合同结算申请单
合同结算申请单
结算协议 甲 方： __________________________ 乙 方： __________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 编号 号：
承包人：（以下简称乙方） 甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承 包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价 款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响 本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第二条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）＜ 第三条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。 第四条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支 付给乙方。 第五条本工程乙方已提供发票金额为元（大写: ），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后日提供给甲方。 第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写: （即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质
结算款的％（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第七条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方岀具的相关凭证与上述条款所确定的数额是 否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后，如岀现工程质量问题，由乙方负责修缮，直至达到合格为止，此费用已包含在合同价中，女口 乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮，由甲方代处理，所发生的费用由乙方承担。 第八条除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合 同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程 中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。 第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算，不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题，由乙方自行处理，自负盈亏，不得再提任何调解，仲裁上述法院等问题。 第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共份，双方各执份。 甲方盖早： 法定代表人签字: 委托代理人签字: 乙方盖章： 法定代表人签字: 委托代理人签字:
最简单的购销合同范本 甲方：______________ 乙方：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。 一、合同价款及付款方式： 本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 二、产品质量： 1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。 2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。 三、违约责任 1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。 3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。 4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。 5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。 四、其他约定事项 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、其它事项： 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 开户银行：_________________ 开户银行：_________________ 账号：_____________________ 账号：_____________________
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 买卖合同结算单 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：销售合同结算单 结算单 客户名称： 贵司于XXXX年XX月XX日在我司订购的XX （合同编号 为：XXX已于X月X日生产完毕。货物明细如下： 1、产品总价：XXX元 2、预付款：XXX元 3、应付余款：XXX元 请将应付余款于XX年X月X日前付至我公司，账户 信息如下：公司名称： 开户行： 账号： XXXX公司 日期 篇二：一般买卖合同样本 买方：买卖合同 卖方：（以下简称乙方） （自然人或法人）住所地： 合同签订地： 甲、乙双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中 华人民共和国合同法》等相关法律的规定，就甲方购买乙方成如下合同，以共同遵守：
第一条名称、品种、规格和价格 以上所列数量乙方必须保证保质、及时供应，实际购买及结 算数量以甲方的实际需求为准。以上单价包含各种税费、运杂费及保险费等各项费用。双方在履行合同的过程中无论实际需求的数量是否小于（或 大于）合同约定的数量，以及合同履行时间的长短，合同确定单价不 再调整。 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定 及计算方法：运输途中允许有（）%的自然增（减） 量，交货数量 允许有（）的正负尾差。结算时以双方共同签字确认的实际交货数 量为准。（本条可以根据实际需要进行删减） 第二条质量及检验 质量按照规定标准执行，（如果按样本，样本作为合同附 件）由乙方按批向甲方交送货物出厂质量证明文件，甲方凭单验质。（须注明所执行的按国家标准或者行业标准, 如标准代号、编号和标准名称等） 甲方出具验收单后，货物所有权转移给甲方，但并不免除乙方对货物应负的质量责任。 甲方在货到工地后的天内，按照监理单位或业主单位的要求
结算协议书 发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方） 甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第二条 第三条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）。 第四条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大
写：）。 第五条 第六条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。 第七条 第八条本工程乙方已提供发票金额为元（大写：），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3日提供给甲方。 第九条 第十条双方确认甲方应付工程款项为元，大写：（即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质保金元），此款应于本协议生效且乙方提供剩余部分金额的发票30日内，甲方支付结算款的 %（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第十一条 第十二条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后,如出现工程质量问题,由乙方负责修缮,直至达到合格为止,此费用已包含在合同价中,如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮,由甲方
工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下： 一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整（￥279,336.00元），此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。 二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX 工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用（详见XXXXXX工程结算审批表）；乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。 三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项（详下述备注第2条）以及合同约定保修金（结算总造价的 %）的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格（包括但不限于符合市档案馆移交要求）的竣工资料（包括但不限于竣工图、电子文档等），否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。剩余工程款计
算如下： 279,336.00—（已付工程款0.00+保修金139,667.00）=265,369.00（元） 备注：1、上述金额单位均为人民币元。 2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。 四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。 五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格之日起一年后，即XXXX 年XX月XX日后的十五个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额（如有）无息一次性支付给乙方。 六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签章后生效。 甲方：XXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXX 有限公司有限公司 代表：代表： 日期：年月日日期：年月日
结算协议书范本 篇一：结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间： 本工程项目于2020年12月31日前完成，在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2020版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果
送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间：2020年月日 协议订立地点：贵州省毕节市大方县 甲方： (公章) 乙方： (公章) 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人: 地址：地址： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 篇二：“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固
合同结算确认书 篇一：合同结算审核定案确认书合同结算审核定案确认书篇二：竣工结算确认书—范本四川省工程竣工结算确认书川建（）竣结确第[ ] 号填表说明： 1. 承包人包括备案工程与发包人有施工合同关系的所有承包人。 2. 中标金额包括经过公开或邀请招标的工程，中标通知书上标注的金额。免于招标的不填此项。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各一份。 单项（单位）工程竣工结算确认表 填表说明： 1. 中标金额系中标通知书上标注的金额。免于招标的不填此项。 2. 本表以同一施工合同的单项、单位工程或专业工程为填表对象。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各 一份。 篇三：工程结算确认书工程结算确认书 （合同编号：）经（市财政投资评审中心/ 市城建投资监督管理中心）审核，工程结算价为元。截止至年月日累计已支付工程款元，尚需支付工程结算款元。 附件：1、（市财政投资评审中心/ 市城建投资监督管
理中心结算书） 2、（施工单位收款情况明细表，按年月日金额分列，加盖单位公章） 3 、（中标通知书、合同复印件及建设项目情况登记表） 施工单位联系人：联系电话：本表及附件一式四份 篇四：结算确认书 附件1：四川省工程竣工结算确认书川建（）竣结确第[ ] 号填表说明： 1. 承包人包括备案工程与发包人有施工合同关系的所有承包人。 2. 中标金额包括经过公开或邀请招标的工程，中标通知书上标注的金额。免于招标的不填此项。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各一份。 附件2： 单项（单位）工程竣工结算确认表 2. 本表以同一施工合同的单项、单位工程或专业工程为填表对象。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管 理机构各一份。 篇五：债权债务确认书 债权债务确认书
工程结算合同书范本 篇一：工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号： 工程地点：上海市闸北区长兴路188号（近永兴路）： 工程项目：中海万锦城三期 工程合约名称：中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号：COBSH01400G0020 承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司（发包人）和南通幸福建设集团股份有限公司（承 包人）双方核对并同意，最终结算工程款如下： （1）原合同金额: RMB￥ 419，889.88元 （2）增减金额： RMB￥ 13，193.2元 （3）结算金额： RMB￥ 433，083.09元 （4）尚余保修金金额： RMB￥21，654.15元 （该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还） 双方同意： 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承
包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准， 除非该合同已圆满履行完毕； 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款（余额不足时 业主保留追索权利）外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减 工程费用要求； 3. 于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署： 发包人：上海锦港房地产发展有限公司承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 （盖章）（盖章） 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二：工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人： 承包人：
依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围，该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议： 一、工程结算范围（参照承包范围） 二、工程结算造价 大写：壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写：本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共 2 份，发包人 1 份，承包人1份 发包人：（公章）承包人：（公章） 年月日 篇三：工程结算协议书 工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，
合同编号：YT-FS-3642-37 工程结算标准合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程结算标准合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方(以下简称甲方)：委托方企业：受托方 (以下简称乙方)：蒋岱 为了合理确定和有效控制建设工程造价，提高投 资的经济效益，维护建设各方合法效益，根据《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其 他有关的法规，经甲、乙双方协商，甲方同意将岳州 帝苑住宅小区工程的安装工程的预结算委托给乙方 办理。为明确双方权利义务，特拟定如下条款，以资 共同遵守： 一、委托预结算事项： 甲方同意将岳州帝苑住宅小区工程的预结算 (包括安装结算)委托给乙方进行编制。具体内容包括： 住宅楼A-Ⅰ幢、1楼共10幢6层砖混结构;2楼 1栋15层框架结构;别墅9幢3层框架结构。甲方在
20xx年10月20日前提供所要编制预算的施工图纸及图纸会审、设计变更、工程承包合同各一份，乙方按照其施工图纸及图纸会审、设计变更通知、工程承包合同等编制预算。预算书编制应认真、严谨，多与现场沟通，把漏项与漏算项目控制到最小，必须包含安装工程量计算式。工程竣工后，甲方应及时提供工程量签证单，乙方根据甲方提供完整的资料及时办理工程决算，并负责与业主及审计部门进行工程结算审核的校对，完整的完成工程整个结算核对过程。 ## 二、委托编制时间是： 1、结算：甲方负责在工程竣工年月日后及时根据工程具体情况分幢号提供工程全部工程量签证资料，乙方负责在年月日前将结算书交甲方。 三、委托预结算费用及支付时间： 1、编制预结算工资报酬按甲、乙双方协商的工程预结算总造价(与建设方对审后的预结算造价)的10.0 ‰计算。 2、支付方式：签订合同后甲方付5000.0元，过
结算协议书 发包人：（以下简称甲方） 第一条承包人：（以下简称乙方） 第二条甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第三条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第四条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）。第五条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。 第六条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。 第七条本工程乙方已提供发票金额为元（大写：），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3日提供给甲方。 第八条双方确认甲方应付工程款项为元，大写：（即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质
保金元），此款应于本协议生效且乙方提供剩余部分金额的发票30日内，甲方支付结算款的%（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第九条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后,如出现工程质量问题,由乙方负责修缮,直至达到合格为止,此费用已包含在合同价中,如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮,由甲方代处理,所发生的费用由乙方承担。 除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。 第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算,不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题,由乙方自行处理,自负盈亏,不得再提任何调解,仲裁上述法院等问题。 第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共四份，双方各执两份。 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人签字：法定代表人签字： 委托代理人签字：委托代理人签字： 办公电话：
货款结算协议 甲方：菁采电子科技（厦门）有限公司 地址：厦门火炬高新区创业园宏业楼402 负责人：曾龙清 乙方： 地址： 负责人： 甲、乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议： 一、产品订购 详细产品订购明细及款项明细以每次交易之《销售订单》为准。 二、付款方式 1、结算方式 双方同意合作过程中所发生货款的______%为现款现货，余下的______%按_______（时间）结算一次。 注：双方合作的第一笔业务发生之日至该月月底，算一个月；次月起以整月计。 2、对帐方式 由甲方于每月______日前提供上月对账单，乙方每月______日前确认并签回。 双方日常往来的单据（如：对帐单、销售订单、出货单等）作为双方帐务往来的重要依据，故均需双方签署确认。 对帐由双方指定部门完成。 甲方指定对帐部门为：_______________ 乙方指定对帐部门为：_______________
3、付款条件 乙方需于对帐确认后________天付款至甲方指定账户。 若乙方连续三个月未能按时付款，甲方将取消此结算协议，以后采取现金结算。 4、结算的最高额度 甲方经综合考评，确定乙方结算周期内的最高款额为人民币_________万元。结算周期内累积应付款项超过最高结算额部分，乙方应当先行支付。 三、其他： 1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。 2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，提交厦门市仲裁委员会仲裁。 3、本协议自签定之日起生效，有效时间为_1_年，即______年_____月_____日到______ 年_____月_____日，到期后双方若无异议，则本合同继续生效1年。再次到期，合同需要重新修订，否则甲方不再享有月结算的优惠。 4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。 甲方：菁采电子科技（厦门）有限公司乙方： 负责人（签章）：负责人（签章）： 日期：日期：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购合同结算方式 篇一：材料采购合同(付款用) 材料采购合同 签订时间： 买方（甲方）：北京通州台湖建筑公司 卖方（乙方）：北京兰海瀛天南宏建材市场 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商,达成共识，签订本合同。第一条工程名称、地点 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条合同标的物、数量、结算单价，详见合同附件。 第三条质量标准：执行国家相关标准。第四条交付（提取）标的物或提取标的物单证方式、时间、地点：甲方电话通知第五条验收标准、方法、地点及期限：盘圆过磅、螺纹检尺，使用甲方的电子磅。第六条乙方对标的物质量负责的条件及期限：有质量问题，随时退货，并承担甲方
的相应损失。 第七条甲方材料（设备）现场验收由（张玉波）负责，其它任何人员验收签字无效， 不能做为甲方收货及结算的依据，由此造成的损失由乙方自行承担。 第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：运至甲方指定施工现场，运费由乙方承 担。 第九条结算方式与付款:1、结算清单的确认：由甲方材料验收人员（张玉波） 、经营副经理（）、经理（）签字后，结算清单有效。其它人员签字一律无效。 2、无预付款。本合同应付帐款部分不计取利息。 第十条方有权终止或解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担，甲方有权直接从应付款中扣除。第十一条由于乙方不诚信，弄虚作假，造成甲方材料数量损失的，一经发现，乙方按 损失额的200%赔偿给甲方。 第十二条货物验收后，甲方发现乙方所供货物不符合约定的，甲方随时有权要求乙方 更换，乙方拒绝更换的，甲方有权不支付货物的货款，因此给甲方造成的损失全部由乙方承担。第十三条乙方提供
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 工程结算合同简易版
工程结算合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 委托方(以下简称甲方)：委托方企业： 受托方(以下简称乙方)： 为了合理确定和有效控制建设工程造价， 提高投资的经济效益，维护建设各方合法效 益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华 人民共和国建筑法》和其他有关的法规，经 甲、乙双方协商，甲方同意将岳州帝苑住宅小 区工程的安装工程的预结算委托给乙方办理。 为明确双方权利义务，特拟定如下条款，以资 共同遵守： 一、委托预结算事项： 甲方同意将岳州帝苑住宅小区工程的预
结算(包括安装结算)委托给乙方进行编制。具体内容包括：住宅楼A-Ⅰ幢、1楼共10幢6层砖混结构;2楼1栋15层框架结构;别墅9幢3层框架结构。甲方在20xx年10月20日前提供所要编制预算的施工图纸及图纸会审、设计变更、工程承包合同各一份，乙方按照其施工图纸及图纸会审、设计变更通知、工程承包合同等编制预算。预算书编制应认真、严谨，多与现场沟通，把漏项与漏算项目控制到最小，必须包含安装工程量计算式。工程竣工后，甲方应及时提供工程量签证单，乙方根据甲方提供完整的资料及时办理工程决算，并负责与业主及审计部门进行工程结算审核的校对，完整的完成工程整个结算核对过程。 ## 二、委托编制时间是：
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
宿迁方州建材有限公司材料销售合同 购货方(甲方)： 供货方(乙方)： 第一条目的及标的物 根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。 上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费(如有)、税款及所有配件及五金件等)。 第二条材料交货地点、供货期限 2.1交货地点：宿迁工地 2.2供货起止时间：2017_年_12_月_1_日至2017_年_12月15日 第三条结算和资金支付条款 3.1结算方式：双方签订合同后个工作日内，甲方向乙方支付材料预付款20000元人民币(大写：贰万元人民币整)，待全部材料到交货地点后，经甲方验收合格后支付余款。 3.2送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字并不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第四条约定办理。 3.3 在结算材料款时，乙方必须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝支付材料款。 第四条质量标准和验收 4.1乙方应对供应材料的质量负责，同时乙方必须提供供应材料的检验报告、供应材料合格证及公司资质复印件。(以上材料均需提供一式五份，并且加盖公司红色公章，同时保证字迹清楚)。 4.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，并符合业主及甲方的要求。 4.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即做出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。 第五条甲方的责任和义务 5.1甲方应根据施工进度，提前__3_天向乙方提出购货通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载工程结算工作协议书合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号签订时间签订地点委托人以下简称甲方受托人以下简称乙方甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下一、工程造价结算审计业务范围甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。 二、乙方结算审计人员的资格条件一具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。 二乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。 乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于________年。 乙方项目经理乙方主要审计人员三乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。 三、甲方的权利和义务一甲方的权利1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。 2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。 3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。 4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。 5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起 ____日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。 二甲方的义务1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责;2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、
精品文档 末次结算协议书（示苑文本） 甲方：*"项目部 乙方：”,公司 根据双方合同（合同编号：）（以下简称“原合同”），由乙方承担的工程 施------------------------ 工劳务分包内容已全部履行完毕（开工日期：，通过完工 验收日期）.经乙方提交完工结算资 --------------- 料和甲方审核批准，最终确定了原合同完 工结算总价款.现双方签订本协议，以确认此次结算为最终结算，乙方对此最终结算价款确认无误，其于原合同的结算爭项及债权债务已全部清理了结，今后已无权以任何理由要求变动此次最终结算价款及其它任何结果；乙方同时承诺其对甲方已无其它任何遗留问题和争议. 双方确认： 一、结算价款 1.合同内项目结算价款为元. ------- 2.合同外新增及变更项目结算价款为元.—— 综上，原合同最终结算价款为元（大写：）. ------------------ 二、扣款说明 1.应扣留乙方质量保证金元，实际已扣元，完工结算需扣元, ---------------------------- 2.应扣其他款项及金额：? 三、价款支付 按照原合同约定，在扣除上述各项扣款后，净支付总額为元，已累计净支付元，结算尾款元,结算尾款、质保金支付办法：（按原合同约定进行支付或另 定时间.）----------------- 三、其他 1.本协议的签订，不免除乙方按原合同规定应承担的质量保修等责任，相关责任仍按原合同规定执行； 2.本协议为双方原合同的补充协议. 3、本协议经双方負责人或代表签字并经单位签章后生效;
4、本协议一式份，甲方执份，乙方执份,—— 甲方：（章） 负责人（代表）：乙方：（章） 负责人（代表）：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 销售合同结算方式 篇一：购销合同 购销合同 甲方： 乙方： 签字地点： 经甲乙双方友好协商，甲方同意将xxxxx所属的xxxxx 设备卖于乙方： 一、出售设备：设备名称、型号、数量，另附明细表。 二、交货方式：甲方厂内由乙方负责对本合同项下所属设备的卸及运输。 三、结算方式： 1、合同总价款）。 2、本合同签订后乙方在三日内付甲方本合同总价款20%即按时付款，甲方有权终止本合同。 3、甲方收到乙方订金后应按本合同约定工期进场施工。如未按期进场施工甲方有权终止本合同，订金不与退回。
4、乙方工人进场后付本合同货款30%即写：）。在乙方设备运出前付本合同货款 30%即）。余款在工程结束前一次性付清。 四、施工期限： 1、乙方付订金之日起 2、进场之日起运输出厂工作，如未按期完工乙方赔偿对甲方造成的损失。 3、如乙方拆卸施工完成，设备出厂前由甲方检查签字后方可出厂，如不能及时运输出厂，甲方不负责对乙方所属设备的保管及安全等相关事宜。 五、甲方责任： 1、甲方责任：甲方必须保证合法拥有该设备的所有权，包括占用、支配等权力，无债务纠纷。如有纠纷且对乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿给乙方，施工期间甲方负责排除当地民间、政府等厂区外一切人员的干扰，保证乙方工作顺利进行，否则一切损失由甲方承担。 2、甲方无偿提供乙方施工期间所需水、电、住宿。在乙方施工中，为保证设备完好运出车间，需拆墙打洞。甲方不应任何理由阻拦，施工完毕后，乙方不予修复。 六、乙方责任： 1、乙方应遵守本合同约定内设备的拆卸及运输，本合同约定范围外任何设备、物品、建筑物等均属甲方所有，不
甲乙双方于 对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如 下条款，供双方共同遵守: 第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算 议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款, 甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议， 会议纪要，签证单以及 其他相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效， 本工程结算价款 最终以本协议约定为准。 第二条 第三条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为: 写: 发包人: 承包人: 结算协议书 （以下简称甲 方） （以下简称乙方） （以下简称原合同），由乙方承包甲方 （以下简称本 工程），现本工程已于 年—月—日通过竣工验收并交付使用, 日签订 总价款为 ，该价款为最终结算价款双方对此不再有异 元（大 第四条甲乙已支付的工程款价经双方确认为: 元（大
写: 第五条 第六条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为 ），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量 问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。 第七条 除的款项—元，减去应扣留的工程质保金—元），此款应于本协议 生效且乙方提供剩余部分金额的发票 30日内，甲方支付结算款 的_2% （若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔 偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第十一条 第十二条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭 证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执 行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后 ，如出 现工程质量问题，由乙方负责修缮，直至达到合格为止，此费用已包含 在合同价中，如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮 ，由甲方 写: 第八条本工程乙方已提供发票金额为 元（大写: ）， 剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3 日提供给 甲方。 第九条 第十条双方确认甲方应付工程款项为 大写： （即工程结算总价款 元，减去已付工程款 元，减去应扣
工程结算编制（审核）服务合同 合同编号： XYZ-GC-2012第（）号 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制（审核）服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。 一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制（审核）。 二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。 三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制（审核）资料后 X 个工作日内（工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制（审核）需要的时间）完成审核工作并向甲方提交一式 X 份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后X个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及X份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。 四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。 五、服务费计算及支付 单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍（2.5‰）计取； 单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍（1.5‰）计取；效益审核费按核减金额的5%计取；
单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后X个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户（账户名称：XX公司；开户银行：XX支行；银行账号：XXX）。 六、违约责任 1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。 2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。 七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。 八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 地址：地址： 电话：传真：电话：传真： 签订日期：年月日