工程编号:
合同编号:
深圳市建设工程
施工（单价）合同
工程名称: 沙井街道庄村、新发二路转运站工程地点:宝安区沙井街道
发包人:深圳市宝安区沙井街道办事处承包人: 汕头市达濠建筑总公司
2012年10月
第一部分协议书
发包人(全称)：深圳市宝安区沙井街道办事处
承包人(全称)：汕头市达濠建筑总公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：沙井街道庄村、新发二路转运站
工程地点：宝安区沙井街道
工程规模及特征：沙井街道庄村、新发二路转运站，包括土建和安装工程，详细以施工图及工程预算审定书所含所有内容为准。
资金来源：政府100 %
二、工程承包范围
以施工图及工程预算审定书所含所有内容为准。
主要工程内容：
1.房建工程：（在□内打√，并填写工程量）
土石方工程□金属门窗□
基坑支护工程□智能建筑工程□
地基与基础工程□桩基类别
桩径：数量：
通风空调工程
□空调面积：平方米
□设计冷负荷：冷吨
主体结构工程□混凝土□砌体□钢结构
□网架□索膜结构
室外环境工程□
装饰，装修工程□二次装修
□幕墙：平方米
电梯工程
□电梯部
□自动扶梯部
屋面及防水工
程
□消防工程□
建筑给排水工程□燃气工程
□户数户
□庭院管：米
建筑电气工程□其他工程□
2.市政工程：（在□内打√，并填写工程量）
七通一平工程□万平方米给水管道工程□米
挡墙护坡工程□长：宽：高：给排水构筑物工程□
软基处理工程□万平方米泵站工程□平方米道路工程□长：宽：电信管道工程□米
桥梁工程□座电力管道工程□米
隧道工程□长：宽：高：路灯照明工程□座
排水管道工程□雨水管：米
□污水管：米
道路改造工程□长：宽：
排水箱涵工程□长：宽：高：绿化工程□
交通监控、收费综合
系统工程
□燃气工程□米交通安全设施工程□其他工程□
三、合同工期
开工日期：2012 年11月5日（以监理工程师开工令为准）
竣工日期：2012年12月5日
合同工期总日历天数30天。
四、质量标准
本工程质量标准：达到国家验收标准“合格”
五、合同价款
币种：人民币
合同总价(大写)：人民币玖拾伍万叁仟柒佰贰拾元整
(小写)：95.3720万元
项目单价：合同中的单价以宝安区建设工程造价管理站审定的预算价格项目的综合单价下浮 15 %为准。
六、组成合同的文件
■协议书；
■中标通知书(适用招投标工程)；
■投标文件(适用招投标工程)；
□经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程)；
■专用条款和补充条款；
■通用条款；
■标准、规范及有关技术文件；
■图纸；
■工程量清单；
■双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
■发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；
■工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承
担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效：
本合同订立时间： 2012 年月日
订立地点：宝安区沙井街道办
发包人和承包人约定自双方签字盖章后成立，并送街道建设行政主管部门备案后本合同生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
合同备案情况：
经办人：
备案机构（公章）
第二部分通用条款
见《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本通用条款
专用条款
合同文件
4 合同文件组成及解释顺序
4.1 合同文件组成及解释顺序如下：
⑴. 合同协议书
⑵. 中标通知书
⑶.招标文件及其附件
⑷. 补充条款和专用条款
⑸. 投标文件
⑹. 通用条款
⑺.标准规范及有关技术文件
⑻.图纸
⑼.施工图预算审定书
⑽.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件
⑾.发包人或工程师有关通知及工程会议纪要。
⑿.工程进行过程中的有关信件、数据电文
5 语言文字和适用法律、法规
5.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
5.2 需要明示的法律、法规、规章：本工程计算规则执行2008年国家颁布的“建设工程工程量清单计价规范”（GB50500-2008）、深圳市工程造价管理站编制的补充规范、深建价[2009]34号文《深圳市建设工程计价规程》（2009）、深建价[2010]53号文《深圳市建设工程计价费率标准》（2010）和相关规定进行工程量计算。
6 适用标准、规范
6.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：按较高标准执行，除非设计另有规定
发包人提供选用标准、规范的时间：
6.2 国内没有相应标准、规范时的约定(可另附)：
7 图纸和技术资料
7.1 发包人向承包人提供图纸套数：施工图4套及相关技术资料。
发包人向承包人提供图纸日期：开工前7日内。
7.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：未取得发包人同意，承包人不能外传本工程的详细建设情况和相关技术资料。
8 通知
8.1 承包人的地址：邮编：
8.2 发包人的地址：邮编：
工程师的地址：邮编：
8.3 如一方拒绝签收另一方通知，另一方以快递方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
三、发包人和承包人
9 发包人
9.2 发包人代表的姓名
9.3 施工场地内施工所需水的接驳地点承包人根据现场情况，自行解决生产和生活用水，费用含在合同价中，风险自担，结算时发包人不因任何原因予以费用调整。承包人的接线方案需得到发包人和监理工程师的审批同意。
施工场地内施工所需电的接驳地点承包人根据现场情况，自行解决生产和生活用电接驳点和承担施工期间的电费，费用含在合同价中，风险自担，结算时发包人不因任何原因予以费用调整。承包人的接线方案需得到发包人和监理工程师的审批同意。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点承包人根据现场情况，自行解决，费用含在合同价中，风险自担，结算时发包人不因任何原因予以费用调整。
图纸会审和设计交底的时间：签订合同后7日内
约定发包人应做的其他工作和要求：本工程项目负责人为发包人代表，行使发包人赋予的权力和义务，负责施工全过程的质量、进度和投资管理，审核设计变更和工程量计量等工作，协调施工过程中各交叉作业的单位之间以及其他相关各方的
关系
9.4 发包人委托承包人办理的工作：
1、施工场地内、外为满足施工期间需要的所有工作，包括但不限于：临时水、电、通讯的接驳、开通；场地平整；清理、清除（含外运）与恢复有关构筑物和障碍物。
2、根据现场施工的需要确定红线外临时占地（含占道）的位置、范围，办理红线外临时占地（含占道）、租赁房屋的租用手续。
3、以上费用包含在合同价中，结算时不作调整。
4、办理施工报建、竣工备案等相关手续。
10 承包人
10.2由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：1、施工场地内外临时给水、排水、电气、道路、场地平整和清理方案；2、承包人的临时设施；3、安全文明措施方案；4、施工组织平面布置方案；5、发包人、监理工程师的施工现场办公和生活用房。以上图纸在中标通知书发出后7天内交监理工程师审核。
承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承担生产和生活区场地安全保卫防盗工作，承担维修非夜间及夜间施工使用的照明、设施的维护责任，所有费用由承包人承担，并承担施工期间因安全保卫防盗措施疏忽造成的损失。要求承包人满足深圳市安全文明施工现行有关规定。
需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：承包人按规定到相关部门办理以上手续，所有费用已包含在合同
价中，由承包人承担。
已完工程成品保护的特殊要求：承包人应全面负责照管与维护本工程和将用于本工程中的材料、设备，直到本工程交工证书签发为止。在此期间所发生的工程照管与维护措施费用已包含在合同价中。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：合同价已包含了现场和邻近的管线、道路、建筑物、构筑物等对施工带来的影响及费用增加的风险。工程实施当中如因承包人原因影响现场邻近的管线、道路、建筑物、构筑物等的安全与正常使用而导致的索赔、诉讼费、指控费及其他开支时，由承包人承担一切责任与费用。
交工前清洁施工现场的要求：保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，清除施工场地内及周围余土、垃圾、生产和临时生活设施等，达到监理工程师和发包人满意状态。此项费用已包含在合同价中。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：在施工过程中应保护测量点不受损坏，为监理工程师（或发包人）提供必需的辅助测量设备、人员，此项费用已包含在合同价中。
四、工程管理人员
11 工程师
11.1发包人指定的工程师姓名：
11.3工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：1、行使施工合同和监理合同赋予的权力；2、按照《宝安区政府投资项目管理办法及实施细则》和发包人的工程变更审批程序进行工程管理。
12 项目经理
12.1项目经理的姓名：顾细奴
五、转让、分包
14 分包
14.2 分包工程及分包人名称：
⑴.分包工程：分包人：
⑵.分包工程：分包人：
⑶.分包工程：分包人：
六、施工准备工作
16 施工组织设计和进度计划
16.1单项工程名称： / 16.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：承包人必须在合同
签订之日起3天内提交整个工程的施工组织设计、工程进度计划表、工程应急抢险
预案报工程师审批。施工方案必须满足技术规范的要求并提出确保工程质量、进度
和投资控制的措施。该计划需经发包人、本招标工程设计单位以及监理方共同审核
后方可实施。
工程师确认的时间：按上列计划后7天内。
17 施工现场准备
17.9发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开标后按发包人要求的时
间，承包人现场协商确定。
17.11红线外临时占地租用费用承担约定：施工期及顺延工期内，红线外临时占地（含占道）、租赁房屋的租用手续费及租用费包含在合同价中。
七、开工、竣工、工期和暂时停工
20 工期及延误
20.1开工日期：2012年11月5日（以监理工程师开工令为准）
竣工日期：2012年12月5日
合同工期总日历天数：30日历天。
单项工程工期约定： / 20.4延期损失赔偿费及限额约定：因承包人原因使工程工期每延误一天，承包人需支付违约金人民币1000元/天，当延误工期累计超过七天时，发包人将有权终止合同，并不再支付其余工程款，由此造成的一切后果由承包人承担，造成发包人损失的，由承包人全部负责。同时，发包人向建设主管部门报告，建议取消其在深圳市预选承包商名录的资格。且履约评价将评定为不合格。承包人因未能及时提交农民工工资支付保函而影响按时办理施工许可证，从而造成开工延期的，工期不予以顺延。由发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，除此之外发包人不承担任何责任。
八、材料、设备供应
21 发包人供应材料设备
21.1发包人供应材料设备清单：
21.4发包人供应材料设备的结算办法：
22 承包人采购材料设备
22.1承包人采购材料设备的约定：（1）承包人应根据工期要求及时签订购货合同；（2）承包人采购材料设备规格必须符合设计图纸和工程预算相应标准，且达到发包人满意程度（3）对外观、颜色、尺寸等有特殊要求的，承包人均应提交样品，经业主、监理工程师和设计方确定后，承包人方可进行采购。但并不能免除承包人的任何质量责任。
23 材料设备的检验
23.3检验费用的约定：
⑴. 发包人承担检验费用的材料、设备：/
⑵. 承包人承担检验费用的材料、设备：所有应该检验的材料、设备。
九、质量、安全和文明施工
24 工程质量和检验
24.1工程质量标准：按照国家相关技术标准验收合格及相关设计标准。
25 工程试车
25.1工程试车内容和费用承担：
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
27 合同价款
28.1本工程合同价款：
币种：人民币
合同总价(大写)：玖拾伍万叁仟柒佰贰拾元整
(小写)：95.3720万元
其中，安全文明施工措施费19474.11元
项目单价：合同中的单价以宝安区建设工程造价管理站审定的预算价格项目的综合单价下浮15 %为准。
28.3确定合同价款的方式：■固定单价合同□可调单价合同
28.4采用固定单价合同时，由于各种原因引起下表材料价格变化超过约定的幅度时，构成合同价款的项目单价可按表中的方法作相应调整。
序号
材料名称和规格单位
约定的价格
变化幅度%
调整方法备注
采用可调单价合同时：
项目单价调整因素：
项目单价调整方法：
28.7暂定价材料、设备名称及暂定价：
28.8暂定价的最后确定方法：/
28.9暂定金额工程名称及暂定金额： /
29 工程量确认
29.1本工程采用的工程量计算规则：
■《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；
□深圳市建设工程计价标准中的工程量计算规则；
■其他招标文件中对工程量计量与支付的补充规定。
30 工程款支付
30.1发包人向承包人支付工程预付款的时间：本工程不支付预付款，按工程进度支
付工程款。
30.2工程预付款扣回的起扣点： / 30.3办理期中结算与支付的时间间隔和要求：本工程支付一次进度款，按实际完
成的工程量填报并经监理工程师和项目负责人审核；工程进度款支付金额不超过实
际完成合格工作量（合同价内）的80%。工程竣工验收合格后付至合同价90%，按
规定完成审计后支付至工程结算总造价的95%，其余5%作为工程质保金，待保修
期满后按规定付清。
十一、工程变更
32 变更价款的确定
32.1（1）工程量变更幅度：
所有完成的工程量按实结算。
增加部分工程量的项目单价确定方法：审定预算书中相同的项目单价×（1－
中标价与审定预算价的下浮率）
减少后剩余部分工程量的项目单价确定方法：审定预算书中相同的项目单价×
（1－中标价与审定预算价的下浮率）
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格的变更价款确定方法：首先按
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
承建加油站合同 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 为了搞活经济，引进外资，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方平等、互惠互利的双赢有偿原则下，经协商一致达成以下协议： 一、建站位置要求及责任：由甲乙双方共同建一座加油站位于丰镇市巨宝庄镇102省道159公里处，经双方友好协商同意分担经济及责任，甲方承担建站土地使用面积10亩、水、电、路三通设施及地与公路填平和加油站土地证等所需一切手续，包括《成品油零售经营许可证》等，全部费用归甲方，确保加油站在本合同签字之日20日内乙方正常基建。 乙方承担加油站投资基建经济费用，规范建站项目，雨棚钢结构面积不低于40米×20米，加油机不低于6台，油罐不低于5个，每个不低于50立方，水泥地不低于20公分，房屋由乙方自用定夺，但必须符合北方地区长年使用条件，按大型加油站标准进行建设。 乙方在本合同经营年限内包括油站基建期间因甲方证件手续不齐全所造成的停建、不能设立加油站时间不得超
过15天，甲方必须无条件承担赔偿给乙方投资实金额2 倍的价钱为准，并退还租金。 二、因乙方所造成的基建不能按期限完工，属乙方自行离开，甲方不负责任。投资赔偿和租金退还（基建期为半年）乙方在经营过程中因乙方自己不能继续经营，视为乙方自行终止合同。甲方不负责退还乙方的任何投资费用和租金。在承包期内甲方根据情况需要出售，甲方需按承包期十年折旧补偿乙方投资并退还当年租金。合同到期，除自然老化和自然灾害外，加油站损坏情况由乙方负责维修好后交给甲方。合同双方无条件终止。承包期间乙方不能随意动用原有设施，需用时同甲方协商解决。 三、债权债务：甲乙双方签订合同之前，原加油站一切债权债务及国家部门的费用由甲方承担与乙方无关。合同签订后基建、经营过程中的债权债务由乙方负责与甲方无关。 四、乙方在承包期内，因公路维修或拓宽时使加油站停业，甲方适当延长承包期时间。 五、乙方建成经营期间，甲方必须积极协助处理好周边及职能部门的关系，为乙方提供良好的经营环境。乙方必须合法经营，经营过程中出现任何安全事故等，均同甲方无关，由乙方自行解决。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 甲方（发包单位）：XX电有限公司 乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。 1
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： 年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方 2
新能源电动汽车充电设施设备采购协议 合同编号： 签订时间： 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲方购买乙方充电桩，为提升设备安全性和运维效率，甲方同意乙方对设备进行数据采集和系统升级操作，并委托乙方承建等事宜订立本合同，双方本着诚实信用的原则，经双方协商一致，以供双方共同遵守。 一、设备名称、规格、价格 二、质量、技术要求 2.1乙方产品不得低于国家、行业相关标准；甲乙双方签订技术协议或乙方提供图纸的，乙方产 品应当符合双方技术协议或者图纸的标准。 2.2乙方保证本合同项下产品不存在任何知识产权争议。 2.3乙方将产品交付后，甲方对产品确认后，在 2 个工作日内完成验收，验收后双方签署验收 单，该验收仅针对产品外观、数量等可见性品质验收。验收产品Logo及公司名称为甲方指定，不允许出现乙方公司Logo及公司名称；相关的配套资料（使用说明书、维护保养手册、易损件清单、送货单等）必须是甲方指定Logo及公司名称，不允许出现乙方公司Logo及公司名称等相关信息。 2.4 技术、质量资料：1、产品交付时应当附随国家、行业规定的产品合格证明、型式检验报告、 使用说明书、维护保养手册、易损件清单，对涉及安全的内容应作出易于识别的警示标志或明确、详尽的中文警示说明。 2.5 质保期：本合同项下充电桩整机质保期 3 年（人为造成的除外）。自带电调试、设备正常 投运，符合南京公交集团新能源电动汽车使用，验收合格次日起算质保期。乙方应当提供免费的维修质保义务，包括但不限于更换、退还、修复等。双方签订质保协议或者技术协议中约定质保的条款的，乙方应当按照约定履行。 2.6 若涉及省平台或终端客户平台对接，乙方需全力配合服务甲方。若乙方不配合，造成甲方损 失，乙方需承担该损失。
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
加油站厂房建筑及配套设施建设 承包合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点： 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)： 1、负责围墙周长１０8米，高2米，留４米宽大门的建设及大铁门安装。 2整过厂房的地面整平、垫底(１０厘米厚),地面水泥硬化(10厘米厚)。 3、负责油罐贮存区的基础、围墙的建设(包括地面的防渗、防漏及围墙的防渗)。 4、水池的挖坑、砌墙、粉刷及水池底部及四周的防渗、防漏(水池的大小按施工图纸施工)。
5、贮存房间（３间)的建设、铁门的安装、内外墙面粉刷,屋面、地面的防渗、防漏(具体尺寸按施工图施工)。 ６、办公室（活动板房,按图施工）。 7、油罐贮存区的厂房建设（2３米×１1米，厂房封边高5米,长22米)。 8、装油区的厂房建设(9米×5米，厂房封边9米×2)． 9、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装,室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口,室外广告牌灯箱外线路铺设,把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。 10、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设,负责消防栓安装（如果需要）,负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。 11、负责卫生间大便器安装，化粪池建设。 12、负责整个厂房的防雷、接地网铺设及测试。 二、承包方式及合同价款 1、本工程由乙方包工包料、包质量与保工期。 2、工程造价： 三、合同工期 合同签订盖章生效后有效施工工期天。 四、质量标准 工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行
消防工程施工协议书精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
消防工程安全生产协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方就有关事宜协商达成以下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程结构： 工程价款： 二、承包范围： 1、承包范围： 2、承包方式：固定价。 (1)乙方提供劳务、技术工人、施工机械，负责相应施工人员的管理和确保工程质量、安全生产与文明施工。 (2)除电焊条、切割片、铅油、麻丝、钻头五项附材料外，所有安装主、附材料及现场用水、电等有甲方负责无偿提供乙方。 (3)乙方负责安装调试直至交工验收合格为止。按甲方与业主签定的保修协议进行回访。
(4)甲方承担一切验收和技术指导，乙方不承担验收过程中的任何费用。 三、工程约定： 本协议工程为年月日至年月日止。(可根据业主要求随时调整) 四、质量约定： 工程施工质量必须符合国家现行消防施工验收规范以及业主、监理单位和甲方要求，达到消防验收标准。 五、双方责任： 1、甲方责任： (1)负责开工前施工场地具备施工条件，并在开工后继续协调解决有关遗留事项。及时提供乙方施工材料，保证乙方合理作业时间，确保工期要求。 (2)负责总承包管理，定期对工程进度、质量、安全施工情况进行检查，提出整改意见。 (3)负责编制总体网络计划，材料报验、隐蔽记录及各种竣工验收资料，工程验收竣工资料的汇总及工程月报量或决算。 (4)负责协调乙方与业主及其他分包单位的关系。 (5)按合同约定期限支付工程款。 2、乙方责任：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加油站土建工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号： G5107-11-JS-0094 甲方（建设单位）： 甲方代表： 地址：邮编：443000 乙方（承包单位）： 委托代理人（负责人）： 地址： 合同签订地点：胜利四路30号 依照〈〈中华人民共和国合同法》和宜昌市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 、工程名称： 二、工程地点：—亭区 三、工程范围和内容及造价： 招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如 下： 全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期大。
二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1. 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2. 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（4）项供应方式办理： 1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2. 统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4. 其他方式： —包工包料。 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、 设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规
充电桩安装工程含同范本 发包方（甲方）: 地址： 承包方（乙方）: 地址： :风险提示：发包人的相对义务 :根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用 : 地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用 :电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的 ; I :有关施工证件和批件。 I :若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）: :延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《合同法》和其他相关规定，甲乙双方就项目的充屯桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、承包范围： 5、合同价款：
6、技术要求:
二、工程工期 1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。 :风险提示：关于实际竣工日期的规定: I I :当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：1 I I :工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收中请报告之日为实际竣工日期，并在工程 ; :接收证书屮载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内［ :完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收屮清报告的日: :期为实际竣工日期；工程未经竣丄验收，发包人擅门使用的，以转移占有工程之日为实际: 竣工日期。 2、计划开工时间：年月日，计划完工时间：年 月廿。 三、工程结算 本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。 四、付款方式 1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。 2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付—30—%的进度款。 3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付_40—%的工程款。余 下1()%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。 4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方 有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。 风险提示：工程质量未符合标准的归责 :因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或):
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
建筑工程承包合同 合同编号：G5107-11-JS-0094 甲方 (建设单位)： 甲方代表： 地址：邮编：443000 乙方 (承包单位)： 委托代理人（负责人）： 地址： 合同签订地点：胜利四路30号 依照《中华人民共和国合同法》和_宜昌_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： _______ 二、工程地点：_ 猇亭区 ________ 三、工程范围和内容及造价： 招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期天。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第(4)项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4.其他方式： __包工包料_。___ 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。 五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。 六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 第四条工程款结算 一、全部工程造价的结算方式。按下列第(5)项规定办理： 1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。 3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 5.招投标的工程，按审计确定的价款结算。 二、工程款拨付与结算办法。
水电站___________ 工程施工合同书 甲方（发包单位）：XXX水电有限公司 ____________ 乙方（承包单位）：_____________________________ 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款元整。 2、旧大坝加固（xx —级水电站旧坝），工程价款 ______________ 元整。 3、引水渠道清淤及加固（xx 一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；xx 水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤_元/米，混凝土加固 _元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（xx二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板x元/米。 二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： _____ 年___ 月___ 日进场施工，_______ 年___ 月____ 日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工
的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款（金额大写）_______________ 元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价 的%付给作工料费，剩余________ %尾款待甲方对工程竣工验收后天内结算 付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方：（公章） 法人代表： 乙方：（公章） 法人代表：
工 程 合 同 书工程名称：充电站及广告架的土建、安装工程 工程地点：市沂水县 发包单位： 承包单位： 签订日期：
合同书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民国经济合同法》和国家及省、市对建设工程的有关法律、法规、条例规定，就分享走电动汽车充电桩安装工程的施工任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同条款如下： 一、工程概况： 工程名称：电动汽车充电桩安装 1、工程地点：市沂水县 2、工程任务与技术要求： 工程技术指标按照甲方提供的该工程施工图和招标文件实施，达到其中规定的技术要求和国家有关规、标准的要求。 二、工作围： 按照建设单位统一规划要求，对位于分享走电动汽车的电动汽车充电桩站点建设工程施工。 三、工程工期： 在具备施工条件的前提下，本工程施工工期为天（以甲方通知 开工日开始算起）。 四、工程造价及结算方法： 1、工程造价：本工程造价总额为人民币：（大写：）。材料单价一次性包底，如发生图纸变更,工程量按实调整（材料单价按中标单价）。若工程追加量不足中标总价的2%,不予追
加。 2、结算方法：本工程上述价格针对于甲方提供的该工程施工图、标书中 的工程量单项。若工程量出现变化，甲乙双方参照相应单价签字确认工程 量（材料价格按照工程中标单价），并签署洽商文件确认。 五、付款方式： 1、合同签订后10个工作日甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金；甲方对乙方按合同提供的产品进行预验收并签署《预验收报告》， 10个工作日，甲方向乙方支付合同总价的30%；乙方所提供产品终验收合格并提交双方签署的《终验收合格报告》，甲方收到乙方开具的合同额的全额17%增值税发票后10个工作日，甲方向乙方支付合同总价的40%；自《终验收合格报告》签署之日起十二个月后20个工作日，甲方向乙方支付合同总价的10%。 2、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。 六、工程管理、质量及安全事项 1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术 问题对接等事宜。 2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。 3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，造成的经济损 失由乙方承担。 4乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。 5、乙方应保证施工现场整齐,清洁,及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点， 如不能按甲方要求及时清理,甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。 6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中所发生的一切安 全事项概由乙方自行负责，与甲方无涉。所造成的经济损失由乙方负责赔偿。
文件编号：RHD-QB-K6092 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 消防工程施工合同标准 版本
消防工程施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 消防工程施工合同范文1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视
为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效。 2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙
加油站施工合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-
承建加油站合同甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 为了搞活经济，引进外资，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方平等、互惠互利的双赢有偿原则下，经协商一致达成以下协议： 一、建站位置要求及责任：由甲乙双方共同建一座加油站位于丰镇市巨宝庄镇102省道159公里处，经双方友好协商同意分担经济及责任，甲方承担建站土地使用面积 10亩、水、电、路三通设施及地与公路填平和加油站土地证等所需一切手续，包括《成品油零售经营许可证》等，全部费用归甲方，确保加油站在本合同签字之日20日内乙方正常基建。 乙方承担加油站投资基建经济费用，规范建站项目，雨棚钢结构面积不低于40米×20米，加油机不低于6台，油罐不低于5个，每个不低于50立方，水泥地不低于20公分，房屋由乙方自用定夺，但必须符合北方地区长年使用条件，按大型加油站标准进行建设。 乙方在本合同经营年限内包括油站基建期间因甲方证件手续不齐全所造成的停建、不能设立加油站时间不得超过15天，甲方必须无条件承担赔偿给乙方投资实金额2倍的价钱为准，并退还租金。
二、因乙方所造成的基建不能按期限完工，属乙方自行离开，甲方不负责任。投资赔偿和租金退还（基建期为半年）乙方在经营过程中因乙方自己不能继续经营，视为乙方自行终止合同。甲方不负责退还乙方的任何投资费用和租金。在承包期内甲方根据情况需要出售，甲方需按承包期十年折旧补偿乙方投资并退还当年租金。合同到期，除自然老化和自然灾害外，加油站损坏情况由乙方负责维修好后交给甲方。合同双方无条件终止。承包期间乙方不能随意动用原有设施，需用时同甲方协商解决。 三、债权债务：甲乙双方签订合同之前，原加油站一切债权债务及国家部门的费用由甲方承担与乙方无关。合同签订后基建、经营过程中的债权债务由乙方负责与甲方无关。 四、乙方在承包期内，因公路维修或拓宽时使加油站停业，甲方适当延长承包期时间。 五、乙方建成经营期间，甲方必须积极协助处理好周边及职能部门的关系，为乙方提供良好的经营环境。乙方必须合法经营，经营过程中出现任何安全事故等，均同甲方无关，由乙方自行解决。 六、甲方属加油站的法人代表，油站所有手续除（营业执照）外，年检延续费用归甲方，乙方是加油站的经营者，盈亏自负。
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
加油站建设工程施工承包合同 合同编号: 第一部分协议书 甲方（发包人）：乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________________________________________ 工程地点：________________________________________ 工程内容：__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：企业自筹 二、工程承包范围
承包范围：包工包料 三、合同工期： 开工日期：____________________________ 竣工日期：____________________________ 合同工期总日历天数___________ 天。（土建 _______ 天、精装修天） 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）： 1负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。 2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。 3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。 4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负 责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。 5、负责罐区观察井施工。 6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及
编号：_____________水电站工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 甲方同意将花香水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款______元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款______元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤______元/米，混凝土加固______元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站______米隧洞衬砌加固工程），包模板______元/米。承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 甲方要求乙方进场及竣工时间： ______年______月______日进场施工，______年______月______日竣工，雨天顺延。 乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 付款办法： 1、总工程价款(金额大写) ______元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的______ %付给作工料费，剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后______天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
充电站合作合同 要点 甲方与乙方在充电站合作事项就双方职责等进行了相关约定。 充电站合作合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 本协议由（以下简称甲方）为一方，和（以下简称乙方）为另一方，按下述条款和条件签署本协议 一、协议内容 由管理的小区位于，目前还没有电动车充电站，小区内业主都是自家私拉电线为电动车充电，存在很大的安全隐患，为创建安全、和谐、宜居的生活小区，诚邀科技商贸有限公司合作，在该小区内建设电动车充电站，甲方提供车棚等场地，乙方建设套电动车充电站供甲方小区内居民使用。双方协议约定： 1. 电费标准：人民币元/度，生活用电标准，甲方有根据市场情况调整电费的权利。 2. 充电时间：按功率计费（电费以人民币元/度计），乙方不能任意调整。 3. 协议期内甲方不能以其他管理、环境等任何名义收取乙方相关费用。 4. 协议期内乙方不能以其他成本、维修等任何名义要求甲方补偿相关费用。 5. 协议期内不能有第三方充电设施厂家及公司介入。 6. 乙方设备正常投入使用后，甲方有义务配合相关部门清理甲方所管 理小区内的一切私拉乱扯现象，否则乙方有权收回已投入使用的一切设备。 7. 协议期限：年，从年月日起至年月日止。协议期限到甲方双方协议续约。 二、甲方职责 1. 免费向乙方提供车棚、适合停车的场地等，供乙方安装充电站设备。 2. 为乙方施工提供方便。提供最近距离电源接入点。 3. 甲方不承担充电站等设备看管责任，设备出现损坏、丢失等情况由乙方自行处理，甲方有协助相关部门取证的义务。
4. 售卡费用及时返还给乙方。 三、乙方职责 1. 免费为甲方建设电动车充电站。 2. 及时维护及维修充电站，确保甲方长期正常使用，发生设备或充电等故障，乙方需于甲方通知后小时内进行修复，由此造成的损失或纠纷由乙方负责。 3. 乙方需做好用电设备安全提醒及操作说明工作。 4. 负责充电站使用过程中电动车的安全充电，发生设备或充电等故障，为此发生的一切安全事故及纠纷由乙方承担，甲方不负任保责任。 5. 按时向甲方缴纳电费。 四、支付条款 1. 乙方在充电站内安装计量电表，电表每个月抄表一次，由甲乙双方共同抄表，并做好记录，一式份，甲乙双方签字确认后各留份作为下次抄表依据。 2. 乙方每次抄表后及时缴纳电费给甲方，不得拖欠。 3. 若乙方委托甲方售充电卡，甲方应及时返还售卡费用给乙方，乙方应及时缴纳电费。 五、争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力； （2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、违约责任 1. 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。 2. 如任何一方不履行本协议，违约一方应当向对方支付人民币元约金。 七、其他 1. 未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。 2. 本协议一式份，自双方签字日起生效，双方各执份，均具同等法律效力。 签署时间：年月日 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 乙方（盖章）：