2015年杉木采伐承揽合同
发包方：广南县清水江林业局三林场（简称甲方）
承包方：（简称乙方）为了圆满完成2015年人工商品林杉木采伐任务，按照规划设计的地点、面积、四至界线进行施工，在规定的时间内按质、按量完成生产任务。甲乙双方在平等自愿的基础上，乙方自愿承揽该项采伐作业，为了明确双方的责任，经甲乙双方共同协商达成以下协议：
一、乙方承揽采伐的地块为林场国有林区小班，面积为亩，四至界线为：东至、西至、南至、北至。施工内容包括采伐、集材、装车、伐区清理等工作。
二、采伐时间为2016年1月10日至2016年2月10日止。集材、装车、林地清理时间：2016年1月20日至2016 年 2 月20 日止。
三、乙方在施工中必须严格按甲方的质量要求和造材规格进行生产。
（一）质量要求
1、采伐杉木树桩高不得超过5厘米，使用油锯或弯把锯进行砍伐、造材，保持锯口平整，杜绝用斧子进行砍伐。
2造材时，出现空心、内腐、边腐等超过20%的，要将其锯除。
3、材长弯曲度不得超过2%。
4、乙方在造材时，应最大限度地合理利用木材，每根木材的后备长度为2厘米，只允许有正公差。
（二）造材规格
1、材长4米，尾径去皮≥4厘米，以4米材为主要造材规格；
2、材长3米，尾径去皮≥4厘米，≤8厘米，一般情况下长度不足4米的造3米，原则上3米材尾径不大于8厘米，特殊情况例外；
3、材长2.2米，尾径去皮≥8厘米，此规格主要是针对弯曲度大，不能直接造4米材的原条。
（三）集材归堆
造材后，将所有的木材集中到公路边，按不同长度规格分别进行归堆。
（四）装车
在天气好时，乙方应积极组织人力装车，做好检尺记录。
（五）伐区清理
采、集、装结束后，在伐区四周设置防火线5米以上，择合适天气组织人力对采伐剩余物进行清烧。清烧时必须有人看守、控制，严禁跑火。如果清烧跑火，由此造成的损失，由乙方负责。
四、甲方安排人员对木材进行检尺，达不到质量要求的木材不准装车运输，不计入乙方完成量。木材检尺按双码足尺进行，木材检尺的数量以甲、乙和豪威公司三方上车检尺认可的数量为准。
五、甲乙双方商定杉原木采伐单价为160元/立方米，约200立方米采伐量，预计工程款30000.00元，按三方上车检尺认可的方量进行工程结算。
六、乙方自行组织人员进行施工和管理，施工过程中必须严格遵守《木材采伐运输安全通则》（GB14142—2005）要求，做到安全生产，如出现伤亡等事故由乙方承担所有责任，甲方不负任何责任。
七、承揽期间，由甲方按工程进度款项的50%借支生活费给乙方，剩余50%工程款待杉木采伐结束后，由局上对伐区进行检查，质量验收合格后，一次性兑现给乙方。
八、乙方在施工中必须接受甲方的技术指导、质量监督和伐区检查，发现问题及时进行处理解决。如不按质量要求和造材规格进行施工，出现伐区移位，采伐、造材不合规定，伐区清理达不到要求，所造成的直接经济损失由乙方承担。
九、乙方施工人员在伐区驻扎，必须严格管理火源，不允许砍伐天然林来做烧柴。所采杉木原木应加强管理，如出现被偷盗现象，乙方赔偿损失；如出现监守自盗，处予乙方3—5倍罚款（按木材市场价格计算）。
十、乙方在施工时先生产：长度为3.6米,小头直径为4——8公分的顶撑木3000根，长度为4.5米，小头直径为4——8公分的顶撑木1000根，每根后备长度为正公差2厘米，以上顶撑木按国标进行检尺。
十、本合同一式三份，甲乙双方各一份，报局存档一份。合同未尽事宜由双方协商解决。本合同经双方签字盖章后生效，双方共同遵守。伐区验收合格及工程款决算付清后，合同自行终止。
发包方（盖章）：广南县清水江林业局三林场承包方：
负责人签字：负责人（签章）：
签订合同日期：2016年1月9日
_________加工承揽合同 合同编号：承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算，遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量（吨） 原料费（元/ 吨） 加工费 （元/ 吨） 备注 暂定标的物总价款（人民币）：___________元，大写___________________元整 2.标的物质量标准：__________________ 3.标的物加工行为地（即合同履行地）：山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式： 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，
合同编号：WU-PO-528-21 承揽合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
承揽合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 合同编号：_________ 定作人：______ 签订地点：_________ 承揽人：______ 签订时间：__年__月__日 第一条承揽项目、数量、报酬及交货期限 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜｜计量｜｜工作 量｜报酬｜｜ ｜项目名称及内容｜｜数量｜｜－－－－－｜交付期限｜
｜｜单位｜｜（工时）｜单价｜金额｜｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜ ｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜ ｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林木采伐安全协议 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为确保道路工程施工项目采伐林木施工作业的顺利完成，坚持安全第一，预防为主的方针，增强采伐人员安全作业意识，保障施工安全，乙方自愿与甲方签订以下安全合同条款：一、乙方必须依法对林木采伐施工安全工作负全面责任。在进入伐区作业前，对施工人员进行安全教育培训，在培训合格后方可进入伐区作业。 二、乙方应制定安全施工措施，消除安全隐患，并配备专职安全生产管理人员。施工前必须划定好安全作业警戒线，设置明显的安全警示标志。 三、乙方在伐区施工时，应注意施工员和管理人员的安全，禁止闲杂人员进入警戒线。在采伐、运输林木等施工过程中，如若发生人身、车辆、火灾等一切安全事故由乙方自行承担安全事故责任，甲方不承担任何安全事故责任。 四、乙方发现闲杂人员进入不及时制止，由此造成伐木哄抢、被盗情况及安全事故，由乙方自行负责。 五、乙方施工过程中必须遵守《安全法》，由此造成安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。 六、乙方必须建立安全防火应急小组，如发生火灾乙方自行负责。
七、乙方违规作业，由些造成的安全事故由乙方负全责。 八、乙方作为民工用人单位（甲方与乙方民工无任何劳动关系），并按有关规定进行安全作业，必须遵守国家劳动法律规定，不得雇佣十六岁以下的未成年人。按国家规定及时为雇工购买工伤、意外伤害等保险(此意外伤害险是与甲方签署合同的必要条件之一)，保证在人员发生意外伤害事故时能得到有效赔偿，如乙方没有为其人员投保，其人员发生一切伤亡，疾病等意外事故均由乙方负责，与甲方无关。 九、乙方在伐木现场必须配有安全员，伐木人员必须配戴安全帽，如未按要求执行，发生一切安全事故乙方负全责。 甲方： 法定代表人或委托代理人： 签订日期：年月日 乙方： 法定代表人或委托代理人： 签订日期：年月日
承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地（即合同履行地）： 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式：
6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，则需要延长30日予以供货。（如因特殊情况的发生需延期交货的，甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任）。 8提货时间：乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走，到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费，且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的，运费由承担，或[每次提货10吨以上的，运输费每吨450元以内的则由甲方承担，超出450元以外的部分，运输费由乙方承担；每次提货10吨以下的，运输费全部由乙方承担]，但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后，乙方应当场验收，并出具验收证明（详细注明标的物的品种、规格、数量及价格），由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后，如出现破损等外观质量不符的情况，乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证，否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标
安装承揽合同集合十篇 安装承揽合同集合十篇 现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是帮大家整理的安装承揽合同10篇，欢迎大家分享。 安装承揽合同篇1 定作人(以下简称甲方)：_________ 安装地点：_________ 现住所地址：_________邮政编码：_________ 身份证号码：_________联系电话：_________ 承揽人(以下简称乙方)：_________ 营业执照号：_________注册地址：_________ 法定代表人：_________联系电话：_________ 本厨房设计师：_________联系电话：_________ 安装负责人：_________联系电话：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律法规的规定，结合整体厨房企业标准和本厨房的具体情况，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，达成本合同并共同遵守。 第1条付款方式
1.1 合同价款以订货系统价格作为计价依据，具体见双方签订的订购单，货款以现金或者(_________)方式支付。 1.2 甲方在乙方整体厨房展示厅预约上门设计时需要交纳设计定金，行业惯例为合同总价款的_________%，(人民币_________圆)，乙方登门出具设计方案后由于甲方原因不定做的，定金作为乙方劳务成本和甲方信誉保证金不予退还;如甲方定做的，设计定金转化为货款，甲方只需交纳余款。 1.3 由于整体厨房产品属于个性化定制产品，厨房生产厂家需要根据定单进行物资采购、加工生产，因此整体厨房须付齐全款后方可定做，同时乙方需给甲方开具发票。 1.4 由于整体厨房产品属于个性化定制产品，一旦下达生产定单货款不退，整体厨房产品不退不换。但依据《家用厨房设备》(gb/t18884.4-XX)中 6.5条之规定判定厨房产品不合格、而乙方在90日内没按照合同约定整改到位的，以及法律明确规定应退换货的其他情形乙方应给予退换货。 第2条交货日期/安装日期 交货日期：整体厨房属于定制产品，精细化制造与诸多服务环节需要较长周期;而且整体厨房安装应是家庭装修的最后环节之一。在乙方所在地区范围内，乙方免费为甲方运输合同内产品(除折价样品和乔迁外)。 从甲方确认方案并交齐全款(或者交付总价款的_________%)且厨房装修满足尺寸测量要求、乙方下达生产定单之日起各地区最短交
林木采伐合作协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着共同互利的原则，经相互协商达成以下协议： 乙方必须在200＿年＿＿月＿＿日前自己组织＿＿＿名工人在甲方指定的范围进行林木砍伐，乙方自己管理，自己承担因管理不善而造成的责任，自己承担因在林木砍伐过程中的工伤和意外死亡事故，同时乙方必须对砍伐员工办理保险业务，给予保险。在生产过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方承担法律和经济责任，甲方不承担任何的法律责任和经济责任。 具体细节如下： ①乙方并保证每人每个工作日的平均的砍伐量不少于2吨。 ②乙方必须保证使用油锯作为砍伐工具，以避免浪费木材。 ③乙方必须在以坡度的上方6CM以下高度为锯口，平衡度不超过1CM。 ④砍伐时用油锯先在树的倒向，锯到三分之一时，再在相反方向快速将立木伐倒，避免树桩裂缝，及木材抽心影响木材质量。 ⑤按甲方规定的造材规格进行分类归堆，以便装车运输、过镑计量、结算劳务费。细节如下： A、造材依桉木生长势，充分利用合格材首选作旋切材造材，旋切材造材按尾径大于8CM的，按1.3米规格锯材，并装车，若尺寸有变，另行通知，乙方须按照尺寸要求操作，否则不与结算劳务费，并按照浪费木材实际吨数赔偿甲方经济损失。弯曲木要单独锯断，8CM以下的为纸张材归类，按2米锯材，尾径5CM以下的可按1—2米锯材，不可浪费。 B、装车要求：各规格分类装车，不能混装。若违反装载要求，混装超过3%，按当车装载实际量每吨劳务费3%扣除作为罚款。 C、伐倒木材要求当天在指定地点堆放装车，若因情况有变，48小时内要装车完毕。 D、装车前乙方须向甲方确报所装载木材大约数量和装车时间，乙方在清点数量记录后随甲方到计量处过镑计量并开具正式收据，凭收据作为结算凭证。 ⑥砍伐现场检查与清理： A、保证林木是否漏装。若有漏装按实际数量价值5倍进行处罚在劳务费中扣除。 B、保证所有残留材进行清理归堆并报告甲方验收。 ⑦结算方式：甲方每15天按照过磅单据每吨＿＿元支付乙方当批劳务费用的80%。余下部分在总工程完毕时马上结清。确因生产作业需要乙方可向甲方先借支购买油锯费用及第一次进场所需路费，并由甲方在第一批的劳务费中扣除。基于山林防火安全，每日用餐统一配送，每人每日10元，所需费用由甲方在当批劳务费中扣除。 ⑧乙方人员必须服从甲方技术人员指导，保证完成砍伐量，高度重视生产安全，避免意外发生，如生产作业过程中，有高压电线经过之处，必须提前通知甲方，待甲方回复乙方电源已经关闭后，乙方才能作业；若乙方违章作业，所发生一切事故由乙方自己承担，与甲方无关。 ⑨乙方所组织的工作人员进场后须马上向甲方提交有效身份证复印件2份，并保证所组织工作人员的身份真实性和无刑事犯罪记录。 本合同未提及之处在执行过程中发生的事项由双方友好协商解决，协商不成时由人民法院解决。 本合同共一页，一式三份，甲方两份，乙方一份。 甲方签名：身份证号码： 乙方签名：身份证号码：银行帐号：
人民法院加工承揽合同纠纷举证指南 依照《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，结合加工承揽合同纠纷案件的具体情况，当事人在加工承揽合同纠纷案件诉讼中应向人民法院提供下列证据： 一、证明当事人主体资格的证据： 1、当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证或户口本，或由登记机关出具的身份证明资料原件和复印件。 2、当事人为个体工商户的，应提交营业执照、户口身份证，或户口本，或由登记机关出具的身份证明资料原件和复印件。 3、当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本，或由登记机关出具的企业注册资料，以及法定代表人(或负责人)身份证明书，主管部门证明等。 4、当事人在讼争的法律事实发生后名称变更的，应提交变更登记资料。 二、如有委托代理人，应提交委托书，委托代理人身份证明;律师作为代理人的，还应提交律师证、律师事务所出具的证明。 三、加工承揽合同的订立、履行、变更、解除的相关证据，如合同书、口头协议的内容及证人证言;公证书;变更协议;合同解除协议;加工定作物的技术协议书、技术资料、图纸、封签样品，定作物质量标准和技术标准的材料;带料加工的提供料样品，规格和数量证据，有关留置抵押协议等。 四、合同履行的情况及证明，如定作方提供材料、物品的证据、耗料单、质量证书;定作物完成的数量、质量;给付的价款、各种票据、鉴定证明;交(付)定做物的凭证等。 五、违约的证据及造成的经济损失的证明。 六、提供证据，必须注明提供证据人单位名称、时间，提交的复制品完整、复印件清楚，模糊缺角的不得提供;对复印件，必须注明“已与原件核对无异”，提交的外文书证，必须附送中文译本。 七、其他举证事项。
加工承揽合同范本 承揽方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同， 以便共同遵守。 第一条加工成品： ┌┬┬┬┬┐ │品名│规格│单位│数量│备注│├┼┼┼┼┤ ││││││├┼┼┼┼┤ ││││││ └┴┴┴┴┘ 第二条加工成品质量要求： __________________________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______
____________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并 妥为保存，作为验收的依据） 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量： ________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______ ____________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定 选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规 定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 ２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方 应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材 料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方
关于承揽加工合同范文六篇 关于承揽加工合同范文六篇 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的承揽加工合同6篇，欢迎大家分享。 承揽加工合同篇1 定作方：_______________（简称甲方） 营业执照号码：_____________________ 承揽方：_______________（简称乙方） 营业执照号码：_____________________ 根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守： 品名或项目 规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法：________________________ 二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________ 三、履行的期限、地点和方式：_________________________ 四、验收标准和方法：_________________________ 五、结算方式：_________________________ 六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。 2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。 七、双方约定的其它条款：________________ 八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方
加工承揽合同详细版 Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-008614
加工承揽合同详细版 加承合（）字第号 定作方：_______________（简称甲方） 营业执照号码：_____________________ 承揽方：_______________（简称乙方） 营业执照号码：_____________________ 根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守： 品名或项目 规格、型号 单位 数量 单价
价款或酬金元 金额：仟佰拾万仟佰拾元角分 一、产品的质量、包装、加工方法：________________________ 二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________ 三、履行的期限、地点和方式：_________________________ 四、验收标准和方法：_________________________ 五、结算方式：_________________________ 六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提
加工承揽合同 定作方： 承揽方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用,互惠互利的原则,经过双方充分协商一致,订立本合同。 第一条定作物情况 第二条合同价款 2.1 合同价款总额： 2.2 付款方式： 2.3 付款时间： 第三条加工成品质量要求及技术标准： 3.1 质量要求： 3.2 技术标准： 3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作样衣，经甲方确认后的样衣将作为乙方最终交货的标准。 第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量 4.1 用承揽方原材料完成工作的,定作方有权对原材料进行检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表标准提供： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 4.3 定作方于年月日之前提供原材料。 4.4承揽方收到定作方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。 第五条技术资料、图纸的提供 5.1 定作方负责提供技术资料和图纸。 5.2承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作方,定作方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作方未答复,承揽方有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失由定作方赔偿。 5.3定作方要求对承揽物的技术性保密的,承揽方应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 第六条验收标准和方法 6.1 验收标准： 6.2 验收方法： 6.3 定作方验收承揽方所完成定作物的时间： 6.4 定作方验收承揽方所完成定作物的地点: 6.5 验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。 6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，定作方有权要求退还。 6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 产品加工承揽合同标准版 本
产品加工承揽合同标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的 原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品 样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙 方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原 因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材 料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付 加工费（550元/M2），拒收任何原因的半成品
和不合格产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/M2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月， 200 年月日起至
砍伐协议书 甲方： 乙方： 根据国家《劳动法》有关规定，为维护甲乙双方的合法权益，经双方友好协商签订以下协议： 一、甲方将约208.49亩山林交给乙方砍伐，乙方修筑的运输道路尽量满足甲方以后施工的需要，乙方配合铲平修路两边的杂草，红线范围内两座山顶甲方需预留所需的树木乙方配合预留。 二、工期：在进场通知开工日期起，甲方要求乙方进场计划总人数20人以上，工期为20天。已签订合同第二天起开始算工期，如遇到雨天工期顺延，如乙方超期不能按期砍伐完林木，甲方将按每天扣除500元计算超日期费作为处罚乙方的手段，现场需要配合装木材的车辆由乙方自行安排，确保每天转运木材的需要。 三、砍伐工程交由乙方砍伐，如乙方无法进场施工的或进场人数不够的，由甲方有权扣除工程款，同时在砍伐的过程中乙方要爱护现场木材不得浪费。 四、为确保采伐的顺利进行，甲方派管理人员负责与太和公园进行对接，确保乙方运输木方车辆的进出顺利并对乙方砍伐施工进行监督管理，如乙方多次不服从现场人员安排的造成甲方损失的，甲方有权对乙方进行罚款处罚。 五、砍伐质量要求，（1）乙方包砍包装车包卖。（2）砍伐范围为整个红线内山林。（3）所有能作为木方的树木须整装上车外运，不能作为木方的树木（杂木和柴火）须检好堆放整装上车外运。（4）现场洒落的树枝须及时清理，不得遗留在现场，做到工完场清。
六、乙方一次性支付五万元保证金给甲方，乙方交纳保证金后甲乙双方签订砍伐协议书及林木采伐安全协议书，当整个红线范围内林木砍伐运输完成后，乙方已交纳的保证金转为甲方的林木款项。 七、乙方进场后必须安排专门的现场负责人进行协调及树木砍伐作业，并确保在场每位工人的人身安全，上下班必须清点好人数。 八、乙方民工直接归乙方责任管理，在工作所发生的工伤事故由乙方负责，一切责任与甲方无关。 九、乙方进入林区必须注意安全防火，环境卫生，不得污染当地水源，特别防火安全，如出现火灾等事故由乙方负责，一切责任与甲方无关。 十、甲方负责办理一切砍伐林木的所有手续，乙方承担所有费用。 十一、乙方不得借故其他原因终止合同，造成甲方经济损失，一切后果均由乙方自行负责。 十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，如有未尽事宜，双方协商解决，工程完工后自行作废。 甲方：乙方： 地址：地址： 身份证号码：身份证号码： 联系电话：联系电话：
加工承揽合同 承揽方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 定作方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本 合同 ，以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗
定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合 要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原 材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸 或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时 间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有 权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。 第五条价款或酬金 价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由 当事人双方商定。 第六条验收标准和方法 1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验 收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对 短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在
服装加工承揽合同范本 The latest model of garment processing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
服装加工承揽合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承揽方： 地址： 电话： 开户银行： 帐号： 法定代表人： 定作方： 地址： 电话： 开户银行： 帐号： 法定代表人：
定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 品名： 规格： 单位： 数量： 备注： 第二条加工成品质量要求： 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量： 1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及
时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料，图纸提供办法： 1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。 第五条价款或酬金： 价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法：
合同编号：YT-FS-2966-18 工程安装承揽合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程安装承揽合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 安装承揽合同范本 订立合同双方： 建设单位：_____(以下简称发包方) 施工单位：_____(以下简称承包方) 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：建筑面积： 第四条：工程价款及付款方法： 第五条：工程期限(开工、竣工时间) 第六条：工程质量标准 第七条：承包形式及材料设备供应 第八条：发包方义务： 1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，
并做到“三通一平”; 办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行) 2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 5.…… 第九条：承包方义务 乙方负责： 1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工，按期竣工。 4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 6.…… 第十条：违约责任及奖励条款 第十一条：其他协助条款。 第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、____各一份。 第十三条：合同有效期及合同争议解决。
创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 砍伐协议书 甲方： 乙方： 根据国家《劳动法》有关规定，为维护甲乙双方的合法权益，经双方友好协商签订以下协议： 一、甲方将约208.49 亩山林交给乙方砍伐，乙方修筑的运输道路尽量满足甲方以后施工的需要，乙方配合铲平修路两边的杂草，红线范围内两座山顶甲方需预留所需的树木乙方配合预留。 二、工期：在进场通知开工日期起，甲方要求乙方进场计划总人数20 人以上，工期为20 天。已签订合同第二天起开始算工期，如遇到雨天工期顺延，如乙方超期不能按期砍伐完林木，甲方将按每天扣除500 元计算超日期费作为处罚乙方的手段，现场需要配合装木材的车辆由乙方自行安排，确保每天转运木材的需要。 三、砍伐工程交由乙方砍伐，如乙方无法进场施工的或进场人数不够的，由甲方有权扣除工程款，同时在砍伐的过程中乙方要爱护现场木材不得浪费。 四、为确保采伐的顺利进行，甲方派管理人员负责与太和公园进行对接，确保乙方运输木方车辆的进出顺利并对乙方砍伐施工进行监督管理，如乙方多次不服从
现场人员安排的造成甲方损失的，甲方有权对乙方进行罚款处罚。 五、砍伐质量要求，（1）乙方包砍包装车包卖。（2）砍伐范围为整个红线内山林。（3）所有能作为木方的树木须整装上车外运，不能作为木方的树木（杂木和柴火）须检好堆放整装上车外运。（4）现场洒落的树枝须及时清理，不得遗留在现场，做到工完场清。 六、乙方一次性支付五万元保证金给甲方，乙方交纳保证金后甲乙双方签订砍伐协议书及林木采伐安全协议书，当整个红线范围内林木砍伐运输完成后，乙方已交纳的保证金转为甲方的林木款项。 七、乙方进场后必须安排专门的现场负责人进行协调及树木砍伐作业，并确保在场每位工人的人身安全，上下班必须清点好人数。 八、乙方民工直接归乙方责任管理，在工作所发生的工伤事故由乙方负责，一切责任与甲方无关。 九、乙方进入林区必须注意安全防火，环境卫生，不得污染当地水源，特别防火安全，如出现火灾等事故由乙方负责，一切责任与甲方无关。 十、甲方负责办理一切砍伐林木的所有手续，乙方承担所有费用。 十一、乙方不得借故其他原因终止合同，造成甲方经济损失，一切后果均由乙方自行负责。 十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，如有未尽事宜，双方协商解决，工程完工后自行作废。
加工合同纠纷起诉书 篇一：最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告：张××，男，19××年××月××日生，××省××市××镇××村××街××号，系××市××汽车车身修理店业主。 被告：××市××贸易有限公司法定代表人：王×× 住所地：××市××镇××路请求事项： 1 依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从XX年7月1日至还清之日止按照年利率%的标准向原告支付逾期付款滞纳金（暂计至XX年6月30日）计人民币元； 3 本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由： 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。XX年4月，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无
理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。 此致 ××市人民法院 具状人： 二0××年六月一日证据说明 提交证据人签名：提交日期：材料证据清单 提交证据人：经办人： 年月日年月日 注：提交证据人所提供的证据，须填写是原件或复印件，同时填写《证据说明》。证据纸张大小以本页为准。本清单一式两份，一份附案，一份由提交证据人收执。 篇二：最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告：张××，男，19××年××月××日生，××省××市××镇××村××街××号，系××市××汽车车身修理店业主。 被告：××市××贸易有限公司法定代表人：王×× 住所地：××市××镇××路请求事项：
加工承揽合同范本 合同编号： 本合同在如下当事人之间订立: 定作方：（以下简称“甲方”）承揽方:(以下简称“乙方”）为满足甲方工程的需要，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上,双方就有关事宜达成一致,特订立本合同,以供双方共同遵照执行。 （一）除本合同另有规定外，本合同单价已包括但不限于:材料费、报酬费、包装费、运输费、税费、关税、检验费及验收、风险、管理费等乙方为履行本合同所需的一切明示或暗示的全部费用，即除上述总价外，甲方不再另行支付任何费用。 (二)本合同约定单价为固定综合单价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时,乙方自愿承担相应的风险并不得请求调整本合同单价或主张索赔,也不免除乙方应承担本合同的义务和责任。 (三）本合同单价和甲方所实际确认的数量的乘积与本合同约定的总价不一致时,以单价乘以甲方实际需要并经验收合格的定作物数量为准,并修正本合同总价。 （四）本合同定作物主要用于工程,故定作物除严格遵守本合同规定质量标准外,尚须满足甲方工程施工生产的要求。 第二条加工承揽方式 （一)乙方承揽的工作应自行完成,不得将定作物的主要工作交由第三人完成;经过甲方书面同意，乙方交由第三人完成的工作仅限于辅助工作: ,但甲方的同意不能免除乙方的责任。 （二）乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责,并与该第三人承担连带责任。 (三)乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人完成的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并就甲方由此造成的损失进行赔偿。
编号：GR-WR-31539 承揽合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
承揽合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 签订日期：_____经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。 货款共计人民币（大写）： 1.质量标准：_____ 2.交货（运输）办法及地点：_____ 3.质量检验及验收办法：______ 4.包装要求及费用负担：_______ 5.结算办法及期限：_______ 6.原材料供应办法：______ 7.其他：______ 违约责任： 第一点：甲方承担 （1）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失____ （2）中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的
违约金。 （3）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 （4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 （5）未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 （6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 （7）错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。 （8）其他_____ 第二点：乙方承担 （1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换，并承担因此造成的损失。 （2）未按合同规定的数量交货，少交而甲方仍然需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失；不能交货