代甲方工程合同
篇一：施工建设委托项目管理(代甲方)合同书
施工建设委托项目管理（代甲方）合同书
第一部分委托项目管理合同
委托人（甲方）：
项目管理人（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》《国务院关于投资体制改革的决定》及其他、有关法律、行政法规，为保证投资建设项目的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，经委托人与项目管理人双方协商同意，签订本合同。
一、项目概况
项目名称：
项目总投资：
建设地点：
建设规模：
二、项目管理范围和内容
见附件 1
三、项目管理目标
安全管理目标：
工程质量目标：
实施工期：
投资控制目标：
项目管理总服务期：
四、项目管理费
金额（大写）￥：
五、本合同由以下文件组成：
1．双方认可的有关工程的变更洽商等书面文件或协议修正文件；
2．委托项目管理合同书；
3．专用合同条款；
4．通用合同条款；
5．相关批复文件
6．标准、规范及有关技术文件。
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理人提供项目建设的必要条件。
八、项目管理人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理工作范围和内容，承担项目管理任务。
九、本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人：（公章）项目管理人：（公章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
签订日期：年月日
第二部分通用合同条款
第一章词语定义、适用的法律法规、语言
第一条词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1．“项目”是指委托人委托实施项目管理的项目。
2．“委托人”是指委托项目管理任务并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。
3．“项目管理人”是指按照项目管理合同约定承担项目组织管理工作的一方。
4．“项目管理机构”是指由甲乙双方组建实施具体工作的机构。
5．“项目经理”是指由项目管理人任命全面履行本合同的负责人。
6．“正常工作”是指双方在合同中约定，委托人委托的项目
管理工作。
7．“附加工作”是指：①委托人委托项目管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人原因，
使项目管理工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。
8．“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人原因而暂停或终止项目管理业务，其善后工作及恢复项目管理业务的工作。
9．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
10．“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
11．“专业工作单位”是指由项目管理人通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
第二条建设工程委托项目管理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
第二章双方的（合同）权利
委托人权利
第四条委托人有最终选定专业工作单位、签订合同及支付各项财务（含工程进度款）的审定权，且有权对项目进行稽查，对违规行为予以纠正。委托人的行政指令直接对项
目管理人，而不能直接对各专业工作单位。
第五条委托人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更核准审批。
第六条委托人有权要求项目管理人赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
第七条委托人有权要求项目管理人更换不称职的项管部工作人员。
项目管理人权利
第八条项目管理人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权。
1．根据委托人对初步设计的批复及有关规定组织选择专业工作单位的工作，并参与合同谈判工作。
2．管理各类承包合同，并按规定审核签认承包人所报的“工程款支付申请”。
3．与有关单位商定处理保修、返修内容和费用，报委篇二：工程施工合同(甲方专用简单合同)
工程合同书
甲方：
乙方：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理
条例》的规定，为明确双方在施工过程中责任、权利和义务，经甲、乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程名称：
第二条工程项目内容及价款：
1、项目内容： 1等
2、工程造价：预算暂定万元[大写：人民币整 ]。
第三条工程工期：XX年月日至XX年月日，
工程工期日历天。
第四条质量标准：乙方必须根据《和平生物环保公司维修改造施工内容及施工要求》及《建筑工程施工要求和技术规范》进行施工，确保工程达到设计标准。
第五条验收方法：
1、在工程施工过程中，由基建部进行全程监督，发现工程施工达不到规定质量标准时，有权责令乙方进行返工。
2、工程全部完成后，由、共同进行竣工验收并签定《工程竣工验收单》。在乙方递交工程竣工验收申请后，甲方将安排具体时间进行验收。如甲方在双方议定的验收之日起，7个工作日内不组织进行验收，将视同甲方同意竣工验收。如工程验收不合格，甲
方将视同乙方延长工期，乙方整改所用时间将按照工期延误条款进行处罚。
3、验收依据：《公司维修改造施工内容及施工要求》、《设
计图纸图纸》《设计变更通知单》、《工程联系单》、《现场签证》和《建筑工程施工要求和国家验收标准》。
4、如质量未达到设计要求所造成的损失由乙方全部承担，并且甲方有权对乙方处以工程造价的2%处罚。
第六条结算方式：
1、甲乙双方同意本工程总造价为工程直接费（按市场价进行材料调差，乙方要提供足够的证明材料，证明采购的材料价格的真实可信）与工程综合管理费（费率为12%）之和。
2、本工程由乙方全垫资施工,整体工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方送达的工程决算书后，三十天内完成决算审核工作.工程决算审计通过后,按决算支付工程总价款的60%。一年后甲方支付乙方工程总价款30%。余下的10%作为工程质量保证金，至工程决算之日起满二年后付清。
3、这期间如出现工程质量问题，乙方接到通知后，必须7日内处理完毕；否则甲方另选其他施工单位，其费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过程中，如乙方单方面不履行合同（或中途终止合同），甲方将根据情况追究责任，并扣除已完工部分工程款的40%至100%。
5、本工程预算暂定造价为甲、乙双方共同认定，工程完工后，按实际发生的工程量，据实计算。
第七条施工要求及其他约定事项：
1、甲方指派为甲方工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。
2、乙方指派为乙方工地代表，负责工程合同履行。按要求
组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。其它现场管理人员，乙方必须提供委托文件证明。
3、乙方必须严格按照施工图纸、施工要求、补充说明和国家颁发的建设工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的全程监督。
4、乙方必须确保在工程施工中严格按照设计要求和有关规范进行施工，否则甲方将责令改正，如拒不改正，甲方可单方面终止合同，并按照本合同中第六大条第四小条执行。工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，规定如下：工程工期每延误一天，处罚按1000元/天执行，以次类推。
5、基建部负责协调公司发出有关工程施工的通告或通知；其警示牌、施工标示、路口保护设施等，均由乙方负责设置，乙方在施工过程中，要注意文明施工、科学施工和安全施工。如乙方未达到文明施工承诺，处罚3000元/次。本
工程执行《建筑工程安全操作规程》，因工程发生的各种纠纷或工程事故造成人身伤亡及财产损失的，均由乙方负责，甲方配合乙方解决工程外部纠纷。施工期间，出现因乙方手续不全，被交通、公路、城管等部门处罚等情况，乙方自己解决，如因此耽误甲方工期的，按合同规定处罚办法执行。
6、乙方负责现场的安全。如发生安全事故，乙方必须承担全部责任和经济损失，并且乙方必须投保办理相关保险手续。
7、因甲方原因或现场纠纷造成不能施工，由基建部签字认可，工期顺延。
8、乙方必须严格按甲方的设计要求进行施工，不得擅自变更。甲方因特殊情况须对工程设计进行变更时，必须由甲方论证并报领导批准后方可实施。
9、乙方使用甲方的房屋、水、电等，按照公司的有关规定支付费用。
10、施工过程中，乙方因为施工或其它原因对甲方道路、建筑和场地等所造成的污染，须由乙方派专人在当日内及时的清理，如不能及时清理的甲方安排人员进行清理，所发生的费用从乙方工程款中扣除。
11、施工过程中，乙方运输建筑材料车辆须按照甲方指定路线在行驶。
第八条未尽事宜和合同争议的解决：
1、未尽事宜按《合同法》执行。
2、未尽事宜，经甲乙双方协商解决，另行签定补充协议，作为本合同的补充，具有同等法律效力。
3、本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方协商解决。
第九条本合同自签定之日起生效
附：《安全施工协议书》一份
本合同书共四份，甲方二份，乙方二份
甲方（章）：
代表签字：
联系电话：
乙方（章）：
法定代表人或委托代理人签字：
联系电话：
XX年月日
篇三：甲方代表协议
聘用甲方代表协议书
委托人：
甲方代表：
经双方协商一致，签订本协议。
一、工程概况
委托人委托甲方代表监理的*********（以下简称“本
工程”），概况如下：
工程名称：
工程地点：
工程时间：暂定为XX年3月25日至XX年8月25日（共153天）
二、协议实施细则
1、委托人的权利
（1）委托人有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
（2）甲方代表因私自请假或他人替换须事先征得委托人的同意。
（3）委托人有权要求甲方代表提交监理工作日志及监理业务范围内的专项报告。
（4）当委托人发现甲方代表不按协议履行职责，或对工程造成损失，委托人有权终止协议并要求甲方代表承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
2、委托人的义务
（1）委托人应当在双方约定时间内免费向甲方代表提供与工程有
关的工作资料。
（2）委托人应当在约定的时间就甲方代表书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
（3）委托人应免费向甲方代表提供必要的办公用房和其他办公设施。
3、甲方代表的权利
（1）工程建设的相关事项（包括规划设计、项目实施、使用功能、项目变更等）向委托人的建议权。
（2）事先征得委托人同意对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议，发现工程设计不符合国家颁布的工程质量或设计约定的质量标准时，有权书面报告委托人并要求设计人更正。
（3）审批工程实施的组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和降低成本的原则，向施工单位提出建议，并向委托人提出书面报告。
（4）对于不符合设计要求和协议约定及国家质量标准的构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序，分项工程和不安全施工作业，有权通知停工整改、返工。
（5）工程实施进度的检查、监督权，以及工程实际完成日期提前或超过工程实施协议规定的完成期限的签认权。
4、甲方代表的义务
（1）保证签订协议时起至履行完毕本协议项下全部义务时止，
始终具备符合国家法律法规、部门规章规定的执行本协
议所必需的资质。
（2）严格执行国家法律法规，按章办事，自觉维护委托人的利益。
（3）每天按时到委托人处打考勤，接受委托人的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实守信。
（4）使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应按协议约定的时间和方式移交给委托人。
（5）在协议期内或协议终止后，未经委托人同意，不得泄露与本工程、本协议业务相关的保密资料。
5、甲方代表在责任期内，应当履行约定的义务，假如因甲方代表过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿；触及法律的，还应当承担相应的法律责任。
6、甲方代表不得接受监理工程项目施工方的任何报酬或者经济利益，果断杜绝商业贿赂行为。
7、在委托协议签订后，实际情况发生变化，使得甲方代表不能全部或部分执行监理业务时，甲方代表应当书面通知委托人。因不可抗力导致委托监理协议不能全部或部分履行，甲方代表不承担责任。
8、甲方代表向委托人办理完验收或工程移交手续，施工单位和委托人已签订工程保修责任书，甲方代表收到监理报酬尾款，本协议即终止。
9、当事人一方要求变更或解除协议时，应事先通知对方，因解
除协议使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿，变更或解除协议的通知必须采取书面形式，协议未达成之前，原协议仍然有效。
三、工作薪酬
1、委托人以实际工作时间支付甲方代表100元/天，该工程竣工，验收合格后，委托人应全额支付工资。委托人不可随意克扣或者无故拖欠甲方代表工资。
2、甲方代表在本合同履行期间病休或事假，甲方按请假天数扣除工资，且委托人不承担任何医疗费用及其它经济费用。
3、甲方代表应加强自身安全防范意识，否则发生伤、亡等事故由甲方代表自行承担一切经济和法律责任。
4、甲方代表患有职业病或其它疾病，而不能胜任本工作岗位的，应自行解除劳务合同，甲方代表不可隐瞒，否则因甲方代表带病作业而发生伤亡事故，所引发的一切经济及法律责任，由其自负，委托人不负任何医疗、保险、工伤及其它一切经济补偿。
四、甲方代表向委托人承诺，按照本协议的规定，承担监理工作。
五、本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式肆份，
委托方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。
委托人：（盖章）甲方代表：（签章）法人代表：（签字）身份证号：
联系电话：联系电话：
签字日期：签字日期：
建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”，希望您喜欢!更多详细内容请点击(http://biz.doczj.com/doc/7310570611.html,)查看。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2 、双方书面确认的计划工期改变; 2.3 、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。 第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%，即人民币(大写) 。(￥ ); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。 3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。 4、组织本工程项目的竣工验收。 (二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程。 2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。 3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。 4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
施工协议书(甲方) 施工协议书甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平、诚实信用的原则，双方就本工程施工事项，双方共同商宜，特订协议如下乙方各工种以包轻工的形式承包甲方营乐B区住宅楼工程。 甲方提供主要材料和大型机械设备、小车、供水、供电、图纸、技术资料、核定变更及有关手续）。 一、工程项目内容及工程单价 1、工程项目内容、施工图示和核定变更。 （1）土建队机械挖槽、承包队负责清槽、修槽边；换土碾压砂夹石时，局部修整；砌毛石分步回填、分层夯实、砌暖沟、浇筑盖板，浇筑砼地梁；主体砌筑、浇筑所有混凝土。 基础、坡屋顶加一层，按建筑面积/㎡。 （2）木工组凡支模项目全部包括在内，同时包括板底孔间吊模、接顶柱（每层弹线时负责出一名技工）完工后按指定位置分类集垛堆放整齐。 基础、坡屋顶加一层，按建筑面积/㎡。 （3）钢筋组主体工程钢筋加工绑扎，短距离倒运等，基础、坡屋顶加一层，按建筑面积/㎡。 （4）水暖组暖沟管道、给排水及施工用水等，浇注砼板时负责留孔洞，按建筑面积/㎡。（5）电工组按电照图纸施工及工地施工用电，临电安装和拆除，按建筑面积/㎡。 （6）外架组按规范要求搭设外架，固定卷扬机、安装拆卸龙门架、搭设机械棚和钢筋成品防雨棚等，按建筑面积/㎡。 （7）室内油工墙面、板底刮两遍腻子，楼梯间踢脚线及踏步底板线条变色，按建筑面积/㎡。
（8）抹灰组凡设计抹灰项目全部完成，包括屋面挂瓦、一层地面铺卵石、灌浆等，按建筑面积/㎡。 二、工期要求 1、营乐苑B区1#～5#楼，开工日期年月日，竣工日期年月日。 2、主体工程年月日——年月日主体完工。 3、如遇不可抗拒的外力，非乙方原因造成的停工，经甲方项目负责人签字，工期按实际情况顺延。 三、工程质量要求 1、工程竣工达到合格工程。 四、工程付款方式 1、每月月底结量按工程进度完成工程量，由工长批报任务书，经项目负责人批准，按百分之付人工费。 2、土建、钢筋、木工工种主体验收合格后陆续付清。 3、其它工种竣工验收合格后，（扣百分之五质保金）其余的陆续付清。 五、安全要求 1、乙方进入施工现场，必须严格执行国家关于安全文明施工等各项规定。 2、各工种施工人员进入工地后，必须服从甲方管理人员的管理和指挥，不得违章指挥，不允许违章作业，杜绝不良现象发生。 3、如果不按操作规程施工、违章作业，造成的伤亡事故，后果自负，甲方盖不负责。 4、由于机械故障造成的事故，另行处理。 六、甲乙双方责任甲方
工程管理合同 委托方：（以下简称甲方）承接方：（以下简称乙方） 为了加强本工程的科学规范化管理，提高经济效益，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及其它法律法规的规定，并结合本工程的实际情况，经双方协商一致达成以下条款，以资共同遵守。 第1条定义 本合同中： 1．1“项目”：指由甲方委托乙方实施全面工程管理工作的工程建设项目。 1．2“甲方代表”指由甲方派出的工程监督协调检查人员。 1．3“乙方代表”指由乙方派出的具有管理本工程项目能力和经验的工程管理人员。1．4“第三方”指除甲方、乙方以外与本工程建设有关的当事方。 1．5“本工程”指以下工程项目。 工程概况 项目名称： 项目地点： 占地面积： 建筑面积： 结构形式： 安装费用： 第2条工程管理方式、内容与期限
2．1工程管理方式 2．1．1甲方委托乙方全面负责本工程项目的工程管理工作，即乙方在本工程项目开发建设期内行使甲方授权范围内的工程管理权利，并履行相应的义务。2．1．2乙方对甲方就以下达成的内容承担全部或部分责任： A、工程设计控制目标 a、设计质量控制目标： 仔细认真研究甲方提供的各类设计技术文件资料，及时提出审核意见，确 保本工程项目严格按中华人民共和国或当地政府主管部门审批意见、设计 文件编制深度以及甲方提供的设计合同、设计任务书等规范规程原则标准 的要求进行设计。 b、设计进度控制目标： 严格按工程设计合同督促和检查设计进度，确保本工程项目严格按合同约 定的及甲方要求的时间实施，满足本工程项目设计审批、工程施工及办理 各类证照的要求。 c、设计投资控制目标： 仔细认真全面审核设计概预算和工程技术资料，督促设计单位限额设计、 优化设计，确保本工程项目严格按项目可行性研究报告和甲方审定的成本 控制目标的要求进行设计。 B、工程施工控制目标 a、施工质量控制目标： 确保本工程项目严格按国家或当地规范规程及经甲方提供的设计图纸及相 关技术资料的要求进行施工，使本工程质量达到中华人民共和国及当地 《xxxxxx标准》、《xxxxxxx标准》等法律法规规定的合格标准。 b、施工进度控制目标： 确保本工程项目严格按经甲方批准的项目总进度计划及工程施工合同确 定的总工期要求贯彻落实，并据此确定主要节点控制目标，从而实现本 工程按期顺利竣工交付使用的战略目标。 c、施工投资控制目标： 确保本工程项目严格按经甲方批准的设计概预算等成本控制要求实施投 资管理，综合分析工程设计与施工过程中存在的各种问题，及时采取事 先控制措施及其事后补救措施，防止各类额外费用的发生，严把签证关， 将工程总造价控制在经甲方批准的成本控制范围内。
合同编号： 工程合同范本大全 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方：某单位 乙方：某单位或某个人 为优质、高效完成某工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议： 一、合作项目工程名称 某工程项目 二、工程技术承包范围 1)工程施工复测及相关资料编制。 2)工程施工放样及相关资料编制。 3)工程试验及相关资料编制。 4)工程质检及相关资料编制。 5)工程计量及相关资料编制。 6)工程变更及相关资料编制。 7)工程施工技术及工程的现场管理。 8)工程施工工艺及工序的控制。 9)工程竣工资料的编制。 三、合同工期 1)从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。 2)双方拟定施工合作时间为 12 个月，即从2005年3月1日到2006年3月1日，工期共12个月。 3)以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。 4)竣工资料编制时间为 1 个月。 5)若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。 6)如工期超出 12 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。 四、工程技术承包费用 1)施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.2%计。 2)工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按8%计。 3)工程非计量增加工程技术费：按该款项40%计。 4)前两项总计所产生的技术费若低于元人民币，则甲方支付给乙方元人民币;若超出则按前两项计算。 5)工程延期费：超出双方约定的 12 月的工期甲方每月支付乙方 80000元人民币的工程技术费。 6)施工复测费： 20000 元人民币/每公里。 7)竣工资料编制费： 80000 元人民币。 全部的工程技术承包费用包括施工复测费、施工投标工程技术费、工程变更增加工程技术费、工程非计量增加工程技术费、工程延期费、竣工资料编制费。 本合同规定的“工程施工条件保证”(第七条)和“出入境及安全保证”(第八条)所产生的一切费用，不包含在工程技术承包费用中。这两项费用，由乙方提出、使用，甲方报销。 五、工程技术款项的支付办法 1)在乙方接到甲方通知后进场进行施工复测。施工复测完后，甲方必须支付全部施工复测费给乙方。 2)甲方按工程月计工程量的 3.2% 支付给乙方，其中甲方每次扣除支付给乙方工程技术
工程协议书格式范文 【篇一：工程承包协议书范本】 工程承包协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程 2、工程地点：中山市沙溪镇 二、工程范围及内容： 工程量：47000平方米 承包形式：施工总承包 三、工期： 1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到市优奖； 2、工程质量评定等级为优良； 3、符合国家质量验收标准； 4、双方约定的标准、具体为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工 程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方 应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约 定执行： （1）工程预算价：（工程结束后按实结算） 工程单价:（含外运等其他一切费用）
（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由 乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 （3）所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表 或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 （4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目 负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核 签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 （5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%， 须另订合同。 （6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 （7）工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 （8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约 定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为： 扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付，具体为： （1）本工程无预付款； （2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付 合格已完工工程款的 %； （3） （4） （5）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方 有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额， 乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应： 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规 范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
钢结构工程责任承包合同（对包工头） 甲方： 乙方： 根据国家经济合同法和建安工程条例，为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，特签定本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包内容：钢结构棚面制作安装。 四、工程单价：按实际发生面积计元/㎡（不含任何税票、土建、防雷、保温、材料 复验、总包管理费等手续及费用） 五、工程造价： 约㎡×元/㎡= 元(结算时按实际发生面积计算) 六、工程付款方式：按工程造价支付工程进度款50%，工程完成经甲方验收合格后，一 个月内付清全部余款。 七、施工期限：2009年月日——2009年月日。（下雨、进度款未到，人力不可 抗为、场地未三通一平除外） 八、甲方职责： 1.按合同支付工程款。 2.提供乙方施工现场电源，协调解决乙方施工期间的工人临时住宿等由甲方负责。 3.在工程完工三十日内未能验收的则视为验收合格。 九、乙方职责： 1.按图施工并按甲方标准进行制作安装。 2.派驻专门技术人员为乙方工地代表，严把施工质量关，落实安全措施，协同甲方及 时处理施工中所出现的问题。 3.认真做好安全生产、文明施工、防盗、防火意识的教育工作，教育职工自觉遵守工 地的一切规章制度。 4.油漆费、焊条、焊机、吊机费等由乙方负责。 十、双方职责： 凡因工程意外，造成直接或间接的经济赔偿责任，应由甲、乙双方在乙方公司购买的工
伤保险《团体意外险》理赔后，再由甲方承担剩余全部责任。 十一、本合同自双方法人代表或经办人签订即具法律效力。 十二、双方自觉履行合同规定，如出现有不同的意见或未尽事宜，双方应友好协商解决。协商调解不成，提交所在地人民法院裁定执行。 十三、本合同壹式三份，甲方执壹份，乙方执两份，均具同等法律效力。 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：日期：
施工管理合同范本 为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合 装饰有限公司企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人，乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。 一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方承担。 二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。 三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前
天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等，并以详细清单形式上报给项目部，如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天 元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的，乙方除承担全部损失以外，甲方有权要求乙方支付违约金 元。 在工程项目竣工验收前，所有设备材料由乙方负责保管，因乙方保管不善造成丢失或损毁的，由乙方赔偿。 材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。 四、乙方施工质量责任：本项目施工质量要求达到优良等级，在保修期内必须保证保修，施工保修期为 ，如需维修而乙方不能在规定时间内保修时，甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标，施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》
工程协议书范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程 2、工程地点：中山市沙溪镇 二、工程范围及内容： 工程量：47000平方米 承包形式：施工总承包 三、工期： 1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到市优奖； 2、工程质量评定等级为优良； 3、符合国家质量验收标准； 4、双方约定的标准、具体为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式：
1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： （1）工程预算价：（工程结束后按实结算） 工程单价: （含外运等其他一切费用）（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 （3）所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 （4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 （5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。 （6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 （7）工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 （8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式
编号：_________________工程合作管理协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程合作管理协议书 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 鉴于甲、乙双方希望在_____项目（以下简称“本项目”）的投标、施工、竣工等阶段开展诚信合作，特此达成如下合作管理协议内容： 一、前期经营管理 1、乙方负责具体办理投标前期的项目跟踪、洽谈工作，在递交资格预审文件前向甲方缴纳_____元的资格预审保证金，该保证金在甲方收到正式招标文件后____日内返还乙方。如资格预审未通过则该保证金不与返还，本合作协议终止。 2、本项目招标文件由甲方按照甲方评审程序组织评审，乙方派员参加评审。 3、甲方经过评审同意投标后负责投标报价的全部工作，乙方派人参加。投标文件编制完毕后，由甲、乙双方按甲方投标文件评审程序进行评审（评审内容包括但不限于项目预期利润、成
本、技术可行性等内容），甲、乙双方经过评审批准投标文件后，由甲方将投标文件报送招标单位。 4、在投标过程中，如发包方要求提供新的承诺或等同于承诺的文件，甲方将视具体情况有权责令退出投标程序。 5、在报送投标文件之前，乙方应向甲方缴纳招标文件所规定的投标保证金额，同时另行向甲方缴纳元投标押金，中标后投标保证金的返还按照招标文件的规定执行，投标押金在甲方收到《中标通知书》后____日内返还。如本工程未中标则投标押金不与返还，本合作协议终止。 6、乙方应充分理解招标文件的各项要求并充分了解投标（中标）金额，乙方不得以不了解招标文件、未熟读招标文件、不了解招标单位意图等理由要求变更或追加投标（中标）金额、不履行主合同中约定的责任和义务，如发生以上问题，甲方有权终止本协议，采取措施履行或中止本项目主合同，由此给甲方带来的一切损失由乙方承担，在各种风险抵押金和本工程的工程款中直接扣除，不足部分由乙方补足；乙方的损失由乙方自负。 7、乙方承担中标前发生的全部费用，包括但不限于技术支持费、业务招待费、中标服务费、招标代理费、印花税、中介费等，以上费用由乙方支付。 二、合同管理 本项目甲方与本工程发包方签订的合同简称主合同。本项目的合同管理必须严格遵守执行甲方现行的合同管理办法及上级有关规定。未经甲方书面授权，乙方及其工作人员自行与第三方签署的与本项目有关的各类合同、协议、文件、承诺等均无效。
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
工程合同书甲方： 乙方：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理 条例》的规定，为明确双方在施工过程中责任、权利和义务，经甲、乙双方 协商同意签订本合同。第一条工程名称：第二条工程项目内容及价款：1、项目内容： 1 等2、工程造价：预算暂定万元[大写：人民币整 ]。 第三条工程工期：2011年月日至2011年月日，工程工 期日历天。第四条质量标准：乙方必须根据《和平生物环保公司 维修改造施工内容及施工要求》及《建筑工程施工要求和技术规范》进行施工，确保工程达到设计标准。第五条验收方法： 1、在工程施工过程中， 由基建部进行全程监督，发现工程施工达不到规定质量标准时，有权责令乙 方进行返工。 2、工程全部完成后，由、共同进行 竣工验收并签定《工程竣工验收单》。在乙方递交工程竣工验收申请 后，甲方将安排具体时间进行验收。如甲方在双方议定的验收之日起，7个 工作日内不组织进行验收，将视同甲方同意竣工验收。如工程验收不合格， 甲 1 方将视同乙方延长工期，乙方整改所用时间将 按照工期延误条款进行处罚。 3、验收依据：《公司维修改造施工内容及施工 要求》、《设计图纸图纸》《设计变更通知单》、《工程联系单》、《现场签证》和《建 筑工程施工要求和国家验收标准》。 4、如质 量未达到设计要求所造成的损失由乙方全部承担，并且甲方有权对乙方处以工程造价的2%处
罚。第六条结算方式： 1、甲乙双方同意本工程总造价为工程直接费（按市场价进行材料调差，乙方要提供足够的证明材料，证明采购的材料价格的真实可信）与工程综合管理费（费率为12%）之和。2、本工程由乙方全垫资施工,整体工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方送达的工程决算书后，三十天内完成决算审核工作.工程决算审计通过后,按决算支付工程总价款的60%。一年后甲方支付乙方工程总价款30%。余下的10%作为工程质量保证金，至工程决算之日起满二年后付清。 3、这期间如出现工程质量问题，乙方接到通知后，必须7日内处理完毕；否则甲方另选其他施工单位，其费用从乙方工程款中扣除。 4、在施工过程中，如乙方单方面不履行合同（或中途终止合同），甲方将根据情况追究责任，并扣除已完工部分工程款的40%至100%。 5、本工程预算暂定造价为甲、乙双方共同认定，工程完工后，按实际发生的工程量，据实计算。第七条施工要求及其他约定事项： 1、甲方
xxxxxxxxx工程 施 工 合 工程名称： 甲方单位： 乙方单位： 日期：
xxxx 工程施工合同 甲方： 乙方： 甲乙双方友好合作，共同进行xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx制作安装的施工工作，为明确双方权利、义务、责任，甲乙双方进行协商，本着互惠互利、真诚合作的原则，签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点: 3、工程内容： 4、数量: （具体详见图纸） 5、承包方式：总价包干的承包方式；乙方包工、包料、包工期、包质量、包保修（质量保证期按国家统一标准执行为：1年）。 6、约定质量标准：达到现行国家相应施工技术标准、竣工验收标准和环保标准 并且达到总包规定要求。 本工程承包总价为：￥元，大写元整（详见附件） 合同价款包括完成本工程范围内的全部内容以及保修的费用。实施工程过程中所有相关的直接费、其他直接费、间接费等：内容包含人工费、材料费（及辅料）、机械费、管理费、运输费、文明施工、技术服务（包括深化设计、技术指导和监督等）、因材料或设备迟到工地的窝工费、人员住宿、现场外租用场地、材料转场、施工期间使用的发电机、保修期间的人工费、材料费、措施费用、利润及税金，以及为履行合同所发生的一切费用。 二、开竣工日期： 2.1 计划开工日期： 2.2 计划完工日期： 绝对工期xxx天。乙方应保证在绝对工期内保质保量完成广告塔的施工。 如果乙方因自身原因未能在规定的工期内完成该项工程，则乙方赔偿由此而给甲方造成的一切损失。 因以下原因，并经由甲方书面确认后，工期相应顺延: 1、设计更变和工程量增加。 2、非乙方原因停水、停电、停气等造成停工。 3、不可抗力因素。 4、经双方同意工期顺延。 5、吊装期内因4级以上风（含4级风）不利于吊车安全吊装，因雨雪地陷不利于吊车安全进场造成停工。 三、工程质量标准及工艺要求 3.1本工程质量标准为：合格，保修期：自甲方项目经理签署竣工验收单之日起壹年。 3.2施工时乙方须按照甲方提供设计施工图纸制作安装，保修期内所有由于质量
编号： 内部劳务承包协议书 （二次结构工程） 工程名称： 劳务使用单位： 提供劳务单位： 签订时间：年月日
二次结构工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包单价： 1、甲方将本项目 二次结构工程承包给乙方，承包工程量按实际砌筑方量计算。 1）包干单价按照砌筑工程量元/m3计算。 2）在乙方承包的工作范围内无任何零星用工，但必须按项目部要求完成自己承包范围内的工作。如不服从安排，则甲方扣除乙方相应工作量的人工费。 3）如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在承包价范围内(工期不顺延)。 对分包单价的明确：单价均含现场施工所用的辅材、机具等；单价确定后不随任何文件或市场环境而调整。 第二条单价内容： 本单价包含以下内容： 1、本工程图纸范围内所有二次结构的工作内容。具体承包内容包括但不限于：砌体、二次结构中的混凝土构件等；场内材料二次倒运，二次砼浇筑时基层的冲洗、配合放线、按图纸施工，内架搭、拆，材料的节约及成品保护等。 2、二次结构钢筋的制作、绑扎。具体承包内容包括但不限于：钢筋切割、弯折、绑扎、焊接、植筋、场内材料二次倒运等。 3、二次结构模板的制作、安装。具体承包内容包括但不限于：模板、木方制安、拆除及搬到指定地点堆放；钢管、扣件搭设及加固；模板限位焊接及拆除；每道工序施工前后的垃圾清理；模板涂刷脱模剂；施工缝的隔离网制安及拆除、清理；砼吊摸；砼构造柱、圈梁、泵管洞、放线洞、挑架槽钢洞、腰带、预留洞的模板安拆；场内材料二次倒运。 4、二次结构砼浇筑：浇筑采用商品混凝土，砼浇捣时指派专人值班护模；砼浇捣后跑模
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
建筑工程施工合作协议 甲方：四川宏茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、施工内容及范围：。 4、工程质量：合格。 5、工期：。 6、合作方式： 由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。 第二条、项目管理模式 一、项目合同管理 1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。 2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。 3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。 二、项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。 2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。 第三条、项目管理费用及保证金 1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费（不含税金及有关部门规费），由甲方统收统支。 2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。 3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。 4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。 5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%（特殊情况可根据工程规模请示后调整）向甲方缴纳保证金（含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金），可按工程进度分阶段缴纳。 第四条、项目管理人员构成及工资标准 1、甲方委派为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。 2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：（含五类保险）：元/月；元/月（通讯费由乙方解决），乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。 3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。 4、乙方委派为乙方项目管理代表，其余项目人员为。第五条、财务管理 一、资金管理 1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。 2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙
书本P187.题15 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违 约责任。 问题：1 .该工程采用固定价格合同是否合适？ 2. 改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处 理？ 答案： 问题1: 答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2: 答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例四： 某建设项目施工，业主与承包商签定了施工合同，合同约定：业主负责设备采购，承包商负责安装；若业主原因导致承包商人员窝工，按18元/工日补偿；设备闲臵按下列标准补偿：自卸汽车（5吨），单价318元/台班，按60%卜偿；自卸汽车（8吨），单价458元/台班，按50%卜偿；大型起重机，单价1060元/台班，按60%补偿。施工中发生了以下事件： 事件1: 土方填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经晾晒后才能填筑，
编号：FS-HT-05018 庭院工程施工合同 Yard construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
庭院工程施工合同 业主（甲方）： 承包方（乙方）：北京滴*观音科技有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的 基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、预定开工日期：_____年___月___日 第二条：施工范围 1、施工范围： 回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方
代表签证认可，但单价不允 许超过甲方认可的预算单价的限额。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。 第四条：工期 1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天（包括法定假日），不计乙方 通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙 双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。 （1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。 （2）不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计
要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提 请验收的，本工程不能评定为合格。 2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植 规范。 3、苗木成活率达到100%。 4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式 1、工程预算总价款为人民币元（大写元）。 2、结算方式： （1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%； （2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%； （3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工
合同书 甲方（以下简称甲方）：武汉新界上建设工程有限公司 乙方（以下简称乙方）： 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，以包工包料形式委托给乙方，确保双方在施工过程中的权利和义务及经济责任，双方共同协商签订本合同。 一、合同价款 1、工程以包工包料形式承包给乙方施工； 2、采用一次性包干价的固定价格方式，工程总造价：元， 如今后涉及工程变更和增加工程量的，按实际发生的工程量结算； 3、涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变 更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，以及最终由甲方审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 二、付款方式 该工程按工程进度付款，合同时间内完工，施工部位无质量事故，则甲方支付乙方全额工程款的95%，剩下部分则在六个月后工程无质量问题后付清。
三、甲乙双方权利与责任 甲方权责： 1、甲方有权利让乙方停止并更正不符合合同内容的工作；如因乙方违 约，甲方有权解除合同。乙方三天内退场并承担由此而造成的一切损失和后果。 2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应 提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。 3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进 行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。 4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后 方可进行下道工序施工。 5、监督检查工程质量、进度，设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工决算等。 6、根据现场等实际需要，对施工现场发出调整、变更指令。 7、负责协调周边关系和政府职能部门的关系。 乙方权责： 1、施工中所需要的一切工具、设备均由乙方自行准备，乙方必须按照 相关施工规范进行施工，且施工后的处理工作均由乙方负责。