雷管炸药运输合同

篇一：爆破合同范本

工程爆破合同书

甲方：乙方：信阳泓基爆破有限公司根据《中华人民共和国合同范本法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同范本并共同遵照执行。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：河南省信阳市平桥区

3.工程范围及内容：

1）施工段落或桩号：由甲方指定具体施工地点

2）施工内容：路基土石方爆破及边坡等其他爆破

详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）

路基土石方爆破及边坡、水沟等其

他爆破：负责办理与公安部门、民爆部门有关的爆破方案报批和爆破器材购买手续，炸材的采购，爆破器材的采购、使用、现场管理、回收及退库，石方爆破设计，钻眼，装药，堵塞，连线，警戒，起爆，爆后检查，清除瞎炮，石方的解小等与爆破有关的一切工作。

本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。

4.工程量：

工程数量及计算方法：以甲乙双方现场实测的石方分界线与设计线计算的实际爆破的石方量为准，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，并经甲方工程部门、经营部门核算及符合本合同规定计价条件的工程数量为准。计算方法采用平均断面法计算。

5.工期：

2006年6月15日至2006年12月30日。如遇中雨以上（以气象部门发布

的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。

二、工程造价及付款方法

1.工程造价：

路基石方爆破单价元/ m3 ，本单价为完成上述爆破工程内容所需的所有人工费、机械费、水电费、排污费、环保费、维护和养护费、进出场费、临建费（包含食宿费）、管理费、安全文明设施费、文明施工、利润、税金及其它支出的综合费用，以及合同明示的一般风险责任（业主拆迁、恶劣天

气原因、设计变更、不可预见因素造成的窝工）和义务费用，不包括炸药和雷管的材料费和运输费。合同期间其他部位爆破按照路基土石方爆破单价的约定执行。

实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。

工程合同范本一经签定，不受任何价格调整影响，按合同范本标准进行结算。

2.付款方式：

本合同范本签字生效后，乙方进场后，甲方付乙方万元工程款，用于前期运作；甲方垫支本工程所需炸材、油料、生活费；每贰万方结算一次，乙方完工后甲方一次性付清余款。（甲方保证及时结算，因甲方资金不到位造成工期延误，乙方不承担责任。

三、工程量核算与确认：

1.爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认；

2.施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加），则该新增工程量以工程签单的形式经双方现场负责人签字确认，单价不变；

3.实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。

四、质量、安全及验收：

1.乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高；

2.乙方爆破块石大小满足机械清运要求。

3.乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

4.本工程质量等级：

5.现场代表：甲方、乙方、监理方。

五、双方责任

甲方责任：

1）负责周边关系的协调，协助乙方在爆破过程中的安全警戒任务；

2）甲方机械配合乙方施工，确保工程顺利有序的完成

3）在爆破作业时必须听从乙方管理人员的指挥；

4）协助相关手续的报批；

5）负责提供施工过程中的技术参数；

6）负责爆破震动所引起的纠纷

乙方责任：

1).积极配合甲方工作，确保甲方施工进度；

2).负责爆破方案的制定，配合有关部门的安全检查；

3).加强爆破物品的管理，负责炸药的购买、领用、退存、安全等工作；

4).乙方委派爆破施工技术人员进行爆破作业及管理；

5).因爆破引起的伤亡事故，由乙方全权负责。

六、附件：

1．本协议经双方签章后生效。

2．本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3．因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院裁决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

授权代表（签字）：授权代表（签字）：年月日年月日

篇二：爆破合同

南湖路湘江隧道东岸始发井土石方爆破开挖合同

甲方：长沙东城建筑工程有限公司

乙方：湖南铁军工程建设有限公司

因南湖路湘江隧道东岸始发井土石方开挖施工需采用爆破的方法，为保证施工进度，经甲、乙双方友好协商，由乙方负责爆破施工，并达成以下条款，双方须共同遵守。

一、工程概况工程名称及地点

1、本工程系南湖路湘江隧道东岸始发井的土石方爆破工程。

2、工程地点在长沙市湘江大道与南湖路交叉口。

二、承包方式

承包方式为大包干：包工包料，包施工、包申报手续、包试验和检测、包资料、包质量、包工期、包安全和文明施工、包成本等等（甲方只负责提供施工用水用电，施工用电甲方接至现场主配电箱，从主配电箱接出的所有机械设备、电缆电线、配电箱、开关箱均由乙方负责；施工用水则由甲方提供水源接口）。

三、爆破方量及计算方式

爆破总方量约计为10000立方米（如少于10000立方米，则以10000立方米计算方量），实际方量现场测量数据为准，甲、乙双方共同参与测量。

四、承包单价

土石方爆破工程，乙方按人民币元/ m3（￥元/m3）的单价承包施工。该单价均为大包干的综合单价，包括所有工作项目和内容；包括施工中一切明示及隐含的各项费用（但不含税）；包含施工现场的安全文明施工费和不可预见费；包括劳保费用和工程保险费用（工伤保险和第三方责任险）等等；无单价的施工项目费用已并入单价内，不再增加其他费用。

另：震动检测费用根据实际情况，甲、乙双方分别按4:6的比例承担检测费用（且甲方承担的部分总金额不超过贰万元整）。

五、工期要求

1、必须在2011年8月28日之前完