劳务承包合同书
发包方：榆林神府建司
承包方：飞跃劳务公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，本着互相协作、互惠互利、平等自愿的原则、经双方友好协商，甲方愿将承建的融和家园3#楼（暂定）工程劳务分包给乙方施工：为明确双方各自责任，议定如下条款、共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：融和家园3#楼
2、工程地址：华山经济房小区
3、结构类型：框架、剪力墙
二、承包内容和范围：
1、结构工程：从基础砼垫层开始，向上所有主体工程（含楼梯、阳台、空调板、飘窗板、挂板及不与砌体相接的构造柱等）的施工。
2、基础砼垫层：包括基底平整夯实、垫层支模、砼浇注、砼养护、水泥砂浆找平层及防水层上细石砼保护层。
3、钢筋工程：包括场内材料装卸、看管、堆放标识、翻样配料、加工制作、试件取样、绑扎安装、各种接头的焊接、支撑定位筋的焊接、余料回收利用、预埋插筋的制作安装、废料分类堆放等全部内容。
4、模板工程：包括用料进出场卸、装车及倒运归码，进场钢模除锈刷油、木模制作，模板和支架安装、刷隔离剂，砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆；预留洞（孔）及后浇带的留设，各种预埋件（含止水钢板、橡胶止水带）的安装，模板拉杆的加工和安装，基础砖胎模的砌筑和粉刷等。
5、混凝土工程：包括砼输送泵的安装就位，砼输送管和支架的安装、拆除、清理及进出场，砼运输浇捣、落灰清理、表面收光、覆盖养护及后盘清理，砼施工缝的处理，砼后浇带的清理和二次浇注；砼表面打磨修整合成品保护；砼季节施工措施的落实等。
6、脚手架工程：包括用料进出场卸、装及归码，型钢和钢管的油漆，脚手架、架板、踢脚板（含制作）、安全网的搭设、安装和拆除，爬升脚手架的拼装、安装和爬升
7、现场设施工专职管理、技术人员、抄平（每层砼浇筑完毕后发包方定出该层标高线）、放线（发包方负责主控制十字定位线）、质量、安全、楼层及施工区域内的文明施工、生活后勤、日常管理专人专职打扫卫生、生活区、办公区、施工区搞好场容场貌等各项措施设施用工。如在实施的过程中现场文明施工达不到甲方及建设方验收要求，甲方有权自配专门人员进行清理，所有费用从乙方的劳务款中扣除。。
8、安全保卫工作：负责施工区和乙方办公及生活区的安全保卫工作，并经常性保持清洁卫生，避免盗窃、火灾及食物中毒等事故发生。
三、材料机具配备
1、钢筋工程：甲方负责供应钢筋主材和氧气、乙炔，并提供塔吊、施工电梯大型垂直运输设备。乙方自备其余辅材（如绑扎丝、焊条及保护层垫块等）和钢筋施工用机械设备（如切断机、弯曲机、调直机、各种焊接设备和各种工具等），并负责自备机具的安装、拆除和日常保养及维修。因乙方机械的原因给造成甲方的损失，全部由乙方承担。
2、模板工程：甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。乙方自备其余辅材（如铁丝、圆钉、海棉条、胶带等）和模板加工机械及工具，并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。
3、混凝土工程：甲方供应商品砼、养护用塑料薄膜、麻袋片或草袋，并提供砼泵、泵管、接头配件及砼布料机（或布料杆）；乙方自备其余辅材和砼振捣设备及工具，并负责自备机具的日常保养及维修。
4、脚手架和文明工地建设：除乙方自备铁丝、圆钉和手头工具外，其他材料（如架管、配件、架板、安全网、油漆及稀释剂等）由甲方供应。
5、施工条件
现场施工用水、电：施工用水甲方接至施工操作层，水管乙方自备，甲方只提供加
压泵；施工用电甲方负责接至施工操作层二级箱。
四、工期：
a)开竣工日期：2011年9月 5 日至2012年7 月31 日。
b)总日历工期：天（除春节假期15天），如遇大风、雪、雨、停水、停
电、停工待料，工期不顺延，乙方自行安排，除人工不可抗力的自然灾害，在此期间乙方不应再向甲方追究任何费用。
五、工程质量标准：
1、工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分工程必须达到优良。
2、分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。
六、工程承包价格计算依据：
价格计算依据：
A、按建筑面积计算以上每平米人工费包干价￥：178 元/㎡；基础一半面积计算；屋面结构不计算建筑面积）。
B、本工程承包价款一律按人民币计算（不含税）。
七、付款方式：
a).正负零（±0.00）以下完成后付至80 %
b). 正负零（±0.00）以上的部分按进度总价的70 %支付。
c) 主体竣工后，经有关部门检测验收质量达到本合同的质量要求标准，付至总承包价的90%，如果验收评定达不到本工程要求的验收质量标准，甲方暂不结算，待乙方限期返工修理达到质量要求后，方可进行结算付款，但必须要扣除乙方返工修理所造成的各种损失费用。扣除后付至总价95%余下5%质保金等工程竣工质量验收合格后六个月内一次付清。
八、甲方责任：
1、负责工程全过程管理的协调，同建设单位、设计单位和其它相关单位联系
及解决属于甲方要解决的问题。
2、根据施工图及施工说明在施工前向乙方进行施工技术、质量要求和验收标
准的交底工作，组织图纸会审，施工期间及竣工验收，如图纸变更，以书面形式通知乙方。
3、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的监督、检查、
考核，发生问题及时向乙方提出整改。
4、保证乙方劳务工程款到位，按时支付，并监督乙方给工人工资的发放情况。
5、甲方给乙方提供垂直运输设备；
6、甲方给乙方提供饮食，住宿条件；
九、乙方责任：
1、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程和最终产品负责。
2、按图施工，按施工规范的要求进行施工作业，保证工程的合格率，主体验收一次达到优良标准。
3、根据工程量和工期必须保证工地应需的人员数量。
4、乙方人员在施工过程中应爱护甲方财物，自觉执行甲方材料规定及领用制度。严禁对多层板、钢管、方木等材料随意乱锯；不准私自将方木、多层板制作生活用具，违者按500元/次罚款，对钢筋短料必须合理利用，严禁将钢筋短料打入混凝土中，一经发现，违者按500元罚款。对因施工不当造成材料的浪费、损坏及丢失或施工质量未达到国家验收标准要求而造成的设备、材料、工具及其它损失，应负责赔偿。对各种建筑材料应认真管理，合理使用，若材料的损耗量及系数大于国家规范及定额标准，设施材料，方木完工后长料需达到60%以上，多层板保证计划周转次数损耗3～5%，超用部分由乙方全部承担。对施工过程中领用的所有材料、设备、机具乙方负责进行保护看管，待工程结束后进行逐项清点移交。
5、乙方应得到甲方进场开工许可后方可进场施工，乙方应按照本项目工程实际情况做好施工组织设计方案以及阶段性的施工用料、劳动力计划，递交甲方审批，施工进度计划以双方签字确认为准。
6、乙方自觉接受甲方技术交底，自己内部也要对每个分部分项做好技术交底，应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查，并自觉接受甲方各级质检部门的检查。
7、乙方应具备一套健全的管理体系和专业的管理人员，及特种作业人员，并持证上岗，将管理人员登记注册，见投标书管理人员清单附后，报甲方一份备案。
8、自备小型工具，电动机械及施工用设备劳保用品等。
9、乙方进场施工人员的外地人口暂住费及计划生育费职业健康检查费、医疗费等全部费用由乙方承担处理。由于乙方人员违法，如果有关部门进行处罚均由乙方负责。
10、乙方主体施工基本结束后，凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症（以现场工长记录为准）乙方应承担由此造成的费用
11、乙方应精心组织劳动力，如在施工过程中，某工种短缺而且又无法解决，甲方应出面调整或安排其他工种，人工费单价由甲方按市场行情确定，乙方必须服从。涉及不在合同范围之内的零星用工，必须按照公司的认质认价程序执行。小工120/天。大工200/天。
12.若在施工过程中，甲方因资金问题而要求停工，乙方自行安排，甲方不承担任何费用。
13、乙方保证施工现场符合榆林“创卫”的有关要求。否则，每次检查验收按500元/次罚款。
14.工程竣工验收，在质保期6个月内内，涉及主体工程需要维修的部位，接甲方的通知后限期维修。若在规定时间2天内未进行维修工作，视为乙方同意甲方自行配备人员进行维修，所花费的人工费按市场行情从乙方的质保金中扣除。
十、工期、质量奖励
a)由于乙方过失，工期延误，每拖延一天，罚款500-1000元。
b)甲方定期组织对工程的质量、安全进行检查，对乙方未按规范施工的及质量
未达标的，甲方有权处罚，处罚以甲方现场管理人员开据《处罚单》双方签字为准，对质量好的甲方应奖励。如乙方拒签甲方有权以现场记录、项目经理签字为依据进行处罚。
c)如属乙方原因，造成本工程不能创文明工地，按乙方工程总价的千分之三予
以罚款。
d)故意损坏公物行为的人，应照价赔偿，甲方并对其损坏公物价值以原价十倍
予以处罚。
e)工程施工质量严重不合格，按照完成工程量合同价款百分之五十结账，无条
件退场。如属乙方原因给公司及项目部带来声誉损失，乙方无条件退场。
十一、安全生产及文明工地要求：
1、乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡（证），如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。乙方必须按国家现行施工安全操作规
定进行施工，并且每15人设1名兼职安全员，施工人员进入现场必须着装统一、戴安全帽、高空作业、临边作业佩带好安全带、绝缘手套、绝缘鞋等，各工种必须按照国家规定的操作规程进行操作，严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故（包括非施工期间发生的事故），由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工及家属进行经济补偿，甲方不承担任何法律和经济责任，均由乙方全部承担并做好善后处理工作。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响，甲方扣除乙方1元/㎡。
2、未经甲方许可，乙方不得私拉、乱拉电线，严禁使用电炉等电器，如有违反，甲方有权进行处罚。
3、文明施工，在确保工程质量、工期的同时，施工现场必须做到文明施工，文明管理。乙方必须配合甲方共同创建市级文明工地，若因乙方的原因造成该工程达不到市级文明工地的标准，甲方有权根据情节给与乙方一定的经济处罚。注意搞好公共卫生和饮食卫生，严禁随地大、小便，如果发现按现场有关规定进行处理。
4、乙方必须为从事危险作业的职工办理人身意外伤害保险，并为施工现场长期施工人员办理生命财产保险，支付保险费用。
5、乙方在主体工程施工期间，应按文明工地验收规范要求完成施工现场及生活区域的文明工地建设的全部工作。必须达到以下要求：
⑴施工现场安全管理规范
⑵施工安全达标
⑶工程质量创优
⑷办公生活设施整洁
⑸营造良好文明氛围
6、乙方应设专职安全员，负责施工的安全工作。班前应对施工人员进行安全教育，进入工作面应先对安全防护设施进行检查，确定无安全隐患后方可进入工作面。对不安全或有安全隐患的部位，乙方应及时排除改正。
7、乙方文明施工差，工完场不清，材料乱堆放，甲方有权及时派人进行清理，发生的费用按每工日80元直接从乙方的工程款中扣除。本合同规定应由乙方完成的项目乙方没有人力来完成，甲方将指定其他施工队伍完成，所发生的费用从乙方的工程款中扣除。
十二、生产及现场管理：
1、甲方指派同志为现场代表，乙方指派同志为现场代表，负责
执行本合同。
2、甲方现场负责统一领导下组织施工、计划进度，乙方必须服从甲方统一指挥，
不得随意给包工队放假，延误生产。
3、乙方应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产教育，出入现场要自
觉接受保安人员检查，凡发生偷盗事件，按其价值的10—50倍进行处罚，凡发生打架斗殴现象，每次罚款200 元，情节严重的交有关部门处理。
4、乙方应积极配合甲方临时调动乙方人员进行非本工地的零星施工，乙方应无
条件接受，所干零星施工费用另计。
5、乙方不得收留非本工程施工人员，否则发生的一切后果乙方负责。
6、乙方必须遵守甲方的劳动纪律，坚决服从甲方管理人员的指挥，决不允许和
他们发生任何冲突。在现场凡是安排的施工任务，都应按照规定操作执行。乙方若因此违反此规定，甲方将给予乙方经济处罚200元/次。
十三、违约责任：
1、乙方分包人员不得将工程项目再次分包，否则甲方有权单方终止合同。
2、若因乙方原因造成设施、材料的租用费用等一切损失由乙方负责赔偿。
3、若乙方在施工过程中其技术素质差，整体质量达不到规范要求时，甲方有权单方终止合同，并责令限期退场。工程量按实际完成的50%结算，其余50%扣除，用于他人返工修理费等。
4、乙方人员未按合同约定时间进场，甲方有权终止合同。
十四、补充条款：
1、双方合同签订后乙方必须向甲方指定银行帐号打入 / 万元质量保证金。（质
保金不计利息）
2、乙方不能在工程开工后或工程进行途中再提出承包单价加价和无理要求；施
工中无故停工发动劳务工人闹事等行为出现。如发现以上行为的甲方有权采取终止合同，清除出场；不给予工程途中结算。并因乙方所造成的后果和损失由乙方承担一切责任。
3、乙方施工现场必须有强有力管理体制和过硬的技术人员；定员人员必须上报
公司项目部审查和备案，是否有上岗证等有关证件。
4、质保金返还（达到±0.00）: / ；余下/ 。
5、正负零（±0.00）以下不支付工程劳务人工费，人工吃饭由乙方自行承担吃
饭的问题；其它款项支付按双方约定的条款执行。
十五、本合同一式陆份，甲方持叁份、乙方持叁份，自双方签字之日起生效，工程完工，款付清自行失效。
甲方：乙方：
签字：签字：
盖章：盖章：
合同签定日期：2012年月日
模板分项工程劳务分包合同 发包方：成都金盛达建筑工程有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，在成都市第八建筑工程公司与建设单位签订的协议和合同框架内，双方就金壕雅庭郫县项目楼及地下室工程中的模板分项工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称：金壕雅庭郫县项目楼及地下室（西大街与宝生街交汇处）。 第二条分包形式：人工费、机械费、辅材费 第三条合同期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格止，以实际开、竣工时间为准。 第四条人工费单价及分包作业工作内容： 4.1 模板分项工程经甲乙双方协商一致确定_ 为模板分项工程分包班组长及现场管理。 4.2. 1临星用的计时工，技工每工按120 元结算，普工每工按80 元结算。 4.3 模板工作内容： 4.3.1 ：地下室及主楼主体结构以清水模要求施工，模板的配料、制作、安装、拆除等相关工作（包含但不限于GZ柱、圈梁、过梁模板等相关模板工作内容）。 4.3.2 ：进入标准层木模梁板按3层、柱和楼梯按1层配置，采用木合板拼装（大模板），配置面积由模板班组提出需求量清单计划，报责任工长审核确认后实施。对模板每次支模时刷脱模剂，如因未刷脱模剂而影响砼成型质量和模板拆模损坏，由乙方负责赔偿模板材料费用和砼面打磨工作，费用自理。（主楼每10层或1/2全高时更换1次模板），每层支模前刷脱模剂一道。 4.3.3 ：剪力墙、柱先支架，后扎钢筋，如因支架速度未跟上施工进度而造成工期拖延和后续班组窝工而发生的经济损失，由乙方全面承担赔偿责任。 4.3.4 ：不同标号砼钢笆拦设，墙体定位铁、安装。 4.3.5 ：墙面打磨，预留洞、放线洞支拆模。 4.3.6 ：所使用材料的清理。 4.3.7 ：柱、墙丝杆预埋。 4.3.8 ：配合抄平、放线。 4.3.9 ：浇筑砼前清扫模板内建渣并袋装运到甲方指定地点。 4.3.10 ：材料到场下车，及时堆码整齐，用后按工长要求堆码到指定地点并堆放整齐，材料退出时由乙方上车。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 个人劳务合同范本简单 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方用人单位乙方劳动者名称姓名法定代表人身份证号码联系地址联系地址根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止前个月是试用期。 二、工作内容和工作地点乙方从事_______岗位工种工作，乙方的工作地点_____________________。 乙方同意甲方可以根据生产经营需要及其身体健康情况，单方变更工作岗位工种和工作地点，并同意薪随岗位而变更。 乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处罚。 三、工作时间和休息休假乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。 甲方因生产需要，可安排乙方加班。 乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。 具体的休息休假的条件、程序和需要办理的手续，按甲方的规章制度规定来执行。 四、劳动报酬及支付时间一乙方的工资按月发放，试用期工资是元试用期工资不低于最低工资标准的规定，试用期后乙方的工资是元含加班工资，工资=正常工作时间工资+加班工资。 具体如下1、正常工作时间工资为人民币元;2、加班工资元，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日加班的，乙方同意加班工资以正常工作时间工资为计算基数，休息日加班的优先安排补休，被安排补休的公司不支付加班工资加班时间的确定及加班的程序见公司的规章制度。 二发薪日期甲方每月日左右发放上月工资。
文件编号：GD/FS-1888 （协议范本系列） 建筑施工劳务合同详细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
建筑施工劳务合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划
完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天; 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释
建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已与建设单位（下称业主）签订了 工程总承包合同，为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 称：； 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。
第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同； 3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 5.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 6.工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸。 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任：
外墙保温分项工程劳务分包合同 甲方：河南天桥建设工程公司 乙方：漯河市菲尔特建筑工程材料有限公司 工程名称：漯河临颍亲亲食品厂一期工程二标段宿舍楼、办公楼 工程地址：漯河临颍经三路与纬一路交叉口 甲方将承建的临颍亲亲食品厂新建宿舍楼、办公楼工程的外墙保温分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款： 一、主要工作范围、内容 本工程设计图纸范围的所有外墙保温及设计变更，技术核定单等所有的工程量。其具体工作项目如下： 1、按施工规范要求：堵拉杆洞、打底糙、粘贴保温板、挂钢丝网、抗裂砂浆粉刷等全部工作内容。除水泥、砂、防水剂、钢丝网由甲方承担外，其它的工具如电锤、桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水平尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水平管、灰槽、切割机、安全带、安全帽、棉墙面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。 2、外架的搭拆由甲方负责，乙方自行铺设跳板。 3、所有材料的水平、垂直运输、上下车、自拆除包装按项目部施工员规定回收，堆码。 4、先按设计要求进行排版，做出样板，经业主、监理、设计、项目同意认可后方可进行大面积施工。 二、分包方式：人工费分包。 三、分包单价： 承包单价为 68 元/㎡（大写人民币：陆拾捌元）(以扣除洞口外墙展开面积计算)。 四、价款的结算 1、如工程质量未合格的，只按基价的 98 %结算；如工程质量达到合格，按基价的100%
结算。 3、必须按项目要求总工期按时完成工程施工。 五、价款的支付 外保温分部分项完成经验收合格后，一次性支付该项费用总价款的100% ； 六、工程质量要求 1、必须按设计要求：①填补缝隙缺损及脚手眼，表面应湿润。②刮剂面剂，掺水重3-5%的粘接剂。③15㎜厚1：3水泥砂浆打底，二次成活，扫毛或划出纹道。④8㎜厚1：2水泥砂浆掺水重3-5%的粘接剂。 2、墙面整个高度的垂直度6㎜，平整度1㎜。 3、凡与框架梁、柱的不同等级一律挂钢丝网。 4、严格按照施工技术交底执行。 5、在作业时不得有空头跳板；作业人员必须正确栓好安全带，戴好安全帽，做到工完场地清。 6、成品保护 （1）外墙作业，铝合金、涂料、地坪不能污染。 （2）所有的门窗洞口，必须保证设计尺寸、大小一致。 （3）凡是阴阳角应做成90度直角。 （4）工程质量必须达到合格以上，如果不到合格只按基价80% 结算，按最后监理、甲方、质监站评定为准。 七、工期要求 工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按￥500元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度；安全
企业能否与个人签订劳务合同
篇一：个人与公司之间能否形成劳务关系 劳动关系概念：是指在运用劳动能力、实现劳动过程中，劳动者与用人单位（劳动使用者）之间的社会劳动关系。 并不是所有与劳动有关的社会关系均由劳动法调整，有些与劳动有关的社会关系由其他法律调整。由劳动法调整的劳动关系是和劳动有着直接关系的，劳动是这种关系的基础和实质。因此劳动法调整的是狭义上的劳动关系。 劳动关系的特征：1、劳动关系是在社会劳动过程中发生的关系。2、劳动关系的主体双方，一方是劳动者，一方是劳动使用者（或用人单位）。3、劳动关系主体在维护各自经济利益的过程中，双主的地位是平等的。4、劳动关系主体双方存在管理和被管理关系，即劳动关系建立后，劳动者要依法服从经营者的管理，遵守规章、制度。这种双方之间的从属关系是劳动关系的特点。
劳务关系是指两个或两个以上的平等主体之间就劳务事项进行等价交换过程中形成的一种经济关系。其主体是不确定的，可能是法人之间的关系，也可能是自然人之间的关系，还可能是法人与自然人之间的关系。其内容和表现形式是多样化的。劳务关系是由两个或两个以上的平等主体，通过劳务合同建立的一种民事权利义务关系。该合同可以是书面形式，也可以是口头形式和其它形式。其适用的法律主要是《中华人民共和国合同法》。三、劳动关系与劳务关系的联系与区别 当劳务关系的平等主体是两个，而且一方是用人单位，另一方是自然人时，它的情形与劳动关系很相近，从现象上看都是一方提供劳动力，另一方支付劳动报酬，因此两者很容易混淆。还有一种派遣劳务人员或借用人员的情形，致使两个单位之间的劳务关系与派出或借出单位与劳动者之间的劳动关系紧密地交叉在一起。这是它们相联系的一面。
建筑施工劳务合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
个人劳务合同范本3篇 劳务合同的主体既可以是法人、组织之间签订，也可以是公民个人之间、公民与法人组织之间，一般不作为特殊限定，具有广泛性。同时，双方完全遵循市场规则，地位平等。双方签订合同时应依据《合同法》的公平原则进行。以下是小编为大家精心准备的：3篇个人劳务合同范本，欢迎参考阅读! 个人劳务合同范本一 甲方： 地址： 乙方：哈尔滨福鼎华劳务服务有限公司 地址：哈尔滨市松北区世茂大道824号北岸明珠二期2-5栋X单元1层1
号甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，经双方协商：乙方根据甲方需要派遣劳务人员，提供劳务服务，甲方向乙方支付相应的费用。现就具体事项达成以下协议： 一、合作事项 (一)乙方根据甲方的需要和要求，向甲方派遣劳务人员从事有关工作。甲、乙双方建立劳务派遣合同关系，乙方与派遣到甲方的劳务人员签订劳动合同履行用工备案登记手续，建立劳动关系。 (二)劳务派遣人员工种、数量、用工期限、工作内容及相关待遇要求、职责划分及费用结算办法等在补充协议中明确。 二、劳务派遣期限 从年月日起至年月日止，期满经双方协商可续签。 三、甲方的权利和义务 (一)甲方需要使用派遣人员时，应
提前15个工作日以书面形式通知乙方，并向乙方书面提供所需派遣人员岗位种类和用工数量、素质、要求、各种待遇、劳务用工期限及起止日期。派遣人员在甲方工作期间，由甲方对其实施组织管理和岗位调配和考核。 (二)派遣人员在甲方工作期间，按国家法定休假待遇规定，安排员工正常休假。 (三)甲方受乙方委托，按月扣出应由派遣人员个人承担的各项社会保险，并转交给乙方。 (四)甲方在国家劳动合同法律法规规定的范围内，有权将派遣人员退回，并提前以书面形式通知乙方，每月1日10日内办理解聘手续。 (五)甲方依据自身生产经营情况，需要增加或减少派遣人员时，应提前15个工作日通知乙方。增加或减少的社会保险费、服务费及其它费用在协议附件中明确。 派遣人员个人提出解除劳动合同，
建筑工程劳务分包合同 发包方（以下简称甲方）: 承包方（以下简称乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期： 开工日期年月日，完工日期年月日，工期日。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_________________工程的 工程及现场安全文明施工。 五、工作内容 根据施工要求的现场等工作内容。 六、承包方式： 包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价万仟佰拾（）圆整； 2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的5% 的生活费；工程完成总工作量的80%时，支付工程劳务承包价的60% 圆，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的25% 圆，余款在完全交工后45天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量60%支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。
八、其他细则： 1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则。 2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅离开岗位，否则每发现一人次罚款1000元。 3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款1000－5000元。 4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。 5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2－3个月的生活费。 6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。 7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。 9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 九、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方签（章）字：乙方签（章）字： 住址：住址： 电话：电话： 证件号码：证件号码： 签字日期：年月日签字日期：年月日
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
建筑工程施工劳务分包合同 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________ 2．工程地点：_______________________ 3．工程数量：_______________________ 4．工程数量及内容：_________________ 第二条工期 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3．本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4．工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5．本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。
协议书 甲方： 乙方： 因甲方（工程名称）工程施工的需要，甲方现将(承包内容，如：模板，钢筋，零星工作等)分包给乙方施工。经甲、乙双方友好协商，在平等、互惠、互利的基础上签订本协议，协议条款如下： 一、工程名称及承包内容 工程名称： 承包内容： 承包形式：乙方包工,不得影响工程进度且保质量、保安全。 二、承包价格、计算方式及付款方法 1、承包价格： （一）砌体墙凿除、垃圾清理、垃圾转运按：元/m2计算。 2、计算方式： 按实际施工工程量计算，乙方施工完成后，报甲方分管施工员进行验收签认工作，双方核对后报甲方生产负责人审核，最终作为付款的依据。 3、付款方法： 每月甲方按照乙方所完成工程量的80%支付乙方工程款。所有的工程完成后，工程款一次性付清。乙方所用生活水电费，结算时按照乙方总造价的1.5% 包干由甲方从乙方的工程款中予以扣除。 三、工期要求: 乙方在接受甲方的施工任务后，必须安排好足够的施工人员来保证甲方的工期，不得耽误甲方工程进度。
四、安全生产、文明施工要求: 乙方在进入甲方工地施工后，必须服从甲方的管理，做好本方施工人员的安全教育和文明施工工作，做到不违章作业，不随意拆除甲方工地上的安全设施，不乱接乱拉电线；所使用的手提电动工具必须符合要求，如因乙方人员违章作业而造成的安全事故由乙方自行承担；乙方施工人员不准在工地上打架斗殴，如有发生按 500 元/人次予以罚款。 本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份;双方签字或盖章后生效，工程款项付清后失效。如本协议在施工过程中有争议双方本着友好的原则协商解决。 甲方代表：身份证号码： 时间：年月日 乙方代表：身份证号码： 时间：年月日
建筑施工钢筋工劳务承包合同
建筑施工钢筋工劳务承包合同 甲方: 江苏省东盛劳务有限责任公司 乙方: 为代表的施工班组(以下简称乙方) 身份证号码: 家庭住址: 根据<中华人民共和国合同法><中华人民共和国建筑法><建设工程 质量管理条例>及有关法规的规定,综合本工程具体的情况,为明确双 方责任,经双方充分协商,为更好的明确其权利、义务特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包人工,包工期,包质量,包文明施工,包治安达标,包 钢筋工机械及机械维修配件费用、包扎丝,以包清工的方式承包本工 程的施工任务。承包人必须常驻现场(每月不少于20天)否则少一天 罚款200元;承包人不参加项目部周、月例会的,每次罚款200元;从 下月生活费中扣除;承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按 期完成,不能完成的,每拖延一天罚款元并承担因此而给其它班组带 来的工期罚款和奖金损失;因承包班组人员明显严重不足,将对整个项 目工期造成严重影响时,项目部有权安排其它班组按原价格的 1.2倍 进行施工,费用从承包人结算款中扣除。 四、承包工作内容:乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,按结构、 建筑图纸分部工程中所有内容和图纸设计变更的所有的钢筋工和需钢 筋工种配合施工的所有任务。包括但不限于钢筋报计划、图纸会审、 基础工程、梁、柱、板钢筋工程,二次结构的构造柱、圈梁、过梁、
窗台梁钢筋、飘窗、飘板、空调板、构架钢筋,砌体内加固钢筋,屋面细石砼找平层钢筋,预留洞口的加强筋以及室外零星工程用钢筋,同时应完成钢筋的装卸工作,钢筋机械就位保养等所需的全部工作,钢筋加工棚、加工场地、钢筋加工现场的清理、整理、堆放,文明施工,废钢筋的集中堆放(按规格堆放、码堆),对每层用完的钢筋必须清理完毕后方可进行验收,并注意节约钢筋,钢筋的损耗超过 1.5%(含 1.5%)部分,按市场价进行赔偿。做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。 五、质量目标: 合格 六、工程价款的结算方法: 根据建设部颁发的编号为GB/50353- <建筑工程建筑面积计算规范>计算出实际施工的建筑面积。按建筑面积综合单价每平方米 25 元计算(含地下室及夹层面积。不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放置;钢筋损耗按1.5%计算,超出损耗的用量按市场价格从结算款中扣除;含钢筋进场所有卸车费用)。商业裙房及地下车库根据建设部颁发的<建设工程工程量清单计价规范>GB50500- 及江苏省建设厅颁发的<江苏省建筑于装饰工程计价表>中的计算规则,计算出在本合同中第四条承包范围内的本工程中实际使用的钢筋下料重量,单价按 380 元/吨计算(不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放
建筑工程劳务合同（范本） 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将该项目劳务工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程数量：。 4、工程内容：。 二、工期及工期要求 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3 ．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 5、所有工作内容必须按照项目经理部周、月、季进度计划执行并按期完成。乙
方根据、材料、劳资、财务月计划，会同工长编制出月班组作业计划。 6、乙方的投入必须满足质量、安全、文明施工、进度的要求，如投入物质不够质量、安全隐患、工期延误、所造成的损失全部由乙方负责。 7、若因甲方原因造成工程停工两天（含两天）以上，累计每月不超过4天，按进场的租赁费补偿乙方；如遇不可抗力因素造成工程停工，甲乙双方协商解决。 三、质量标准：合格（力争优良） 四、乙方工程承包范围 1、自基础垫层施工开始到工程交工的所有土建内容，含散水与内排水沟、台阶、周转材料、机械设备；现场材料周转、堆码、清理；外脚手架及所有防护架搭、拆工作；安全通道防护搭设； 负责文明施工、安全、工期、标化工地等直至工程交竣工在内的所有用工（以2004定额规定的所有工作内容）；因设计变更单增加的工程量分项工程人工费在两千元范围内（含两千元）的，不做调整，超过两千元的工程量按实结算。 2、工程基础、主体结构全部使用商品砼（砌筑砌体及抹灰的砂浆、构造柱、过梁、室外散水、台阶采用现场搅拌）。 3、基础：砼垫层、砖胎模等工作，负责清理基坑土方修边捡底及周边安全防护设置等工作。 4、钢筋工程：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药、所有砼垫块。不包括地下室钢筋机械连接。（机械连接仅包括地下室钢筋直径22、25的三级钢。） 5、模板工程：架管架料、扣件、木枋、木模板、模板制作、安装、拆除、机具、钉子、铁丝、拉杆、拉片、后浇带的止水带的安装、剪力墙遇水膨胀止水带的安装，
劳务合同 甲方： 乙方： 身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》以及相关规定，甲、乙双方经平等自愿协商，签订本协议： 一、承揽事项 1、乙方按甲方要求提供劳务，甲方向乙方支付报酬。 2、乙方服务内容：对甲方土地及其农作物进行耕种和管护、绿化等。 3、乙方应自主完成相关劳务，不得转委托他人。 二、合同期限 1、合同期限为：一年。自年月日起至年月日止。 2、如在合同期限届满后乙方仍为甲方提供本合同约定之服务，则视为本合同顺延为不定期合同。 3、甲乙双方任何一方提前 15 天通知对方，可解除本合同。除正常结算费用外，无需承担其它违约责任。 三、劳务费用 1、计费标准：按实际工作时间计费， 9元/小时。 2、结算及付款时间：每月 15 日前结算支付上月费用。 3、本条约定之费用已包括全部成本费用及报酬，除此之外，甲方无需再向乙方支付其它任何费用。
四、确认与声明 1、乙方应自行安排工作时间，无需到甲方处坐班，乙方自担风险，自行以符合安全规范和技术规范的方式履行合同。 2、乙方在提供劳务过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方自行负责，甲方对此不承担任何责任。 3、甲方与乙方之间不建立劳动关系、雇佣关系、劳务派遣关系或类似关系，不对乙方进行管理，不对乙方承担劳动法上的义务，不适用《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规。 如因服务需要乙方需配带甲方标志、办理员工卡或办理与甲方员工类似的手续，亦不代表双方建立劳动关系。 4、乙方确认，如乙方有所在单位，则已经获得所在单位的许可签署与履行本合同。履行本合同的过程中，不得侵犯所在单位（如有）及任何第三方的商业秘密、知识产权及其它合法权利。 5、如甲方为乙方出资购买了保险（包括但不限于意外伤害保险、医疗保险等），则一旦发生应由甲方承担责任的事宜，保险赔付金额应计算在甲方的赔偿金额之中。 五、合同联系方式 为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式： （1）甲方联系方式 邮寄地址： 联系人： 电话： （2）乙方联系方式 邮寄地址： 联系人：
合同编号：YT-FS-3144-11 建筑施工劳务合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑施工劳务合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围 _______ 第三条工程工期 1．计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数
_____天； 2．主要节点工期：_______ 3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件； 3．招投标文件； 4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______ 第七条甲方责任和义务
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放成品材料或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、已进入施工现场，乙方工人住宿在当地租房，租房费、水电费、生活费均有乙方承担，施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）现场施工电源按甲方指定的二级配电箱接入，从二级配电箱接出的所有电缆线用电材料费、设备均有乙方承担，施工用水按甲方指定点接入，其施工现场的水费电费由甲方承担。乙方在现场搭设的临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即
拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。 （3）安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、止水钢板、止水胶带、预埋 套管、预埋件、装模用的止水螺杆、瓷砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包包干。 6、承包范围： （1）、主体从出渣清理、基层平整、基础垫层开始，主体工程（包括图纸以内的土建工程量，除去水电安装，外墙防水油膏，栏杆安装外，图纸以内的工程量均为乙方承包范围内。具体包括：二级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、临时道路场地硬化，止水钢板，止水胶带，预埋套管，预埋件等图纸以内的预留孔安装，池壁外墙瓷砖铺设等所有主体工程。 （2）、二次结构后浇带预留及浇筑、原地面以上的外墙粉刷、抹灰。（3）、如乙方需安装塔吊时，甲方只提供塔吊基础的混凝土、钢筋主要材料，其他一切费用由乙方承担。 第二条：工程价款与支付
建筑企业分部分项工程劳务承包合同 为了做好工程内部管理，调动各专业班组的积极性，规范质量、安全、文明、标化等施工管理行为，促进工程进度，经共同协商将部分分部分项工程进行内部劳务承包，特订立本合同： 发包单位：淮安五洲建筑工程有限公司淮安益兴名人湾项目部（以下简称甲方） 承包班组：基础、主体木工班组负责人：（以下简称乙方） 发包项目：益兴名人湾9#、10#楼基础、主体分部工程及所有临时设施和标化现场等工程的所有模板分项及标化现场等。 承包方式：包工不包料（包清工）。 承包内容：本楼栋塔吊基础模板、木工机械就位、木工场地、木工制作棚、木工工具房；开工放线及楼层放线等；所有现浇结构模板、预制钢筋砼构配件模板制作、安装、拆除、除钉与清理归堆、坡屋面板条制作安装、上人孔盖板、内脚手架搭拆、每天的落手清工作和一切作业现场清理、堆场清理、检查验收清扫、临时设施和标化现场、离施工楼号中心点80M范围内的所有原材料（与本承包分项相关的部分）的搬运；负责开卷扬机；甲方只负责提供垂直运输机械及圆盘踞并负责维修（乙方人为损坏维修费用由乙方支付），甲方负责送电到移动配电箱，移动配电箱及碘钨灯（不含照明电缆、灯管）乙方向甲方领用并负责保管，工程完工后交回甲方项目部，损坏和缺少按价赔偿，照明电缆、灯具、灯管等全部由乙方自负。 安全要求：严格按照国家安全施工规范标准要求施工，达到项目部安全施工要求，彻底消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。 文明、标化施工要求：符合国家文明、标化工地施工验收标准，达到项目部文明、标化工地施工验收要求，确保验收达到市文明、标化工地。 一、质量管理办法 1、工程质量标准为争创市优工程，确保合格工程，确保竣工验收一次性通过，因乙方责任不能一次性通过验收，则甲方按乙方已完成工作总量的60%结算付款。 2、乙方必须配备班组质检员、安全员、施工班长，乙方承包人必须随班组成员同时进场并跟班作业，直止承包工程结束，有事外出必须经项目部同意批准方可（有书面批准材料），并保证通讯工具畅通，保证随叫随到。 3、乙方必须严格按设计图纸、设计变更及项目部人员的技术交底（书面、口头）要求进行施工，不清楚处及时咨询甲方施工员，否则造成错误返工，由乙方全权负责返工，返工费用全部由乙方负责，并视情节轻重甲方可给予乙方500—5000元人民币的罚款，情节特别严重的甲方有权将乙方无条件清退出场，已经完成的工程量按60%结算付款，余额作罚金没收，乙方所带领的工人工资由乙方用甲方所支付的60%支付，不足部分及后果由乙方自负。 4、乙方所承包的分项按施工程序进行分项验收时，遇有不合格的分项或部位，经两次通知（包括书面、口头）督促返工后，仍未达到质量要求的，则甲方有权将乙方无条件清退出场，退场结算办法同本合同第一项第3条。 5、乙方所承包的分项工程完成后必须及时配合甲方完成所做分项工程的检验试验工作，配合人工费全部由乙方负责，乙方无人员或未及时安排人员配合的，甲方另行安排，工资从乙方承包款中扣除。 二、工期要求及管理办法 1、乙方所承包的分部分项工程必须到 2006 年 09 月 18 日止全部完成。 2、乙方必须严格按甲方所安排的施工进度计划施工，必须保证分段进度计划不拖工期，否则给甲方及相关