杭州
弱电工程分包合同
总包单位：建设集团有限公司
分包单位：股份有限公司分公司
签署日期：年月日
杭州
弱电工程分包合同
总包单位：建设集团有限公司
分包单位：股份有限公司分公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：杭州弱电工程
2、工程地点：杭州市街道
3、工程内容和范围：
甲方将弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。
二、工程时间和进度
计划开工日期：年月日
计划竣工日期：年月日
实际以开工报告与竣工报告日期为准。
三、合同金额
1、本合同总价以《弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为人民币（大写），合同范围内工程量一次性包干，包括完成工程的所有费用。
2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。
四、付款及付款条件
合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。
五、施工环境
1、乙方应服从甲方的施工管理。
2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。
3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。
六、设备和材料
1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随机资料。
2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。
3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为准。
七、工程质量
1、符合国家有关标准、规范要求。
2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费用由乙方自负。
3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的质量监督。
八、检验和验收
1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。
2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定检验内容后，乙方将下列验收资料提交甲方：竣工图三套、操作说明书等相关资料。
3、甲方收到上述资料后，应当场签收，并组织验收，若通过验收则出具终验
报告，验收标准按国家有关标准、规范。
九、工程决算
根据第三款办理竣工决算。
十、培训
乙方为甲方提供现场免费培训二人。甲方要求培训人员应能达到熟练操作及管理本系统的能力。
十一、保修和维护
1、乙方为所提供设备提供保修和维护服务，免费保修期为12个月，免费保修期自工程通过最终验收之日起开始计算。
2、在免费保修期内，乙方对因非产品质量问题而引起的设备故障（如自然灾害、供电事故、鼠害、虫害、人为故障等），乙方将按成本价收取费用。
3、乙方收到甲方事故报告后，24小时内进行响应。
4、在免费保修期外，乙方将继续提供维护服务，并按成本价收取费用。签订维护合同。
十二、违约责任
1、若任何一方发生违约行为，违约方将根据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款承担违约责任。
2、若因乙方过失，造成工程逾期交付的，乙方按逾期天数偿付每天合同总金额的万分之五的逾期违约金。
3、若因甲方未能付款，甲方按逾期天数偿付每天合同总金额万分之五的逾期违约金。
4、任何一方支付的逾期违约金最大不超过合同总金额的百分之五。
十三、不可抗力
1、乙方因遇到不可抗力如：战争、严重火灾、水灾、台风、地震及其它由双方确认的不可抗力，而不能按期履行合同时，不应承担逾期责任，双方应友好
协商解决问题。
2、发生不可抗力后，被影响的一方应尽可能快地书面将不可抗力的情况和原因通知对方：当不可抗力消除后，被影响的一方应尽快以传真形式通知对方，并以书面形式证实。
十四、仲裁
在履行合同中产生的纠纷，双方应友好协商，协商不成可向区人民法院诉讼。
十五、本合同一式四份，各执二份，双方签字盖章后生效。
总包单位：建设集团有限公司（章）
法人代表：
分包单位：中国电信股份有限公司分公司（章）
法人代表：
弱电工程分包合同范本
杭州 弱电工程分包合同 总包单位：建设集团有限公司 分包单位：股份有限公司分公司 签署日期：年月日
杭州 弱电工程分包合同 总包单位：建设集团有限公司 分包单位：股份有限公司分公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：杭州弱电工程 2、工程地点：杭州市街道 3、工程内容和范围： 甲方将弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。 二、工程时间和进度 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 实际以开工报告与竣工报告日期为准。 三、合同金额 1、本合同总价以《弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为 人民币（大写），合同范围内工程量 一次性包干，包括完成工程的所有费用。 2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单 价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。
四、付款及付款条件 合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。 五、施工环境 1、乙方应服从甲方的施工管理。 2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。 3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。 六、设备和材料 1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随 机资料。 2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。 3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为 准。 七、工程质量 1、符合国家有关标准、规范要求。 2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费 用由乙方自负。 3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的质量监督。 八、检验和验收 1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。 2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定
内部编号：AN-QP-HT812 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 弱电工程设计合同通用范本
弱电工程设计合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准： -iso11801 国际建筑通用布线标准 -ieee 100 base-t 100兆以太网 -ccitt isdn 综合业务数据网络标准 -ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口(fddi)标准 -ieee 802.5 token ring 网络标准 同时满足下列安装与设计规范 h 中国民用建筑电气设计规范(jgj/t16-92)
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
弱电工程合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-395841 弱电工程合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：_________ 承包方（简称乙方）：_________ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥______元，大写（人民币）：___________ 其中：
材料费：_____________，人工费：_____________ 管理费：_____________，设计费：_____________ 垃圾清运费：_____________，税金（3、41%）：_____________ 其他费用：_____________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经
甲方（委托方）： 乙方（承接方）： 为保证弱电系统安全稳定运行，明确双方的权力和义务，经双方协商同意，依据国家相关的法律、法规、综合本项目的具体情况，签订本协议书，并共同遵照执行。 一、维护保养概况： 1、工程名称：弱电维护工程。 2、工程地点：。 3、维保项目： □监控系统□大屏系统□网络系统□会议系统 □公共广播系统 4、服务内容：负责弱电智能化系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。 5、合同期限：年 二、合同金额及付款方式： 1.合同总金额：人民币￥元（人民币大写：元整）； 2. 付款方式：自本合同生效日起甲方应在个工作日内向乙方支付合同总金额即人民币￥元（人民币大写：元整）。上述维保费用是指项目实施的质保金。维保所需更换的主设备、配件费，探头报警清洗费等另外计算。（注：主设备指工程竣工图中列出或事实存在的设备）。三、双方的权利和义务： 甲方：
1、甲方有权对乙方的工作进行监督、检验、并提出意见。 2、甲方应确保工作环境良好，无人为擅自拆修造成组要设备损坏的情况出现。 3、为保证弱电智能化系统正常运行，甲方应指定专人定期对设备运行情况进行检查并做好记录，如果出现问题及时通知乙方保修。 4、在维修保养过程中，甲方应积极配合乙方和设备生产厂家维修人员工作，提供尽可能的便利。 5、甲方不得将监控系统设备设施挪作他用，若因此发生损坏或在此期间造成一切损失，不计入维保范围。 乙方： 1、除甲方人为、自然灾害及其他不可抗力导致设备的损坏外，乙方应在维保期内保证系统设备处于良好状态。 2、乙方应向甲方提供经过甲方指定人员签字确认的书面维保单据，以证明乙方已经履行了协议维保等义务。 3、在维保期内，硬件设备有突发性故障，乙方在接到甲方电话后12小时内响应，沟通设备维修或赶到现场查看等事宜，尽快安排维保服务并跟踪维保过程。 4、在维保期内，各项之中检查出的问题以维修为主，如确实无法修复，再进行更换。 5、在维保期内，如发生主要设备更换，价格按工程决算价提供给甲方；乙方负责与其他设备供应商进行备品备件的采购工作。 6、在履行本协议过程中，因乙方过错造成甲方经济损失，由乙方承担。 7、乙方应向甲方提供主要设备供应商或维修服务商的维修条款和有效联系方式的清单。
弱电分包工程合同书范本 弱电分包工程合同书 总承包人（全称)：某某建筑有限公 司 分包人（全称）: 某某有限公 司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于某某有限公司（以下简称为“发包人"）与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:某某工程弱电工程设计及施工 分包工程地点： 分包工程承包范围:依据招标文件、招标图纸与工程规范所示本工程的弱电系统工程的所有工程内容。 承包内容：弱电工程的设计、材料设备采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、培训、售后服务等工作。 但除弱电系统各楼层主桥架、垂直桥架、广播及闭路电视监控系统的管道外． 水系统阀门、传感器的安装由总包负责（产品保护由分包人负责） 二、分包合同价款
金额(大写）整（ＲMB￥：元） 其中： 设备价:整(RＭＢ￥:元） 工程管理费、安装及系统调试费造价：整 (RMB￥：元) 三、工期 本分包工程定于年月日竣工； 由于分包人原因未按合同工期竣工的，工期延误违约金标准为:每延期一日按弱电工程结算总造价的万分之叁和分包人投标自报的工期违约金标准两者之间的较高者计算。 由于非分包人原因未按合同工期竣工的,分包人将延误的原因和需延迟的时间书面上报总承包人审核并经建设单位书面认可后，工期可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：确保一次性验收合格率100％,争创“白玉兰＂奖，同时必须达到政府相关部门规定的竣工验收备案制要求．若由于本分包人的原因达不到上述约定的质量标准中的任何一项，工程质量违约金标准为:按弱电工程结算总造价的百分之叁和分包人投标自报的质量违约金标准两者之间的较高者计算。 五、组成分包合同的文件包括: １、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时）; 3、投标书及其附件、询标回复; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:
1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障， 由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并 提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收
合同编号：YT-FS-9178-91 弱电工程分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电工程分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体 情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完 成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商， 签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体 部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工 作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无 锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍 楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教
学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。 无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1. 数字电视监控系统 2. 防盗报警系统 3. 光纤周界报警系统 4. 电子巡更系统 5. 一卡通系统 6. 综合布线系统 7. 计算机网络系统 8. 程控交换机系统 9. 电视系统 10. 背景音乐及紧急广播系统 11. 音视频系统
合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
内部编号：AN-QP-HT680 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 弱电分包合同通用范本
弱电分包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 总承包人(全称)： 分包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于某某有限公司(以下简称为“发包人”)与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：某某工程弱电工程设计及施工
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013987 弱电施工合同(合同范本)
弱电施工合同(合同范本) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为
弱电维护保养合同范本 随着建筑行业的飞速发展,以高科技技术为导向的智能建筑弱电维护行业有了较快的发展,弱电维护保养合同你了解多少呢?以下是 在为大家整理的弱电维护保养合同范文，感谢您的阅读。 弱电维护保养合同范文篇一 订约合同双方： 甲方： 乙方：合同条款： 甲方所属\小区地处，为确保?小区弱电智能化系统稳定有效的运行，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商并达成如下协议： 保养服务工作事项及费用 1.1、维护保养系统： 电视监控系统(adic;) 楼宇对讲系统(adic;) 周界报警系统(adic;) 背景音乐系统(adic;) 徽商办公自动化系统及网络(adic;) 1.2、维护保养期限： 本合同有效期限为贰年，服务期自20xx 年01 月01 日起，至20xx 年12 月31 日止。 1.3、双方责任及义务 1.3.1、甲方责任：
甲方有权监督、检查乙方的维修工作。1) 2) 甲方应全力配合乙方的维护保养工作和提供便利条件。 3) 甲方发现设备出现故障或故障隐患时，甲方应及时通报乙方，使乙方能迅速到现场进行处理和维修。 4) 在协议有效期内，甲方不得委托第三方进行协议规定设备的维护保养和维修工作，否则由此导致的任何故障，意外或损失等，由甲方负责。 5) 按协议约定的付款方式，及时足额支付协议规定的各类款项。 1.3.2、乙方责任： 1) 在协议有效期内，乙方对协议规定的设备应按相关技术标准和规范，以本协议规定的维护保养内容和程序进行维护保养和维修，确保设备达到最佳工作状态及安全正常地运行。 2) 乙方应安排技术人员对本协议规定的设备进行维护保养，对服务质量进行定期跟踪、回访，保证其维护保养工作质量。 3) 由于乙方疏忽或责任导致本协议规定的设备损坏，其修理和恢复设备正常运行的费用和所发生的直接损失由乙方负责，同时乙方有责任和义务及时修复设备。 4) 在乙方接到甲方的故障通报时，应派出维修人员及时赶到现场进行抢修。 1.4、本合同维护保养总金额： 1、本合同维护保养总金额为人民币￥48000 元;(大写肆万捌仟元整)。
长沙市XX酒店弱电工程 施 工 合 同 甲方（全称）： 乙方（全称）：湖南省电气有限公司 长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方（全称）：有限公司
乙方（全称）：湖南省电气有限公司 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称：酒店弱电系统工程 2：工程地点：湖南省长沙市 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目； 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3）：确定工程的变更事项； 4）：负责申报工程验收； 5）：办理竣工结算； 6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6）：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良； 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行； 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围 保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况： 1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；
编号：QC/RE-KA8748 弱电工程分包合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
弱电工程分包合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)： 甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。 第一条：分包工程。 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 第二条：分包工程范围、内容及承包方式。 一、施工范围、内容。 1、按甲方规定的施工量及提供相应的
施工图纸进行施工，施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。 2、乙方代表甲方，按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工，包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。 第三条：工期要求。 按工程建设方提供的工程要求执行。 第四条：工程款的支付、结算约定及工程量计算。 1、本工程施工分包费用暂定价为 2、分包费支付方式： (1)、开工一周内支付工程总价的约为预付款; (2)、现场施工完毕，系统进入试运
弱电工程是建筑施工中重要的组成部分 , 能够促进建筑物设计的顺利实现 ,弱电工程维保合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的弱电工程维保合同范文，感谢您的阅读。 弱电工程维保合同范文篇一 甲方： 乙方： 本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约： 一、合同期限 : 合同期限自____ 年 ___ 月___ 日至___ 年___ 月____ 日止，合 同期满后，双方可选择续约或自然解除合约： 二、服务内容 弱电系统设备定期保养、故障排除 , 维修保养清单见附件 ; 三、服务要求 1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知 24 小时内（特殊情况除外）赶到甲方公司尽快排除故障 ; 3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并
负责安装 ; 4、乙方在合同期间内，定期 ( 每月最少提供两次 )上门进行保养维护及优化作业 5、若合同以外通知的特殊作业 ( 如新增点位，新增布线 )等由乙方另行报价。 6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过 100 元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出 100 元由甲方另行支付。 四、维护费用： 甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、 ups 系统、防雷系统，详细清单见附件 ; 综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费 _(6500.00) 陆仟伍佰元整 ___元，周期为 12 个月，共计柒万捌仟园整 (78000.00) 元。 五、支付方式： 维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的 50%即(36000.00 元) 叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的 50%即(36000.00 元) 叁万陆仟元。 六、双方责任 (1) 甲方责任 1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方
弱电工程分包合同范本 弱电工程是当前建筑施工中重要的内容, 对于建筑物设计的最终实现有着重要的支持价值, 弱电工程分包合同你又了解多少?以下为大家整理的弱电工程分包合同范文，感谢您的阅读。 弱电工程分包合同范文 1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程（具体部位根据现场划分）”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8 号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1 万平方米。 无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1.数字电视监控系统 2.防盗报警系统 3.光纤周界报警系统
4.电子巡更系统 5.一卡通系统 6.综合布线系统 7.计算机网络系统 8.程控交换机系统 9.电视系统 10.背景音乐及紧急广播系统 11.音视频系统 12.录播系统 13.电子白板系统 14.信息发布系统 15.电子阅览室系统 16.无线对讲系统 17.LED 屏显示系统18. 系统集成（选配，不计入投标价） 19. 机房工程 20. 信息化教室工程21. 综合管道工程 二、结算方式： 1、甲方按总价的10%作为施工结算价格 2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;（约每月1?8号）。最终结算
弱电工程维保合同模板 弱电工程是建筑施工中重要的组成部分,能够促进建筑物设计的顺利实现,弱电工程维保合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的弱电工程维保合同范文，感谢您的阅读。 弱电工程维保合同范文篇一 甲方： 乙方： 本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约： 一、合同期限: 合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约： 二、服务内容 弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件; 三、服务要求 1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障; 3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装; 4、乙方在合同期间内，定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业 5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位，新增布线)等由乙方另行报价。 6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。 四、维护费用： 甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、UPS系统、防雷系统，详细清单见附件;综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙
方每月向甲方收取维护费_(6500.00)陆仟伍佰元整_ __元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整(78000.00 ) 元。 五、支付方式： 维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (36000.00元)叁万陆仟元。 六、双方责任 (1)甲方责任 1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。 2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务; 3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务; 4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复;如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。 (2)乙方责任 1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道; 2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。 七、其他事项 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 弱电工程维保合同范文篇二 甲方： 乙方：
弱电分包工程合同书 第一部分协议书 总承包人(全称)：某某建筑有限公司 分包人(全称)：某某有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于某某有限公司(以下简称为“发包人”)与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：某某工程弱电工程设计及施工 分包工程地点： 分包工程承包范围：依据招标文件、招标图纸与工程规范所示本工程的弱电系统工程的所有工程内容。 承包内容：弱电工程的设计、材料设备采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、培训、售后服务等工作。 但除弱电系统各楼层主桥架、垂直桥架、广播及闭路电视监控系统的管道外。 水系统阀门、传感器的安装由总包负责（产品保护由分包人负责） 二、分包合同价款 金额（大写）整（RMB￥：元） 其中： 设备价：整（RMB￥：元） 工程管理费、安装及系统调试费造价：整 （RMB￥：元） 三、工期 本分包工程定于年月日竣工； 由于分包人原因未按合同工期竣工的，工期延误违约金标准为：每延期一日按弱电工程结算总造价的万分之叁和分包人投标自报的工期违约金标准两者之间的较高者计算。 由于非分包人原因未按合同工期竣工的，分包人将延误的原因和需延迟的时间书面上报总承包人审核并经建设单位书面认可后，工期可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：确保一次性验收合格率100％，争创“白玉兰”奖，同时必须达到政府相关部门规定的竣工验收备案制要求。若由于本分包人的原因达不到上述约定的质量标准中的
编号：HL202017652 弱电施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
弱电施工合同 合同编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2 、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥