编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
项目部临时建设合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
（合同编号：）
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容及单价：
1、挖土方：单价10元Zm3o
2、砌砖：单价355元Zm3,其单价包括全部工作内容和所包含的材料费用。
3、15cm厚C20碌路面：单价70元Zm2,内容包括原地面平■整碾压；10cm厚砂砾摊铺、平■整碾压；碌面层的浇筑、捣固、抹平、切缝、养生，碌必须用商品碌。其单价包括全部工作内容所需的材料费用。
4、8cm厚C20碌场地硬化：单价50元Zm2,其单价包括内容同上第3条。
5、砂浆抹平：综合单价28元Zm2,其单价包括打底一道、抹面一道等工作内容和所需的材料费用。
6、墙面贴瓷砖：单价25元Zm2,其单价包括（除瓷砖外）的全部内容和所需的材料费用。
7、砌地板砖：单价25元Zm2,其单价包括（除地板砖外）的全部内容和所需的材料费用。
8、场地内土方活理、整平、碾压：按碌路面和硬化面积每平■方米10元包干。
三、承包方式：
1、本合同工程采用综合单价承包方式，除已注明不包含的材料外，为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护、现场管理等完成工程本体及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险都包
含在单价内，其单价不得随市场的价格变化作任何调整。
2、综合单价不含税，本税金仅指营业税、城市维护建设税、教育费附加，除此之外的
一切税费由乙方自行承担。
四、劳务承包数量
劳务承包数量在甲方设计交底范围内以实际完成数量为准。工程数量必须有甲方项目总工程师、施工技术科长、质检工程师、计划合同负责人和现场技术负责人共同核实签字认可。
五、工程费计量支付：工程全部完工，验收合格后，两个月内付活。
六、工期
1、场地左侧12间毛坯房依据2013年7月12日签订的《房屋租赁合同》MT-13-01 号合同要求丁2013年7月31号前全部装修完毕。
2、活动房砖基础7月底前完成。
3、碌路面、场地碌硬化7月底完成一半。
4、围墙的砂浆抹面7月底完成。
七、工程质量：乙方施工中要严格控制工程质量，确保所施工项目的质量完全合格。保修期二年。
八、安全生产：
1、乙方应遵循工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由丁乙方安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，甲方承担相应责任及发生的费用。
九、甲方权利和义务：
1、甲方负责施工前的技术交底，提供施工图及有关资料，并协助工队放样，解决施工中部分技术问题。
2、甲方人员对工程质量进行监督，对不符合技术质量要求的操作，有权要求立即纠错。
3、由丁乙方的原因，造成工程进度迟缓，工程出现质量事故，严重违章操作，违
法乱纪等，给甲方造成一定损失或工期延误时，甲方有权单方终止合同。其造成的损失由
乙方负责。
十、乙方权力和义务：
1、保证按期完成工程任务，不影响项目部人员办工。
2、按工程所需人员、设备和规定时间组织进场。
3、严格现场管理，尊重并接受甲方现场检查，指导。
4、乙方有义务为其职工办理人身保险。
5、乙方食宿自行解决。
H^一、违约责任：
1、乙方未能按合同约定的工期完工，其单价按80%决算，推迟三天甲方有权无条件更换施工队伍。
2、在合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地的人民法院起诉。
十二、合同生效与终止：
1、合同双方签字后生效。
2、甲、乙双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，甲方向乙方支付完工款后，本合同终止。
3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份。
4、未尽事宜，待双方协商后再定。
甲方：乙方：
甲方代理人：乙方代理人：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
甲方会签人：2013年月日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 区域加盟合同书(合同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
区域加盟合同书(合同范本) 甲方：(授权方也称特许方、盟主方) 深圳粉霸花饮食管理有限公司 乙方：(被授权方也称被特许方、加盟方) 甲乙双方基于诚实信用、互利互惠、权责独立、资源共享的根本原则签订此意向合同，为此共同信守以下条款。 第一条甲方同意乙方按照本合同约定的意向加盟到甲方创设的“深圳粉霸花连锁项目”之中。 第二条甲方同意授权乙方在 (国家)_____(施直辖市、自治区) (市、县、自治州)开设“粉霸花”加盟店，从事粉霸花早快餐店的经营活动。 第三条乙方同意在本合同约定的区域内，并在一年之内最少开设 家粉霸花连锁店，其中由乙方直接投资开设的直营店不得少
于家;并且在三年内在该授权区域内开店总数量不超过家。 乙方在本合同第二条规定的区域内每开设一家店，都要经过审核并确认后方可筹备开张并营业。 第四条甲方同意乙方在本合同第二条授权的地点开设第一个加盟店后三年内不直接授权任何第三方在本合同第二条约定的地域内开设第二家“粉霸花连锁加盟店”。 第五条甲方同意乙方在本合同第二条授权的地点开设加盟店后授权乙方代理该区域内粉霸花品牌的经营权特许业务，并同意其按照甲乙双方在正式签订的区域加盟合同中规定的收费标准提取一定比例的费用作为佣金。 经乙方代理而签订的加盟合同必须经甲方审核确认后才正式生效，加盟支持工作由甲方承担。 第六条甲方同意在签署区域加盟合同后向乙方授权或为乙方提供本条所列的第 (多选)项所指明的支持和服务： 1—1 项目经营授权 甲方授予乙方包括“粉霸花名称使用权”、“粉霸花商标使用权”、
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 房屋建筑施工合同范本2019整理版 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日
（可编辑修改哦） 甲方（发包方）：_______________ 乙方（承包方）：_______________ 可编辑修改哦：_______________发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案， 包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程 施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占 用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施 工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担 由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及国家 有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目 施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况：_______________ 二、承包方式：_______________甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围：_______________ 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚 平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所 有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地 面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。
一、单项选择题 1、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（）。 A、工期和费用索赔均能成立 B、工期和费用索赔均不能成立 C、工期索赔成立，费用索赔不能成立 D、工期索赔不能成立，费用索赔能成立 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是索赔成立的条件。施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。 2、某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（）元。 A、5425 B、4150 C、3025 D、2905 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。施工总包单位的人员窝工和增加用工是由于非承包商原因造成的，所以可以索赔，索赔费用的计算过程为：（75×50×70%+8×50）元=3025元。 3、某工程因发包人原因造成承包人租赁的施工机械窝工10天，该机械市场租赁费及进出场费为1200元/台班，台班费1800元/台班，其中台班折旧费280元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。 A、4000 B、2800 C、12000 D、12500 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】
项目部承包合同 发包方：________建筑安装工程公司 承包方：____________1#施工项目部 包保方：____________（集团）公司 为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保绿洲1#楼工程项目按预期的目标完成，经三方协商特制定如下责任承包协议： 一、承（发）包范围、内容及各项指标： （一）、基本概况 1、工程概况：本工程位于________，为地上26层，地下两层框架剪力墙结构住宅楼； 2、承（发）包内容：①按施工图要求的全部建安工程及配套工程；②主体内、外装修为室内毛墙、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墙贴蘑菇石；（二）、技术、经济指标： 1、质量指标：一次性验收合格率100%； 2、安全指标：重伤以上事故为0，（按国家有关政策、规定执行）； 3、成本费用指标：1）按工程预值97%控制成本；2）工程用料按综合预算量的97%控制；3）周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定。 4、现场管理：达到文明施工要求； 5、工程进度：有效工期26个月 1）、XX年10月底前打桩完，XX年底筏板基础完； 2）、XX年底主体验收完； 3）、XX年6月底前内、外装修及安装工程完工，XX年8月底前具备交钥匙条件4）、整个小区在XX年5月底前全部交付使用； 二、承（发）包方式及条件： （一）、承包方式： 1、施工队由承（发）包方共同协商确定，原则上采取清包工的方式； 2、建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供应； 3、在责任范围内，以工资费用包干的形式进行责任承包，每月按公司工资标准，按项目部实际人数发工资； （二）、承包条件： 1、配备必要的施工管理人员，共十七人，具体配备： 主承包人（兼项目经理） 1人 总工长或技术负责人 1人 钢筋工长（兼安全员） 1人 木工工长（兼安全员） 1人 管道安装工长 1人
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 区域买卖合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
卖方(以下简称甲方)： _________________________________________ 买方 (以下简称乙方)： _________________________________________ 根据《民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 一、基本情况： 1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区 (县)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为________年，自________年____月____日到________年____月____日止，实际年限按产权证。 3、厂____区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到 _________米内、北侧到__________米内。 二、厂房价格及其它费用： 1、厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。 2、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。 三、付款方式、期限及交房期： 1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。
民用房屋建筑施工合同 甲方：（姓名）身份证号码： 乙方：（姓名）身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：民用房屋建筑工程（以下称本合同工程） 工程地点： 工程结构：半框架结构 建筑面积：以实际丈量为准 二、工程承包形式 包人工费、包架材。 三、工程承包范围 承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括： 1、本工程涉及的所有土建工程、水电安装工程施工，其中强弱电线路、给排水管道由乙方预埋及安装，电器及信号线路依照甲方要求进行预埋，线路安装至照明及控制终端； 2、内外墙面、楼地面按照甲方要求施工到位； 3、门窗依照设计图纸或甲方要求预留洞口，并做好放线等配合事项，门窗安装由甲方负责； 4、工程用水、电费由甲方负责；
5、建筑垃圾外运，均由乙方负责； 6、未提及部分甲乙双方协商解决。 四、工程期限 1、本合同乙方进场时间暂定为年月日，整个工程 在年月日之前完成。 2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过甲方验收的时间。 3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。 4、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方不应拒绝。 五、工程质量：合格 1、工程质量标准：国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。 2、无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于甲方的原因引起，而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。 3、无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。 六、承包方式和合同价 1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其
一、单项选择题 1、采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（）计算确定的。 A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价 B、实际完成的工程量和合同中确定的单价 C、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价 D、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 B 【答案解析】本题考查的是单价合同的运用。建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据实际完成的工程量和合同中确定的单价计算确定的。 2、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。 A、业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果 B、业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标 C、业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价 D、业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是单价合同的运用。虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 3、对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 A、分别调整单价和总价 B、按市场价调整单价 C、以总价为准调整单价 D、以单价为准调整总价 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是单价合同。单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC 土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工
项目部驻地建设承包合同 安徽省公路桥梁工程公司（简称甲方） 合同双方： （简称乙方） 乙方在充分了解该工程的施工工期、质量标准与技术要求以及项目工程承包单价的基础上，愿意与甲方合作，并承担甲方该项工程全部施工任务，接受甲方的统一安排。为了明确双方的责任和义务，甲、乙双方经协商确定如下条款，以便共同遵守： 一、乙方承包的主要施工项目与工程数量及承包方式 1、工程名称（工作内容）：安徽省公路桥梁工程公司宣狸路改建项目L5标项目部驻地建设。包括场地整平、围墙、办公室建设、活动房地基及地平、场地硬化、试验室房屋改造、绿化附属设施等。 2、工程数量：根据甲方提供的施工图纸、技术规范、质量要求等有关资料的要求施工,并按甲乙双方共同认定的工程数量为结算数量依据； 3、承包方式：单价承包，一次性包死单价，不再作任何调整，项目承包单价包含乙方施工并完成该项目单位工程所需的一切费用及隐含风险在内费用的总和，个人所得税及其他税由乙方承担。 4、因地方干扰、天气、材料涨价等不可预见因素造成乙方损失，甲方将不给乙方任何补偿。 二、施工工期 1、开始工作日期： 2010 年 11 月 20 日结束工作日期： 2010 年 12月 30日。 2、乙方必须服从甲方统一进度计划安排，以保证总体施工计划的实现； 3、乙方对所承包的工程施工工期负责，在施工过程中乙方若因设备不足、资金不足、人员不足、管理不力等原因造成完不成甲方下达的进度计划，也不调整力量，甲方有权减少乙方的承包任务，乙方对减少后的工程量仍不能按期完成，甲方有权终止合同，乙应无条件退场，甲方有权将乙方原承包未完成工程对外承包，乙方不得提出异议，并不得提出任何费用要求。 4、在施工期间，如业主要求加快施工进度需增加乙方施工人员、机械、设备的，乙方不得提出异议，并不得提出任何费用要求。 三、工程质量 1、质量标准：按照业主及公司制定的项目驻地建设标准和要求实施，以及甲方为了保证该工程质量和要求而执行的其他技术标准、规范。 2、本项目工程的质量目标为：a.工程合格率100%； b.无质量责任事故。乙方不能实现质量目标时，甲方有权扣除乙方交纳的质量保证金。 3、乙方在施工过程中，严格按照建设标准及规范要求进行施工。若由于乙方不按技术规范和质量要求进行施工，工程质量达不到质量标准，甲方有权责令其停工、返工，由此造成一切损失由
临时工程建设施工合同范本工程承包人（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXXXX劳务分包人（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段; 分包工程名称：XX施工 分包范围：XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XXo 2、劳务分包方式 实行总价承包方式。合同总价￥元（大写：元整）付款账号：XXXXX 银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXo 合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的
人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或喑示将发生的所有费用。 双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求 要求 1）乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规
区域代理合同范本 合同编号：___________ 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议： 一、甲方授权乙方为_________ 在_____ 地区进行经销，由于甲方以 优惠的价格供货给乙方，所以乙方必须全面负责该地区的市场推广、产品销售、售后服务;甲方负责提供单张彩页宣传资料。 二、乙方作为经销商，首批须向甲方定货____________ 货款金额为人民币（大写）：______________ 元（Y _________ 元）。 三、此后乙方每次向甲方进货均采用先款后货的交易方式，运费及保险费由乙方负责。甲、乙双方根据本合同附件（价格表）的型号、价格作为结算标准。 四、从本合同签字生效之日起，乙方须在本合同签字生效后前半
年每月向甲方进货不低于____________ 盒，后半年每月向甲方进货不 低于 ________ 。否则，甲方有权取消乙方的经销权。 五、甲方保证所提供_________ 质量完好，如由于甲方原因造成的质 量问题，甲方负责退货并支付退货运费。 六、甲方有权对_________ 价格进行保护及调控。如发生价格变动， 甲方应提前______ 天书面通知乙方。乙方应严格执行甲方规定的建 议零售价。 七、本合同有效期为：________ 年____ 月____ 日至_____ 年____ 月 ___ 日。 八、未尽事宜，双方尽可能协商解决;如协商不成，可向_________ 市人民法院提起诉讼。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临时板房施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：活动板房施工合同 临时设施活动房工程承包合同 发包方（甲方）：重庆嘉皇房地产开发有限公司承包方（乙方）： 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的相关条文条规，就该项工程施工有关事项，本作公平、自愿、互利的原则，经双方协商达成如下协议： 一、工程名称：项目部临时设施活动板房工程二、工程地点：横四路西段（K0+560）三、承包范围及内容： 蔡家组团横四路西段二期道路工程项目部拟建的办公室、厨房、卫生间，及室内外给排水、照明工程。 新建办公室采用平顶型活动房（底层室内吊顶），厨房、卫生间采用拆除的活动板房安装。 包括：材料购买、下料、安装、运输、保管、装卸、施工等全过程。含原有活动板房拆除、运输、堆放；不含活动板房的基础、室内外配套设备。 四、材料和质量要求 1、材料 新建平顶型活动房所使用的材料详见下表： 2、质量要求 1）以上材料必须是合格产品，进场材料必须由乙方提供出厂合
格和质保书。 2）严格按活动房相关规范规定施工，达到合格标准及相关要求规定。五、承包方式 包工包料。含所有材料购买、制作、安装、运输、装卸、施工等全过程施工和管理。及原有活动板房拆除、运输、堆放、安装等； 四、合同价款及支付方式 1 、合同单价： 新安装的活动房按实际施工面积260元/川（人民币贰 佰陆拾元每平 方米）计取包干；拆除原活动房人工费按实际面积18元/川（人民币元每平方米）计取包干；用拆除的活动房安装厨房、卫生间人工费按实际面积20元/川计取包干。 以上单价为固定综合包干单价，含完成承包内容和范围所需的工程直接费、间接费（含保险费、安全生产措施费等）、利润及税金等一切费用，不另计取其它任何费用。付款时乙方必需提供正规材料的全额发票，同时提供有效人工工资表。 2、结算方式按实际施工面积计算，待工程完工验收合格后进行 结算。 楼层建筑面积按建筑物四周外墙正投影面积计算，楼梯间按正投影面积只计算一层，走廊按正投影面积的1/2 计算一层，雨棚和屋檐不计算面积。 3、付款方式工程全部竣工验收合格一个月后，由甲方一次性支
项目部与班组安全生产协议书 江苏君临工程建设工程有限公司 双沟镇爱民新区工程项目部 _______________ 班组 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保本工程安全顺利完成，按照有关规定，项 目部与施工班组订立本合同，甲乙双方必须认真履行。 一、 甲、乙双方的责任和义务 1、 乙方必须服从甲方的统一管理，实现安全生产无事故。 2、 凡甲方制定的各项管理制度，规定等，一经发布，乙方必须认真执行。 3、 甲方应向乙方提供符合有关规定要求的宿舍，食堂等生活设施，由乙方负责日 常管理。 4、 甲方提供乙方使用的机电设备、脚手架等，应由甲方组织相关人员进行检查验 收，确认符合安全要求后，方可交给乙方使用。乙方不得私自拆除其任何安全防护设施。 5、 甲方负责对乙方负责施工的工程项目进行安全技术交底工作，乙方必须按其要 求进行施工，不得违章作业，甲方不得违章指挥。 6、 甲方负责对乙方人员进行安全教育，乙方应积极参加。 7、 乙方应按规定组织好本班组人员的班组活动，并做好记录。 &乙方特殊工种人员持证上岗。 二、 责任目标 1、 乙方必须实现甲方分解到班组的责任目标，即实现安全生产： （1） 杜绝重伤及死亡重大事故； （2） 轻伤事故率控制在_2_% （3） 杜绝重大设备事故，重大火灾、中毒、爆炸事故。 2、 文明施工达到： 三、 目标考核 1、 甲方定期对乙方进行安全检查，依据 JGT59-99 “建筑施工安全检查标准”进行 检查评分，对检查出的事故隐患应属乙方整改的， 乙方必须在规定的时间内，按要求指定专 人进行整改，整改率达 100%。 2、 乙方如未能达到甲方规定的责任目标甲方有权对乙方进行处罚。 四、 未尽事宜以甲方的解释为准。本协议一式两份，双方签字之日起生效 甲方：江苏君临工程建设工程有限公司 双沟镇爱民新区工程项目部 项目经理（签字） 乙方： 班组长（签字） （以下简称甲方） （以下简称乙方）
项目部临建设施施工合同协议书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
项目部临建设施施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 甲方因承建工程，委托乙方进行项目部临建设施施工。为确保工程能顺利进行，明确双方的责任与义务，经甲乙双方协商，订立本合同，希共同信守。 第一条：合同内容 项目部拌和楼基础浇筑，试验室、办公室及职工生活区装修等临时设施建设的施工（具体见：工程量清单） 第二条：施工工期：200 年月日至200 年月日 第三条：承包方式和合同单价 1、全部工程采取单价承包方式即包工包料（细目单价见：工程量清单），工程量清单项目单价包括在此项目内已列明或未列明的任何分项工程或其细目的费用，由乙方实行单价承包，单价包括相关的工、料、机、管理费、利润、保险费、暂住证费及地方税收等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方增加任何费用。 2、各项目工程数量以乙方实际完成且经甲方验收合格数量为准。 第四条：质量规格要求 1、所有材料均为新材料，不得使用旧材料进行装修、建设。 2、乙方应根据甲方要求进行施工。 3、临建工程应达到甲方指定的技术、质量要求。
第五条：甲乙双方责任 甲方责任 1、负责监督指导乙方施工。 2、乙方完工后经甲方验收合格后及时与乙方结算。 乙方责任 1、甲方认为不合格的产品，乙方无条件返工，费用自负。 2、在施工过程中乙方要做足安全措施，方可施工。如发生施工事故或人员伤亡由乙方负全部责任。 3、所有设施必须保证12个月的保用期，在保用期如出现质量问题均由乙方负责维修。 4、乙方人员必须服从甲方施工员统一管理指挥。 第六条：结算及付款方式 1、在全部工程完工后，进行验收结算(按实际工程数量)，一个月内支付完毕。 2、乙方必须向甲方提供全部结算工程款的工程营业税发票。 第七条：附则 1、本协议书未尽事宜，可作补充规定，补充规定与本协议书具有同等效力。 2、甲乙双方应友好协商解决本协议书履行过程中产生的一切争议，若双方出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申诉。 3、全部工程完工验收并结算支付后，本合同失效。 4、本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等效力。
通用版区域代理合同范本 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方就_________的销售，达成以下协议： 第一条指定区域代理 甲方指定乙方为_________在_________的代理。 第二条指定代理范围 乙方的指定代理范围为_________以及_________。 第三条代理期限 _________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 第四条乙方的销售目标
乙方在指定代理区域的年销售金额为_________元以上(视区域范围大小而定)。 第五条乙方的权利 1.获得直接从甲方进货的权利。 2.可获得本协议规定的奖励和待遇。 3.可获得甲方的销售支持和技术帮助。 a.可获得甲方的指定区域授权代理认定书; b.可获得甲方新产品样品，具体数量(由甲乙双方协商决定); c.乙方可获得甲方技术支持和帮助，甲方应派人员对乙方雇员进行技术指导和培训，帮助乙方掌握_________的性能，精通施工技巧。在有关的技术交往中，由乙方支付派出人员的工资和往返的交通费用及提供食宿。 第六条乙方的义务
1.乙方应在本协议签定后的_________天内向甲方订购产品(视区域范围大小而定)，并按照本协议第七条货款结算的规定，按时支付货款，逾期将视为自动解除和约。 2.完成甲乙双方达成的在指定代理区域的销售目标，而乙方未达到年度业绩，则总代理授权书无效。 3.严格遵守全国统一指导零售价及第十一条规定的市场管理条例，确保代理区域的市场稳定和价格稳定。 第七条授权形式，结算方式 1.授权形式 a.乙方被甲方一经授权为区域代理商即日起，完成_________元人民币(视区域范围大小而定)后成为总代理，并可在甲方网站有代理详细联系地址。在此期间，甲方可寻找其他经销商，但在同等业绩情况下，甲方优先选择乙方为总代理。 b.乙方取得总代理后，甲方在该区域所发展的代理商全部由乙方管理。
房屋建筑施工安全责任协议书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方委托乙方承建农村居住住房，为明确乙方在承揽甲方房屋施工过程中的安全责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合该工程实际，为了加强房屋建筑施工安全的管理工作，确保乙方在房屋建设过程中安全施工，经双方协商签订本协议。 第一条：本工程为甲方私人房屋建筑施工。 第二条：甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表书面说明施工现场安全事项。 第三条：乙方安全责任 （1）乙方为该工程安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，制定并严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。 （2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。 （3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。 （4）乙方负责此项房屋建筑施工过程中的全部安全责任，如果在施工中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故
责任和经济责任。 第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，确保房屋建设全过程施工安全。 第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。 附件：施工现场安全事项说明 甲方（按手印）： 身份证号：联系电话： 乙方（按手印）： 身份证号：联系电话： 2018年4月27日
施工现场安全事项 1.乙方从事建设施工应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 2.乙方主要负责人依法对施工过程中的的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产培训教育制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，开展定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 3.乙方项目负责人对工程施工的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 4.乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。相关费用甲方已包含在施工承包价中。 5.乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 6.乙方安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管
项目部人员聘用合同协 议书 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
合同协议书 编号：SYHT-2017-001 甲方： 乙方：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，同意订立本合同，甲乙双方共同遵守本合同所列条款，具体合同条款如下： 第一条工程概况 工程名称：； 工程所在省市详细地址：； 第二条合同期限 合同有效期：自2017年4月25日至2018年4月25日，合同期满，聘用关系自然终止。合同期满前一个月，经甲乙双方协商一致，可以续签聘用合同，相应的劳动报酬按照本合同约定的报酬计算。 第三条工作内容及范围 1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用合同，明确乙方的具体工作岗位及职责，详细工作内容如下： 项目资料员工作内容： ①经了解该工程实际情况，甲方与建设单位、监理单位来往文件的收发需要由乙方完成，并在整个施工过程中起到“上传下达”的作用。
②三个施工队工程验收评定资料、工程管理资料的统一格式、填写标准，质量保证资料的收集由乙方负责与建设、监理单位沟通，并确定版本后交由三个施工队。 ③三个施工队需要递交的相关文件以邮件方式发送至乙方邮箱，乙方负责打印出来交项目部罗旭，罗旭回公司盖章后交乙方递交到相关单位。建设单位、监理单位、施工单位发到项目部的文件，乙方以照片格式发送至三个施工队。 ④三个施工队需要找建设单位、监理单位、施工单位签字盖章的文件以邮件方式发送至乙方邮箱，乙方负责打印出来交项目部罗旭，罗旭回公司签字盖章后交乙方找相关单位签字盖章。涉及签字盖章文件需提供的资料必须齐全。 ⑤项目部资料员不定期到三个施工队对其所完成的资料进行检查，提出整改意见，并将资料检查情况汇报给项目部及三个施工队的负责人。项目工程结束时由项目部资料员牵头，三个施工队的资料员一起对项目工程资料进行整理、归档及移交工作。 项目技术总工工作内容： ①经了解该工程的特殊情况，项目技术总工负责三个施工队施工中出现的技术问题向建设单位、监理单位进行汇报，并将汇报结果及时的通知三个施工队。 ②三个施工队将需要解决的技术问题以电子版的格式发到乙方邮箱，乙方根据情况确定需要以书面形式或者口头形式给建设单位、监理单位进行汇报，并将汇报结果以照片格式（或电子版格式）发送至三个施工队。
XXX工程 临时工程施工合同 发包人：XXX项目经理部（以下简称甲方） 承包人：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》以及有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，甲方同意由乙方承担XXX工程的临时工程单项工程的施工。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1工程名称：XXX 1.2工程地点：XXX 1.3工程内容：XXX修建所需的全部材料、机械、人工及项目部所指定的其它临时工程等。 1.4承包方式：材料、机械、人工以现场负责人员签收的数量为准，人工单价为普工150元/工日，技工250元/工日，265挖机360元/小时，70挖机180元，90挖机180元，三-185挖机250元/小时，三-365挖机580元/小时，260神钢360元/小时，350神钢580元/小时，压路机260元/小时，装载机250元/小时，砼块1350元/车，连砂石75元/m3，建渣45元/m3，砂浆王60元/包，石粉、米石115元/m3，青砂120元/m3；30多孔页岩砖0.63元/匹，24多孔页岩砖0.53元/匹，PC3 2.5R 水泥360元/t，PC32.5
白水泥70元/包，其它零星项目经双方协商为准。单价均为含税包干价 二、下列文件均为本合同的组成部分 2.1在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件 2.2合同条款 2.3图纸、勘察技术报告、答疑文件 2.4标准、规范和其他有关技术资料、技术要求 三、工程承包范围 乙方负责所有临时工程的全部工作内容。 四、工程工期 临时工程有不确定因素，具体开工时间以甲方通知开工时间为准。五、工程质量 本工程应达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格。 六、合同价款及支付 6.1结算价款以甲方和乙方确认的综合单价为准，综合单价为包干价，任何一方不得擅自更改、调整。 6.2乙方临时工程施工完成后，两月内甲方按乙方已完工程量的100 %支付乙方进度款 6.3 最终支付合同价款以公司结算价款为准。 6.4乙方需提供相应满足财务部门要求票据及发票，甲方给予付款。否则有权拒绝付款。 七、工程量 7.1计量工程量以现场甲方负责人员签收，经甲方认可的工程量为
区域合作协议书样本 区域合作协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 附表 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 服务承诺热情周到、及时高效、严谨细致为了更好的体现“以客户为中心”的营销理念，并把工作做到实诺处，浙江特技阀门有限公司现对广大客户郑重承诺: 一、；充分尊重并理解客户的权益及需求； 二、；诚信沟通，尊重事实，不欺瞒客户； 三、；对客户合理要求及时作出积极响应； 四、对客户定单全程跟踪，遇到特殊情况及时反馈并协商解决方；案； 五、；对客户提供必要的市场支持，杜绝“吃、拿、卡、要”现象； 六、；协商事务过程中充分尊重客户人格、习惯及信仰； 七、；严格保守客户个人及商业机密； 八、务急客户所急、忧客户所忧，为客户提供周到细致的服务本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 浙江特技阀门有限公司区域合作协议书方甲方:浙江特技阀门有 限公司（以下简）称甲方）方乙方:（以下简称）乙方）为了满足客户市场需求，合理使用市场本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 资源，提高特技品牌知名度，扩大市场甲方市场份额。 本着平等协商、互利共赢的原则，。 甲乙双方就市场合作签定如下协议。 一、适用范围本协议适合客户在特定区域内进行品牌销售，客户应该在该区域有深厚的销售基础，广泛的渠道网络并且具有较强的实力。 式 二、合作方式 1、甲方授权乙方代表甲方在省（自治区）市（区域）进行销售、市场开发、渠道管理等相关事务，并承认其在该区域唯一性、合法性；乙方代表甲方进行投标，并负责维护关系及公关，并不得超出授权范围投标及销售甲方。 品牌产品。 2、甲方根据用户单位产品需求提供不含税、不含运费等相关费用的报价。 税费比的率为报价总额的12%，超出部分%；乙。
建设工程房屋拆迁合同?DOC 订立合同双方： 建设单位，___________ ,以下简称甲方； 拆迁户（单位），______ 市（县）______ 区（镇） ____ 街（路）—号房主（代表人）_______ ,以下简称乙方。 根据__________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和 拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方 的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商， 特订立本合同，以供双方遵守执行。 一，乙方在甲方用地范围内共有_____ 结构的住房______ 幢_____ 间，共_____ 平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于一九—年—月—日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）__________________________ 平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
二，乙方应于一九—年—月__日以前搬往甲方安置的 住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后__ 日内一次付给乙方搬迁费_____ 元。 三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： 1,乙方自行找房周转，每人每月补助_____ 元； 2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助—元； 3,乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_____ 元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 四，甲方安置乙方的住房位于_____ ,共______ 套______ 间，_____ 层_____ 号，配有_____ 等设备。 五，乙方家庭的全部成员（18岁以上者） ________ 等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋 有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。 六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_____ %向乙方偿付违约金（如不按时按 量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_____ 元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______ 元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
施工项目合同管理 （一）合同管理机构及分工 1、物资设备部：负责材料、设备的采购及租赁合同及协议的起草、洽谈、组织传阅、报批及签定，并负责合同文件的发送、保管、执行及结算工作，参与劳务、分包、机械及其他合同及协议的洽谈及评审工作 2、信息部：负责劳务、分包、机械及其他合同及协议的起草、洽谈、组织传阅、报批及签定，并负责合同文件的发送、保管、执行及结算工作，参与材料合同的洽谈及评审工作，编制土建专业合同成本分析，审核水电专业成本分析 3、财务部：收录并保管各类合同及协议，负责合同执行后的支付工作 4、技术部：负责提供合同文件中的技术条款，参与合同洽谈及合同评审，水电专业主管负责编制相应专业合同的成本分析，参与并监督各类合同的执行及结算工作 5、工程部：参与合同洽谈及合同评审，负责劳务、分包、机械及其他合同及协议的执行工作，负责办理合格劳务队审批表及合格分包商审批表，参与并监督各类合同的执行及结算工作 （二）合同的管理 1、成本经理全面负责项目的合同管理工作。合同文件及相关资料原件由成本经理统一保管，具体执行人员可执有副本或复印件。 2、各业务主管人员以合同为日常管理的依据，加强对合同履行情况的追踪，并及时做好记录。 4、各业务科室主管向成本经理提供施工班组和供应商的合同履行情况及相关证据。成本经理在进行工费、材料费等费用支出结算时，一律以合同的履行情况为依据。 （三）建设工程总承包合同的管理 1、项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。 2、做好合同变更的管理工作。 3、做好甲乙双方重要的会议纪要，并签字确认。