 1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件。 2、甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 3、开、竣工时间由甲方确定。 4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,技术交底。 5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作 1.按照国家电力工程质量验评标准,担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。 2.与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对

建筑工程施工承包合同(官方版)

编号:QJ-HT-0725 建筑工程施工承包合同(官 方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

建筑工程施工承包合同(官方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式,是因为国际承包工程项目建设过程中,包含有大量的技术转让内容,特别是项目建设的后期,承包人要培训业主的技术人员,提供所需的技术知识(专利技术、专有技术),以保证项目的正常运行。 一、工程承包合同的基本内容 招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contractdocuments)。 合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知

相关主题