江苏省全过程工程咨询服务合同示范文本（试行）
江苏省住房和城乡建设厅制定
说明
为深化我省工程建设项目组织实施方式改革，推动全过程工程咨询服务发展，提高工程建设水平，根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）及《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市〔2017〕101号）要求，结合我省实际，省住房和城乡建设厅制定了《江苏省全过程工程咨询服务合同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由协议书、通用条件、专用条件及附录、技术要求及附件四部分组成。
（一）协议书
协议书共计10条，集中约定了委托人与受托人的基本的合同权利义务，主要包括工程概况、词语限定、全过程工程咨询服务目标、全过程工程咨询范围、组成本合同的文件、全过程工程咨询项目总负责人及团队主要成员、签约酬金、服务期限、双方承诺、合同订立及生效等内容。
（二）通用条件
通用条件是委托方与受托方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就全过程工程咨询的实施及相关事项，对双方的权利义务作出的原则性约定。
通用条件具体包括词语定义、双方义务、文档管理、违约责任、支付、合同生效变更、争议解决等各类工程咨询合同通用性的商务性条款共计9条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了全过程工程咨询的特殊需要。
（三）专用条件及附录
专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。委托人与受托人可以根据不同工程的特点及具体情况，通过谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：
1.专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；
2.委托人与受托人可以通过对专用条件的修改，满足全过程工程咨询的具体实施要求，避免直接修改通用条件；
3.在专用条件中有横道线的地方，委托人与受托人可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
（四）技术要求
技术要求是对全过程工程咨询涉及到的各项咨询服务内容，在现行咨询合同示范文本基础上，按照本合同示范文本的整体结构要求重新编订形成的，可以根据各建设工程业主方的需求进行菜单式选择（不少于三项）。
□ 技术要求A：项目策划
□ 技术要求B：工程设计
□ 技术要求C：工程监理
□ 技术要求D：招标代理
□ 技术要求E：造价咨询
□ 技术要求F：项目管理
二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于全过程工程咨询方式。“全过程工程咨询”是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案。为此，《示范文本》的条款设置中，将“项目策划、工程设计、工程监理、招标代理、造价咨询、项目管理”等各项服务相关工作内容分别作为一条独立条款，委托人可根据项目需要的具体内容和要求，确定对相关服务内容的取舍。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为非强制性使用文本。委托人与受托人可依照《示范文本》订立合同，并按法律规定和合同约定承担相应的法律责任。
目录
第一部分协议书 1
第二部分通用条件 5
1. 定义与解释 5
2. 受托人的义务 6
3. 委托人的义务 7
4. 文档管理 8
5. 违约责任 9
6. 支付 10
7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止 10
8. 争议解决 12
9. 其他 12
第三部分专用条件 15
1. 定义与解释 15
2. 受托人的义务 15
3. 委托人的义务 15
5. 违约责任 17
6 支付 17
7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止 17
8. 争议解决 18
9 其他 18
10. 补充条款 19
附录1 全过程工程咨询机构人员配备表 20
第四部分技术要求 21
技术要求A：项目策划 21
1. 受托人的义务 21
2. 违约责任 21
附件1 项目策划服务清单 22
技术要求B：工程设计 23
1. 受托人的义务 23
2. 委托人的义务 23
3. 违约责任 23
4. 支付 23
5. 补充条款 24
附件2 工程设计服务清单 30
附件3 委托人向受托人提交有关工程设计资料及文件一览表 31 附件4 受托人向委托人交付的工程设计文件目录 32
附件5 设计费明细及支付方式 33
技术要求C：工程监理 34
1. 受托人的义务 34
2. 委托人的义务 35
附件6 工程监理服务清单 37
技术要求D：招标代理 38
1. 受托人的义务 38
2. 委托人的义务 39
3. 招标代理服务费用支付 39
附件7 招标代理服务清单 40
技术要求E：造价咨询 41
1. 受托人的义务 41
2. 造价咨询服务费用支付 42
附件8 造价咨询服务清单 43
附件9 造价咨询服务范围及工作内容、酬金一览表 44 附件10 造价咨询提交成果文件一览表 46
技术要求F：项目管理 47
1. 受托人的义务 47
2. 委托人的义务 48
3. 违约责任 49
4. 补充条款 49
5. 项目管理服务费用支付 52
附件11 项目管理服务清单 53
第一部分协议书
委托人（全称）：
受托人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模：
4.工程投资额：
5.其他：
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、全过程工程咨询服务目标
四、全过程工程咨询范围
本项目全过程工程咨询范围包括（至少应当包含以下前六项中的三项内容）：
□ 项目策划
□ 工程设计
□ 工程监理
□ 招标代理
□ 造价咨询
□ 项目管理
□ 其他：（规划咨询、投资咨询、BIM咨询、绿建咨询、工程勘察、工程检测、海绵城市设计、地质灾害危险性评估、当地政府报批报建所需要的咨询服务等涉及组织，管理，经济和技术等有关方面的工程咨询服务）
各专业咨询服务具体内容详见技术要求。
五、组成本合同的文件
1.协议书
2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3.投标文件（适用于招标工程）或全过程工程咨询建议书（适用于非招标工程）；
4.技术要求及其附件
□ 技术要求A：项目策划
□ 技术要求B：工程设计
□ 技术要求C：工程监理
□ 技术要求D：招标代理
□ 技术要求E：造价咨询
□ 技术要求F：项目管理
5.专用条件及其附录
6.通用条件
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
六、全过程工程咨询项目总负责人及团队主要成员
全过程工程咨询项目总负责人：，身份证号码：，注册证书号：。
全过程工程咨询项目团队主要成员：
□ 项目策划负责人：，身份证号码：，注册证书号：。
□ 工程设计负责人：，身份证号码：，注册证书号：。
□ 总监理工程师：，身份证号码：，注册证书号：。
□ 招标代理负责人：，身份证号码：，注册证书号：。
□ 造价咨询负责人：，身份证号码：，注册证书号：。
□ 项目管理负责人：，身份证号码：，注册证书号：。
□ 其他（）负责人：，身份证号
码：，注册证书号：。
注：上述负责人，如现行法律法规有相应执业资格要求的，应填写注册证书号。
七、签约酬金
签约酬金（大写）：（￥）。
取费基价：元，总费率：% ；
包括：
□ 项目策划酬金：
□ 工程设计酬金：
□ 工程监理酬金：
□ 招标代理酬金：
□ 造价咨询酬金：
□ 项目管理酬金：
□ 其他：
八、服务期限
全过程工程咨询项目自年月日始，
至年月日止。
□ 项目策划服务期限：自年月日始，至年月日止。
□ 工程设计服务期限：自年月日始，至年月日止。
□ 工程监理服务期限：自年月日始，至年月日止。
□ 招标代理服务期限：自年月日始，至年月日止。
□ 造价咨询服务期限：自年月日始，至年月日止。
□ 项目管理服务期限：自年月日始，至年月日止。
□ 其他服务期限：自年月日始，
至年月日止。
九、双方承诺
受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询。
委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
十、合同订立及生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
本合同双方约定：委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
委托人：（签章）
住所：
邮政编码：
法定代表人或其授权人：（签章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
受托人：（签章）
住所：
邮政编码：
法定代表人或其授权人：（签章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
第二部分通用条件
1.定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施全过程工程咨询的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托全过程工程咨询的一方，及其合法的继承人。
1.1.3 “受托人”指本合同中提供全过程工程咨询的一方，包括其合法继承人。
1.1.4 “其他参建方”是指在工程范围内与委托人签订拆迁、勘察、专业设计、施工、材料和设备供应及安装、试验检测、专业咨询与服务等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。
1.1.6 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外受托人的工作。
1.1.7 “全过程工程咨询机构”是指受托人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.8 “全过程工程咨询项目总负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持全过程工程咨询机构工作的人员。
1.1.9 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。
1.1.10 “正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.11 “附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。
1.1.12 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。
1.1.13 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.14 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.15 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.16 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）投标文件（适用于招标工程）或全过程工程咨询建议书（适用于非招标工程）；
（4）技术要求及其附件；
（5）专用条件及其附录；
（6）通用条件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.受托人的义务
2.1 全过程工程咨询的范围和工作内容在技术要求中约定。
2.2 全过程工程咨询依据
（1）双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工作依据。
（2）委托人要求使用其他国家和地区技术标准的，应在专用条件中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
2.3 全过程工程咨询机构和人员
2.3.1受托人应组建满足工作需要的全过程工程咨询机构，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。全过程工程咨询机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，全过程工程咨询项目总负责人及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证全过程工程咨询工作正常进行。
2.3.3受托人可根据工程进展和工作需要调整全过程工程咨询机构人员。受托人更换全过程工程咨询项目总负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换全过程工程咨询机构其他受托人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 受托人应及时更换有下列情形之一的受托人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的全过程工程咨询机构人员。
2.4 履行职责
（1）受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
（2）受托人应当对与全过程工程咨询服务有关的其他参建方的关系进行协调。
（3）受托人的其他职责在技术要求中约定。
2.5 提交报告
受托人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交全过程工程咨询的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录全过程工程咨询工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
受托人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务
3.1 提供资料
委托人应按照专用条件和技术要求约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。
3.2 提供工作条件
3.2.1 委托人应按照专用条件和技术要求约定，派遣相应的人员，提供满足要求的房屋、设备，供受托人无偿使用。
3.2.2 委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。
3.3 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知受托人。
3.4 告知
委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、全过程工程咨询项目总负责人和授予全过程工程咨询机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。
3.5 审核与答复
3.5.1 委托人应在专用条件约定的时间内，对受托人以书面形式提交并要求审核或作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.5.2 委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。
3.6 支付
委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。
3.7 配合、参与和监督
委托人应当根据建设程序的要求，参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动；并有权对受托人的全过程工程咨询进行必要的监督与管理。
4.文档管理
4.1 全过程工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。
4.2 在工程项目实施前，受托人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。
4.3 全过程工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由全过程工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。
4.4 在全过程工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
4.5 委托人应当在专用条件约定的时间内免费向受托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及该工程有关的其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。
4.6 委托人有权要求受托人提交按专用条件约定的各类全过程工程咨询文档，并对受托人在项目实施过程中形成文档有查阅权。
5.违约责任
5.1 受托人的违约责任
受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
5.1.1 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
5.1.2 未经委托人同意，受托人擅自更换全过程工程咨询项目总负责人，或者全过程工程咨询项目总负责人长期不在岗的；
5.1.3 受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，并给委托人造成直接经济损失的。
5.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
5.2.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。
5.2.2 委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。
5.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
5.3 除外责任
5.3.1 因非受托人的原因，且受托人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。
5.3.2 受托人对委托人决策（该决策非受托人提供错误咨询意见引起）不承担责任。
编号：JS-20214484 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 江苏省建设工程招标代理合同标准版 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签:titlecontent] 依据《中华人民共和国招标投标法》《民法典》及其它有关法律、法规、规章，__________（以下简称委托人）与__________（以下简称代理人）就__________（工程名称）__________的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源： 4、工程规模： 5、总投资额： 二、委托代理范围 1、委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）： □勘察 □设计，具体包括： □施工，具体包括：
□监理，具体包括： □设备，具体包括： □材料，具体包括： 2、委托代理范围内单项合同估算价： 3、委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：□代拟发包方案； □发布招标公告（发出投标邀请书）； □编制资格预审文件； □组织接收投标申请人报名； □审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； □编制招标文件； □编制工程量清单； □编制工程标底； □组织现场踏勘和答疑； □组织开标、评标； □草拟工程合同； □编制招投标情况书面报告； □与发包有关的其它事宜： 三、委托人的权利 1、委托人有权参与招投标的有关活动。 2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 江苏省室内装饰工程施工合同 (合同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
江苏省室内装饰工程施工合同(合同示范 文本) 装饰工程名称：_________________ 委托方（甲方）：_______________ 施工方（乙方）：_______________ 江苏省轻工业厅制定 江苏省工商行政管理局监制 甲方（发包方）：___________________ 乙方（承包方）：___________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》、《全国室内装饰行业管理暂行规定》和《中华人民共和国行业标准（QBl838—93）室内装饰工程质量规范》，结合本工程具体情况，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第1条工程概况 1．1．工程名称：______________________________________ 工程地点：____________________________________________ 承包范围：____________________________________________ 承包方式：____________________________________________ 1．2．开工日期：____________ 竣工日期：__________________ 总日历工期天数：____________ 1．3．质量等级：____________ 1．4．合同价款：双方约定执行_____________定额，总预算价款_____________ 第2条图纸 2．1．图纸提供日期：_______________ 2．2．图纸提供套数：_______________ 2．3．图纸的特殊保密要求和承担费用_________ 第3条甲方驻工地代表
2020/3/27 《建设工程造价咨询合同》补充协 议书 年 月 日签订了《建设工程造价咨询合同》，为进一步明确权责，甲乙双方经自 愿协商，在平等互利的基础上签订本补充协议，以资共同遵守。 、项目概述: 工程名称：卓越花园 工程地点：青岛市黄岛区江山北路西侧 绿化率：》35% 建筑密度：W 30% 二、造价咨询成果的提交时间 甲乙双方约定，自甲方向乙方提供技术图纸后的15日内，乙方向甲方提交符合要求的全部造价咨询资 三、甲乙双方的权利与义务 甲方的权利与义务 甲方有权要求乙方更换不称职的咨询专业人员，直到终止合同。 甲方负责与工程造价咨询业务有关的所有第三方面的协调。 甲方（甲方）: 受托方（乙方）: 料。具体时间为 年 月 日起至 年月曰。 甲乙双方于
甲方向咨询单位提供与本工程咨询业务有关的仅有的工程资料。
乙方的权利与义务 乙方在造价咨询过程中，对提供的资料不明确可向甲方提出书面报告。 乙方在造价咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。 向甲方提供工程造价咨询的资质证明材料，提供本合同业务的专业人员名单（资格）、咨询工作计划，完成工程造价咨询业务。 乙方在履行本合同的义务期间，应运用合理科学技能，精准的编制施工图预算价格，实现造价控制的准确性。 在本合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同业务活动有关的任何资料。 乙方如须另聘专家协助完成施工图预算（工程量清单全部资料）编制任务，其费用由乙方承担。 四、工程造价咨询酬金 甲乙双方商定，造价咨询酬金为人民币元（大写: ）。该费用为一次性包死价, 后续均不作任何调整。 咨询工作完成后，无重大问题，甲方一次向乙方支付咨询酬金的90%,余10%待工程结算审计完成后支付。 五、违约条款 乙方责任期内，应当履行工程造价咨询合同中约定的义务，如果因乙方的过失而造成了经济损失，应当向甲方进行赔偿（赔偿金额按照实际损失额的100%赔付）。 乙方须按约定时间完成控制价编制任务。因乙方原因导致延误，每延误一天，扣罚本业务咨询酬金的2% 扣罚金额累计计算。 若控制价经甲方复核后出现偏差超过2%甲方将按差额部分的5%寸乙方进行扣罚酬金；乙方如有故意高 估冒算行为，对高估冒算部分金额，由乙方承担超出冒算等值的处罚。 若乙方违反补充协议之约定，甲方将扣罚乙方全部咨询酬金，乙方并将承担给甲方造成的一切损失。
工程咨询服务合同书 委托方（甲方）：xxxxxx 受托方（乙方）：xxxxxxxxx xxxxxx（以下简称甲方）委托xxxxxx（以下简称乙方）承担编制xxxxxxxxx可行性研究报告。 根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关工程咨询管理法规和规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条甲方委托乙方进行咨询服务的内容如下： 1、咨询服务的目标： 达到项目委托方和国家、地方有关部门对项目审批的要求。 2、咨询服务的内容： 2.1甲方委托乙方承担：编制xxxxxxxxxxxx可行性研究报告，经双方协商一致，签订本合同。 2.2完成上述项目的可行性研究报告编制工作，完成的报告经甲方认可后，按印刷文本的要求印制报告交付甲方。 2.3在项目进入评估工作阶段时，乙方有义务配合甲方对报告进行说明并对报告进行免费修改、调整和补充。 3、咨询服务的方式：以文字报告的方式提供服务。 第二条乙方应按下列要求完成咨询服务工作： 1. 咨询服务期限：在甲方要求的时间内完成“可行性研究报告”的编制工作；
第三条为保证乙方有效进行咨询服务工作，甲方应当向乙方提供所需技术资料。 第四条甲方向乙方支付咨询服务报酬及支付方式为： 1、咨询服务费（含评审费用）总额为： 00 元（人民币大写：零零元整）； 2、咨询服务费（含评审费用）具体支付方式和时间为：可研报告交付甲方当天支付全部咨询服务费00 元（人民币大写：零零圆整）。 第五条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。 第六条双方确定以下标准和方式对乙方的咨询服务工作成果进行验收： 1、乙方完成咨询服务工作的形式：以完成“可行性研究报告”文本的形式进行。 2、咨询服务工作成果的验收标准：按照甲方在项目委托时的要求和相关部门对项目进行审批时对“可行性研究报告”的规定执行。 3、咨询服务工作成果的验收方法：由甲方审查的方式进行。 第七条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可提交当地仲裁委员会仲裁。 第八条本合同一式6份，具有同等法律效力。 第九条本合同经双方签字盖章后生效。
修路合同范本 修路合同范本 随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是收集整理的修路合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。 修路合同范本1 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方将承包给乙方进行施工硬化，乙方以，现将涉及承包的有关宜签订合同如下： 一、修路要求 1、材料要求：水泥为水泥，石子标准为号，沙子为，标号总称为。 2、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有裂缝、麻面、石子外露的现象。完工后，取块检验。 二、甲方责任 3、监督检查施工全过程。对违规和影响质量的施工行为有权处理。 4、修路期间负责道路养护，负担工程税。 三、乙方责任 5、负责安全施工：施工中必须安全施工，发生与施工有联系的
一切意外事故（包括机械、车辆、人员等），由乙方全部承担全部责任，甲方不负责。 6、施工中必须按合同规定标准施工，若不按标准施工，甲方有权让乙方停工，一切经济损失由乙方承担。 7、乙方的施工用具、机械，由乙方自己负责看管。 四、付款方式 工程竣工后，甲方验收合格后付给乙方全部工程款的90%，一年后街面无裂纹、坍塌，方可付给余下的10%工程款。 五、若本合同有未尽事宜，甲乙双方协商解决。 六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（签章）代表人签字：乙方（签章）代表人签字： 年月日年月日 修路合同范本2 甲方：身份证号 乙方：身份证号 经双方协商保兴乡高标准农田建设项目水泥路项目甲方负责水泥和砂石，并保证供应及时，其余由乙方负责完成全部道路的施工，并达成如下协议： 1、乙方负责道路前期平整、水泥路面的施工、水电的全部费用以及整个工程完工后道路的清洁等工作，价格为34元/平方米(水泥路面)，总价以施工后的实际面积计算。 2、乙方严格按图纸施工，保证工程质量，听从指挥，文明施工，
建设工程施工合同 GF-1999-0201 省建设委员会 监制 省工商行政管理局
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包围 承包围：
三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币）￥：元六：组成合同的文件 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定：后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
建设工程咨询服务合同示范文本 （2018版） 1
2
工程咨询服务协议书 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“客户”）与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“工程咨询方”）经过双方协商一致，签订本协议。 一、客户委托工程咨询方提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（列委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询方为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议书中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分： ①委托函或中标函； ②工程咨询服务协议书通用条件； ③工程咨询服务协议书专用条件； ④附件，即： 附件A——委托工程咨询服务范围； 附件B——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务； 3
附件C——报酬和支付； 附件D——工程咨询方的人员与岗位； ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、工程咨询方向客户承诺，按照本协议约定提供工程咨询相关服务。 五、客户向工程咨询方承诺，按照本协议约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿份，各执＿＿份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 六、合同订立 1. 订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 2. 订立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 客户： 客户授权代表：法定代表人：地址： 开户银行： 帐号： 4
邮编： 电话： 电子信箱： 签于：年月日 工程咨询方： 工程咨询方授权代表：法定代表人：地址： 开户银行： 帐号： 邮编： 电话： 电子信箱： 签于：年月日 5
修路协议书范本 Model road construction agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
修路协议书范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，特将农村公路道路维修承包给乙方进行施工，并签订本合同， 具体条款如下: 一、工程概况: 1、工程名称:道路维修。 2、工程地点:。 3、工程主要内容:包括挖除弃运、砼路面维修等。 二、开工、交工日期: 1、开工日期:_______年日 2、交工日期:_______年日 三、承包方式及造价
1、工程实行包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。 2、工程主要材料必须满足国家现行相关质量标准。 3、工程造价:根据工程数量清单上数量及单价计算，本工程总造价为元，大写:元整。 四、施工依据、验收办法、质量等级 1、施工依据:现行交通部颁布相关技术标准规范及甲方下达的相关管理办法及文件。 2、验收办法: a、施工期间，工程实行分工序签证制，前工序未经甲方认可，不得进行下道工序施工。 b、验收依据:现行交通部颁布相关工程技术规范和质量检验评定标准。 3、质量等级:合格。 五、计量与支付 1、计量:本工程不进行中间计量。
GJ—2002—0212 建设工程造价咨询合同 （示范文本） 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分建设工程造价咨询合同 _________________（以下简称委托人）与______________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1.项目名称： 2.服务类别： 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.建设工程造价咨询合同标准条件； 2.建设工程造价咨询合同专用条件； 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月 日终结。 七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行：
帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子信箱：电子信箱： 年月日年月日 第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程咨询服务合同格式
编号：FS-DY-20511 工程咨询服务合同格式 工程咨询服务协议书 甲方(委托方)： 乙方(被委托方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，结合咨询服务具体情况，协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则，就可研报告编制协商一致，签订本协议书。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条 第三条协议书内容双方权利与义务甲方委托乙方编制该项目的可行性研究报告 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠，并且符合国家有关法律、法规;
2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内，就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 4、甲方为乙方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间，应遵循公平、公正、科学及合法的原则，进行咨询服务工作;乙方须确保可行性研究报告的科学性、完整性; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密，不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方于协议签定之日起3工作日内提供技术经济资料; 3、乙方于协议签订之日起份 第五条合同费用及支付方式 1、经双方协商，本项目工程咨询总费用为(人民币大写)
XX村委会修路合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙方双方协商一致，甲方委托乙方负责承建其，为了明确双方各自的权利义务，特签订本合同。 条工程概况 l、工程名称： 2、工程范围： 第二条承包方式和工程价款 1、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收通过。 2、工程总价款：按工程施工标准，以万元/公里进行全包干方式(包含但不限于材料费、辅材费、设备费、配件费、人工费、管理费、机械费、运输费、协调费、堆土场费、坍塌土方运费、安全责任及安全措施费、劳动保护费、有关保险费、利润、税金及其它与该工程有关的一切费用在内);款约米，全长约公里，大约总计人民币万元(大写 )。 3、工程款支付方式：款项由甲方按合同签订的帐户分次付款，签订合同之日施工队进入场地后3天支付合同15%的款项，计人民币万元(大写)，当施工队进场施工后，每完
成2公里经甲方验收后支付乙方所完成工程款的80%，所有道路施工验收完毕后乙方提供合法有效的税务发票。 第三条工期 该工程竣工后乙方提交给甲方待验收的时间为：年月日。本工期未包含因天气原因而影响的工期。 第四条工程质量 必须按照甲方提供的施工方案施工： 1、修复并加深、加宽排水沟，更换或增加排水涵管。 2、部分路段需要砌筑挡土墙，防止雨水天道路受到冲毁下陷。 3、路面清理洒水，摊铺碎石嵌缝找平，混合料(碎石、风化岩碎石、就近山体取材铺设20cm经过反复碾压后最终厚度不低于15cm(中间稍高防止路面积水)。 第五条安全责任 1、乙方负责一切施工的安全措施和设施。 2、乙方若出现安全事故，所造成一切损失均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。 第六条施工变更 在施工过程中，若需对道路线路进行变更，必须由甲方出具书面《道路施工变更通知书》，经甲方负责人签字并加盖甲方单位公章。 第七条双方权利和义务
江苏省住宅装饰工程施工 合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
江苏省住宅装饰工程施工合同完整 版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：______ 签订日期：______ 签订地点：______ 甲方（委托人）：____代表人：____ 身份证号码：____联系电话：____ 住所：________ 乙方（被委托人）：_____代表人：____ 营业执照号码：_____联系电话：____
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 江苏省建设工程造价咨询合同(示范文本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
江苏省建设工程造价咨询合同 （示范文本） 项目名称： ________________________________________________________ 建设地点： ________________________________________________________ 合同编号： ________________________________________________________ 咨询类型： ________________________________________________________ 江苏省住房和城乡建设厅 制定 江苏省工商行政管理局
第一部分建设工程造价咨询协议书 委托人：____________________________________________________________________ 咨询人：____________________________________________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1. 项目名称：___________________________________________________________ 2. 建设地点：___________________________________________________________ 3. 资金来源：___________________________________________________________ 4. 工程用途：___________________________________________________________ 5. 项目规模：总投资额—万元，建筑面积平方米，或 6. ____________________________________________________________ 咨询业务范围及内容：__________________________________________________________ 二、本协议书的措词和用语与所届建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定 义相同。 三、本合同的组成部分及解释顺序为： 1. 建设工程造价咨询协议书； 2. 建设工程造价咨询合同专用条款； 3. 建设工程造价咨询合同通用条款； 4. 建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件； 5. 通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料： (1) 招标文件； (2) 投标书及其附件； (3) 中标通知书。
编号：_____________ 工程咨询合同 客户：_________________________________ 工程咨询单位：__________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日 __________ （以下简称“客户”）与（以下简称“工程咨询单位”）经过双方协商一致，签订本协议。
第一章前言 一、客户委托工程咨询单位提供 ______________ 咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该 服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分： 3．1 委托函或中标函； 3．2 工程咨询服务协议书通用条件； 3．3 工程咨询服务协议书专用条件； 3．4 附录：（双方可根据具体情况在附件中作出约定，附件内容略） 附录A 委托工程咨询服务范围； 附录B 客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务； 附录C 报酬和支付 3．5 在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附录A 中议定范围内的咨询服务。 五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。 六、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 _____________________ 份，各执__________ 份。本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 第二章工程咨询服务协议书通用条件 一、词语定义 下列词语，除上下文另有规定的以外，具有下列含义： 1．1 “项目”是指本协议书专用条件中指定的，并为之提供咨询服务的项目。 1．2 “服务”是指工程咨询单位根据本协议书所提供的服务，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。 （1）“正常服务”是指附录A 中列出的各项正常服务。 （2）“附加服务”是指附录A 中列出的各项附加服务，以及经双方书面协议，在正常服务之外的附加服务。 （3）“额外服务”是指不属于正常服务和附加服务，但根据协议书第7．9 条的规定，工程咨询单位必须履行的服务。 1．3 “工程”是指为完成项目所实施的永久性工程，包括提供给客户的设备、设施及其他物品。
2008年江苏省高院审理施工合同意见 江苏省高级人民法院关于印发《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》的通知各市中级人民法院、各基层人民法院、本院各部门：为依法维护建筑市场正常秩序，促进建筑业健康发展，保护当事人的合法权益，统一全省执法尺度，我院审判委员会已于2008年12月17日第44次会议讨论通过了《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》，现予印发，供全省各级人民法院参照执行。执行中如有问题，请及时向本院民一庭反映。二○○八年十二月二十一日江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问 题的意见（2008年12月17日审判委员会第44次会议讨论通过）为统一全省法院审理建设工程施工合同纠纷案件的执法尺度，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律、行政法规及司法解释，结合我省实际情况，制定本意见。第一条因承包人进行工程施工建设，发包人支付工程价款的建设工程施工合同纠纷案件适用本意见的规定。劳务承包合同纠纷案件和家庭住宅装饰装修合同纠纷案件不适用本意见的规定。
第二条发包人与承包人协议约定以房屋直接充抵工程价款 且发包人对房屋不再享有权利，因不履行该协议而引起的纠纷属于房屋买卖合同纠纷，不适用本意见的规定。第三条具有下列情形之一，当事人要求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；（四）承包单位将工程进行转包或者违法分包的；（五）中标合同约定的工程价款低于成本价的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。第四条有以下情形之一的，应当认定为没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工 企业名义承揽建设工程（即通常所称的“挂靠”）：（一）不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业 以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；（二）资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程；（三）不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程；（四）有资质的建筑企业通过其他违法方式允许他人以本企业的名义 承揽工程的情形。第五条承包人之间具有下列情形之一的，可以认定为本意见第四条规定的“挂靠”：（一）相互间无资产产权联系，即没有以股份等方式划转资产的；
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载江苏省建设工程招标代理合同范文 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
依据《中华人民共和国招标投标法》《民法典》及其它有关法律、法规、规章，__________以下简称委托人与__________以下简称代理人就__________工程名称__________的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程以下简称本工程概况1、工程地点2、工程项目审批文件3、资金来源4、工程规模5、总投资额二、委托代理范围1、委托代理招标内容有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×□勘察□设计，具体包括□施工，具体包括□监理，具体包括□设备，具体包括□材料，具体包括2、委托代理范围内单项合同估算价3、委托代理的事项有委托的在□中打√，无委托的在□中打×□代拟发包方案；□发布招标公告发出投标邀请书；□编制资格预审文件；□组织接收投标申请人报名；□审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；□编制招标文件；□编制工程量清单；□编制工程标底；□组织现场踏勘和答疑；□组织开标、评标；□草拟工程合同；□编制招投标情况书面报告；□与发包有关的其它事宜三、委托人的权利1、委托人有权参与招投标的有关活动。 2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。 4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。 5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。 四、委托人的义务和责任1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。 2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等。 3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在______日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。 4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的 ______作为委托人的代表，配合代理人工作。
浙江中天房地产集团有限公司 中天花园（西区）项目 造价咨询委托合同 （版本号：01） 委托方：淮安倚天置业有限公司 受托方：浙江中际造价师事务所有限公司合同编号： 签订日期：2009年12月1日
委托协议书 委托方：???淮安倚天置业有限公司? 受托方：浙江中际造价师事务所有限公司????? 依照《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮安倚天—中天花园西区项目的造价咨询委托事项协商一致，订立本合同。 第一条总则 1.1工程概况: 工程名称：淮安倚天—中天花园西区 工程地点：江苏省淮安市 建筑层数：11-18层 建筑面积：约为80954平米，其中地下室建筑面积约为10124平方米。 结构类型：钢砼框架 建筑性质：住宅 预计竣工时间：已竣工交付 1.2双方应严格贯彻执行国家及淮安市有关造价咨询工作的方针政策及各项法律法规，并按照本合同的规定密切配合分工协作，共同做好各项工作及招标、造价咨询全过程的保密工作。 1.3委托方授权受托方在合同规定的工作范围内代理本项目的造价咨询事宜。受托方应诚实守信，认真履行本合同约定的各项工作，双方共同确保工作顺利实施。 第二条造价咨询委托范围、内容及要求 2.1造价咨询范围：建安项目的竣工结算审核，提出造价有关意见建议等造价咨询服务，包括：土建（含钢筋配料单）、安装工程的竣工结算审核，提供上述造价方面的咨询意见、建议及与此相关的造价咨询服务 2.2造价咨询的依据：承发包合同、发包人和承包人双方确定的竣工图纸、经济签证等相关结算资料； 2.3具体工作要求包括但不限于： ①在受托方收到委托方提供完整的结算资料后三天内编制审计计划（包括人员安排、进度安排、审计方法、采用的软件工具等），3#楼（11+1层，8123m2）、6#楼（含3号商铺，18层，6271m2）、1-4#楼地下室（7517m2，地下一层）在
工程咨询服务协议书 协议书编号： 项目名称： 委托方（甲方）：佛山市三水海江建设投资有限公司顾问方（乙方）： 签订地点：三水区乐平镇 签订日期：2018年8月日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方 提供工程咨询服务事宜，经协商一致，签订本协议书。 1、项目概况 项目名称： 2、项目地点：三水区乐平镇 3、投资： 二、咨询服务的内容和要求 甲方委托乙方编制《》。 乙方根据国家有关政策、法律、法规，本着科学、公正、可靠的原则，运用合理的技能，谨慎而勤奋地工作，按照发展改革委的相关要求，编制《》，于协议生效后的 20个日历天内提交成果初稿，采购人对《》初稿审阅完毕并提出书面意见反馈给中标人后，中标人在5个日历天内提交该项目的《》专家审评文本。《》通过专家评审后，根据专家评审意见5个日历天内完成重新修编制的可行性研究报告，并交付甲方正式文本8套最终成果。若需要重新修编制及评审的，则根据专家评审意见5个日历天内完成修编稿并重新组织专家评审。 《》深度要求达到市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版） 三、甲方职责
1、负责向乙方提供申报工作所需的规划、用地资料，做到数据可靠、结构完整，包括有关主管部分的批复、批文复印件。 2、指派充分了解项目要求、有权迅速做出决定的人员出任甲方代表，对本项目乙方的办理过程进行协调和督办。 3、同乙方共同审议各项具体的有关事项的解决方案。 4、甲方应协调咨询服务所涉及的与甲方有关的所有外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集需要的信息。 四、乙方职责 1、依据国家宏观调控政策，在项目有关资料基础上进行调研，提出项目的背景、项目建设的必要性和经济意义； 2、根据甲方提供的有关资料、规划设计和建设要求，并依照现行的国家和地方有关法律、法规以及相关规范的技术要求，编写咨询成果文件。编制的《》经甲方审核、确认后，协助甲方向发改局申请审批。 3、乙方应主动积极负责咨询服务所涉及的与甲方有关的所有外部关系的协调，自行对项目现场环境、管线等进行勘察。 4、按照中标的规定合同时间以及编制要求、说明等完成本工作。 5、在本合同自实施之日起至合同任务完成止，乙方指定专人负责会面跟进工作，定期向甲方通报工作进展情况，遇有突急和重要问题即向甲方反映，乙（甲）方认为有需要甲（乙）方支持的事项能及时协商解决。
修路协议书范本 经甲乙双方协商,就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议,特订立如下合同。 一、工程范围: 1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙,底宽0.8米,面宽0.4米,高平路面低0.1米,每5米一个墩柱,1米*1米并一收缩缝,水泥c25标准海螺,沙渣按标准配料,取塘内土填空。 2、土方工程,吴屋组已征山界内的所有立方清理拉至李家垅口填实,王家垅园填土方同样清理拉至李家垅口,全线路面整平压实,并清理边沟。 3、涵管七处29米,其中有筋涵40Ф3米,30Ф2米,务处安装顺畅。 4、吴屋塘东角砌石摆长8米,平均宽40公分,高平路面。 二、工程总造价为陆万叁仟捌佰元整。完工日期为本年农历腊月二十日前(十五个有效工作日)。 三、付款方式:路料到场付工程款的40%,混泥土墙成功付工程款的40%,整个工程完工经验收合格后除留肆仟元作为质保金外付清(质保金为1年)。 四、双方责任,甲方负责施工期间周边矛盾,乙方负责施工安全,如出现工伤事故,甲方概不负责。 此合同一式三份,甲乙双方各执一份,村委会留一份并自签
字之日生效。 甲方代表: 乙方签字: 立合同日期: 年月日
备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点： 1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。 2、文件可重新编辑整理。 3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。 4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。 Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions: 1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS. 2. The files can be edited and reorganized. 3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals. 4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.
江苏省室内装饰工程施工合同(JSF—99—0201) In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
江苏省室内装饰工程施工合同 (JSF—99—0201)完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 装饰工程名称：__________ 委托方（甲方）：_______________ 施工方（乙方）：_______________ 江苏省轻工业厅制定 江苏省工商行政管理局监制 甲方（发包方）：____________ 乙方（承包方）：____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》、《全国室内装饰行业管理暂行