XXXXXXXXX水库除险加固工程X标段
（XXX水库）施工合同
合同名称：XXXXXX水库除险加固工程X标段（XXX水库）施工合同
合同编号：XTCXJG-XE/X
XXXXXX水库除险加固工程建设管理处拟实施XXXXXX水库除险加固工程X标段（XXX水库，合同编号：XTCXJG-XE /X），接受了XXX的投标，双方达成如下协议，并于XXX年XX月XX日签订了本合同书，合同总金额（含暂列金XX万元）为人民币（大写）XXX元（小写：￥XXX元）。
1、名词解释:
（1）建设单位（业主）：XXXXXX水库除险加固工程建设管理处
~
（2）发包单位：即业主，全权负责处理本工程建设事宜。
（3）业主代表：代表业主行使相关工程管理职责，及时协调解决施工中出现的问题并负责对全工程重大设计变更的申请。
（4）监理工程师（工程师）：指全面负责监督本工程合同实施的代表人，监理工程师有权作出履行本合同的决定，有权为此签署证书和发布通知。
（5）监理工程师代表（工程师代表）：指由监理工程师书面指定的代表。在授权范围内监理工程师代表有权代表监理工程师。
（6）承包单位（承包者）：XXX。
（7）项目经理：指由承包单位委派的，全面负责本工程实施的代表人。承包单位将以书面方式通知发包单位与工程师。项目经理应代表单位全面负责全权处理合同的一切事宜。
（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。XXXXXX水库除险加固工程X标段（XXX水库）施工合同承包单价表附后。
（9）主体工程：指列入本合同必须完成的全部工程中的主要建筑物。
~
（10）临时设施：指承包单位为完成本工程施工与竣工验收前维护所需要设置的全部设施。
（11）施工详图：指设计到位在施工设计阶段应提供的图纸，包括经监理工程师签署的设计修改通知和补充图纸。
（12）合同价款：指按本合同协议约定的单价或总价计算的。发包单位应支付给承包单位按照本合同要求完成工程内容的价款总额。
2、监理工程师和监理工程师代表:
（1）在履行本合同过程中，监理工程师有权作出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知。对此，承包者不应拒绝。
（2）监理工程师有权指定监理工程师代表在其授权范围内行使监理工程师职权，但应以书面方式通知承包者。
（3）监理工程师代表未确定的不符合本合同规定的工程或材料，监理工程师在事后仍有权予以否定，直至发布返工通知。如已认可，监理工程师事后发现有误则双方可重新商定。如承包者对监理工程师的指令不予执行，监理工程师有权采取一定的处罚措施，以确保工程质量。
（4）承包者对监理工程师代表作出的任何决定持有不同意见时，有权提请监理工程师对该决定重新予以确认、或撤消、或更改。
*
3、工程概况：
（1）建设内容：工程施工图纸规定的全部工程内容。
（2）工程建设地点为：XXX均溪镇红星村。
（3）计划开工日期为：XXX年2月1日，总工期120日历天。
（4）工程质量要求：要求达到合格。
（5）资金来源：财政性资金。
4、合同的范围：
详见工程量清单及图纸，除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前的维护，其中包括完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。
…
5、合同文件：
下列文件是合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标报价书；
（4）招标文件及补充通知；
（5）投标文件；
（6）专用合同条款；
~
（7）通用合同条款和技术条款；
（8）双方协商同意的工程洽商、变更纪要及协议；
（9）标准、规范和有关技术资料、技术要求；
（10）已标价的工程量清单；
（11）图纸。
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，应把签署日期在后的文件按合同优先顺序由监理工程师进行解释。
6、书面通知：
在本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。工程师签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、工程验收书以及发包单位和承包者共同签署的其他文件，都属于合同的补充文件。
/
7、图纸供应：
除另有规定外，承包者所需主体工程的施工详图，由设计单位通过工程师提供。为工程施工所需的施工与安装图纸，则由承包者根据施工详图自行确定。
8、设计修改：
工程师在提供各阶段工程的施工详图之后，倘因纯属设计方面的原因而需修改施工详图时，应在本阶段工程开工前将修改后的施工详图递交承包者；倘因施工或自然条件的改变必须修改施工详图，应经工程师认可，设计单位应尽快予以修改。
施工期间，工程师签署的设计修改通知是合同文件的补充，承包者不得拒绝。修改的内容包括以下诸方面：
（1）工程量有限度的增加；
（2）取消或增加某些项目；
（3）改变某些建筑物的结构型式；
?
（4）改变某些建筑物的形状、高度与位置；
（5）其他的变更
由于设计修改而引起的工程量的变化，则按实际完成的工程量，工程量计算办法按规范条款执行，按报价表确定的单价不变。
由于设计修改而出现合同工程报价表中未曾出现的追加工程项目时则应追加项目的单价，由工程师与承包者根据工程量报价表编制的原则商定，经发包单位确认，同样作为合同的补充文件，并按此执行，设计修改应尽量采用现场库存材料和既定的施工措施。重大设计修改应征求承包者的意见，并由合同双方磋商妥善解决办法。承包者不得以设计修改或工程量的变化为理由，解除或改变其对本合同规定的责任和义务。
9、参观现场所获得的资料：
承包者在参观现场过程中对了解到的各种情况以及其它当地部门提供的参考资料，应作出自己的判断。但是发包单位对承包者由此作出的推论，解释和结论概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。
10、材质证明：
除另有规定外，所有影响工程质量的建筑材料都必须符合本合同有关规定的要求，并需具有材质证明，如承包者在主体工程使用自行采购的无材质证明的材料，工程师有权要求承包者进行试验，并递交材质试验成果，试验所需费用由承包者承担。
`
11、临时设施：
除另规定外，为完成本工程所需的施工临时设施，均由承包者按合同规定的区域负责设计、建设和维护。承包者应按照合同计划，及时将施工机械设备运到现场使用。承包者所提供的主要施工设备、兴建的临时工程和运至工地的调拨器材，应当认为是专供本工程的施工之用，如需调出，应取得工程师的书面同意（不得无理拒绝），否则将视为违约行为。
施工用电电源（即电源点）由建设单位负责至施工场所附近（即变压器的低压侧），其余由承包者根据所需用电负荷安装相应的配电设施，其所需的费用及电费均由承包者承担。
12、征地：
工地范围内的征地（包括本合同规定的临时施工用地），应由发包单位负责征用和迁移。征用土地上的原有设施的拆除、清理及场地平整等，均由承包者负责，所需一切费用由承包者列入工程合同价表各单价的摊销费中，不另支付。
13、外部协商：
涉及与当地村民和有关部门关于工程施工的所有问题，由发包单位负责与有关部门协商解决，在工程施工中出现与其他承包商施工干扰时，由发包单位和工程师协调。
14、工程开工：
！
合同协议书签署以后，发包单位根据各方面的条件，向承包者发布开工令，作为工期的起始日期。
15、工程进度：
承包者应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排施工计划，并及时向发包单位和工程师递交月进度计划。
为保证工程质量，并按时实现控制进度，发包单位和工程师有权审核并评议承包者递交的计划。
承包者提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
承包者应于开工前15天内向监理工程师提交《施工组织设计》，
承包者应于每月的25日上报下月工程进度计划。
监理工程师审定的期限：收到承包人递交的报告后7天内。
|
16、统计报表：
除按国家统计局与主管部门规定的有关报表外，承包者应按月向发包单位与工程师递交合同工程完成情况的统计报表，报表内容还应包括发包单位供应的材料的周转使用情况。月报表应于次月3日前报出。
17、竣工期限：
本工程必须在开工后120 历天内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。
18、工期延误：
合同工期按承包方投标承诺。由于承包人原因延期开工，每延期开工一天应支付给发包人违约金人民币5000元整（￥5000元/日历天），延期开工达7天的，发包人有权没收承包人的履约保证金，并与承包人解除合同，同时承包人承担由此产生的一切法律责任。
由于承包方原因造成不能按合同工期竣工时，应赔偿由于误工给发包方带来的损失，其损失费按每拖延１日历天向发包方支付1000元累计计取，总金额不超过合同总价的5%。进场后承包人无故连续停工（不可抗力除外）10日历天（含），视为严重违约，发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失，承包人须无条件接受并做好清场工作。
在施工过程中，发生下列情况之一使施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包者可要求延长合同规定的工期：
。
（1）因设计变更、方案改变使施工无法进行的原因而影响进度；
（2）人力不可抗拒的因素而延误工期；
（3）合同中约定或发包方代表同意顺延的其它情况。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。
发包单位根据需要，要求承包者提前竣工时，其所增加费用和奖励费用，由双方协商确定。
19、质量检查：
承包者必须按本合同规定严格按照施工详图和有关技术规范进行施工，并保证工程质量，为此，应建立质检机构，进行工程质量自检，递交自检报告, 送请工程师复验。
承包者应积极配合工程师复验工程质量，对不符合规定的分项工程或材料，工程师有权拒发签证，直至下达“返工指令”。除另有规定外，某项单项工程经工程师全部复验合格后，工程师可以出具单项工程竣工证书。工程师对工程的复验和签署，并不能免除承包者对工程质量应负的合同责任。
!
20、不合格的材料和工艺：
承包者在本工程中不得使用不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。工程师如发现上述情况，并发通知后，承包者应立即按工程师的通知进行更换、更改，并承担由此造成的一切损失。
21、隐蔽工程：
隐蔽工程在将具备覆盖条件120小时之前，承包者应书面予先通知工程师或工程师代表，以便按时到现场检查验收。工程师或工程师代表确认工程质量符合本合同规定，则应在检查验收结束后的48小时内出具合格证书。承包者在规定的时间内，在末接到工程师签发的合格证书的情况下便自行覆盖，则应承担由此造成的一切损失。
工程师在接到承包者上述书面通知后，超过该通知指定时间的48小时之后，工程师或工程师代表仍末赴现场检查验收，则承包者可以自检覆盖，但工程师应补发质量合格证书。如果工程师在日后坚持要求挖开检验，承包者应按工程师的通知执行。但是挖开检验结果表明：工程质量符合本合同规定，则由此造成的一切损失应由发包单位承担；如果开挖检验的结果表明，工程质量不符合本合同规定，则由此引起的费用应由承包者承担。
22、安全生产：
承包者应按本合同规定，加强安全技术管理。保证本工程现场施工的安全，教育本单位职工文明施工，配备一定的消防等安全生产设施，其他承包者及非承包者亦应遵守现场施工安全的规定。由于承包者管理不善或因承包者职工的过失，造成的人身伤亡、设备和工程质量事故，工地火灾及其他人为事故，其全部责任自行负责。
发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方。同时按政府有关部门要求处理。发包方有配合的义务，所发生的费用由事故责任方承担。
#
23、安全防护：
施工过程中，为了保证本工程安全施工，保护工地周围建筑物和居民的安全，承包者应按有关规定，采取必要的安全防护和消防安全措施。承包者应同地方有关部门取得协议，并承担所需的费用。
24、竣工资料：
本工程竣工验收前，承包者必须编制竣工资料。竣工资料必须经工程师审定，其内容包括：
工程施工总结及大事记；
工程实施进度及措施的记录；
工程竣工图及竣工工程量清单；
有关单项工程的隐蔽工程质量、材料设备质量检查、试验检测记录及其质量检查验收证书；
,
原型观测设施及设备，仪器的埋设和调试记录及其施工监测资料、成果分析。25、竣工验收：
满足下列条件时，承包者可以向发包单位提出竣工报告，要求验收。
（1）工程已按本合同规定全部建成，并圆满通过各单项工程的检查、试验和验收。
（2）竣工资料已按规定递送，并已经工程师审定认可。
（3）竣工清场已符合合同规定，发包单位应在承包者发出竣工报告，并经工程师审定后15天内签署验收证书，并确定工程实际竣工日期。
26、工程数量：
本合同工程量报价表中所列的工程量，不能用作最终支付结算时的工程数量。发包单位向承包者支付结算的实际工程量，应逐项按本合同技术规范中有关条款及支付的规定严格执行。
【
27、付款办法：
（1）工程备料款：不拨付；
（2）工程进度款：承包方按当月实际进度，在每月28日前向发包方(或监理单位)报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，发包方（或监理单位）应在十天内给予审核
并按程序支付当月进度款的80%。
（3）完工验收后，发包人应在工程结算书审核结束后30个工作日内向承包人支付到经审核后的工程总造价95%的工程款，余款5%作为保留金。在全部工程保修责任期满后10天内付清，保修期为壹年。
28、价格调整：
在施工过程中（除了钢筋、水泥以外）不论发生任何费用和价格的上涨变化，均不作调整。对钢筋、水泥大幅度上涨或下降在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨幅度或下降幅度在10%（不含10%）以外的，超过10%部份的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其费用。价格变化差价计算以合同施工期间XX市造价站公布的XXX信息价材料价格为准与发包人招标时发布的预算材料价对比。
变更项目单价的确定
（1）变更项目在清单中有适用或类似的项目, 按承包方工程量清单的综合单价计算。
…
（2）变更项目在清单中没有适用或类似的项目，按照招标书第七款确定的计价依据及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标工程施工预算造价×100%。
（3）若定额缺项的，由承包方提出适当的单价，经发包方会同监理工程师等部门审核后确定。
（4）工程量清单中的工程量无论增减，其单价均不调整，仍按原投标单价结算。29、不可抗拒的灾害：
本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗拒的灾害。如超过设计施工洪水等而造成承包者的经济损失，则由发包单位承担部份补偿费用，补偿费用由双方协商决定。
30、税费:
本合同的单价包含税费，工程税费均由承包单位承担。
31、仲裁：
~
承包者与发包单位发生合同纠纷时，一般应由双方协商解决。协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解和仲裁，也可直接向法院起诉。
32、法律：
本合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法令和条例。
33、承包者合理化建议：
（1）本合同工程施工过程中，承包者对工程师提供的详图提出合理化建议，并对施工详图进行了切实可行的修改，经工程师批准后，方可实施。由于采用承包者的合理化建议而节约的金额，奖励办法另议。
（2）合理化建议若由非承包者提出，承包者要积极支持，不得拒绝。
34、其他：
（1）本工程不允许承包方以任何名义和理由进行转包，如有发现，发包方有权责令其退场，中止合同，并要求其赔偿发包方的一切损失。
￥
（2）实行项目管理班子、设备投入承诺制。承包方（中标人）必须签定施工合同和承诺书，保证所承诺的人员、设备到位，认真履行合同和投标承诺。
承包方在投标文件中承诺的项目经理，在中标后不得更换；因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，其资格、职称等不得低于中标时的条件，并经业主同意。
若承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责，则发包人有权要求承包人更换包括项目经理在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7日内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理。即使发包人同意或发包人要求，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：
—更换项目经理每人次5万元人民币；
—更换项目技术负责人每人次2万元人民币；
—更换除上述外的其他管理人员每人次5000元人民币。
（3）承包人投标时承诺的本工程项目管理班子人员必需按时到位，在约定时间内人员不能到位的，项目经理及技术负责人每推迟到位1天，承包人向发包人支付2000元/天·人（累计计取）违约金；其它人员每推迟到位1天，承包人向发包人支付1000元/天·人（累计计取）违约金。在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人的项目经理及技术负责人每缺勤一天，承包人向发包人支付2000元/天（累计计取）违约金。
（4）施工中承包方项目管理班子不履行投标承诺，发包方有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约保函（保证金），并要求其赔偿发包方的一切损失，给承包方造成的损失超过合同履约金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
）
（5）用于工程的主要材料、设备，必须按招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前必须经发包人和监理机构共同确认后方可使用，若需设计单位确认的，还需经设计单位确认后使用。承包人不能按约定时间向监理机构，发包人提供材料、设备样品
及材质证明或三次以上（含三次）恶意提供品质不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料、设备合同价值10%的违约金。
（6）承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直到解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任；
a、承包人施工进度比经发包人和监理工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；
b、承包人无正当理由全面停工达三日；
c、承包人有停业、倒闭、破产、或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
X、承包人发生重大安全质量事故的；
e、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。
F、承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用，无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
`
（7）承包方应为所有现场人员特别是从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。
（8）承包方应遵照国家有关规定对临时雇用人员严格管理。
（9）发包方应承担协调弃渣场所，若需费用由发包方承担。
35、担保：
本工程双方约定担保事项如下：
承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
承包人在签订施工承包合同时，承包人应向发包人提交合同总价10%的履约担保，履约担保的方式为：现金或银行转帐的方式向发包人指定帐户提交履约保证金，履约担保有效期至工程竣工验收合格。
36、合同份数:
本合同一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份。本合同条款经双方盖章签字生效，末尽事宜，根据实际协商解决。
37、补充条款：
（1）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《XX市人民政府关于XX市建筑企业农民工工资支付管理的补充通知》及时支付农民工工资，并按照XXX
人民政府办公室田政办〔2011〕138号“XXX人民政府办公室转发县劳动和社会保障局等部门关于建立企业工资保资金制度实施意见的通知”要求预存5％保证金。
（2）施工现场应制订环境保护措施，积极、有效地减少施工对周边环境的污染，降低施工噪音，做到不扰民。
（3）开工后，发现承包人的投标资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形的，发包人有权单方面解除合同，没收承包人履约保证金，已完成的工程不予结算，同时由承包人承担由此产生的一切责任和后果。
发包人：XXXXXX水库承包人：XXX
除险加固工程建设管理处
（盖单位公章）（盖单位公章）
法定代表人：法定代表人：
签订时间：XX年XX月XX日
附：XXXXXX水库除险加固工程X标段
（XXX水库）合同单价清单
最新版 水库除险加固工程施工组织设计方案
目录 1、综合说明 (1) 2、工程概况及施工条件 (3) 3、施工总平面布置 (4) 4、施工总进度计划及工期保证措施 (16) 5、施工导流、排水及度汛方案 (27) 6、施工测量方案 (33) 7、土石方填筑工程施工方案 (36) 8、土石方开挖及老闸拆除工程施工方案 (42) 9、砌石工程施工方案 (61) 10、帷幕灌浆工程施工方案 (64) 11、混凝土工程施工方案 (67) 12、金属结构及机电设备安装工程施工方案 (84) 13、原型观测工程施工方案 (96) 14、资源配置计划 (98) 15、施工管理 (105) 16、质量保证措施 (107)
17、安全生产、文明施工及环境保护措施 (113)
1、综合说明 1. 1施工组织设计主要内容 本施工组织设计内容主要包括：施工总平面布置、施工进度计划安排及进度保证措施、施工导流、降排水及度汛措施、施工测量控制方案、土石方工程施工方案、基础处理工程施工方案、砌体工程施工方案、混凝土工程施工方案、闸门、启闭机及观测设施安装工程施工方案等。我们将在本施工组织设计文件中详细叙述这些内容。 1. 2编制依据 ⑴ **水库除险加固工程第Ⅱ标段工程施工招标文件，溢洪道开挖设计图及相应资料。 ⑵现行的水利水电工程施工与验收规范、规程和标准，水利部有关建筑工程质量和安全的规定。 ⑶我局质量保证体系的有关文件，我局现有施工力量和技术装备情况和我局在其他类似工程施工中总结的经验。 ⑷我局合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商。 ⑸根据项目部进场以来对本工程特点、施工现场的更进一步了解及对施工环境和施工条件的进一步分析。 1. 3编写原则 - 1 -
灌溉工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。 工程名称：节水灌溉工程改造 建设地点：五里岗 工程项目承包范围：俣合种植专业合作社范围内的水肥一体化整体建设。增加主管道、支管道、出水桩，对现有管道不合理处、不上水处进行改造。 一、设备选型：潜水泵、过滤器、PVC管、PVC管件、PE管件、增节口、球阀等所需材料，材料必须符合标准。 二、工程造价，付款与结算： 1、本工程预算清单总造价暂定为人民币元，大写：元整。 2、合同生效后，甲方预付乙方本工程预算清单总造价的50%即人币币元，大写：元整。材料到场水泵过滤器安装完后，二日内，甲方于付给乙方工程预算清单总造价的20%即人币币元，大写：元整。工程完工甲方验收合格后3日内，甲方再付给乙方工
程预算清单总造价的30%即人币币元，大写：元整。 工期要求：合同签订后日内进场地，工期年月日起到年月日。总工期天。阴雨天及不可抗力的因素或非乙方责任造成的工期延续其总工期予以顺沿。因甲方协调及其它人为原因造成的窝工，甲、乙双方协调处理。 三、双方责任： 1、甲方应派人员进行协调施工中出现的问题，并对工程安全，进度和质量进行监督。对于乙方进场的材料甲方应协助保管。 2、乙方应按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，并服从甲方的指导和监督。 3、因乙方供应的管材质量和施工工艺等原因造成的返工，材料的消耗由乙方自行承担。 4、乙方应遵守安全生产的有关规程、规范和规定，确保施工安全，一切安全事故由乙方自行承担。 四、工程施工 1、乙方应按国家办法的施工验收规范和质量检验标准组织施工，工程质量应符合国家标准《滴灌工程技术规范》。确保滴灌系统稳定安全运行。 2、乙方应按甲方要求增加主管道、支管道，按实际所
X X水库除险加固施工 合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
XXXXXXXXX水库除险加固工程X标段 （XXX水库）施工合同 合同名称：XXXXXX水库除险加固工程X标段（XXX水库）施工合同 合同编号：XTCXJG-XE/X XXXXXX水库除险加固工程建设管理处拟实施XXXXXX水库除险加固工程X标段（XXX水库，合同编号：XTCXJG-XE /X），接受了XXX的投标，双方达成如下协议，并于XXX年XX月XX日签订了本合同书，合同总金额（含暂列金XX万元）为人民币（大写）XXX元（小写：￥XXX元）。 1、名词解释: （1）建设单位（业主）：XXXXXX水库除险加固工程建设管理处 （2）发包单位：即业主，全权负责处理本工程建设事宜。 （3）业主代表：代表业主行使相关工程管理职责，及时协调解决施工中出现的问题并负责对全工程重大设计变更的申请。 （4）监理工程师（工程师）：指全面负责监督本工程合同实施的代表人，监理工程师有权作出履行本合同的决定，有权为此签署证书和发布通知。 （5）监理工程师代表（工程师代表）：指由监理工程师书面指定的代表。在授权范围内监理工程师代表有权代表监理工程师。 （6）承包单位（承包者）：XXX。 （7）项目经理：指由承包单位委派的，全面负责本工程实施的代表人。承包单位将以书面方式通知发包单位与工程师。项目经理应代表单位全面负责全权处理合同的一切事宜。 （8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。XXXXXX水库除险加固工程X标段（XXX水库）施工合同承包单价表附后。 （9）主体工程：指列入本合同必须完成的全部工程中的主要建筑物。 （10）临时设施：指承包单位为完成本工程施工与竣工验收前维护所需要设置的全部设施。 （11）施工详图：指设计到位在施工设计阶段应提供的图纸，包括经监理工程师签署的设计修改通知和补充图纸。 （12）合同价款：指按本合同协议约定的单价或总价计算的。发包单位应支付给承包单位按照本合同要求完成工程内容的价款总额。
水库除险加固工程施工部署方案 一、指导思想和实施目标 1、指导思想 对本工程施工，我单位的指导思想如下： 以质量为中心，按照ISO9001：2000质量管理体系框架要求，根据本单位的企业标准，建立工程项目质量管理保证体系，编制《项目质量计划》。同时选配综合素质高的项目经理、项目技术负责人及工程技术、管理人员组成项目管理班子，组织有同类工程施工经验的施工队伍进场施工，并实施项目管理，加强施工现场管理，积极推广应用“四新”技术，精心组织，科学管理，确保优质、高速、安全地完成合同工作内容。 2、实施目标 ⑴质量目标 严格按照国家《水利水电工程施工和验收规范》及相关规范要求进行施工和检验，对建筑、安装施工全过程实施持续有效的控制，确保本工程单元工程质量合格率100%，优良率80%以上，保证合格工程，力争优良工程。 ⑵工期目标 本工程计划180个日历天完成本次招标范围内的全部工作内容，并清场扫尾完毕，按照建设单位规定的日期按时完
工，工期目标：2012年2月～2012年8月。 ⑶安全生产目标 杜绝重伤和死亡事故，杜绝机械和火灾事故的发生。 ⑷文明施工目标 严格按有关规定施工，搞好现场文明施工的定置管理和目视管理，把本工程建成文明施工模范工程。 ⑸环境保护目标 遵守有关环境保护法规，树立全员环保意识，在保证工程质量和工期的前提下，最大限度地减少对居民区、库区环境的污染，创造良好的环境条件。 二、施工部署 1、施工总体设想 施工部署必须针对工程区域地形、地质、气象条件和工程技术特性，在保证总工期和工程质量的条件下，确保控制性工期目标的实现。 施工临时工程主要包括施工所需的场内施工道路、水电系统、砂石料堆场、机械停放场、砼系统、金属加工厂、仓库和临时生活设施等。除租用的民居外，所有临时设施均布置在业主征地范围以内。 施工区用水、用电从业主提供的水、电源点接引敷设管道、线路，引接至各生产生活区。 另外，为防止因外界因素断电对本工程施工造成不利影
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 堤坝施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
金果湾堤坝挡土墙加固及堤坝水沟工程施工合同 发包方（甲方）：惠州市金果湾农庄有限公司（以下简称甲方）承包方（乙方）：惠州市宏城实业有限公司（以下简称乙方）依照〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合 同条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致同意订立如下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：金果湾堤坝边混凝土挡墙加固及堤坝水沟施工工程 2、工程地点：金果湾农庄有限公司小水库边 3、承包范围：连接6950地块与湖光山舍一期别墅之间堤坝路混凝土挡墙加固工程，挡墙长 度约92米，具体施工内容为土方开挖、砖砌水沟、砖砌检查井、排水管埋地敷设、堤坝混凝土护坡等。 4、承包方式：包工包料，包安全，按实际完成工程量计算。 5、施工工期：工程合同工期总日历夭数：45 天，拟从2015年1月10日开始施工，至2015年2月23日竣工完成。 6、工程质量：符合国家质量标准、行业质量标准、双方约定标准。 7、合同价款：人民币￥:45000元。 二、甲方工作 1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并向乙方进行现场交底。 2、派曾亚林为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、 变更登记手续和其他事宜。三、乙方工作 1、组织施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。 2、指派刘光宏为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜； 3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、坏境保护规定，严格 按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。 5、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 6、乙方应承当施工过程中的水、电费用。 7、负责协调水库边线改变可能造成的纠纷（本工程以不改变水库库容为原则）。 四、关于工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因 赶工采取的措施费用。 2、因甲方责任未按约定完成工作，影响工期的工期不顺延。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。 4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨水天气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 五、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、以甲方发放的挡土墙施工图纸为依据施工，施工过程中乙方必须按施工规范标准和图纸要求施工
目录 第一章概况 第二章施工总平面布置及说明 第三章土石方开挖程序、施工方法说明 第四章砌体工程施工程序、施工方法说明 第五章砼工程施工程序、施工方法说明 第六章灌浆工程 第七章预埋管道埋设 第八章施工进度计划及保证措施 第九章施工机具设备名称、规格和数量 第十章施工组织管理体系及说明 第十一章有关试验的测试手段及操作方法说明第十二章质量保证体系及措施 第十三章保证质量施工安全的技术及组织措施表1 劳动力计划表 表2 拟投入本工程的主要施工设备 表3 施工进度计划 表4 施工总平面图
第一章概况 1.1 工程说明 1.1.1 工程名称：荣县上游水库除险加固整治工程 1.1.2 建设地点：自贡市荣县鼎新镇。 1.1.3 建设规模结构类型：大坝加固、溢洪道及输水设施整治等，浆砌条石单拱坝，总库容740立方米。 1.1.4 质量标准：按水利工程施工质量验收规范标准及规范合格。 1.1.5 工期要求：2008年6月23日计划开工，2008年10月31日竣工，施工总工期：130日历天。 第二章施工总平面布置及说明荣县上游水库除险加固整治工程所含的工程整治项目及其内容和施工总平面布置，是根据招标文件中关于临时设施的要求和现场参观、查看。本着因地制宜、便于施工管理，能保障工程质量和进度的原则下，拟定本标段的施工总平面布置。 2.1 工程概况 本工程主要为土石方开挖、填筑、砼浇注、砌石、机电设施及金属结构安装。以及为完成本工程施工所需的临时工程。 2.2 施工条件 2.2.1 对外交通 该工程位于自贡市荣县鼎新镇，并且连接乡村网络公路，工程所在位置有进库公路到达。工程对外主要采用公路运输，各种材料的运输能够保证。施工用水用电可就近解决。建设单位
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
水库除险加固工程施工方案 一、施工导流 1、引用标准和规程规范 （1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-000； （2）《水利水电建设工程验收规程》SL223－1999； （3）《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338－89； 2、导流的任务 通过放水洞将库水位降至死水位128.5米，以便进行大坝加固工程及放水洞改建工程的施工。设计大坝上游坝坡一级压重平台高程129.5米，二级压重平台132.5米，大坝上游砂壳翻压、护坡工程不需要做围堰。放水洞改建工程（洞底高程128.5/126.5米）直接受库水位的影响，底部工程施工期需做围堰，施工期选在最枯水期（12~3），上游来水蓄于库内。 3、导流方法 根据施工期渡汛要求，先通过放水洞导流进行大坝加固工程。再进行放水洞改建工程施工。 4、导流围堰设计 导流围堰设计：设计围堰高程131米。 大坝上游坡施工，届时将水位降至死水位128.5米，利用现状放水洞导流，大坝上游坡做压重平台，一二级压重平台顶高程129.5米、132.5米。 放水洞围堰布置在进口上游，采用环型封闭土围堰，堰顶高程为131米，上下游边坡1:1.25。 围堰与坝前临时施工交通道路相结合，围堰顶宽取4米。迎水坡采用编织袋装土护坡，下铺防渗土工布。放水洞围堰长度30米。工程完成后，放水洞施工导流围堰拆除。 二、测量放样 工程开工前，根据业主或监理工程师提供的平面控制点及高程控制点等测量资料建立现场施工使用的平面控制网和高程控制网，并按照《水利水电工程施工
测量规范》（SL52-93）及《堤防工程施工规范》（SL260—98）的有关规定进行测量定位。 1、控制点布设 （1）平面控制网：定线采用全站仪进行，在大坝断面两端或建筑物主线两端、轴线折点以外不受施工影响的地方，每隔100m设制永久性的标识，并标明桩号，设立标志；在建筑物位置加密布置，保证建筑物施工的需要。 （2）高程控制：在大坝外围百米界桩上设立的高程控制点，符合三等水准精度，并与主要水准点相连接。 （3）所设定的平面和高程控制点，分别编号，绘制平面图，并报送监理工程师校验。 （4）基准点、基准线和水准点及增设的附导线网加强保护，并及时检查维护，定时核查、校正；施工期间，定期对测量仪器进行校正、维护。 2、施工期间放样 项目部施工测量人员根据测量数据、施工图纸和已布设的控制点，利用全站仪把大坝的坝脚线位置；建筑物实地位置，按图上比例和坐标测放到实地上，并埋设控制桩；用水准仪或全站仪测量大坝的护砌高程和坡比及建筑物基础位置。 3、技术要求 （1）施工测量按照《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）有关规定执行。 （2）为保证施工测量成果的正确性，测量仪器及其精度必须符合规范要求。 （3）平面和高程控制网应于地形测量的控制网为同一平面坐标系和高程系。测量基准：以监理工程师提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网。 （4）大坝断面放样、填筑轮廓，宜根据不同坝型相隔一定距离设立放样架，其测点相对设计的限值误差，平面为±50mm，高程为±30mm，坝轴线为±30mm。高程负值不得连续出现，并不得超过总测点的30％。 （5）土石方开挖及筑堤施工前，联合监理工程师对需要开挖及填筑断面进
水库除险加固工程设计 投标文件 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
项目名称：湖南省邵阳县张家冲水库除险加固工程 勘察与设计项目 招标编号： 技术标书 投标时间：2014年2月11日 1 对本工程认识 工程概况 张家冲水库位于东经104°30′、北纬25°59′、水库大坝座落在郦家坪镇栗树庙村，系资水二级支流槎江水系，距县城塘渡口56km，距邵阳县62km，有简易公路可达。 水库控制集雨面积㎡，外引㎡，坝址以上干流长，平均坡降35‰。水库正常蓄水位425.2m，设计洪水位,校核洪水位，死水位，相应库容分别为1010万m3、 1168万m3、1196万m3、死库容3万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、旅游等综合效益的中型水利工程。 枢纽工程由主坝、溢洪道、输水低涵、副坝、副坝输水高涵、引水渠及引水隧洞组成。 主坝设计为粘土斜心墙坝，大坝坝顶高程426.99m，最大坝高33.507m，坝顶轴线长121.5m，坝顶宽6.0m，坝顶设0.8m高防浪墙。坝内坡坡比自上而下分别为1:、1:、1:、1:，在、、均设有1.5m宽的平台，外坡坡比自上而下分别为1:、1:、1:、1:、1:（棱体），在、、均设有宽1.5m的平台、平台宽2.0m。 溢洪道位于主坝左侧垭口，坐落于强风化岩石上，为宽浅式，溢流堰堰顶高程为425.2m,由进口段、控制段、一级陡坡段、二级陡坡段、消力池、泄洪渠组成，其中进
口段长15.0m，控制段长35.5m，坡降2%，一级陡坡段长（宽×高=5m×1.8m），坡降%，二级陡坡长，坡降%，消力池长14m，宽5m，下接泄洪渠，未衬砌。 灌溉输水低涵位于主坝中部，为圬工拱涵。进口底板高程、断面尺寸为×1.2m、输水能力为s，卧管取水，闸门型式为悬臂铸铁闸门，启闭设备为3t手摇绞车。刘家院副坝为均质坝，坝顶高程426.99m，最大坝高12.45m，坝顶轴线长172m，坝顶宽4.0m，坝顶高防浪墙未建成。灌溉输水高涵位于刘家院副坝中部，已损毁，具体情况不明，取水设施未建成。王家皂副坝设计为均质坝，未建成。 引水渠共5条，总长为，分别是地田冲、蔡家田、城天堂、付家坪、刘家院引水渠。外引集雨面积为㎡。引水隧洞共2条，总长996m，分别是喷水岩及东塘岭引水隧洞。 该工程于1964年动工兴建为小（Ⅰ）型水库，坝高20.6m，蓄水量万m3。1978年冬，将小（Ⅰ）型水库扩建改造，主坝设计坝高34.46m，设计坝顶高程427.943m，由于沉陷，实际坝顶高程426.80m，坝高。水库扩建后，由于水源问题，一直未正式批文升级。1986年3月，打通了栗树庙岩溶水入库，年增水量万m3。1995年10月，打通了东塘岭岩溶水，通过引水隧道引入已建的城天堂引水渠入库，年引水量达万m3。湖南省水利厅于1998年6月23日正式批复，同意张家冲水库从小Ⅰ型水库级为中型。 工程任务 任务篇章： （1）综合说明 （2）水文 （3）工程地质 （4）除险加固设计 （5）工程管理
水利建设工程施工合同范本 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、承包方式：包工包料。 五、开工时间：_______年_____月____日； 竣工时间：_______年_____月____日。
六、工程价款：____万元。 七、工程质量保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。 工程差额保证金： 合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。 八、工程付款办法： 合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即______万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。 九、设计资料提供： 合同签订后由甲方提供施工图纸二份； （包括配套说明和有关技术资料）。 十、施工中甲方职责：
1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。 2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。 3、________工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。 4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。 十一、施工中乙方职责： 1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，
项目名称：湖南省邵阳县张家冲水库除险加固工程 勘察与设计项目 招标编号： 技术标书 投标时间：2014年2月11日
1 对本工程认识 1.1 工程概况 张家冲水库位于东经104°30′、北纬25°59′、水库大坝座落在郦家坪镇栗树庙村，系资水二级支流槎江水系，距县城塘渡口56km，距邵阳县62km，有简易公路可达。 水库控制集雨面积23.78k㎡，外引17.48k㎡，坝址以上干流长 3.5km，平均坡降35‰。水库正常蓄水位425.2m，设计洪水位426.21m,校核洪水位426.57m，死水位397.63m，相应库容分别为1010万m3、 1168万m3、1196万m3、死库容3万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、旅游等综合效益的中型水利工程。 枢纽工程由主坝、溢洪道、输水低涵、副坝、副坝输水高涵、引水渠及引水隧洞组 成。 主坝设计为粘土斜心墙坝，大坝坝顶高程426.99m，最大坝高33.507m，坝顶轴线长121.5m，坝顶宽6.0m，坝顶设0.8m高防浪墙。坝内坡坡比自上而下分别为1:2.0、1:2.5、1:2.9、1:3.3，在421.98m、415.48m、408.48m均设有1.5m宽的平台，外坡坡比自上而下分别为1:2.0、1:2.5、1:2.9、1:3.3、1:1.75（棱体），在421.98m、415.48m、408.48m均设有宽 1.5m的平台、401.48m平台宽2.0m。 溢洪道位于主坝左侧垭口，坐落于强风化岩石上，为宽浅式，溢流堰堰顶高程为 425.2m,由进口段、控制段、一级陡坡段、二级陡坡段、消力池、泄洪渠组成，其中进 口段长15.0m，控制段长35.5m，坡降2%，一级陡坡段长48.02m（宽×高=5m×1.8m），坡降37.3%，二级陡坡长69.28m，坡降29.2%，消力池长14m，宽5m，下接泄洪渠，未衬砌。 灌溉输水低涵位于主坝中部，为圬工拱涵。进口底板高程397.63m、断面尺寸为0.9×1.2m、输水能力为 2.1m3/s，卧管取水，闸门型式为悬臂铸铁闸门，启闭设备为3t 手摇绞车。刘家院副坝为均质坝，坝顶高程426.99m，最大坝高12.45m，坝顶轴线长172m，坝顶宽4.0m，坝顶高防浪墙未建成。灌溉输水高涵位于刘家院副坝中部，已损毁，具体 情况不明，取水设施未建成。王家皂副坝设计为均质坝，未建成。 引水渠共5条，总长为19.8km，分别是地田冲、蔡家田、城天堂、付家坪、刘家院引 水渠。外引集雨面积为17.48k㎡。引水隧洞共2条，总长996m，分别是喷水岩及东塘岭引水隧洞。
小型水库除险加固工程安全文明施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
一、工程概况 七沥水库位于福永街道凤凰村北面，距广深公路约三公里，集雨面积，坝址以上主流河长L=，坡降J=。七沥水库与屋山水库为上下库，七沥水库泄洪至屋山水库。本次七沥水库除险加固后属于小（1）型水库，Ⅳ工程，主要建筑物级别为3级。水库正常蓄水位为40m，相应库容万m3，设计洪水位，相应库容万m3，校核洪水位，相应水库总库容万m3。本次除险加固工程内容主要是对主坝、副坝的加固，拆除原防浪墙，新建砼防浪墙；启闭机房拆除重建；完善安全监测设施，增加量水堰、蒸发皿、雨量计、自记水位计等监测设施；对引水渠进行整治；变配工程等。 二、安全施工及其保证措施 安全目标 结合本工程特点和我公司多个工程的实践，特拟订本合同施工安全保护管理目标：“四无一杜绝”和“一创建”。“四无”即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故和职业病；“一创建”即创建安全文明工地。 本项目的安全生产重点 按本项目的工程内容、本工程的特点、难点，以及我公司在类似工程中积累的安全施工经验，所遇到的教训，本项目的安全生产重点有以下几方面： （1）施工场地安全布置； （2）填筑施工安全措施； （3）混凝土浇筑安全措施； （4）土料运输安全措施； （5）供电与电气设备安全措施； （6）防洪及安全度汛措施； （7）消防和保卫安全措施； 安全保障体系 1、组织保证 建立项目经理为第一责任人，项目部设置安全部负责安全管理日常工作，配备安全生产管理人员2名，其中安全工程师1名，专职安全员1名，班组配备兼职安全员，从组织上保证施工安全。 施工现场成立以项目经理领导下的，由安全工程师、项目部总工程师、质检师、综合管理部、工程管理部、财务合同部负责人组成的施工安全管理领导小组。各工区和部室负责人是本项目的第一安全责任者，保证全面执行各项安全保护管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各工区设一名专职安全员，专管现场安全工作。各部门设一名兼职安全员，在安全工程师的监督指导下负责本工区、本部门的日常安全管理工作，各工区负责人为兼职安全员，在工区专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。 施工安全管理体系见图，安全员工作程序见图。
篇一：水库堤坝路工程施工合同 金果湾堤坝挡土墙加固及堤坝水沟工程施工合同 发包方（甲方）：惠州市金果湾农庄有限公司（以下简称甲方）承包方（乙方）：惠州市宏城实业有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致同意订立如下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：金果湾堤坝边混凝土挡墙加固及堤坝水沟施工工程 2、工程地点：金果湾农庄有限公司小水库边 3、承包范围：连接6950地块与湖光山舍一期别墅之间堤坝路混凝土挡墙加固工程，挡墙长度约92 米，具体施工内容为土方开挖、砖砌水沟、砖砌检查井、排水管埋地敷设、堤坝混凝土护坡等。 4、承包方式：包工包料，包安全，按实际完成工程量计算。 5、施工工期：工程合同工期总日历天数： 45 天，拟从2015年1月10日开始施工，至2015年2月23日竣工完成。 6、工程质量：符合国家质量标准、行业质量标准、双方约定标准。 7、合同价款：人民币￥：45000元。 二、甲方工作 1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并向乙方进行现场交底。 2、派曾亚林为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。三、乙方工作 1、组织施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。 2、指派刘光宏为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜； 3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、坏境保护规定，严格 按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。 5、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 6、乙方应承当施工过程中的水、电费用。 7、负责协调水库边线改变可能造成的纠纷（本工程以不改变水库库容为原则）。 四、关于工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因 赶工采取的措施费用。 2、因甲方责任未按约定完成工作，影响工期的工期不顺延。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。 4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨水天气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 五、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、以甲方发放的挡土墙施工图纸为依据施工，施工过程中乙方必须按施工规范标准和图纸要求施工（附施工平面图、剖面图），乙方不得转包或者违法分包，必须亲自完成本工程。否则甲方有权解除合同，且不予支付工程款。 3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，隐蔽工程或者中间工程完工后，乙方应提前两天通知甲方参加验收，甲方应按时参加。若乙方通知后两天内，甲方不按时
最新整理水库除险加固工程实施方案水库除险加固工程实施方案 为顺利实现××水库除险加固工程预期目标，根据自治区“水利工程建设领域突出问题专项治理排查工作会议”及xxx市水利局《关于编报病险水库除险加固工程实施方案的通知》文件要求，结合实际情况，制定本方案。 一、工程概况 （一）基本情况 ××水库始建于1973年，建成于1975年 ，属小（1）型水库。水库主要由土坝、溢洪道、输水洞组成。6月xxx市水利勘测设计院编制完成了大坝安全鉴定评价报告，6月10日xxx市水利局对大坝安全鉴定评价报告进行了审定，并提出了大坝安全鉴定报告书。3月xxx水利厅以内水建管［］27号对安全鉴定成果进行了核查，水库大坝安全类别为三类坝。水库主要病险情为：水库防洪标准不满足规范要求；大坝上游干砌石护坡损坏严重，98大水坝顶溢流下游坝坡严重冲刷变形，且无排水体；溢洪道98大水已冲毁；输水洞进口淤积严重，下游段输水管及出口段冲毁，进水塔断裂，闸门、启闭机严重损坏；水库无监测管理设施。 ××水库位于××*东南部伦河左侧无名支流上，属嫩江流域。库区以上地形属山地丘陵交错，植被覆盖较好，水土流失不严重。坝址以上控制流域面积27.6km2。 （二）计划工期和质量要求 1、计划工期
计划开工日期：9月30日，计划竣工日期： 9月30日，计划工期：一年。 2、质量要求 符合国家行业标准。 （三）工程项目和工作内容 工程项目和工作内容详见工程量清单： 编号项目名称单位工程量 第一部分建筑工程 一主体建筑工程 （一）大坝工程 土方开挖m36845 坝体土方填筑m336460 干砌石拆除m32662 上游干砌石护坡m33707 砂砾石垫层m34127 下游石渣护坡m34973 下游棱体排水干砌石m36671 下游棱体排水土工布m25135 坝顶砾石基层厚0.1米m23420 坝顶碎石路面厚0.2米m22520 无纺布铺设m216420 细部结构m331693 （二）溢洪道工程
第一部分协议书 合同名称:西藏林芝地区米林县羌纳灌区续建配套与节水改造建设工程 合同编号:XZLZMLQNGQ-2015-03 西藏米林县水利局(发包人名称:以下简称“发包人”)为实施西藏林芝地区米林县羌纳灌区续建配套与节水改造建设工程(项目名称),接受了四川复兴建设工程有限公司(承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目标段施工的投标。发包人与承包人共同达成如下协议。 １. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (１)中标通知书; (２)投标函及投标函附录; (３)专用合同条款; (４)通用合同条款; (５)技术标准与要求(合同技术条款); (６)图纸; (７)已标价工程量清单; (８)其它合同文件。 ２. 上述文件互相补充与解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 ３.羌纳灌区工程由两条引水干渠组成,分别为杰果沟干渠、当沟干渠。取水口位置各位于杰果沟与当扎沟上。干渠采用PE
管道输水, PE 管道总长6、15km,杰果沟干渠 PE 管道长2、75km,当扎沟干渠 PE 管道长 3、40km,支渠采用砼明渠砌衬,总长12、076km; 杰果干渠取水枢纽设一个冲沙闸,1个进水闸,干渠设6个放水闸阀,当扎干渠取水枢纽设一个冲沙闸,1 个进水闸, 干渠设 8 个放水闸阀。 ４.签约合同价:人民币(大写)陆佰叁拾陆万柒仟叁佰柒拾贰元 (￥636、7373万元) 5、承包人项目经理: 。 6. 工程质量符合合格标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间与方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为 365 天。 10. 本协议书一式捌份,合同双方各执肆份。 11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议就是合同的组成部分。 第一部分协议书 合同名称:西藏林芝地区八一镇开发区上游段防洪堤B标建设工程 合同编号:XZLZKFQFHD-2016-03 西藏地区水利局(发包人名称:以下简称“发包人”)为实施西藏林芝地区八一镇开发区上游段防洪堤B标建设工程(项目名称),接受了四川复兴建设工程有限公司(承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目标段施工的投标。发包人
目录 第一章编制依据及原则 第二章施工总说明 第三章施工总布置 第四章施工方案与技术措施 第五章拟投入施工机械设备、工期及保证措施第六章质量管理体系与措施 第七章安全管理体系与措施 第八章施工组织机构 第九章环境保护管理体系与措施 第十章资源配备计划
第一章编制依据及原则 1.1编制依据 1.根据江油市永胜镇白洋坪震损次高危小（二）型水库除险加固项目、图纸、招标文件、答疑书等相关资料。 2.建设单位对本工程的工期、质量要求等。 3.现行有效的国家标准和水利部部颁水利施工规范、规程。 4.我单位有关人员现场勘察情况。 5.我单位管理水平、技术和机械装备水平以及同类或类似工程所积累的施工经验以及本单位所掌握的国内外施工新技术、先进经验和各种施工统计资料。 6.中华人共和国水利部、建设部颁布发行的各种相关设计、施工标准及规范，具体如下： 1）工程建设强制性条文水利工程部分2004年版； 2）《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002； 3）《防洪标准》GB50201-94； 4）《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338-89； 5）《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90； 6）《水工建筑物活动模板施工技术规范》SL32-92； 7）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002； 8）《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD120-84； 9）《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999； 10）《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002； 11）《混凝土质量及控制标准》GB50146-92； 12）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-92； 13）《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89； 14）《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87；
某水库除险加固工程施工方案 8.1 施工条件 8.1.1工程条件 ×××水库工程位于××河流域泾河支流××河中下游的××土高原区，位于××省××市××寨附近，距××市19km，工程有专线公路与××市相连，对外交通比较方便。 工地至××市已有一回1万kV输电线路，同时工地已建两座总容量为1.484MW的水电站，可供施工用电。考虑在左山头山顶设2×400m3水池集中用水管供水，水源从发电厂房尾水抽取。 ××市环县水泥厂生产的九连山牌水泥质量、性能比较可靠，生产规模满足工程需要；水泥厂距工地280km。其他建材如钢材、木材、油料可从当地建材、石油公司采购，钢材应质量可靠、性能稳定。 本次初步设计，×××水库除险加固工程水工布置有方案7和方案8两个方案。方案8溢洪道为两孔，原大坝坝顶加高1.87m；方案7溢洪道为三孔，原大坝不加高。方案7比方案8溢洪道的开挖量及混凝土浇筑量要大得多，而大坝加高方案的坝体填筑量较小，不是主要工程量，对总投资影响不大。 8.1.2自然条件 ×××库区年平均年降雨量570mm，7～9月为汛期，实测最大洪水流量5650m3/s，最小流量111m3/s，水库总库容5.11亿m3。该地区年平均气温11O C，夏季最高气温37O C左右，冬季最低气温-16～-32O C，最大冻土深度82mm。
×××库区位于××省东部××土高原沟壑区。区内沟谷密布，河谷狭窄，岸坡陡立，地形连绵起伏。除河道岸坡有基岩裸露外，大部分为第四系××土和第三系红色土所覆盖。上覆土层厚度100m～300m。 坝址处河床高程1050m，两岸××土陡坡直达塬顶，塬顶高程最高为1393m，高出河水位200m～300m，相对高差近300m。 库区出露的地层主要为下白垩统罗汉洞段砂岩和页岩，第三系砂砾石层和红土及广泛分布的第四系××土。 新建溢洪道东侧山梁高出底板约95m，自然坡角约45°，在1110m高程以上为××土层，以下为三趾马红土层厚7m～15m，再下为浅红色孔隙型中粒砂岩，溢洪道开挖后将形成高陡边坡。 8.2施工导流 8.2.1导流标准 8.2.1.1导流建筑物等级 ×××水库属大（2）型水利工程，永久建筑物大坝和新建溢洪道均为2级水工建筑物。新建溢洪道施工需要在围堰保护下进行。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338-89）第2.2.1及 2.2.2条规定，围堰保护对象为2级永久建筑物，堰高为9.0m，库容0.56亿m3，围堰失事将导致大坝失事，后果严重，因此确定围堰为4级临时建筑物。 8.2.1.2导流建筑物设计洪水标准 根据《施工组织设计规范》第2.2.12条规定，当导流建筑物为4级时，土石围堰的设计洪水标准为20年～10年一遇。由于围堰失事将导致大坝左坝肩未完建的溢洪道过流，从而引发大坝失事，后果严重，因此围堰设计洪水标准采用20年一遇，相应的洪峰流量为5270m3/s。
贵溪市塘湾水库除险加固工程工程建设管理工作报告 一、工程概况 1.1 工程位置： 塘湾水库位于东径直117°4T,北纬28°0‘，地处贵溪市南部塘湾镇赛前村东山圳附近，距市区30 公里，坝址以上控制流域面积22.6 平方公里，正常高水位78.8 米（假设高程），相应库容1097 万立方米，设计洪水位（P=1%）80.34 米，相应库容1225万立方米，设计洪水位 （P=0.1%）米，相应库容1321万立方米，是一座以灌溉为主，兼顾防洪发电，养殖等综合利用的中型水库。 该库于1970 年动工兴建，1972 年大坝建成并开始蓄水，经多年运行，大坝外坡出现多处大面积渗漏区，大坝内存有渗水通道，心墙起不到防渗作用，1998 年六月中旬，溢洪道右岸山体滑坡，滑下的山体堵塞2 孔拦污栅，缩小了行洪断面，使洪道不能正常泄洪，严重危及大坝安全。此事引起各级政府及水利主管部门的高度重视，1998 年10 月塘湾水库工程管理委员会委托华东地勘院第四地质勘探公司进行地质勘探。同时委托抚州水利水电勘测设计院编制了可行性研究报告，二00倂二月编制了《塘 湾水库除险加固工程初步设计报告》。江西省水利厅于二000年五月八日以赣水建字（2000）015号文件对初步设计进行了批复。二00倂十月贵溪市委、市政府以（2000）135号文件下文成立了塘湾水库除险加固工程指挥部，塘湾水库工程建设项目部也相应成立。从有关单位抽调人员组成。
1.2 工程布置塘湾水库除险加固工程主要建设项目有大坝及坝肩垂直防渗冲抓回填粘土心墙，内外坡整治、反滤棱体重建。溢洪道山体削坡，溢洪道右岸边墙重建，右岸山体坡面水泥砂浆喷护，拦污栅修复，上坝防汛公路建设，工程管理房建设，厂坝区绿化，大坝安全监测系统，水雨情自动测报系统、固定防汛照明灯等。工程布置详见抚州市水利水电勘测设计院设计的图纸。 1.3 主要技术经济指标 塘湾水库原有库容为1 267万立方米，加固后总库容为1321 万立方米，是一座以灌溉为主，兼顾防洪发电，养殖等综合利用的中型水库，水库大坝最大坝高为36.2 米，坝顶长162 米，坝顶宽5 米，水库设计灌溉面积2.8 万亩，实际灌溉面积1.2 万亩，水库养殖水面为700 亩，水面养殖年产量15 吨，坝后电站装机容量为250KV，年发电量60万度。本次除险加固主要工程量有：土方开挖16870用，土方回填11888 m3,草皮护坡11007 〃，浆 3 3 3 砌石1137 m ,干砌石6219 m,砼163 m ,坡面水泥砂浆喷面 3363.58 〃，大坝冲抓总进尺7571.6米。 1.4 主要建设内容 （1 ）大坝工程 ①大坝心墙及坝肩冲抓。在大坝中部0+027?0+141布置双 排孔。左岸布置单排83 孔，右岸布置单排88孔，溢洪道布置单排103