广告招牌、形象柜台物料制作安装合同
甲方:
地址:
乙方:
地址:
经甲乙双方友好协议,就甲方委托乙方制作安装广告招牌、形象柜台等达成如下协议,以兹共同遵守。
一、项目地点:。
二、制作物料规格、型号、材质、数量、价格以双方盖章确认的附件为准。附件中约定的费用总额已包含税费、材料费、运输费、安装费、人工成本及加班费,以及完成合同约定的内容所需的一切费用。
三、品质要求:以双方确认的效果图为准。乙方应按照经甲方确认的广告招牌、形象柜台的效果图和附件约定的规格、材质、数量等标准予以制作、交货并完成安装,乙方不得修改或变更双方确认的制作内容,且须保证质量。
四、运费:运费由乙方承担。
五、包装要求及费用负担:采用适合运输和搬运的含安全保护性材料的包装,包装所需要物料及费用由乙方承担。
六、制作安装:
1、制作安装工期:_____个工作日内完成制作交货及安装,自本合同签定后第二日起计算。
2、乙方负责形象柜台和广告招牌的安装,在安装期间,乙方负责所有的安
全措施及相关费用。
3、所有广告招牌、形象柜台的质量必须经甲方验收合格,甲方提出任何异议的,乙方应协助维修或重作至甲方验收通过。乙方交付的广告招牌、形象柜台,甲方验收合格前,毁损灭失的风险由乙方承担,甲方验收合格且质保期过后毁损灭失的风险由甲方承担。
4、保修期为验收合格之日起计一年,保修期内乙方须收到甲方维修通知后,24小时内派人提供维修服务,并无偿负责维修直至恢复甲方正常使用,售后服务电话:。保修期内乙方未能按约定履行质保义务的,甲方有权从乙方的质保金中扣除在此之间产生的所有相关费用。因人为因素及不可抗力因素导致破损的,甲方按照维修成本给予乙方付费。
七、付款方式:
1、合同含税总金额人民币¥元(大写:元)。
2、甲方以汇款方式付款。乙方收款账户信息:
户名:
账号:
开户行:
3、订金为合同含税金额的30%,在合同签后个工作日内,甲方支付给乙方。全部委托制作成品交付、安装完成并经甲方验收合格后,乙方需将与合同总金额一致的正规发票交给甲方,甲方确认无误后于个工作日内向乙方支付合同60%款项。乙方同意甲方留取合同金额的10%作为质保金,乙方在合同约定保修期内按约履行保修义务的,质保金在保修期满后的个工作日内支付给乙方。
八、双方责任:
1、甲方责任:甲方应分别按合同规定及时向乙方支付货款。如甲方不按
合同约定给付货款的,该方按未付款项每日的比例向乙方支付逾期付款
违约金。
2、乙方责任:
(1)乙方未在合同约定日期内完成交货及安装的,应按合同总价每日
的比例向甲方支付逾期交货违约金。
(2)乙方应在任何时候对本合同内容及所涉及的甲方的资料遵守保密义务。本合同履行过程中甲方交付给乙方的商标、图案、平面效果图等资料应仅用于
本合同项目的物料制作,乙方不得以任何形式公开或向任何第三方泄露相关资料。制作完成后,乙方应立即将全部资料归还甲方。乙方违反本协议保密约定的,每次违反,甲方均有权要求乙方承担人民币元作为违约金并承担甲方的损失。
(3)乙方应保证制作产品的材料质量及整体质量符合国家相关标准及甲方的经营要求,且已考虑项目安装地点的环境和常规天气因素,若乙方因安装或
材料质量问题,导致甲方或任何第三方蒙受损失,乙方承担本合同金额相等的
金额作为违约金并承担甲方及第三方的全部损失。
九、解决合同纠纷的方式:因合同发生争议,双方协商解决,协商不能解决,由甲方所在地的法院裁决。
十、合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效,至双方完成本合同约定的权利义务时终止。
十一、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法
律效力。
(以下无正文)
甲方:乙方:
授权代表人:授权代表人:日期:日期:
附件1:广告招牌、形象柜台制作安装要求及物料报价清单
附件2:形象专柜及店招效果图
附件3:乙方需提供营业执照及税务登记证作为合同附件。
合同风险主要包括哪几类
风险主要分为两类,一是合同本身所带来的风险;二是合同履约过程的风险。
合同本身风险即合同条款形成的风险,主要包括,合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。
合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险,该类型合同一般工程量相对明确,或有相对明确的图纸,施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。由于报价时间短,承包商无法详细计算工程量,尤其是二类费用通常只要按经验进行报价,错报、漏报现象时有发生。并且施工单位为了中标,不敢报高价,报价水平较低,承包商索赔机会小,亏损风险大。该类型合同阶段简单,有利于业主控制投资,是近阶段业主采用的主要合同形式。
合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注意结算条款,尤其是要明确结算件审核时间,有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算,有的业主要求结算实行三审或四审,或聘请外审,人为设置结算障碍,故意拖延结算时间,造成项目竣工后几年不能结算。
合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期,合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态,到工程后期业主为实现交工,一味压缩正常工期,不管前期受何种因素影响,都会采取强制手段,倒排工期,后门关死,往往造成施工单位进行赶工。
所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点,并说明影响工期的条件,一旦工期延长要分清责任,由责任方负责全部责任。如合同中要明确土建与安装的交接时间,施工图纸到图时间,主要设备材料到货时间,交工验收标准等,以上因素是影响合同工期的主要因素。工程款支付条款中的风险。工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段,即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金。当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题,垫资、带资施工的现象仍然十分普遍,这些都给施工企业的良性发展带来困难,同时对正常工期也受到影响,也是施工单位拖欠工资的主要原因。许多工程合同对这部分条款不甚明确,尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密,不公平,给施工企业造成经济纠纷和经济损失。工程变更风险。由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性,合同执行过程中经常涉及工程变更问题。如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议,经业主工程师同意,可以变更。但如未经工程部同意,擅自变更,即使是合理的,承包商也要对此赔偿损失,并且不顺延工期。在变更程序上的疏忽,容易导致业主的反索赔。
合同履约风险。合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险,由于施工合同管理贯穿于项目管理的各个环节,因而履行施工合同必然涉及项目各项管理工作。施工合同一旦生效,项目的各个部门都要按照各自的职权,按施工合同规定行使权利履行义务,保证施工合同的圆满实现。合同履约风险主要包括:安全、质量、进度管理风险。安全风险主要包括违章罚款,重大安全事故的发生,为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加。质量风险主要包括执行规范标准,提高产品质量的投入,或重大质量事故造成的损失。进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入。过程资料的确认与积累。施工单位对现场隐蔽工程,过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格,并及时得到监理、业主的确认。索赔文件的上报与确认。施工单位对于与合同约定或报价不一致的事件要及时上报索赔文件,并在规定时间内得到监理、业主的确认。合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和合同履约风险的重要环节,对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果,所以施工单位应加强