安装劳务承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲乙方在建筑工程承包合同中的权利、义务、和经济责任，经甲乙双方协商同意签订下列条款，共同遵守。
第一条：工程概况和承包工作内容及承包方式：
1、工程名称：乌审旗嘎鲁图镇安置周转房
2、2、工程地点：乌审旗嘎鲁图镇
3、3、建筑面积：万平米
4、结构类型：框剪结构
5、分包工作范围及内容：本工程设计内的给排水工程、采暖、消
防工程（含人防系统安装预埋工作）按工程设计图纸要求，完成图纸全部内容。
6、分包方式：包工不包料。
第二条：工期要求
1、开工日期：
2、工期日历天数：300天。图纸下达后，以发包方总施工进度计
划为准。
3、奖罚制度：提前一天完工奖人民币1000元，延迟一天罚人民
币1000元。
第三天：工程质量等级：合格
第四条：安全生产文明施工标准：
1、按JG59-99安全检查标准及地方企业标准。
2、乙方必须保证安全施工，重大伤亡事故、轻伤事故，一切由乙
方负责。
3、安全文明施工由发包方有关管理每周进行现场检查，并根据
JGJ59-99安全检查标准进行考核，作为奖惩依据。
4、施工现场如出现打架斗殴事件一次处罚1000-10000元，出现
两次，甲方有权利将肇事者驱逐现场，并解除劳务合同，出现
盗窃，甲方有权将偷盗者驱逐工地现场，情节严重者，依法移
送公安机关。
第五条：乙方承包范围：
1、主体结构：图纸范围内，开始至结构封顶，室内、外给排水、
暖通（含消防、人防预埋）。
2、机械及材料：施工所需的全部机械设备，所需的小料（胶水、
套管等）全部由乙方负责。
3、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金元，作业完成后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
4、非甲方原因发生的连续3方天内（含72小时）的停窝工费用由乙方负责。
第六条：合同价款的结算和支付
1、工程承包价：元/㎡
2、支付劳务费，以主体结构封顶为一支付节点，安装完成验收合
格后，付工程量的85%，在通暖正常后付95%，余5%质量保修金按国家相关规定执行。
第七条：质量
1、承包方必须严格按照施工方案技术交底和国家现行规范、强制
性条文标准质量进行施工，如质量验收不合格，由承包方承担返修、材料赔偿责任。
2、承包方在施工过程中，应严格控制质量和施工工艺流程，认真
落实三级自检制度，做到每道工序必须上报甲方监理验收合格后方能进行下道工序施工。
第八条：工期延误
1、在施工过程中，承包方必须保证人员相对稳定不能随意变更备
案人员，人员变动率小于10%，服从发包方的统筹安排，统一调动。
2、承包方必须采取有效保证完成计划工期的措施，分别在次日、
次周将延误的工期赶上。如承包方没有采取有效保证完成计划工期的措施，不但没有将拖延的工期赶上，还造成月计划未能完成，发包方有权将承包方滞后的工程量按进行罚款处理，情节严重者甲方有权终止合同，同时将长包房已完成的工作量按70%结算。
3、非承包方原因造成工地停工，原则上服从发包方的其他工作安
排。如发包方无其他工作安排，造成承包方全线连续超过三天以上（不含三天）停工时，发包方按承包方停工前一天的实际出勤人数考勤（已签证为准）。
第九条：合同争议的解决
在履行合同中发生争议的双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请解决。当事人不愿和解、调解或调解不成的，可向乌审旗人民法院诉讼。
第十条：合同的生效和终止
本合同经双方签字盖章后生效，在完成合同约定的工作内容，结清工程结算尾后即宣告终止。
第十一条：本合同一式两份，双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
年月日年月日
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037830 劳务分包协议书范本(2020
劳务分包协议书范本(2020版) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），
施工劳务承包合同 甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与 调试）；
3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体 箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体 箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试 工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。 注：以上工作不含配管 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
劳务承包合同书完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务承包合同书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包合同书范文1 甲方： 乙方： 为明确双方的权利和义务，根据相关的合同法和有关法律法规，本着平等互利的原则，确保本工程主体内外装饰，以低耗高效，顺利地完成所有承包工程，经双方友好协商共同遵守执行。 一、甲方将本工程以包工包摊销，不包料的方式，包给乙方按图施工，摊销承包范围：包大小电器工具，钉子铁
丝，物料提升机，搅灰机和所需大小工具，主体所需的周转材料，包括模板，顶树，木方，外架树和竹架板。 二、承包范围：基础正负零以下算半层面积之算，正负零以上1-7层按全面积计算，屋面按，不承包水电防水所有工程，以及门窗，铝合筋及二次装修，工程主体承包砌砖，扎钢筋、装模，打架子，倒砼，内墙粉刷拉毛，外墙三方拉毛前面一方贴瓷片，以及明沟散水。 三、乙方施工职责：从进场起，必须组织好各班组的施工队员，根据工地的人员需要，积极配合好甲方的相关技
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20745 安装劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电
工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电安装合同怎么写？下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读！!!1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程虽另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点； （2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋； (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装； (5)防雷接地安装；
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质虽标准 工程质虽：按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水， 穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 （一）甲方工程款支付：
YF-ED-J8069 可按资料类型定义编号 水电安装工程劳务承包合 同新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
水电安装工程劳务承包合同新实 用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 水电安装工程劳务承包合同范文篇一 甲方：_____ 乙方：_____ 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全 生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、 《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和 地方相关规章规定，强制性条文规范、标准， 施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商 达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅
新版劳务承包合同协议书 导读：本文是关于新版劳务承包合同协议书，希望能帮助到您！ 企业承包合同的签订，一般依法采取公开招标的方式进行。投标者可以是公民个人、集团或企业法人，通过竞争而中标者为企业经营者，今天小编就给大家来分享一下承包合同，喜欢的来收藏哦 劳务承包合同协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。
第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。 5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。
水电安装工程劳务承包合同 甲方： 乙方： 为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工完成，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和河南省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守严格履行。 一、工程名称：平顶山市宝丰县育慧.润苑项目 二、工程地点：河南省平顶山宝丰县 三、承包方式：按每层占地面积计算，约16万平方左右，劳务承包（包质量、包工期、包安全文明施工）及施工所使用的小五金，工具、小型机械设备，包含所有辅材（辅材包含以下：透明胶带、绑丝、铁钉、焊条、手动工具和小型机器。 四、承包范围及工作内容： （1）平顶山市宝丰县育慧润苑项目D4#楼、D5#楼、D6#楼、D7#楼、D14#楼、D15#楼、D16#楼、D17#搂、D18#楼、D19#楼，上水，上水水表以后进户卫生间留一阀门，下水至室外1米，电、电表、配电箱以下，暖，暖气表以后进户30公分。 五、工程质量及工期: 1、工程质量标准为：合格工程 2、工程工期：十八个月。
六、材料采购及供应： 1、主材全部由甲方提供。乙方提供所有辅材（辅材包含以下：透明胶带、绑丝、铁钉、焊条、穿线钢丝、穿切割片、钢锯条、焊锡、刷子、砂轮片、砂纸、口罩、手套、及手动工具。 七、双方权利及责任: 1、甲方责任： 1.1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。 1.2、及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。 1.3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。 1.4、监督乙方的施工进度、文明施工、安全生产执行情况。 1.5、按合同规定，向乙方支付付款条件范围的承包工费。 2.乙方责任： 2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现安装工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本承包范围内的工程质量向甲方及业主负责。 2.2投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方项目经理部统一管理，施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。
最新劳务外包合同范本 ____公司甲方与受聘船员____乙方就甲方派遣乙方到_____公司______ 轮任_____职 工作事宜，双方自愿签劳务合同如下： 第一条、双方义务 1、甲方义务 a、负责与船东签订劳务外派协议，负责向乙方解释本外派合同，说明工作性质和内容。维护乙方在外派期间的合法权益。 b 负责办理派遣乙方赴外轮工作的有关出国手续。负责办理乙方的外籍证件。办证费 用根据甲方与船东或其管理者签订的合同约定执行。 c 对乙方有绝对领导权，有责任监督乙方在派出期间的行为。 2、已访义务 a 身体健康，具有符合甲方要求的合格的远洋船员资格。 b 绝对服从甲方领导，同意并服从甲方与船东或其管理者签订的劳务外派协议，同意 并承诺严格履行本合同的各项规定。 c 遵守所服务的船舶所有者或其管理者的规章制度，服从上级船员的指挥。遵守国际 法规，为个人行为负责。 d 必须具备海员证、护照、船员服务簿、船员专业训练合格证书、适任证书高级船员 等有关证件。所有证件应当符合中国海事局对船员的要求。负责提供甲方所需的其他证明 材料及办证用照片自费等。 第二条、合同期限及合同的履行 1、本合同期限为___个月在船期间合同起止日期按甲方与船东或其管理者签订的协议 执行。合同期内乙方不得擅自离船终止服务。 2、乙方在合同期内因任何个人原因请求辞职均视为违约，由此产生的下船交通费用 由乙方自负，同时扣发全部合同奖金。 3、乙方如遇配偶或直系尊亲病危或举丧之事，要在征得甲方同意后，方可提前离船。下船的交通及食宿费用甲、乙双方各负责一半。
a 本合同届满时，如船舶在航行中或停靠不方便之港口，则合同自动延续到船舶到达船员可以离船之港口。合同届满时如船舶在远离中国之港口，且几个月后才能抵达远东港口，乙方有义务继续履行合同直至船舶回到远东地区方便下船之港口。 b 乙方因工伤、病，且有医生证明或由于船舶原因及不可抗拒原因造成乙方不能继续在船工作的，从下船之日起，合同自行终止。 c 本合同期内，根据船东安排调遣乙方到其它船舶工作，乙方应服从安排，本合同继续履行。 d 乙方在船上工作时间为 8 小时/天，每周七天。因船上工作需要加班时，除非得到船长的批准，乙方不得以任何理由拒绝大副、大管轮每天上午安排、带领、监督本部船员工作 第三条、乙方待遇 1、在合同期内实行国外工资制，外币工资标准按本合同本条第二款的标准执行。 2、乙方在合同期内的工资标准以美元计算a=b+c a 合同工资总额：_ usd____美元____元整 /月 b合同奖金：___usd____美元____元整 /月。 c实际每月留船薪：usd____美元____ 元整 /月 3、乙方的合同奖金，在合同履行期间，暂由甲方保管，待乙方完成合同后，由甲方代船东或其管理者一并发还不计利息如乙方违约，则根据合同规定，酌情扣发部分或全部合同奖金。 4、乙方因正常履行合同上、下船的交通及食宿费用指接到甲方通知从实际居住地至集结地和返回中国下船港至实际居住地，按甲方规定的标准由甲方负担。 4、甲方与乙方为劳务关系。合同期内乙方在国内的其他福利待遇及其家属生活问题与甲方无关。 第四条、违约条款 1、乙方在合同期内因违反船东或甲方的规定或国家外事纪律，发生酗酒闹事、打架斗殴、玩忽职守、消极怠工、无理取闹、不服从指挥以及工作不称职等原因而被遣返，甲方有权扣除乙方部分或全部合同奖金。同时有权向乙方追偿由此给甲方造成的其它经济损失。
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
装卸劳务外包服务合同 甲方： 乙方： 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经平等协商一致，为使双方之权利义务受法律的约束，双方特制订本合同，已兹双方共同遵守。 一、合同期限和地点： 1、2017年1月1日至2017年1 2月3 1日 2、工作地点：农夫山泉吉林长白山有限公司生产基地及发运场地 二、项目承包的计费方式及标准 1、装运车型：高栏车、平板车、厢式货车、集装箱 2、计费标准： 3、其他双方约定的有偿服务 三、费用结算方式 1、乙方于次月5日前将本月(截止到当月三十一日)装卸工作数量汇总单交于甲方相关单位，甲方确认后通知乙方提供相应发票；甲方在次月15日前以支票转账或电汇等形式支付乙方上述费用。 2、临时性项目，以实际通知完成项目的要求时确定。 3、开具增值税发票。 四、乙方作业人员管理及薪资保障 1、乙方人员需在甲方办理登记手续及出入证，凭证进入甲方厂区，并遵守甲方的厂纪厂规。若有违反，一律按甲方公司规章制度处罚。 2、乙方人员须按甲方有关规定，严禁在厂区内喝酒、打牌等，吸烟只能在指定区域。 3、乙方应为其装卸人员办理医疗险，并由乙方承担其装卸人员的医疗手续办理：如乙方未给其装卸人员办理医疗保险的，装卸人员生病时，由乙方负责一切责任。
4、乙方需明确劳务人员工资标准给予甲方备案，乙方须每月10号以前给装卸人员发上月薪资，并备档，以备相关劳资人员查看。 5、乙方须与装卸人员签订劳动合同，并将复印件提供给甲方。 五、具体工作要求 1、乙方应确保其工作人员遵守甲方规章制度，如有违反，甲方有权要求乙方比照甲方公司《员工奖惩条例》进行处罚； 2、乙方应确保其工作人员服从甲方人员管理，接受甲方人员的考勤和考核； 3、乙方必须保证作业区域的现场卫生，生产结束打必须将作业区域现场清理干净；按工厂5S 标准检查考核； 4、要求纸箱产品滚码操作的，保证每箱产品都被滚码，工厂抽查过程发现的漏码现象对装卸人员处罚标准：按每次发现漏码箱数≤10箱/次，处罚50元/次；1 0—50箱/次，处罚100元/次；50—100箱/次，处罚200元/次；100箱以上/次，处罚500元/次；并要求卸车补码，罚金从履约保证金中扣减。如到市场发现有遗漏投诉，按照以下标准处罚：按每月投诉漏码次数<3起以内／月，处罚300／起；3—5超／月，处罚500元／起；>5起／月，处罚1000元／起；罚金从履约保证金中扣减，年度发生累计十起及以下，取消装卸合作资质。 5、产品卸车时需要区分品项和批次，按我司每个SKU每线板的标准数量码放，未按标准作业者，处罚1 00元／次。 6、乙方人员工作标准按工厂标准执行； 7、装车质量不符合要求，要及时与甲方的现场操作工取得联系，重新返工，甲方不支付返工产生的费用； 六、甲方的权利和义务 1、甲方有权要求乙方提供劳务人员有效健康证明，乙方应将劳务人员身份证复印件和健康证或有甲方指定的医疗机构出具的身体健康证明交甲方备案。 2、甲方根据项目工作量有权确立和调整乙方的劳务项目和工作时间。 3、甲方项目如有连续工作量时，甲方应提前5天通知乙方，以保证乙方组织人力到场。 4、甲方每月有权对乙方发给劳务人员的工资收入情况进行抽查，如乙方违反合同约定克扣劳务人员工资，甲方可要求乙方按约定补发员工工资，并对乙方进行补发工资总额50％的处罚。 5、乙方劳务人员有下列行为之一者，甲方有权要求乙方根据甲方相关的工厂规章制度给予处罚，对情节严重的甲方有权要求乙方更换劳务人员：
水电安装建筑劳务承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照国家、公司和本项目部的有关规定，为了体现“责任到 人、权利到位、利益到手”的管理思路，实现国家现行的“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，甲、乙双方通过友好协商，就本工程机电、给排水、采暖、消防预埋及其安装工作（含冷凝水及雨水管线）的管理事项，达成如下共识： 第一章工程概况： 第1条工程名称： 第2条工程地点： 第3条工程范围： 第4条管理方式：承包方 ------- 包工、包机电、给排水、采暖、 消防预埋及其安装工程，包机械及机具。 第5条工期要求：本工程工作开始时间为年月 日，完成时间为年月日。 第6条质量等级： 第7条乙方以辽宁省朝阳市现行市场信息价人工单价实行定额承包质任制承担上述第3条规定的工程范围，同时计取机械费，层高超高费，脚手架费。 第二章双方责任 第1条发包方责任
1、发包方驻工地代表姓名： 2、发包方负责施工现场的协调管理，负责工程进度控制、质量、安全监督工作。 3、发包方负责与政府各部门、业主、监理，总包的协调工作。 4、发包方负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。 5、发包方负责组织审核编写施工方案，并组织技术交底、安全技术交底。 6、发包方负责按照总体施工进度计划要求对乙方下发有工期、质量要求的施工任务书，该任务书经由甲方专业工长、技术经理、生产经理、现场负贵人和乙方签字有效。任务书是甲乙双方结算的依据之一，双方各执一份。 7、发包方负责工程质检、报验、验收等工柞.甲方依据任务书、图纸、施工规范及技术交底的要求进行验收，验枚合格甲方专业工长, 技术、生产经理、现场负责人会同乙方共同签发签收单，验收单与任务书对应，也是发包方、承包方双方结算的依据之一，双方各执一份。 &发包方负责工程材料的供应：负责供应工程所需的一切合格的材料。 9、发包方负责提供乙方施工图纸叁套。 第2条承包方责任 1、承包方驻工地代表姓名： 2、承包方负责保质按期的进行施工，服从发包方经营，生产、 技术、财务管理。遵守发包方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。
劳务承包合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
劳务承包合同书 甲方：无锡市顺丰速运有限公司 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止：
本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。 （三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。 （四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分；甲方存档一分；财务部门备案一分。 甲方负责人签字：乙方负责人签字（印鉴）： （盖章）住址： 身份证件号码： 年月日年月日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037661 电气安装劳务合同(合同示范
电气安装劳务合同(合同示范文本) 电气安装劳务合同范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款： (一)电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。 3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。 5安全文明施工。 (二)合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。 五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、 JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序： 1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：___________ 乙方：___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________
水电安装工程劳务承包合同模板三篇 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安 全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规 章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消 防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、 焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等，试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作; 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过或按当地政府规定34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。 10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。 三、施工工期： 1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求： 1、执行标准： 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002 《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88四川省地方标准 2、质量体系要求 1该项工程质量交验合格工程。 2施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方
建筑施工劳务承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就___（工程）施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1．开工日期：_______年_______月_______日，完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2．乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包 括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准，甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件（双方确认的预算报价）； 3．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规； 第六条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3．服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理；接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 5．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 6．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 7．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 8．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而