电压力锅采购合同
需货方：（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下合同条款，以期双方共同遵守。
一、产品规格型号及价格：
合同总价（大写）：元整
注：以上价格为含税、送到价。任何情况下甲方不再调整商品设备单价。
二、支付方式：
双方约定采用下列方式付款：
合同订立后5日内，甲方支付合同总价的50%为设备预付款；乙方将全部商品设备送到施工现场甲方指定地点，甲方、乙方共同检查验收后，剩余货款一次性付清。
三、商品验收与交付：
1、验收方式：由甲、乙双方共同验收：
乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号及编号、数量，包括附件和赠品（如有）；产品通电调试，保证商品能运行预装的系统软件，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。
2、交付方式：
乙方送货上门；送货时间：乙方在接到甲方提货通知后3日内，将全部货物运送至甲方指定地点。
四、商品售后服务：
乙方按照相关国家规定中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务；随机附带的保修服务卡及相关维保文件资料，按照该标准执行三包及维保服务。
五、乙方承诺：
1、所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规
定，技术性能指标与说明书相吻合。乙方保证所供商品为苏泊尔电压力锅品牌正品，且保证商品为首次使用。
2、商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、甲方须知：
1、开票后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
2、品牌产品经过严格的兼容性测试，甲方不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、争议解决方式：
合同履行中若发生争议，由双方协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
八、合同的生效：
本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式四份，具有同等法律效力，其中甲方执三份，乙方执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代理人：代理人：
2013年月日 2013年月日
代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发
票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、
运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方：乙方：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 化工商品购销合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：_____________ 供方：______________________ 签订地点：______________________ 需方：______________________ 签订日期：______________________ 为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》、《工矿产品购销合同条例》和《中华人民共和国商业部五金交电家电化工商品购销合同实施办法》，经协商一致同意签订本合同(附表为本合同组成部分)。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量〔见合同(二)附表〕。 二、供方对质量负责的条件和期限：________________________ 三、交(提)货方式及地点：______________________________ 四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________ 五、运输费用负担：______________________________________ 六、合理损耗计算及负担：________________________________ 七、包装费用负担：______________________________________ 八、验收方法及提出异议的期限：________________________ 九、结算方式及期限：__________________________________ 十、违约责任：________________________________________ 十一、合同附件：______________________________________ 十二、其它约定事项 1.合同正本一式两份双方各执一份，副本_______份，供方执_______份，需方执_______份。 2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期期限自_______年_______月至 _______年_______月_______日。 供方：(签章) 需方：(签章)
XX县XX风电工程（48MW） 设备供货合同 产品名称：10KV高压开关柜及400V低压配电屏合同编号：需方XXFD SB-005 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 （合同签订地：XX）
供货合同 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关经济法规，供需双方本着相互协作、互谅互让的精神，就XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V 低压配电屏设备的供货事宜，同意按下列条款签订本合同。 一、供货内容及价格 1、合同内容：10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备壹套，合同金额：人民币￥325000.00元,大写：叁拾贰万伍仟圆整； 2、此价格为闭口到岸价格（含税），不受市场上任何因素影响； 3、本合同价已包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、各种试验费、安装调试费、技术资料、技术配合服务、包装费、运杂费、税费等各项费用； 4、供货详细内容见合同清单。 二、质量标准 供方所供设备应符合有关国家标准和行业标准，产品实行三包。具体的技术要求按双方签定《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》执行，《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》与本合同具有同等的效力。 三、交货地点及运输方式 1、供方将所供设备运至XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备施工现场交货并负责设备就位。 2、设备运输由供方负责，供方应确保设备按期运出；运输前要勘察有关路线；供方应在发运5日前将所供设备的合同号、名称、件数、外形尺寸、重量及发运日期等以传真方式通知需方。
暖气片购销合同 需方：________________________________ （以下简称甲方） 供方：________________________________ （以下简称乙方） 甲乙双方在公平自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方供应暖气片一事，签订如下合同。 第一条产品名称、规格型号、金额等 注：钢管柱型散热器，3160型工作压力1.2mpa,散热器单片标准散热量 为239W 3030型工作压力1.2mpa，散热器单片标准散热量为62W 第二条款项及支付方式 2.1本合同支付方式采用：银行转账方式或现金支付。— 2.2付款方式 2.2.1甲方通知乙方排产后7个工作日内，向乙方支付_______________________ 元作为合同定金； 2.2.2甲方提货前，向乙方支付该批次货物的全额货款。 2.2.3质保期为两个采暖季，若暖气片在安装及打压、试压过程中出现质量问题，乙方负责维修及更换，在使用过程中，造成经济损失由乙方承担。 2.3乙方账户信息 账户名称：陕西日升志成建材有限公司开户行: 银行账号: 第三条交货时间、地点
甲方需提前25天给乙方书面下达排产通知，乙方须按时送货到甲方工地。 具体地址：陕西省咸阳市渭城区周陵镇窦家村第五大道以西，园区七路以南 ______ 收货人___________ ，电话：___________________ 第四条质量标准及售后服务 4.1乙方提供的产品，必须符合国家及生产厂家的质量标准和技术要求，必须附有合法齐全的手续以及厂家随产品附带的检验报告、合格证、说明书、保修卡等，任何非法的假冒伪劣产品概由乙方负责。 4.2按照国家有关规定和“三包”规定提供售后服务。 第五条双方权责 5.1甲方权责 5.1.1甲方有权根据实际情况确定最终米购数量，当米购货物名称/品牌 /规格型号没有变动时，采购单价不予调整，仍按合同中约定的价格执行； 5.1.2甲方如未按规定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方赔偿本合同逾期应付款1 %o的违约金； 5.1.3甲方有权将货物送相关部门进行抽验检查（费用由乙方承担），如出现不合格产品时，甲方有权退货或换货，且乙方须向甲方支付合同总额20% 的违约金。 5.2乙方权责 5.2.1乙方须按合同规定的产品品牌、规格型号、质量负责供货。货到现场，若与封样产品不符时，甲方有权退货或换货，且乙方须向甲方支付10% 的违约金；若因乙方原因延误甲方工程进度，每逾期一日，乙方须向甲方赔 偿本合同总额1%。的违约金，若给甲方造成其他损失的，乙方应另行赔偿； 5.2.2合同履行期内单价不予调整，如乙方擅自调价或以调价为由影响供货，
最新电脑购销合同模板 甲方：________________________ 乙方：________________________ 甲、乙双方经友好协商达成一致意见。为明确责任，保障各方合法权益，特签订本合同书，协议如下： 一、甲方维护乙方公司内的电脑、网络及周边设备； （其中电脑为____台；打印机为____台；其它________________）甲方确保乙方电脑系统的稳定性，为乙方工作人员提供良好的办公环境。 二、甲方为乙方维护日期从____年月日至____年月日止。 合同签订之日起按月付给甲方代维费元整，共计________元，大写：计人民币 ________.此代修费不含乙方电脑硬件坏时的.维修费。 乙方电脑系统出现问题，甲方应如实向乙方反应情况，征求乙方意见，如若乙方硬件需要维修，甲乙双方协商。维修费用另外计算。 三、维护程序为：乙方电脑软、硬件及网络出现故障的时候，致电甲方工程师，甲方将在： 当天工作日作出响应。____（40￥/台） 5小时作出响应。________（60￥/台） 3小时作出响应。________（100￥/台） _______________________（____￥/台） 如若甲方因特殊情况不能赶到，应向乙方商妥，如若在商妥期间内不能到达现场，乙方有权扣除甲方当月的电脑代维费的10%. 四、乙方应及时交纳代维费，逾期将收取10%滞纳金。乙方中途中断此合同，乙方应付给甲方签约期限内的所有代维费，即：人民币：____________. 五、本合同如有涂改则无效，有未尽事宜，由双方协商解决。合同甲、乙双方各持一份，自双方签约之日起生效。 甲____方：________乙____方：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-012390 家电购销合同(合同范本)
家电购销合同(合同范本) 家电购销合同（一） ____________________（以下简称甲方） ____________________（以下简称乙方） 甲方主要生产“国虎”“xx”牌环保家电（内衣消毒柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机），乙方通过认真细致的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。 甲方根据乙方经济能力，和市场开拓能力同意授权乙方在省地区（市），作为上述产品的独家代理经销商，授权期限为年月 日至年月日。 同时甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共谋发展的基本原则，就上述地区，上述期限内，乙方独家代理、经销甲方产品的相关事宜，协商约定如下： 一、区域 甲方授权乙方在协议授权期限内，在所代理的区域，代表甲方对上述专利产品从事广告宣传、产品销售和售后服务工作。乙方积极宣传推广专利产品，监督市场上仿伪产品，及时反馈给甲方，并协助打假取证工作。 1、甲方在授权期限内，不准在授权区域内，设立除乙方之外的其他经销商，
甲方也不在此区域内，自行设定经销点，否则，一切责任由甲方承担。 2、乙方应积极发展以专营店、零售店为基础的分销网点，并及时将专营店、零售店产品的经营情况反馈给甲方。 3、甲方免费向乙方提供相应的产品资料等，配合乙方做好销售工作，提供必要的营销、售后服务的培训和技术支持。 4、乙方在销售过程中，应及时向甲方提供售出产品的机型、编号及用户的相关资料。 5、乙方在超越本协议限定区域，操作任何与此产品相关的事宜，均应事前以书面形式向甲方提出申请，由甲方认可后方可操作。 6、如乙方所辖区有客户直接向甲方进货，甲方将无条件介绍给乙方，由乙方与其签定购销合同。 二、价格 1、首次进“内衣消毒柜”“衣物消毒柜”“厨房垃圾处理机”优惠，货值万元，产品台，共台，以后具体价格按价格表执行。 2、全国统一供货价格，具体带运费的产品价格，经甲、乙双方，根据物流运输费等按实结算，或乙方自付运费。 3、出口产品，产品改进，根据成本费用增加等，协商提高产品价格，根据原材料等涨价降价，协商提高或下降产品价格，具体按照新价格表执行。 三、质量问题及处理 1、甲方给乙方提供的产品，须符合国家及有关标准。 2、乙方收到货物后进行检查，如出现质量问题应保管好产品，作好原始记录，属甲方责任给予调换，费用由甲方承担，否则后果自负。如乙方有意制造质
锅炉购销安装合同 乐陵鑫华建筑安装有限公司 锅炉购销安装合同 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等协商～互惠互利的原则～经甲乙双方共同协商自愿达成以下合同内容～以供双方共同执行: 一、乙方向甲方所建郭家公司办公楼供应锅炉及相关配件～结算 时按甲方实际使用规格、数量给乙方据实结算. 二、锅炉性能及配件明细: 三、工作范围及计价方式:乙方负责对所供应的锅炉进行安装、调试～甲方向乙方支付锅炉费、安装费、调试费共计: 元四、付款方式: 五、交货地点及运输: 1、交货地点:郭家公司办公楼 乐陵鑫华建筑安装有限公司 2、运输:由乙方负责组织运输及装卸～乙方应以最宜的保证产品性能、质量和完好性的运输方式负责运输和装卸～并承担由此产生的相关费用～对于产品运送到指定地点甲方验收之前发生的一切风险均有乙方承担。 六、锅炉及配件质量要求: 质量标准:
1、乙方承诺向甲方提供的所有产品质量均符合国家及相关行业质量标准～达到产品各项性能指标。 2、乙方保证其销售的产品不存在有造成人身、财产损害的现实和潜在的危险。 3、经甲乙双方共同协商对价格进行下调或数量进行减少后～乙方不得因此降低产品服务质量或抬高产品单价。 4、乙方随材料提供产品检验报告、产品合格证书、质量保证书、产品说明书等资料. 七、验收方式: 1、乙方供应的锅炉及相关配件运到甲方指定地点后～应通知甲方以便安排验收～甲方检验时若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之规定～乙方应无条件补足或更换～该验收不能作为乙方产品质量合格的证据。 2、在施工验收过程中～如发现产品存在问题～乙方应负责及时更换～因此所发生的一切费用均由乙方承担～且乙方不能因此影响交付与使用时间。 乐陵鑫华建筑安装有限公司八、双方责任: 甲方责任: 1、甲方负责对安装进度、技术、质量、安全等综合监督管理。 2、及时提供乙方需要的水电。 乙方责任: 1、乙方履行本合同时要采取必要的安全措施消除事故隐患。 2、乙方因履行本合同发生的致自身或他人安全事故损害赔偿法律责任等事项～均由乙方自行处理并承担责任～与甲方无关。九、合同解除:
XXXX风电有限公司助爬器采购合同合同号：XXXX-XX -XXXXX XXXX风电有限公司 助爬器 采购合同 合同号：XXXX-XX-XXXXX 买方： XXXX风电有限公司 卖方：XX机电设备有限公司 中国 XX XXXX年XX 月
合同书 买方：XXXX风电有限公司 收货方: XXXX风电有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 卖方：XX机电设备有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 买方愿购买，卖方愿提供通讯助爬器及其相关服务。 合同总价为人民币：(小写) ￥XXXXXX.00元 (大写) 元整。 本合同规定如下： 1.本合同所用语言与“合同条款”中定义的相应用语的意义相同。 2.合同构成资料 以下资料构成本合同,成为本合同不可分割的一部分： 合同书； 合同条款； 附件一：合同价格表及交货时间 附件二：技术协议书 附件三：现场服务条款 附件四：工作进度周报表 附件五：廉洁备忘录 3.买方同意将按合同规定的条款支付给卖方货款，卖方同意按合同规定向买方提供货 物及服务，并保证按合同规定的要求对出现的问题及时进行补救。 4.合同宗旨 4.1 卖方作为一个独立承包商负责本合同项下各项内容，应当独立承担因本合同履行所 产生的所有应负责任和费用。
4.2 一方无权以对方的名义签订合同及其他法律文件，使对方在任何方面对任何第三人 承担任何责任，或由对方负担任何费用、履行任何义务。 4.3 任何一方不得超出本合同规定的作业范围而使用合同，或将合同作为其他方面的证 明。 4.4 双方应本着善意解释和履行合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和 合作。 4.5 双方在履行合同的过程中，应遵守法律、法规的相关规定。双方签约代表或履约代 表，在进行合同项下的交易活动，应当有必要的书面授权。 4.6 一方聘用、雇用或借用的职员、雇员、临时人员、学习人员或调用人员，以及该方 的分包商或承包商及其工作人员，为履行合同所实施的行为，应当视为该方的行为，由该方承担行为的法律后果。 5.买方的权利和义务 5.1 向卖方提出具体的工作内容和要求，为卖方提供必要的协助。 5.2 卖方工作完成后，买方组织人员验收。工作成果达到买方要求后，向卖方开具完工 报告，作为付款依据。 5.3 有告知卖方人员需遵守的买方管理规定的义务。 6.卖方的权利和义务 6.1 对于买方提出的建议，卖方应当参照执行，并从专业角度完成规定的工作。 6.2 卖方应于买方事先规定的合理期限内完成本合同中规定的全部工作，交由买方审 验。 6.3 卖方应保证工作质量；对于不能达到要求和质量的工作，卖方应自行承担费用返工 重做。 6.4 定期与买方工作人员沟通情况，及时协调解决可能影响工作进展的各种问题。 6.5 对于买方提出的任何需完善和修改之处，卖方应在最短时限内给予完善和修改。 6.6 严格执行买方的健康安全环保要求。 6.7 卖方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号,除非合 同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。 6.8 货物的质量保证期：经调试正式启动，买方向卖方颁发验收合格文件之日起12个月 内，或在最后一批合同货物到达目的地后且验收合格的24个月内，以先发生的为准。 如质保期内对相关设备进行了更换，则该设备的质量保证期为更换完成之日起12个月。
暖气管道施工改造合同 发包单位（甲方）： 住所地： 承包单位（乙方）： 住所地： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方暖气管道改造施工承包达成如下协议： 第一条工程概况 （1）工程地点： （2）工程内容：暖气管道改造施工 第二条工程承包方式 乙方包人工费、材料费、机具费、免费设计。 第三条费用 3.1工程总造价为37000元（大写人民币叁万柒仟元整） （此价格已包含材料费、人工费、设计费、税费、管理费、成品保护费、文明施工费、安全防护费、保险费等需要完成本工程的所有费用。） 3.2税费按计收，已包含在总价中。发票由乙方在甲方支付每笔款项前的三个工作日提供。 3.3 暖气改造使用材料及价格详见附件，由甲方书面确认后乙方进行采购，所有费用由乙方承担。 第四条合同工期 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，共计天。 第五条付款方式 6.1合同签订之日，甲方支付工程总价的30% ，即人民币11100元作为首付款。 6.2 暖气片安装完毕，工程验收合格，以供回管打压测试验收结果单上的数据合格，并达到供暖效果, 双方书面确认验收合格后，甲方付给乙方工程总价的65%即即人民币24050元。 6.3合同尾款5%，即人民币1850 元作为质保金。质保金于该工程验收合格之日起一年后并且无任何质量问题或有质量问题乙方已及时履行完毕维修义务并经双方授权的代表书面确认无误后的15天内付清。 第六条工程材料进场后的安全由乙方负责。 第七条安装质量标准按国家及北京市规范及行业要求，以及乙方提出的安装要求。
第八条双方的权利和义务 8.1甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由甲方承担费用。 8.2乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。 8.3乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 8.4乙方负责工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交验收报告。 8.5乙方必须按照经甲方书面确认改造方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以甲方书面确认为准。 8.6乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可进行，如乙方擅自变更给甲方造成经济损失的应由乙方应予以赔偿。 8.7乙方必须遵守设计和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 8.8 乙方对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等程序分阶段做好质量记录。工程安装施工完毕但未通过验收之前，乙方应对整个改造工程负责。验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关改造安装记录、隐蔽工程记录等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。 8.9工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。 第九条售后服务条款 9.1本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。 9.2保修期间，乙方在接到修理通知之日后12小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。修理的费用由甲方在质保金中扣除，不足部分由乙方支付。 9.3在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作。 9.4质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。 9.5免费保修期结束后，乙方维修实行有偿服务。 第十条安全责任 乙方必须安全施工，并有专人负责指挥，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其它不可预测的一切意外事故，全由乙方负责承担，甲方不承担任何责任，如甲方因此而对外承担赔偿责任，有权向乙方追偿。 第十一条违约责任、索赔 11.1甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
电脑采购合同 甲方：浦北县人民防空办公室 乙方：浦北县小江镇新创电脑服务部 今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。 一、采购产品名称、价格。 1、甲方向乙方定购的电脑配置(详见附件：电脑配置单)。共计：贰台；总金额为：柒仟贰佰元。 二、产品的验收、售后服务及质保 1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。 2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。 3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。 三、货款结算。 乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后将电脑交付给甲方。甲方需在一个月内将货款付给乙方。 四、甲方的权利和义务 1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。 2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。 3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的
商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。 五、乙方的权利和义务 乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。 乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。 如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。 六、争议的解决 本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 七、附则 1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。 2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。 甲方：乙方: 代表人：代表人： 日期：日期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 五金交电购销合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签定本合同，并严格履行。合同如下：第一条：合同总价乙方严格按照甲方工程所需，供予甲方的产品及产品价格（详见附件），总货 款为人民币元。 第二条：验收方法 乙方所供产品严格按照样品质量标准验收，并提供产品检验报告及合格证。 第三条：货款及结算方法 1、合同总价为人民币2 、甲方须付于乙方合同总价之， 为人民币元。 第四条：交货规定 1. 交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。 2. 交货地点：。 3. 交货日期：。 4. 运输费：运费由方承担。第五条：经济责任 （一）乙方责任 1、货品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。（二）甲方责任
1、甲方如中途变更品种、规格、质量等，应偿付变更部分货款总值的罚金。2 、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。 3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之乙方作为延期罚金。 4、乙方送货，如甲方拒绝验收接货，甲方应承担因此造成的损失、运输费用及罚金。 第六条：其它约定 合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，如协商不妥，可由任何一方向所在地工商行政管理局申请调解仲裁，也可向当地人民法院起诉。 本合同未尽事宜，由双方协商解决，另订附则附于本合同内， 与本合同有同等法律效力。本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。甲方：乙方：公司账号公司账号 开户名称：开户名称： 开户银行：开户银行： 代表：代表：电话：电话： 年月日 篇二：五金交电购销合同 买卖合同
设备供货合同范本 供货方： 购买方： 经买方对___设备向卖方提供的货物和服务协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款： 一、合同标的 1.本合同标的为_ _锅炉及辅机3套设备系统，包括设备供货及服务。 1.1卖方的所有供货及服务必须使完成后的设备系统完全满足技术规格书的要求，技术规格书详见合同附件(1)略; 1.2卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单见合同附件2(略); 1.3卖方向买方提供所供货物的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、___/______的服务、质量保证、售后服务等; 1.4卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件3(略)的要求。 2.货物名称、型号、规格、数量、及交货时间如表(略)所示。设备交货时间：2018 年8 月—9 月。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件(略)。 二、价格 1.合同总价：(人民币)大写壹佰贰拾万元整(￥1200000.00元)。
2.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装凋试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。 3.本合同价格为固定不变价。 三、货物产地及标准 1.产地 货物为生产的全智动直热式电锅炉，技术参数符合国家相应的技术标准，并应取得具有相关产品检测机构出具的产品质量检测报告，全套产品为全新的(原装)产品。 2.标准 符合国家相关的质量的标准。 四、交货 1.交货地点：工地地面。 2.卖方在按期收到买方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。 五、包装、装运和运输 1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。 2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和__雨季____地区的气候特点，以及露天存放的需要。
工程总承包（EPC）总承包合同
第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1
2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3
发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方
计算机购销合同 计算机由硬件系统和软件系统所组成，那么签订计算机购销合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的计算机购销合同范文，感谢您的欣赏。 计算机购销合同范文一 甲方：(购货方) 乙方：(配送方) 为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的电脑办公耗材购销新秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同： 一、采购与货物送达 (一)乙方保证从正规渠道集中采购电脑办公耗材。 (二)电脑耗材因市场波动，价格变动比较快，乙方提供的报价单，只提供给甲方做为参考价格，实际价格按照订货时确定的价格为准。 (三)乙方在收到甲方订单后，保证在三个工作日内把货物送达到甲方指定地点。 (四)甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格。确认无误后，在验收单上签字。 (五)甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上以书面形式通知乙方，乙方确认问题后，按照厂家的三包规定给予保修。 (六)甲方收到货物后，乙方应负责提供安装指导或服务。 (七)如因战争，台风，洪水，地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。 二.合同的补充，变更与解除 (一)，本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 (二),在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。 三.适用法律及合同争议解决 (一)，本合同适用中华人民共和国法律
(二)，凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方应首先尝试通过协商解决，如果合同一方向另一方送交要求协商解决争议的书面通知后十日内双方仍不能达成争议解决的，则任一合同方有权按向甲方所在地人民法院起诉。 四.合同的生效及合同份数 本合同自甲乙双方代理人签字并加盖公章后生效，有效期一年，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方：乙方： (盖章)： (盖章)： 代表(签字)：代表(签字)： 年月日年月日 计算机购销合同范文二 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买《视高科技视频会议系统》之事宜，双方经协商一致，达成下述合同条款，共同遵守执行。 第一条总则 定义 合同：除非特别说明，"合同"一词均指本合同。 授权代表：甲乙双方各有一至二名授权代表，处理本合同对双方具有法律约束力的事宜。 不可抗力：合同一方或双方不能预见、不能避免并不能克服之客观情况，例如：地震、战争等。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的合同惯例所发生的事故。 合同生效 本合同经甲乙双方签字盖章之日生效。 3、合同修改 除非由双方授权代表签字并经单位加盖公章予以确认的书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分，并将与合同具有同
编号：JY-HT-06174 工矿产品购销合同精华版Any parties with a cooperative relationship can sign a contract to protect legal rights 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
工矿产品购销合同精华版 立工矿产品购销合同应注意的事项主要有： 第一，当事人不从实际出发，根据自身的需求和可能，并考虑市场的供求变化趋势订立合同，而盲目签约，造成浪费，或因不具备履行合同的能力，形成违约。 第二，签订合同之前，要认真审查工矿产品购销合同的主体是否合格，如对单位营业执照的查验，要注意营业执照是否是伪造品，或者偷窃品;是否是工商行政管理部门核发的;是否具备生产、经营的行为能力与权利能力。又如所签订的合同标的物的价款，是否与当事人的自有流动资金相适应，如果是个体工商户的，其是否具有履约能力等都要认真审查验证。有些产品的生产需要有关部门办理许可证，或者经主管机关批准的，是否已获得了批准或取得了开采、经营资格等都要认真进行审查，力求避免所签订的合同无效或因违法受行政处罚。
第三，订约时，要认真审查对方所提交的法定代表人或委托代理人的资格证明书以及法人公章真实情况等，都必须进行严格核对，确实查明其代表代理资格合格时，方可与之签订合同。 第四，合同的双方当事人应以供方、需方表示，而不能用甲方、乙方相称，以免引起双方当事人的混淆，辨不清责任。 第五，注意填写产品的用途。如特定医药、化工试剂以及食品行业中常以用途决定产品的生产质量的物品，必须写清用途，以便区分饮用、药用或外用等。用途有时不写清，使生产出来的产品不符需方的要求，但其产品却符合一般用途，因而容易导致纠纷。 根据《工矿产品购销合同条例》的规定，工矿产品又分为通用产品和专用产品。所谓通用产品是指各个行业通常都可使用的工矿产品，如普通钢材、水泥、化工材料、汽车、机床、工具、日用百货、五金交电等。专用产品是根据某一行业的生产技术条件要求，从产品设计到工艺流程、制造方法，都为某一种专门用途而生产的工矿产品。如冶金设备、
锅炉采购合同 买受人： 出卖人： 日期：年月日
买受人：（以下简称“甲方”） 出卖人：（以下简称“乙方”） 经双方平等协商，就甲方购买乙方CWNSL2.5-95/70-YQ型锅炉及配套设施的相关事宜，达成协议如下： 第一条：标的数量、价款 注：1、除以上明细外，说明书、合格证、检验证书等资料，附随主机一并交接。甲方如有异议，应于接手后半月内提出，逾期视为默认。 第二条：设计制造质量标准：执行JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》并优先符合甲方提供的技术要求。 第三条：交货时间 双方商定货物交接时间为。 第四条：本合同履行地点为，货物交接地点为，由办理托运，运输方式为。货物交接后，如甲方对于数量、规格、标号、生产厂家等外在因素持有异议，应于半月内提出，逾期视为默认。 第五条：标的物所有权自货物交接时转移，但在甲方未能完全履行支付价款的前提下，标的物所有权仍归属于乙方所有。 第六条：检验标准、方法、地点及期限：由国家质量技术监督部门按国标依该产品出具的产品质量合格证为准，甲方如有异议，应于交接后半月内提出异议
方为有效。 第七条：安装与调试，适用下列方式 设备安装有限公司予以安装调试。 第八条：结算方式、时间： 付款方式：签订合同后付合同总价款的30%，竣工验收并取得陕西省锅炉检验部门出具的检验合格证后付至合同总价款的90%，剩余10%一个采暖期满后付清。甲方付款前，乙方应提供等额税务发票。 第九条：乙方对质量负责的条件及期限：甲方遵守JB/T10094标准及有关技术文件的条件下，主机为安装调试并经验收合格后一个采暖期，其它辅机附件仪表等的质量按各自行业标准执行。对于保修期内的质量问题： 1.如确因设计和制造质量不良而发生损坏，或非因运行条件和操作水平方面的原因，锅炉不能按额定参数正常运行或达不到规定的性能要求时，乙方负责无偿修理或更换； 2.因甲方的原因而出现的质量问题，乙方予以维修时，将收取适当的成本费用。 第十条：违约责任： 1.无正当理由，甲方逾期付款，乙方有权根据不同的履行阶段，相应推迟供货、安装、报验期限，并就拖欠部分货款每日加收万分之四比例的利息，逾期30天以上，乙方有权解除合同； 2.乙方无正当理由迟延交付货物、安装或报检验，应根据货款总额，按每日万分之四比例承担逾期违约金，超出30天以上，甲方有权解除合同； 3.对于解除合同情形，双方协商；协商不成参照有关法则解决。 第十一条：不可抗力
测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。
一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析
1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。
暖气片购销合同 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 甲乙双方在公平自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方供应暖气片一事，签订如下合同。 第一条产品名称、规格型号、金额等 注：钢管柱型散热器，3160型工作压力 1.2mpa，散热器单片标准散热量为239W；3030型工作压力1.2mpa，散热器单片标准散热量为62W。 第二条款项及支付方式 2.1 本合同支付方式采用：银行转账方式或现金支付。 2.2付款方式 2.2.1甲方通知乙方排产后7个工作日内，向乙方支付元作为合同定金； 2.2.2甲方提货前，向乙方支付该批次货物的全额货款。 2.2.3质保期为两个采暖季，若暖气片在安装及打压、试压过程中出现质量问题，乙方负责维修及更换，在使用过程中，造成经济损失由乙方承担。2.3乙方账户信息 账户名称：陕西日升志成建材有限公司 开户行：
银行账号： 第三条交货时间、地点 甲方需提前25天给乙方书面下达排产通知，乙方须按时送货到甲方工地。具体地址：陕西省咸阳市渭城区周陵镇窦家村第五大道以西，园区七路以南收货人，电话： 第四条质量标准及售后服务 4.1乙方提供的产品，必须符合国家及生产厂家的质量标准和技术要求，必须附有合法齐全的手续以及厂家随产品附带的检验报告、合格证、说明书、保修卡等，任何非法的假冒伪劣产品概由乙方负责。 4.2按照国家有关规定和“三包”规定提供售后服务。 第五条双方权责 5.1甲方权责 5.1.1甲方有权根据实际情况确定最终采购数量，当采购货物名称/品牌/规格型号没有变动时，采购单价不予调整，仍按合同中约定的价格执行； 5.1.2甲方如未按规定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方赔偿本合同逾期应付款1‰的违约金； 5.1.3甲方有权将货物送相关部门进行抽验检查（费用由乙方承担），如出现不合格产品时，甲方有权退货或换货，且乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金。 5.2乙方权责
电脑及办公设备采购合同 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话: 甲方因公司业务需要，新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备，经与乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款： 一、采购概况 1、采购名称：电脑及办公设备采购 2、送货地点：XXX 3、送货方式：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用，乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。 二、采购内容 乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。 三、采购明细 现将具体设备名称、品牌型号，参数数量、交易金额如下：
报价已含税 总价大写：人民币陆萬陆仟陆佰元整（￥66,600.00元） 四、供货期限 供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。 五、质量要求 乙方向甲方提供的产品均为正品行货，其中笔记本电脑均带有原装包鼠。 七、售后服务 乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。 八、付款方式 甲方向乙方共计应支付人民币：人民币：陆萬陆仟陆佰元整（￥ 66,600元整），付款方式为：转帐支付。供货之日起三个工作日内，甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即RMB￥66,600元整）。在甲方支付全部金额起，乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。 九、双方责任 1. 甲方： 甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节，需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。
2. 乙方： 乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方，并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德，做好保密工作，未经甲方同意，一切甲方资料均不得外传。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1.若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项，每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千 份之五作为滞纳金,以此类推；若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上，乙方有权即时解除合同，并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金； 2.乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购，如遇不可避免的时间耽误，乙方须 提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 3.合同签约地：广州 4.如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的，甲乙双方可向本合同原签订地广东省广州市 有管辖权的法院提请诉讼。 5.其它未尽事宜由双方协商解决。 6.合同一式贰份，甲乙双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签署日期：签署日期：