当前位置:文档之家› 筒仓施工合同

筒仓施工合同

第一部分合同协议书

发包人:广西防港物流(甲方)

承包人:中港建设工程有限责任公司(乙方)

依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

1、工程概况

工程名称:粮食输送改造工程(筒仓及火车发放站)

工程地点:区12泊位陆域

工程容:5个直径32米筒仓及火车发放站的施工。

资金来源:业主自筹

2、工程承包围

5个直径32米筒仓及火车发放站的土建、钢结构、设备基础、电气、防雷、给水和排水等分部分项工程的施工,不含预应力管桩、设备安装及消防工程。具体以施工设计图纸和工程量清单包含的容为准。

3、合同工期

开工日期:2014年 10 月 20日(以具备开工条件,甲方通知开工的日期为准)

竣工日期:2015年 4 月 17 日

合同工期总日历天数 180 天。

4、质量标准

工程质量标准:符合招标文件要求,达到设计图纸及国家现行有关建设工程施工质量验收规合格标准

5、合同价款

金额(大写):人民币肆仟柒佰玖拾柒万柒仟贰佰零肆元壹角叁分(¥: 47977204.13 ),工程量清单及单价详见投标书。

6、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

7、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。

.

8、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

9、合同生效

9.1合同订立时间: 2014 年 10 月 10 日

9.2合同订立地点:__广西市港口区__

9.3本合同双方约定经双方签字盖章后生效。

发包人:广西防港物流承包人:中港建设工程有限责任公司

(公章)(公章)

地址:市港口区友谊大道22号地址:市港口区兴港大道48号

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:

.

第二部分合同通用条款

本工程“合同通用条款”使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同(示文本)》(GF19990201)的“通用条款”。

.

第三部分专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:(1)本合同协议书;(2)本合同专用条款;(3)本合同通用条款;(4)中标通知书;(5)投标书及其附件;(6)招标文件(含所有补充通知和答疑);(7)标准、规及有关技术文件;(8)图纸;(9)工程报价单或预算书。

3.语言文字和适用法律、标准及规

3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章,务集团制订的《建设工程文明施工管理办法》。

3.3适用标准、规

适用标准、规的名称:符合国家和行业现行有关规、标准的合格的要求,符合国家强制性条文和发包人提供的有关本项目有效的设计文件的要求。

发包人提供标准、规的时间:无(由承包自行购置、费用由承包人自理)

国没有相应标准、规时的约定:另行商定

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签定5天后提供一式伍份图纸(含三份竣工图)。

.

发包人对图纸的要求:未经发包人同意,不得将图纸转借给第三人

使用国外图纸的要求及费用承担:无。

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 监理单位委派的工程师

:鉴德单位名称:广西八桂工程监理咨询职务:总监理工程师

发包人委托的职权:按本工程委托监理合同和现行有关法律、法规的规定,在施工全过程中,代表发包人进行技术、工程进度、质量、安全监督;对不符合图纸和技术标准规要求的做法,向承包人提出要求整改并监督落实整改。

需要取得发包人批准才能行使的职权:工程设计变更、工程款支付、工程量增减调整、追加合同价款、工期的延长及经济洽商等必须经发包人现场代表和发包人主管领导签字认可才有效,其余按本工程委托监理合同。

5.2 发包人派驻的工程师

:创焕曾泳森职务:现场代表

职权:代表发包人,和监理工程师一起协调与本工程有关的事宜,并行使合同约定的发包人的权利,履行合同的约定的发包人职责。

4.3不实行监理的,工程师的职权: /

7. 项目经理

:邓成传职务:项目经理

8. 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

.

(l)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前7天。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:_开工7日前将水、电接至距施工现场100m。办理施工用水、用电开户及其发生的费用、电讯线路接通的费用由承包人解决。水、电、通讯费用由承包人支付。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:工程地质资料在投标截止日期5天前提供,地下管线资料在开工前5天提供。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前7天。

(6)水准点与座标控制点交验要求:开工前7天。

(7)图纸会审和设计交底时间:开工前7天。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由发包人负责协调,相关费用由发包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其他工作:双方另行协商。

9. 承包人工作

9.1 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务围允许的承包人完成的设计文件提交时间:合同签订后5天且在开工前应完善深化施工组织设计,以达到保证质量、确保施工安全和完成施工任务的要求。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:_每月25日前提供当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表各两份。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:__提供和维修施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,费用由承包人承担。_

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:监理现场办公室1间

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:__(1)需要办理交通特别通行证时,由承包人负责办证,并承担相关费用;(2)施工现场需要排放有害污水时,由承包人办理有关手续,并承担相关费用;(3)施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时,由承包人提出并落实措施,并承担相关费用。___

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:__在竣工验收移交全部工程前,由承包人负责采取保护措施,并承担相关费用。_

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要

.

求及费用承担:__由承包人保护。施工时损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物,所发生的费用由承包人承担。

(8)施工场地清洁卫生的要求:费用由承包人承担。施工期间场的垃圾及杂物由承包人清理,做到工完场清,保持场地日常的清洁文明。

(9)双方约定承包人应做的其他工作:按国家、地方建设行政主管部门和务集团等的规定要求,做好安全文明施工工作。

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:合同签定后5天提供详细的施工方案;每次在达到形象进度10日前并于每月25日前提供当月已完工作量报告及下月工程进度计划给发包人各二份。

工程师确认的时间:于收到之日起7日批复

10.2 群体工程中有关进度计划的要求:合同签定后5天提供详细的施工进度计划和进度保证措施。

10.3 各个分项工程的施工进度表和完工时间表。

13. 工期延误

13.1 承包人承诺:在工期延误,无法按时完工的情况下,发包人有权另选施工队伍进行补救,承包人不得以任何理由进行阻挠。

13.1 对以下原因造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延。

13.1.1 不可抗力或政府指令性停工(承包人原因导致的除外)

13.1.2 非不可抗力或政府指令性停工(承包人原因导致的除外)原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同总价的万分之四),误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算),其极限为合同价的5%。发包人可从应向

.

承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

13.2 双方约定工期顺延的其他情况:无

四、质量与验收

15、工程质量

15.1 发包人对工程质量的要求:符合国家和行业现行有关规、标准的合格的要求,符合国家强制性条文和发包人提供的有关本项目的设计文件的要求。

15.2 双方对工程质量有争议时,由本项目监理单位以书面形式裁决;当一方不服本项目监理单位裁决的,请工程所在地仲裁委员会仲裁。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位: _按现行法律、规、标准和通用条款第17条等的规定执行,其它另行协商确定。

19、工程试车

19.5 试车费用的承担:__由承包人承担___

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1 本合同价款采用固定单价承包合同方式确定。工程量按实际结算,投标人工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少,除另有约定外均按原单价结算。

23.2 采用固定综合单价合同,综合单价中包括的风险围:除工程量清单数量误差、漏项、工程变更以外的其他风险。

23.3 风险围以外合同价款调整方法:

.

道路施工合同标准范本

协议编号:LX-FS-A12081 道路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

道路施工合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包人(甲方): 承包人(乙方): 通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议: 一、工程承包范围和工作内容及要求 (一)承包范围: 1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修

60米; 2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米; 3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路; 4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡; 5、朝阳社区八组一条消防通道硬化; 6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。 (二)工程内容及要求: 本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程,其余工程皆为单包人工工程。 1、朝阳社区四组打混凝土道路一条,长380米,宽3.5米,厚0.18米,标号C25,采用钢模置模,路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条,深4

总价包干施工合同(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 总价包干施工合同(合同范本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

总价包干施工合同(合同范本) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程期限: 4.1、工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元违约金。 4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过

双方及时协商,并以书面形式确定: 4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者; 4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。 5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定总价包干。 6、工程价款:经甲乙双方核定认可本工程价款(大写) 元人民币。二:甲乙方工作: 1、甲方工作。 1.1甲方现场代表:联系电话 1.2施工场地具备开工条件; 1.3甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。 1.4甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。; 2、乙方工作。 2.1乙方现场负责人:,身份证号:,联系电话: 2.2乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育,严格遵守安全操作规程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安

设备基础预埋件施工合同范本

xxxxxx有限公司 设 备 基 础 预 埋 及 制 作 安 装 合 同 二0一五年八月九日

第一部分合同协议书 xxxxxx有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施“xxxxxx有限公司2#焙烧炉”工程中的“设备基础预埋、钢制烟道、喷淋沉降塔、楼面平台的制作及安装项目”(项目名称,下称“该项目”),已接受xxxxxx有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.本协议书与下列文件一起构成合同文件。 ⑴中标通知书; ⑵投标函及投标函附录; ⑶专用合同条款; ⑶通用合同条款; ⑸技术标准和要求; ⑹图纸; ⑺已标价工程量清单; ⑻其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 2.承包范围。 ⑴联通烟道的制作及安装; ⑵环形烟道的制作及安装(防腐要求:采用双面油漆防腐,350°高温沥青漆两道); ⑶楼面平台的制作及安装(防腐要求:采用双面油漆防腐,两道底漆、两道面漆); ⑷喷淋沉降塔的制作及安装(防腐要求:外表面采用油漆防腐,200°高温漆两道,内表面防腐由发包人自行实施); ⑸循环水沟的制作及安装(防腐要求:外侧采用油漆防腐,200°高温漆两道,内侧防腐由发包人自行实施); ⑹本合同承包范围为甲方提供电子版图纸内容,如最终施工蓝图与电子版图纸不符,则以双方确认的施工蓝图按实调整。 3.承包方式。 本项目采用单价包干承包方式,甲方提供主材(钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母),乙方提供全部辅材并负责制作及安装。 4.合同价格。

⑴联通烟道的制作及安装、环形烟道的制作及安装、喷淋沉降塔的制作及安装、循环水沟的制作及安装项目,其单价为 3000.00元/吨(含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等,不含主材费用,承包方提供建安发票); ⑵楼面平台的制作及安装项目,其单价为 2600.00元/吨(含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等,不含主材费用,承包方提供建安发票); ⑶合同总价约 100万元(钢材用量约350吨),最终合同金额以实际加工数量为准。 5.承包人项目经理: xxx 。 6.工程质量符合建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 的合格标准。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照指示开工,工期为:2015年8月10日开工,2015年12月31日具备点火条件。 10.本协议书一式肆份,合同双方各执贰份。 11.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人:(盖单位公章)承包人:(盖单位公章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 年月日年月日

门窗供货合同范本

门窗供货合同范本 门窗供货合同范文1 甲方: 乙方: 甲乙双方就荣盛塞纳荣府塑钢门窗材料供货一事,经过双方友好地协商,本着平等、公正的原则达成以下共识,其具体内容如下; 一、工程材料用量,约155吨(以实际用量为准)。 二、材质和质量要求:塑钢为川路牌猪肝红色通休粒,规格为60型,整个工程门窗、材料必须通过建筑外窗承受机械力、抗风压分级测试,符合国家标准规范要求,所有型材及附件辅料都应有厂家的检测报告,出厂合格证、出厂比重表,乙方必须无条件为甲方提供上述所有材料。证明和购货税发票。 三、供货价格和方式:整个工程塑钢材料每吨按捌仟柒佰元计算,辅料价格乙方不能高于同类工程用料价格,按同类工程用料价格计算,由乙方运送到甲方工程场地,上下车费用包括在内,乙方必须保证吨量足,如甲方发现数量不足,甲方有权扣留乙方每吨伍佰元的货款,在合同签定后,甲方应支付乙方订货款150000 .00元(壹拾伍万元整),此款在第一车材料到场时在此车货款中扣除, 四、付款方式 乙方按甲方提供的数量及规格在约定的时间运送到工程场地后,甲方应以现款方式付给乙方每车材料款的95%货

款,余下5%在第二车材料到场时结清,以此方式至整个工程材料供完后,甲方不能扣押乙方任何主辅料供货款。 五、在工程结束时,材料如有余剩,乙方必须按供货价格退还给甲方后余剩材料由乙方自行解决。 六、违约责任 甲乙方双方如不履行合同或单方面解除合同的,违约方应承担总工程材料5%的违约金,同时,若违约方给对方造成经济损失的,应当承担赔偿经济损失的责任。 本合同文字的手写部分与打印部分具有同等法律效力。合同未尽事宜经双方协商解决。 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字后即刻生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 门窗供货合同范文2 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就铝合金门窗制作安装事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

大理石铺装工程施工合同

沂南县汶河景观(二滩公园)腾龙湾广场 大理石铺装工程施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就腾龙湾广场大理石铺装工程施工事项协商一 致,订立本施工合同。 一、工程名称:沂南县汶河湿地景观A区。 二、工程地点:迎宾路以北,远离橡胶坝以南,汶河东岸。 三、承包方式:包工包料(甲方提供砂子、施工用电)。其余材料由乙方自己购买,大理石必 须是一级产品。(由乙方提供大理石样品,并必须保证进场材料与样品一致)。 三、合同工期:于2013年6月10日开工-2013年6月29日完工,总工期20天。若在规定时 间内未完成,每拖一天,罚款5000.00元。若确因不可抗力因素或甲方原因,工期顺延。 四、工程质量标准:合格,保修期两年,自竣工验收合格之日起开始计算保修期。如在保修期 内出现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内到现

场维修,否则甲方有权中止合同,另行 派人维修,并根据所造成损失加倍对乙方罚款。 五、工程做法及综合单价: 1、30厚1:3水泥砂浆铺贴以下石板,以下石材均以每平方米计算,按3公分的标准收方,并 根据现行市场材料及人工费价格核定综合单价及合同价款如下: 序号大理石规格工程量单价总价 (平方米) 五莲花火烧板:300*300*30 1 82 400*400*30 五莲红毛板:300*300*30 3 83 400*400*30 芝麻黑200*400*30 300*300*30 4 115 200*200*30 5 芝麻灰800*400*30 400*400*30 112 6 将军红120 7

工程包干合同(精华版)

装修施工合同 合同编号: 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 2、承包范围及承包方式 2.1承包范围:工程包含标的内所有水电路改造(电箱及空开、照明、插座、电气设备用电及线路接驳、给水、下水管道制作);轻质隔墙制作、墙面涂刷、前厅新风系统、厨房排烟系统、风扇安装、门扇制作安装;防水工程;石材铺贴;吊顶工程; 2.2承包方式为大包干:即包工、包料、包安全、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生,工程造价一次性包干、包死。 3、合同价款 合同价款:(小写)人民币:¥ (大写)人民币: 3.1合同价款由包发人和承包人依据中标通知书的中标价或双方协商的造价进行约定。承包人承诺合同价款不低于其成本价。 3.2合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。 3.3 承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现成条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明

了,在合同价款中已予以充分考虑。 3.4 合同价款(总价或单价)中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、临时设施、临时道路的修建安装、安全文明施工、水电费等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏,概由承包人负责。 3.5 除合同另有约定外,按照国家现行税法和有关部门现行规定,承包人需缴纳一切税金和费用,均已包含在合同价款中。 3.6 合同价款确定方式为固定总价方式,任何一方不得擅自改变,除按本合同约定办理的工程变更或按合同约定办理的有效现场签证外,结算时一律不予调整。 3.7合同图纸间存在矛盾或表述不清,发包人应作出必要的澄清,但此澄清不作为工程变更。 3.8合同价款已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格的涨跌的可能和相关因素,承包人承诺该市场风险完全由其承担。 4、质量 本工程验收标准为:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准执行,工程质量要求达到标准。 5、工期 5.1 开工日期:,竣工日期:(含节假日在内),合同工期总日历天数天(法定节假日、雨雪天均包含在内)。 5.2 如遇到以下情况者,承包人提出工期顺延的签证要求,经监理工程师初步审查、发包人代表确认后,工期相应顺延: (1)发包人同意调整工期的设计变更和工程量增加; (2)发包人书面同意的工期顺延的其它情况。 以上签证项目,承包人必须在事件发生后三天内办理签证手续,即承包人在事件发生后三天内提出工期顺延的书面签证要求,否则,监理工程师不进行初步审查、发包人代表不予确认,即不予办理工期顺延签证。 6、发包人责任 6.1有权审核承包人编制的工程总进度计划、工程进度月(季)报表。 6.2发包人或其委托的监理单位负责现场的配合管理和协调工作、有权监督检查工程质量、

总价包干施工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 总价包干施工合同正式版

总价包干施工合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程期限: 4.1、工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期每拖延一天,

乙方需支付甲方每日元违约金。 4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定: 4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者; 4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。 5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定总价包干。 6、工程价款:经甲乙双方核定认可本工程价款(大写) 元人民币。 二:甲乙方工作:

1、甲方工作。 1.1甲方现场代表:联系电话 1.2施工场地具备开工条件; 1.3甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。 1.4甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。; 2、乙方工作。 2.1乙方现场负责人:,身份证号:,联系电话: 2.2乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育,严格遵守安全操作规程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中发生的一切安全事故,均有乙

公装施工合同范本

公装施工合同范本 发包人全称:(以下简称:甲方) 承包人全称:(以下简称:乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》 及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本 工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方 就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:(以下简称:本工程); 工程地点: 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收 合格。 2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、 智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临 时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。 三、合同工期: 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为:年月日,竣工日期为:年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

班组合同(新版修改)

编号: HQJSHBHS-2017-001徐州荣盛城A15.A16地块住宅精装修工程瓦工班组劳务内部施工协议 发包单位:环球建设工程集团有限公司淮北淮顺分公司 劳务班组: 签订日期:2017年9月日

环球建设工程集团有限公司淮北淮顺分公司 内部班组施工协议 甲方:环球建设工程集团有限公司淮北淮顺分公司 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》《劳动法》和有关法律、法规的规定,结合本工程 的具体情况,达成如下协议,供双方共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称:徐州荣盛城A15.A16地块住宅精装修工程 工程地点:江苏徐州 承包范围: #楼室内地砖 承包方式:按附件清单综合单价包干,包含图纸、规范等质量要求施工完成的全部 费用(不含税金) 1.1.1综合单价包括:员工劳保和劳保、人身保险费、生活费、赶工费,节假日及 夜间加班费、市内外交通费、安全、文明施工费、差旅费、各种机械工具费及机具易损 件费,如锯片、钻头、铁锹、油桶、刷子及所需的电源接线和插座插头(三级配电标准) 等。 1.1.2综合单价包含施工工地内涉及到的全部材料搬运及二次搬运,垃圾清理至指 定地点。乙方签字领出的材料,若有丢失或损坏,由乙方负责。 1.1.3乙方需要考虑到工期紧张而造成的赶工和因此发生的费用。若乙方人力不足 无法满足甲方的赶工要求,甲方有权自己组织人员施工,所发生费用统一按照420元/ 工日,从乙方工程款中扣除。 1.2工期:自进场即日起,至2017年 10 月 28 日。(具体日期根据甲方具体要求)项 目总工期需满足甲方和相关单位合同要求。 1.3工程质量等级: 1.3.1工程质量等级要求:满足甲方和相关单位合同约定的质量等级(详见项目经理 交底和建设单位与相关单位对工程质量的约定文件)。 1.3.2工程质量等级的评定和确认:以建设方、监理、质量监督、等单位验收确认甲 方的整体工程的质量等级为准。 1.4暂定合同价款: 1.4.1:总面积约 12000 平方米(按实际施工验收合格面积计算),总价按最终 施工验收合格面积计算。 1.4.2:B2地块 #楼、室内墙地砖铺贴按建设单位及图纸要求的全部操作工序, 施工工程量按实结算 35 元/m2 1.4.3:B2地块 #楼、室内厨房墙,地未铺贴面积粉平,按建设单位及图纸要求 的全部操作工序,施工工程量按实结算 13 元/m2 第二条:合同适用标准及法律 2.1适用标准、规范:相关建筑装饰工程施工规范、验收规范。 2.2适用法律、法规:《合同法》《建筑法》《劳动法》《安全生产管理条例》及其他有关 法律法规。

工程施工委托协议书范本4篇

工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规,甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议,以资双方遵守。 第一条:拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准),项目位于项目一期的第号楼第单元第层房,价格每平方元,房号为,共计套。合计建房款人民币(小写)元,金额(大写)。 第二条:拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内,甲方支付拟建房款总额的x0%即元,金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元,金额大写。 第三条:拟建住房竣工时间为:年月日前。

第四条:本合同期内,甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名),甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条:甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款,乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工,甲方可以解除本协议,乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条:双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间,到指定地点签订《认购书》,甲方所交的建房款无息退还。 第七条:在履行本协议中各方如发生争议,可协商解决,协商不成的,可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条:乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务,为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是(执业证号:电话:)。 第九条:本协议壹式叁份,甲方执壹份,乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方:乙方: 电话:法定代表人:

综合单价包干合同范本

编号:_____________综合单价包干合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

合同价款、竣工结算、付款方式 1。1。合同价款: 1。1。1。根据图纸、招标文件和工程承包范围,本合同实行固定单价包干,包干单价为元/(单位);暂定总价为:元(大写:)。 1。1。2。本合同固定单价(含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用,以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用),不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。 1。1。3。在合同履行过程中,如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目,工程量根据实际增减调整,固定单价均不作调整。 1。2。竣工结算 1。2。1。工程竣工验收合格后14天内,乙方应向甲方提交4份分包工程竣工结算报告及结算资料。 1。2。2。工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内,甲方与乙方办理完成分包工程结算。 1。2。3。为方便双方核对,减少核对时间,乙方上报的结算金额,不得高出最终审定的结算金额的3%,否则,乙方向甲方

支付超出部分的造价咨询费用,咨询费用=(乙方上报结算金额-审定结算金额×1。05)×5%,并在最终工程结算总价款中扣除。 1。2。4。工程量:以实际数量计算。 1。3。付款方式(可根据各专业具体定) 1。3。1。合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。 1。3。2。进场后分批支付至进场货款的%(以楼栋供完为一批次)。 1。3。3。全部安装结束支付至暂定合同总价的%; 1。3。4。竣工验收合格交付后付至结算总价的%; 1。3。5。余款3%分二年支付:经政府有关部门竣工验收合格1年保修期满后支付%,竣工验收满2年支付%。 1。3。6。尽管有上述时间规定,乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和票据。甲方只在收到所有合格的支付凭证后,才向乙方支付。 1。3。7。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据,或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求造成付款延误,甲方不承担逾期付款的责任。 23。1本合同价款采用:综合单价包干。 综合单价的组成,包括但不限于:施工设备、劳务、材料、安装、质保、管理、利润、规费、税金以及合同条款规定的保险、

包干价的建设施工合同增加工程量后,如何认定工程总价款

包干价的建设施工合同增加工程量后,如何认定工程总价 款,本案按日千分之三计算违约金是否过高 ――深圳捷星工程实业有限公司诉深圳万基药业有限公司建设工程 施工合同纠纷案 (一)【案件概要】 1 ?判决书字号: 一审判决书:广东省深圳市福田区人民法院(2003)深福法民三初字第1973号 二审判决书:广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民五终字第 1420号 2. 案由:建设工程施工合同纠纷 3 ?诉讼双方 原告:深圳捷星工程实业有限公司,住所深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座52 层。 法定代表人:丘宝良,董事长。委托代理人:姚正光,广东一言律师事务所律师助 理。 被告:深圳万基药业有限公司,住所深圳市水贝石化小区2号楼。 法定代表人:陈伟东,董事长。 委托代理人:李锋,被告法律顾问。 委托代理人:赵阳,被告项目经理。 4?一审法院:广东省深圳市福田区人民法院 代理审判员林阳涛独任审判。 5?二审法院:广东省深圳市中级人民法院 合议庭成员:审判长任舒中;审判员陈锦富;代理审判员钟波 (二)【一审情况】 1. 一审诉辩主张 原告起诉称:2002年6月12日原告与被告签订一份《和平中心大厦消防系统工程安装合同书》,约定由原告为被告安装和平中心大厦消防系统工程,总价款为2900000元。合同 签订后,原告严格按合同约定履行了安装义务,虽然由于被告的客观原因,导致工程延至2003年4月8日才验收完毕,并且由于被告原因,工程发生部分原合同范围外的增量(该部分增量因原告与被告尚未结算完毕,不在本案诉讼请求之列),但被告却不按约定期限支 付工程款,至今仍拖欠原告合同内工程款1013000元未付(工程保证金因尚未到支付期,不 在本案诉讼请求之列),按双方合同第七条第2,3款,被告行为已构成违约,据此,请求判 决:1.被告立即支付拖欠工程款1013000元,并支付逾期付款利息455850元(从2003年 5月1日暂计至2003年9月30日按日0.3%计);2?被告承担诉讼费。 被告答辩认为:一、原告主张工程款1013000元数额明显错误,我方于 2002年10月 16日至2003年4月1日共4次向原告支付工程款共 1826400元。合同约定总工程价款为 2900000元,扣除工程质保金 87000元和已付工程款,本案争议标的应为986600元。二、 原告严重违约,工程逾期 8个余月,应承担逾期竣工违约责任。合同约定原告应于2002年

园林景观管线预埋合同雨污等

合同编号: 建设工程施工合同 (附属工程) 工程名称: 园林景观水电预埋、灯具安装工程 工程地点: 发包人: 承包人: 签订日期: 发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将位于水电预埋、灯具安装工程交由乙方承包施工。为了明确双方的权利、义务与经济责任,根据《中华人民共与国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订合同如下: 一、工程地点: 二、工程名称: 三、承包方式:包工包料。 四、工程内容: 施工图内所含浇灌、排水、电力等管道基槽土方开挖、管道预埋及相应管井砌筑;井盖(板)制作及安装、灯具采购、灯具安装 具体施工内容、技术要求及做法详见总平景观施工蓝图。 五、承包范围:

1、水电预埋工程 2、灯具安装工程 六、工程总造价: 本标标段工程的预算总造价暂定为元; 七、施工工期: 1、本工程总工期为15 日历天。 2、工期计算为双方签定合同后自甲方签发开工令之日起开始计算至竣工验收合格为止。 3、出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述,就是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定;乙方提交签证后七个工作日内甲方不予书面回复则视为默认,乙方收到甲方回复后七个工作日内未提出异议则视为默认。 1)施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者; 2)因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%; 3)不可抗力; 4)因下雨导致的停工; 5)因与其她施工队交叉作业造成的停工。 6)因工作面或道路不畅通导致无法施工的。 出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。 八、设计变更: 1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系,若现场实际与设计不符或图纸相互矛盾时,乙方不通知甲方、设计单位到现场处理调整,盲目施工所造成的损失乙方自负。 2、所有设计变更均甲方以书面形式通知乙方,任何以口头通知形式的设计变更,乙方均不得执行。 3、因设计变更而甲方事先未发出预告函(通知)造成乙方返工或损失的,甲、乙双方在此项变更实施前5天内办理签证,否则乙方有权拒绝执行,由此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导

防火通道毛路开挖项目施工合同(2) 2

防火通道毛路开挖项目 施工合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 防火通道毛路开挖项目施工内容包括: 1、防火通道毛路开挖项目为长约5km的防火通道毛路开挖、扩宽。其中线路一起点是三组韩家寨子,终点是罐子窑孙家丫口水泥路,长约3.5km;线路二起点是陶家寨,终点是十二组,长约1.5km。 2、在甲方完成土地协调工作以后,具体宽度因地开挖,但土路路基开挖后宽度不得小于4m,石路路基开挖后宽度不得小于3m; 3、本项目不涉及错车道开挖;

4、防火通道毛路开挖完成后,需用挖掘碾压至少2遍,以保证通道硬度能通车; 5、本项目不上税。 第二条:施工要求 按照村委的要求,保质保量按时施工,施工过程中全程接受木果镇镇政府及牛场村村委的监督和管理。 第三条:合同工期 1.从开工后10个工作日内完成施工,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始计时; 2.若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。 第四条:价格及付款方式 1、工程包干价为50000 元,不含税。其中线路一包干 价为35000元;线路二包干价为15000元。 2、挖机拖车费及燃油费等(不含税)均由乙方自行承 担,甲方不再承担其他费用; 3、付款方式:工程结束7天之内甲方对工程组织验收, 验收合格后10天内一次性付清全部工程款。 第五条:甲方义务

1.在乙方工程施工过程中,帮忙协助乙方协调土地等施工必须条件,如因甲方原因造成工程无法按照合同约定完成,一切责任由甲方承担。 2.按合同向乙方拨付工程款。 3.帮助协调施工现场的用地协调等事宜。 第六条:乙方义务 1.乙方负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。 2.乙方在施工过程中,接受甲方监督、管理。 第七条:施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。 第八条:验收 工程竣工验收应以甲方提供的《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。 第九条:违约责任

施工工程合同包干单价样板

施工工程合同——包干单价样板 合同编号: 建?设?工?程?施?工?合?同 工程名称:?工程 工程地点:?市?路?号 发?包?方: 承?包?方: 签订日期: 发包方:?(以下简称甲方) 承包方:?(以下简称乙方) 甲方将?工程交由乙方承包。为了明确双方的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订合同如下: 一、工程地点:?市?路?号。 二、工程名称:?工程。 三、工程内容:乙方按□甲方提供的施工图□甲方要求完成 施工内容。 四、承包方式:□包工包料。□除?由甲方提供外,其余包工包料。□主材由甲方提供,乙方包人工、辅材。 五、工程造价及计价依据: 本工程预算造价暂定为人民币?元整,增加的签证工程的造价不作为进度款拨付的依据,最终结算造价根据实际施工工程量乘以包干单价计算。本合同约定包干单价详见合同所附《?工程包干单价清单》。 本合同约定的包干单价不受设备材料价格、人工费、政策性调整等任何因素影响。按本合同约定方式计算的结算总造价已包含乙方为完成本合同项下工程所需的人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他费用等一切费用。承包人的施工方案只作为完成施工任务的技术方案不作为计价依据。 六、施工工期: 本工程施工工期为?日历天,自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。 出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述,是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定:

1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的; □(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的; 3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的; 4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%,并对关键工序有实质性影响的; 5、不可抗力; 6、因与其他施工队交叉作业造成的停工; □(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天,50mm以上雨量的,且下雨时间超过4小时可顺延半天,以此类推。 出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。因上述情况延误工期,甲方给予工期顺延签证后,则不再承担乙方窝工、停工费等费用。 七、设计变更: 1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系,若现场实际情况与设计不符或图纸相互矛盾时,乙方应及时通知甲方和设计单位到现场处理,乙方不通知而盲目施工造成损失的,责任由乙方承担。 2、所有设计变更均由设计单位、甲方以书面形式通知乙方,任何以口头通知形式的设计变更,乙方均不得执行。 3、因设计变更而甲方事先未发出预告函(通知)造成乙方返工或损失的,甲、乙双方在此项变更实施前?5天内办理签证,由此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。 4、设计与现场地形情况不符时,乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出,否则造成的损失由乙方自负。 5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证,如因此造成整体停工或影响下道工序施工的经监理及甲方确认后给予工期顺延签证。 八、设备材料的说明要求、材料供应方式及要求 钢铁厂、武钢、昆钢、柳钢、水钢);□其他材料:?。乙方应在使用□水泥、□商品砼、□钢筋之前向甲方申报所使用的品牌,经甲方同意后方可使用,否则不给予计取结算。 □甲供材料(如有)1、由甲方提供的材料设备,应在货到工地前一天通知乙方,双方共同验收并办理交接手续交由乙方保管、施工。乙方使用甲供材料的损耗量不得超过定额对应子目材料损耗量,否则超出的损耗由乙方承担,相应费用按甲供材料采购价(以甲方提供采购合同或付款单据为准)乘以超出定额部分的损耗量计算后从结算价中扣除。

总价包干施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 总价包干施工合同

编号:FS-DY-20345 总价包干施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程期限: 4.1、工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元违约金。 4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定: 4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者; 4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。 5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定总价包干。 6、工程价款:经甲乙双方核定认可本工程价款(大写) 元人民币。 二:甲乙方工作: 1、甲方工作。 1.1甲方现场代表:联系电话 1.2施工场地具备开工条件; 1.3甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。 1.4甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。; 2、乙方工作。 2.1乙方现场负责人:,身份证号:,联系电话: 2.2乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育,严格遵守安全操作规程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中发生的

园林绿化施工合同书(通用版)

园林绿化施工 合 同

书 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 承包范围: 三、质量标准 工程质量标准: CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》。 四、合同价款

金额(大写):(人民币)。 (小写)¥:元。 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.本合同专用条款 3.标准、规范及有关技术文件 4.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内(苗木一年的养护保活)承担工程质量保修责任。 七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、合同生效 合同订立时间:年月日 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。 本合同自双方签定之日起生效。 发包人:承包人: 法定代表人: (签名) 法定代表人: (签名) (或委托代理人): (签字) (或委托代理人): (签字)

地址:地址: 电话:电话: 日期:年月日日期:年月日 第二部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:执行通用条款 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同使用汉语 2.2适用法律和法规 适用法律法规:国家有关法律、法规和南宁有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 2.3适用标准、规范 《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。 2.4双方另有约定列入补充条款。 2.5双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

建筑工程施工包干合同

建筑工程施工包干合同 发包方:承包方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关规定,双方在平等、自愿的基础上,就建筑工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 承包方为发包方建设市区镇街号房屋一幢(共层,每层具体高度、结构等以施工图为准,施工图纸作为本合同的附件一)。 二、合同工期 开工日期: ______年___月___日,竣工日期:______年___月___日,本合同工期共___天。三、工程造价、支付时间 本工程造价为:人民币___拾___万___仟___ 佰___拾___元(¥______元),本合同的造价为包干价,包括整个工程所需的原材料、设施、设备等。 发包方支付工程款的时间:____________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________。 四、发包方的权利、义务 1、负责平整施工场地工作,使施工场地具备施工条件。 2、负责将施工所需的水源、电线路接至施工现场,但所用水、电费由承包方承担。 3、有权监督工程进度,检验工程质量。 4、按时交付工程款。 五、承包方的权利、义务 1、负责工程施工图纸的设计并自行提供施工工具、设备进行施工。 2、工程所需要的原材料(如水泥、沙、石等)、施工人员由承包方采购、聘用,但原材料须经发包方认可后方可使用。 3、根据工程需要,提供照明、防护围栏(含每层楼)等设施并确保施工的安全。施工期间,如造成施工人员或其他人的人身伤亡、财产损失的由承包方承担一切责任。 4、在工程竣工前,负责对已完成工程的保护工作,期间如发生损坏,承包方要自费修复完好。 5、承包方要确保该工程不影响、不损坏地下管线、邻近建筑物、古树名木等;否则,承包方应自行赔偿受害人的一切损失。 6、保证按时、按质竣工,竣工时需经发包方验收合格。工程质量不合格的部份,承包方应无偿修复。 六、本合同如有未尽之事宜,应友好协商达成补充协议,补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。 七、本合同附件为本合同的组成部分。附件二,承包方承揽工程项目一览表;附件三,承包方供应原材料、设备一览表。 八、本合同自双方签订之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 发包方:承包方: 身份证号:身份证号: 住址:住址: 签约地点:

相关主题