商品房转让协议
卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________
买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，经协商根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。
第一条甲方自愿将本人合法拥有的位于_______________________________的房屋（以下简称“该房屋”）认购协议更名为乙方，该套房屋认购协议的建筑面积131.15平方米（最终以产权登记的面积为准）。乙方对上述房屋已充分了解，同意购买上述房屋。
第二条经甲、乙双方协商，该房屋的总成交价（不含税）为人民币___________元（大写：佰拾万仟佰拾元整）。房屋认购协议更名费由甲方承担。
第三条付款方式：本协议签订之后，乙方向甲方支付该房屋总成交价中的人民币___________元（大写：拾万仟佰拾元整）作为该房屋认购协议更名的定金。甲方将在收到定金之日起不超过20个工作日内完成该房屋认购协议更名手续，乙方在购房协议变更前（具体日期甲方前一天通知）向甲方支付该房屋剩余首付人民币___________元（大写：佰拾万仟佰拾元整），房屋贷款人民币___________元（大写：佰拾万仟佰拾元整）由乙方承接。
第四条甲方自收到乙方支付购房款后，甲方当日完成办理房屋认购协议更名过户手续。更名完成后乙方将根据与开发商合同约定办理该房屋的后续交付手续。
第五条支付该房屋首付款并办理更名完成后，甲乙双方之间的权属责任就此了结。日后诸如房产证办理等产权过户手续的事宜均系乙方与开发方之间责权关系。
第六条本房屋的合同更名过户手续由甲方会同乙方联合办理，因办理协议更名过户所产生的费用均由甲方承担。
第七条甲方保证该房屋权属清楚，若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任。若因甲方的原因（包括不按协议价格出售该房屋、转卖他人、不向开发商提出更名申请）致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴购房款，并向乙方赔偿约定购房款押金作为违约金；因开发商原因造成更名不成功的，甲方退还乙方已缴购房款，不承担其他赔偿责任。若因乙方的原因致使本协议不能继续履行（包括不配合甲方办理更名过户手续），乙方应承担违约责任，乙方须将约定购房款的押金作为违约金赔偿给甲方。
第八条若乙方逾期付款，则视作乙方主动放弃履行本协议，同时甲方有权单方面解除本协议，且乙方已缴购房款不予以退还。
第九条本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十条本协议经甲方、乙方及第三方见证人签字盖手印，且甲方收到乙方首期购房款后生效。协议书壹式贰份每份共贰页，甲乙双方各执壹份，具同等效力。
甲方：乙方：见证人：
签订日期：签订日期：签订日期：信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己
合同编号：xxxxxxx 转让预售商品房合同范本 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
转让预售商品房合同 甲方：xx身份证号xxx，地址：电话： 乙方：xx身份证号：xxx，地址：电话： 甲、乙双方经友好协商，就乙方购买的xx市xx路xx号xxx室房屋的《商品房预售合同》的权利义务转让给甲方一事，达成如下一致意见。 一、《预售合同》所购房地产的基本情况 1、物业类别：住宅; 2、建筑面积：xxx平方米(暂测) 3、户型：3室2厅; 4、类型：预售房地产，未交付; 5、是否设定抵押：是，乙方办理了银行抵押贷款，贷款总额为：人民币xx万元; 6、有无权利限制：无。 二、转让价格 人民币xx万元整(RMB：xx万元)。 三、支付方式与转让方式 双方约定xxx年x月x日上午x点共同至银行办理提前还贷手续，届时，由甲方支付乙方xx万元人民币房款，该款项仅用于乙方提前归还银行贷款。乙方应将从银行取得的上述房地产的他项权证和表明乙方贷款已还清注销抵押的证明文件以及任何与抵押有关的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律师保管、留置，否则甲方有权单方面解
除本协议。 办完提前还贷手续后，甲、乙双方应立即共同至开发商处签署《预售合同权益转让书》，并由房地产开发有限公司签章确认。 上述手续办完后，甲、乙双方应于当日房地产交易中心办理《预售合同》权益转让登记手续，即本转让房地产的权利人由xx转让登记为xx。办理完毕后，甲方应将剩余房款xx万元整(RMB：xx万元)支付给乙方。乙方如未能按约办理登记手续，甲方有权单方面解除本协议。 四、其他 上述任何手续如因非甲、乙方因素而无法当时、当日完成，双方应约定以后三日内的某一日办理余下手续。 五、违约责任 1、甲、乙双方有任何一方违反上述约定的情形，非经对方认可，均视为单方毁约，另一方有权解除合同，违约方应支付违约金xx万元(RMB：xx万元)。 2、本协议中，甲方行使本合同约定的单方解除合同权利时，乙方应在三日内将甲方已付房款退还甲方，并支付违约金xx万元(RMB：xx万元)，每逾期一日，按每日万分之五计逾期违约金。 六、随附义务 在办理转让手续过程中，双方应相互配合，出现任何意外情况应相互通知，同时乙方应配合甲方与开发商办理有关交接手续。 七、诚信与协商 双方在履约过程中应保持最大的诚信，如有争议，双方可另行协
房屋转让合同格式 Form of housing transfer contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋转让合同格式 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 房屋转让合同 出让人：__________（以下简称甲方） 受让人：__________（以下简称乙方） 见证方：__________（以下简称丙方） 甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款： 第一条甲方对产权的声明 甲方根据国家规定，已依法取得_____的房屋所有权证书，所有权证书_____房权证（）字第____号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构，使用面积为____平方米（不含柴棚）。 第二条甲方对买卖权的声明
甲方保证该房屋是符合国家及______县房屋上市的有关 规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____县相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。 第三条乙方对购买权的声明 乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下， 就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。 第四条房屋售价 双方同意上述房屋售价为_____万元整（含柴棚）。 第五条付款方式 1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时，支付相当于 总房款的三分之一的定金。 2、乙方应在办理立契过户手续前一年内，支付剩余房款。 第六条违约责任 1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知 甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通
债权债务转让协议书 甲方：，身份证号：，住，联系电话：，微信号：。 乙方：，身份证号：，住，联系电话：，微信号：。 经甲乙双方友好协商，甲方同意将与（以下简称“开发商”）签订的（以下简称“标的商品房”）的《认购书》（以下简称“认购书”）所有权利义务全部转让给乙方，乙方同意受让。本协议签订时开发商尚未向甲方交付该标的商品房。甲乙双方根据自愿、平等、公平、互利的原则，现就《认购书》权利义务转让事宜，达成如下协议: 第一条认购标的商品房的基本情况 1.1 乙方所认购的商品房为。 1.2 该商品房建筑面积平方米，其中套内面积约为平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积约为平方米。 第二条认购标的商品房的价款 2.1 甲方负责向开发商申请折扣优惠，促成乙方和开发商签订正式的商品房买卖合同并办理网签备案手续，约定的付款方式应为《认购书》第一条第②项银行按揭贷款方式。 2.2 经乙方确认，认购标的商品房的总成交价为：人民币元（大写：），首付款为人民币（大写）及贷款金额为（大写：）。 2.3 经乙方确认认购标的商品房的价款后，由甲方向开发商支付首付款。 2.4 乙方与开发商就约定的价款签订正式的商品房买卖合同并网签备案后，乙方无息向甲方支付首付款人民币（大写：），具体付款方式与时间由双方另行约定。 2.5 乙方与开发商签订商品房买卖合同所产生的费用，包括但不限于律师见证费、网签手续费，由乙方向开发商支付。 第三条认购书的转让价格 3.1 乙方同意支付甲方转让费万元，分两期支付：
（1）在甲方向开发商支付定金时，乙方向甲方支付万元。（双方确认乙方已支付该款项） （2）在乙方与开发商签订正式的商品房买卖合同并办理网签备案手续后，乙方向甲方支付万元。 第四条甲方的承诺保证： 4.1 甲方与开发商签订的《认购书》内容属实，不存在任何伪造、变造及其他与事实不符的情况。 4.2 甲方保证自己对该认购书拥有处分权，转让不存在法律上的障碍。若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责承担民事责任。 第五条违约责任 5.1 若因甲方的原因（包括不按协议价格转让该认购书、将标的商品房转卖他人、不向开发商提出更名申请）致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴转让款，并向乙方赔偿作为违约金；因开发商原因造成更名不成功的，甲方退还乙方已缴购房款，不承担其他赔偿责任。 5.2若因乙方的原因致使本协议不能继续履行，乙方应承担违约责任，乙方须将已付转让款作为违约金赔偿给甲方。 第六条本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 第七条双方一致确认，本协议签订后，协议首部的住址、联系电话、微信号均为双方履行本协议时达成有效合意的方式。同时，为各方解决合同争议时接收法院、仲裁机构的诉讼、仲裁文书之送达地址，适用至争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序，以及仲裁程序。 甲方：（签字）乙方：（签字）年月日年月日
不过户车辆转让协议书为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方) 售车方(甲方)：_______________ 购车方(乙方)：_______________ 一、甲方将车主______的______轿车，牌号______，发动机号____________，车架号____________转让给乙方，双方达成成交总额为(人币)____________，小写______。 二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在______年____月____日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间______年____月____日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。 三、该车若须办理过户事宜，过户费由__________方承担，过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。 四、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。 五、备注(未尽事宜双方约定处理)： 六、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。 售车方(甲方)：________________ 购车方(乙方)：________________ 联系电话：________________ 地址：________________________ 签定时间：________________ 联系电话：____________ 身份证号码：____________________ 〔友情提示：以上文档仅作为参考使用，具体的事件、详细内容还需自行修改和完善，在此友情提示！〕 Tips: The above documents are for reference only, the specific events, details need to be modified and improved, here is a tip.
编号：MF-2007-01 商品房买卖合同 示范文本 （2007版） 福建省建设厅 监制 福建省工商行政管理局
商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款中专业用词理解不一致的，可向当地房地产行政管理部门咨询。 2、当事人在签订合同时应认真核对，以确保各份合同内容一致。建议在律师指导下签订本合同。 3、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。在【】中选择内容，以划√方式选定，未选择的打×；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 6、出卖人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与买受人协商的条款，应当符合《中华人民共和国合同法》有关格式条款的规定。 7、未经福建省建设厅和福建省工商行政管理局批准，任何单位和个人不得擅自印制、出售本合同文本。 8、本合同条款由福建省建设厅和福建省工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同 （合同编号：） 合同双方当事人： 出卖人： 注册地址： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：联系电话 邮政编码： 委托代理人：×联系地址：× 身份证号码：× 邮政编码：×联系电话：× 委托代理机构：× 注册地址：× 营业执照注册号：× 代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：×法定代表人：×联系电话：× 邮政编码：× 买受人： 【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：中国【身份证】号码
三一文库（http://biz.doczj.com/doc/744445626.html,）/合同范文 个人房屋买卖协议书范本怎么写 : 出卖人(以下略称甲方)：姓名：买受人(以下略称乙方)：姓名：根据《中华群众***国合约法》及有关法令、法例的划定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合约。第一条甲方志愿将其房屋***给乙方，乙方也已充分相识该房屋具体状况，并志愿购买该房屋。现该房屋具体状况如次：(一)座落于___，建筑平面或物体表面的大___平方米;(二)房屋的占有权证号为___，国有地盘使用权证号为___;该房屋占用规模内的地盘使用权随该房屋一并转让。第二条上面所说的房产的生意业务价格为：单价：群众币___元/平方米，总价：群众币___元整(大写：___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。第三条乙方在___前应向甲方给付定金群众币___元整(大写：___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。上面所说的定金在乙方___付款时充抵房款。第四条付款时间及方式乙方应于本合约发生效力之日起
___日内将该购房合约范本房屋全部价款给付甲方。具体付款方式为：第五条甲方承诺在本合约发生效力之日起___日将房屋交给给乙方，并在交给房屋前腾空该房屋。甲方应在___前将其落户居住于该房屋的户籍关系迁出。第六条甲方承诺并包管，依法享有本合约所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋***给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本合约发生效力之日起___日内，共同向房屋权属挂号构造申请管理房屋占有权变更挂号手续，依法取得房屋挂号在乙方名下的《房屋占有权证》;并在乙方领取《房屋占有权证》后，按有关划定向地盘治理部门申请管理当房屋地盘使用权变更挂号手续。该房屋地盘使用权的变更手续按下列约定管理：□该房屋地盘使用权为出让取得，其地盘使用权证所载权利和相关出让合约的权利、义务一并转让给乙方。□该房屋地盘使用权为划拨材料购销合约范本取得，根据有关划定，其转让需缴纳地盘出让金或地盘收入金的，双方约定，该用度由□甲方承担□乙方承担。除本条已有约定外，管理以上手续应当缴纳的税费，由□甲、乙双方按国度划定各自承担□甲方承担□乙方承担。第八条房屋毁损、灭失的危害自□房屋正式交给之日□权利转移之日起转移给乙方。第九条该房屋正式交给时，物业治理、水、电、燃气、有线电视、通信等相关杂费，按下列约定处置惩罚：__________________________________________第十条甲方包管已如实陈述本合约所售房屋权属状况和其他具体状况，包管该房屋在生意业务时没有产权纠纷或影响双方生意
编号：_________________ 个人房产转让协议书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、
实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型：(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。
合同编号：_________兄弟房屋转让协议书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共5 页
兄弟房屋转让协议书 兄弟房屋转让协议书 本协议双方当事人： 转让方（以下简称甲方）：工作单位： 住址：身份证号： 受让方（以下简称乙方）：工作单位： 住址：身份证号： 经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条转让房屋的基本情况 转让房屋（以下简称该房屋）位于兰州市区路号单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积平方米。 第二条转让价格 双方商定该房屋转让价格为（人民币）元整，大写（人民币）。 第三条付款方式 双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款元（大写）；剩余房款元（大写）在甲方 第 2 页共 5 页
将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。 第六条甲方的承诺保证 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。 第七条违约责任 甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任；逾期超过三 第 3 页共 5 页
股权转让合同 转让方（甲方）： 身份证号： 地址： 受让方（乙方）： 身份证号： 地址： 一、鉴于： （一）甲方于_____年___月___日与________公司（以下简称为XX公司）订立了一份《____房屋买卖合同》（以下简称为《房屋买卖 合同》，系本协议不可分割的附件，附件1），该合同约定的主要内容为： 1、XX公司将其开发的RR小区____号楼____号房屋（以下简称为____号房屋）销售给本协议甲方； 2、本协议甲方应向XX公司支付房款合计_____元人民币； 3、XX公司应于_____年___月___日前将所购房屋交付本协议甲 方； 4、其他《房屋买卖合同》约定事宜详见合同条款。 （二）现甲方与XX公司之间就《房屋买卖合同》已经履行的情 况为： 第 1 页共 5 页 股权转让合同 1、本协议甲方已于_____年___月___日向XX公司付清了《房屋买卖合同》约定的全部房款共计_______元人民币（以XX公司出具的收据为凭）；
2、本协议甲方依据《房屋买卖合同》已向XX公司付清了除本条第1款之外的其他款项包括： （1）____初装费计______元； （2）__________计______元； （3）__________计______元； …… 以上费用合计_____元（以XX公司及相关单位出具的收据为凭）。 3、____号房屋的现状是： ______________根据现实情况进行描述，未竣工/已竣工/已交付 4、XX公司已经于____年___月向本协议甲方交付了本协议所约 定的房屋。 （三）本协议乙方现已全面、详细地了解清楚以下内容： 1、本协议甲方及XX公司的身份信息； 2、____号房屋的所有情况； 3、《房屋买卖合同》中约定的本协议甲方所享有的权利及应承担 的义务； 4、本协议甲方依据《房屋买卖合同》已经履行的合同义务及未 履行的合同义务； 5、XX公司依据《房屋买卖合同》已经履行的合同义务及未履行 第 2 页共 5 页 股权转让合同 的合同义务； 6、__________________________________________________ ……
合同编号：____________ 车辆转让协议书模板样板 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月______ 日 样板 出卖人： _______________ 买受人： _______________
_________ 有限公司，现将 __________ 车转让于买受人。该车车牌号为码 为_________ ，发动机号为___________ ，车架号为 __________ 。现订立合同女口 下： 第一条汽车质量 该车于 _________ 年__________ 月登记，检验合格期至___________ 年 _____ ____ 月。汽车的发动机，变速箱工况较差。车身车架有锈蚀。 第二条汽车价格 该车委托太仓价格认证中心进行价格鉴定，受托方经鉴定后得出该车的现 价为______________ 元。经双方协商该车的转让价为人民币___________ 元。 第三条权利义务 1.出卖人向买受人转让车辆时向买受人提供车辆证件；说明汽车的现状。 2.买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。 并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。买受人在购买该车后， 负责车辆的维修，及相关规费的缴纳。 第四条车辆过户 双方共同到车管所办理车辆过户手续，费用各半承担。同时，双方共同到保险公司办理保险变更手续，如有费用，各半承担。 第五条合同文本
本合同一式 _________ 份，双方各执___________ 份，另__________ 份备用。 第六条合同效力 本合同经买卖双方签章后生效。 出卖人（签章）： ______ 买受人（签章）：______ _________ 年 ____ 月_____ 日 _________ 年____ 月____ 日 签订地点： ______________ 签订地点：_____________ 样板二 售车方（甲方）:身份证号： 户籍所在地： 购车方（乙方）:身份证号： 户籍所在地： 甲方将自己所有的一辆色牌汽车（车牌号：，发动机号：，车架号：，行驶证登记人：）于2012年1月日转让给乙方，双方达成交易金额为人民币 _ —千—百元整（￥________ .00），经双方协商，达成以下一致协议：（一）自协议签订，甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起，该车所有权归乙方，乙方有使用、出售、转让及报废等权利。
编号：_____________ 商品房买卖合同 出卖人：______________________________ 买受人：______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日
合同当事人：出卖人；注册地址；营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编， 商品房买卖合同编号。委托代理人；地址；邮编；联系电话. 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编. 买受人； 住所（址）； 国籍；性别；出生年月； 【身份证】【护照】【营业执照注册号】邮编；联系电话. 委托代理人；国籍； 住所（址）； 邮编；联系电话. 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编. 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条项目建设依据 出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权，面积平方米，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日止。 出卖人经批准，在该地块上投资建设商品房。 该项目的有关批文如下： 1、《国有土地使用证》 颁发机关：；编号：； 2、《建设工程规划许可证》 颁发机关：；编号：；
3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关：；编号：. 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1 、该商品房作为现房，出卖人已于20年月日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 2 、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》，编号为武开管预售［］号。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第【幢】【座】单元层 号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为结构，建筑物地上层数为层，地下层数为层。 该商品房的用途为，层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫，圭寸闭式阳台个，非圭寸闭式阳台个（见附件一） 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二） 如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。 第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况 1、绿地率％，道路建筑面积平方米，物业管理用房建筑面积平方米，社区居委会用房建筑面积平方米； 2、停车场建筑面积平方米； 3、会所建筑面积平方米； 4、其它： 第五条计价方式与价款 该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。 出卖人与买受人约定按下列第种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千百拾万千百拾元整。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载商品房转让协议书（陈天含律师） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
商品房转让协议书陈天含律师整理甲方卖方身份证号甲方配偶身份证号乙方买方身份证号乙方配偶身份证号甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经双方协商一致，就甲方购买的位于的商品房一套转让事宜，达成协议如下一、商品房甲方自愿将拥有产权的商品房一套转让给乙方，该房屋位于，建筑面积平方米，产权证号。 甲方保证拥有该商品完整房产权、不存在抵押、一房多卖等影响乙方权利的情形。 二、转让金额及付款方式商品房总价款为￥；此款不包含所有的房屋过户税费。 本协议签订当天，乙方向甲方支付元，办理产权过户手续当天，乙方向甲方支付元。 乙方拿到不动产权证当天，乙方向甲方支付元。 三、商品房交付及产权的过户1、本协议签订当天，甲方应当将商品房产权证书原件等交付乙方。 2、本协议签订之日起5天内，甲方应当将商品房、商品房钥匙交付给乙方，商品房的所有权、占有权、使用权、收益权归乙方所有。 2、甲方有责任和义务协助、配合把甲方房产过户到乙方，过户费用由乙方承担。 不得要求乙方支付除本协议第二条之外的其他任何费用。 四、房屋交付后，产权过户前，乙方有权把该房产转让、出租给第三方，甲方应当同意并有义务协助第三方办理相关办理产权手续并不得另外收取费用，否则视同甲方违约，承担本合同第五条规定的责任。 1、若因不可抗力、政策变动等因素导致该商品房不能交付乙方，则甲方应在7天内退还乙方所有已经支付的款项，包括向甲方支付的购房款、其他己支付保险费、办证税费，管理费等。 逾期未退还的，从逾期之日起按月息两分向乙方支付利息。
车辆转让协议书 甲方(卖方/原车主姓名)： 自愿协商的原则现订立汽车转让合同如下： 1.汽车质量 该车于______年______月登记，检验合格期至______年______月。因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同。 2.汽车转让价格及付款方式 2.1(￥： )，车辆过户费用由乙方负担。 2.2 ()。如过户不成，甲方全额退还已付车款，车辆归还甲方，本协议不再生效。 3.权利义务 3.1 甲方向乙方转让车辆时向买受人提供车辆证件，说明汽车的现状。并保证该车辆来源合法有效，无盗抢嫌疑、无非法改造、改装；未发生过重大交通事故和被水浸泡；无遗留经济抵押(银行按揭)；无债权债务、无经济纠纷、无未处理交通肇事和违章，所有本合同附件移交的汽车资料、手续、税费证件齐全并真实完备，符合法定转让和过户条件。 3.2 乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。 4.车辆过户和续保事宜 一切费用均由甲方承担。双方共同到车管所办理车辆过户手续。车辆转让和过户后乙方续办保险时如有需要，甲方应予以协助。 5.车辆交付及相关责任划分 由乙方负责，甲方不再承担任何责任。
5.2 车辆在乙方指定地点交接。 6.解决合同纠纷方式 双方友好协商，协商不一致时，任何一方可向车辆交接所在地仲裁或向车辆交接所在地人民法院起诉。 7.协议生效 本协议经甲乙双方签字生效。本协议一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)： 附：随车交付车辆相关凭证 车辆具有以下□中标记为√证件和附件： □购车发票□机动车登记证书□行驶证正副本□购置税本□车船使用税缴付凭证 □车辆购置税完税证明□钥匙2套[必需项目] □备胎□随车工具□说明书/保养手册□车辆保险单、卡、发票□有效的机动车安全技术检验合格标志 其他：
权益转让协议书 甲方（卖方）：身份证号： 电话：住址： 乙方（买方）：身份证号： 电话：住址： 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下： 一、该房屋权属状况如下： 1、甲方于年月日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）： 房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。 上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。 2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。 二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下： 1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整； 2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元； 3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。 三、甲方的义务为： 1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续； 3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方； 四、乙方的义务： 1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用； 2、该房屋的维修基金由乙方承担； 3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续； 五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款； 六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金； 七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金； 八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。 九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方（签字）：乙方（签字）： 时间：时间：
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
编号:
按揭贷款房屋转让协议 甲方： 乙方：
签订日期：—年—月日 本协议签订地: 甲方（卖方）：身份证号：电话： 乙方（买方）：身份证号：电话： 甲方自愿将所其按揭购买的房产转让给乙方，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，双方在平等、自愿和协商一致的基础上，现就房屋转让一事达成如下协议： 一、甲方转让房产基本情况： 甲方所拥有的房产坐落在市区街（路）小区幢单元一号，建筑面积共平方米，（包括：车库平方米，座落在—幢楼号，（房产具体位置、面积、车库等都以“甲方与房产公司签订的《商品房购销合同》”为准），以下简称房产。 二、房屋转让成交价格： 1、该房屋总价款：（小写：Y元），首付款：元（小写： ￥元），银行抵押按揭贷款人民币：（小写：Y元）；银 行抵押时间为：（年月日至年月日止），现商定以人民币：元整（小写：* 元）将此房屋转让给乙方。
2、甲方未付清银行按揭贷款期,每期元，合计人民币元整（￥元），上述银行按揭贷款自本协议签订后转由乙方负责偿还给贷款银行。 3、此转让成交价格包括房屋、车库、室内设施以及与房屋相关的?切权益。本协议签订之前所有因房屋所产生的一切费用（包括按揭贷款等）由甲方承担，本协议签订之后所有因房产所产生的任何费用（包括按揭贷款等）由乙方自负。 三、付款方式：房屋转让成交价格按以下方式支付： 1、乙方自本协议签订之日起_____________ 日内，向甲方支付房屋转让款的30%即人民币 元整（Y元）。剩余部分房屋转让款，与房屋过户至乙方名下后日内一次性付清。 3、乙方按期向甲方购房时的银行偿还按揭贷款，若因乙方原因未能按期偿还银行按揭贷款所造 成的一切法律后果由乙方承担。甲方因此受到牵连的，甲方有权要求乙方赔偿损失。 四、房屋交付： 1、本协议签订后，房产归乙方所有。甲方应在乙方支付第一笔房屋转让款之时将《商品房销售合同》、购房发 票、银行按揭贷款合同、抵押合同等所有相关手续交给乙方。 2、甲方授权如下：乙方有权全权代理甲方或以甲方名义办理房产交付、验收、转让、过户以及 以甲方名义定期偿还银行按揭贷款本息等与本协议相关的行为。甲方不得以未经甲方同意、签 字、授权等理由对乙方的上述行为提出无效或者其他任何异议。
最新商品房买卖合同1 卖方(以下简称甲方)：______________________ 买方(以下简称乙方)：______________________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市_____区(县)__________地块的国有土地使用权，土地面积为_____平方米，土地使用年限___年，自___年___月__日至____年__月__日止，国有土地使用证号为________。甲方在上述地块上建设的_____________现已竣工，取得房屋所有权证(证号为______)，经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第______号。 乙方自愿购买甲方的______房屋，房屋用途为______。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。 第一条_____________房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为 _______平方米(包括套内建筑面积_____平方米，分摊的共有共用建筑面积____平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_______平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至____年__月__日止。 上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米____币____元，价款合计为(大写)___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写____元)。乙方预付的定金____元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条乙方同意____年__月__日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行：___________________ 银行帐号：_____________________ 第四条甲方同意在____年__月__日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：____________________。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
怎样书写房屋转让协议书 怎样书写房屋转让协议书?下面小编整理了房屋转让协议书，欢迎阅读! 房屋转让协议书一 甲方：李xx，工作单位： 乙方：高xx，工作单位： 甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，甲方自愿将位于洛阳市北方企业集团家属区的房屋( 栋门号)转让给乙方所有。为此双方达成如下协议： 一、该房屋由乙方全额出资以甲方名义购买。该房屋的所有权和永久居住使用权、收益权归乙方所有。 二、该房屋的全部出资由乙方按甲方的要求及时足额交纳。如果乙方不能及时足额交纳，甲方有权返还乙方所交纳的出资后将该房屋转让其它人。 三、本协议经双方签字后生效。本协议生效后乙方有权要求甲方将该房屋过户到乙方名下，甲方有义务配合乙方办理该房屋的过户手续;办理该房屋过户手续所需费用由乙方承担。 四、因借用甲方名义购买房屋，所以乙方给予甲方一次性经济补偿金万元。乙方支付经济补偿金后，甲方不得以任何理由和借口向乙方主张其它任何权利。自此后该房屋的所有利益和风险均由乙方享有和承担。 五、本协议经双方签字生效后，任何一方不得反悔。乙方不履行本协议，需向甲方支付本协议所涉全部出资20%的违约金。如果甲方反悔不履行本协议，除支付本协议所涉全部出资20%的违约金外，还应当双倍返还经济补偿金。本协议所涉房屋升值部分的利益归乙方所有。 六、本协议项下的所有争议，由双方友好协商解决。 七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。 甲方：乙方： 年月日年月日 房屋转让协议书二
本协议双方当事人： 转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已/ □未)设定抵押。 (不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型： (有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商品房转让协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________
日期：___________________
甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日
卖方（甲方）： 买方（乙方）： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 第一条甲方同意将本人合法拥有的位于房转让给乙方，房屋建筑面 积约平方米（最终以产权登记的面积为准）。乙方对上述房屋已充分了解， 同意购买上述房屋。 第二条该房屋按套出售，转让价格（不含税）为人民币元整（￥）。因该商品房转让后产生的一切税费均由乙方承担。 第三条付款方式：乙方共分两期付款，首期购房定金人民币元整（￥元）乙方应于本协议签订当日向甲方支付；第二期购房款人民币元整（￥元）乙方应于签订《海口市商品房买卖合同》当日向甲方支付。 第四条房屋交付：甲方自收到乙方支付的全额购房款之后应在当日内会同乙方向开发方申请办理房屋销售合同更名过户手续。更名完成后乙方将根据与开发商合同约定办理 该房屋的后续交付手续。 第五条支付全款并办理更名完成后，甲乙双方之间的权属责任就此了结。日后诸如房产证办理等产权过户手续的事宜均系乙方与开发方之间责权关系。
第2页共3页
第六条本房屋的合同更名过户手续由甲方会同乙方联合办理，因办理合同更名过户所产生的费用均由甲方承担。 第七条甲方保证该房屋权属清楚，若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任。若因甲方的原因（包括不按协议价格出售该房屋、转卖他人、不向开发商提出更名申请）致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴购房款，并向乙方赔偿约定购房款总额10%的违约金；若因乙方的原因致使本协议不能继续履行（包括不配合甲方办理更名过户手续），乙方应承担违约责任，乙方须将约定购房款总额的10%作为违约金赔偿给甲方。非因甲方原因造成更名不成功的，甲方无需承担责任，后续事宜由甲乙双方共同协商解决。 第八条若乙方逾期付款，则视作乙方主动放弃履行本协议，同时甲方有权单方面解除本协议，且乙方已缴购房款不予以退还。 第九条本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。 第十条本协议经甲方、乙方及第三方见证人签字盖手印，且甲方收到乙方首期购房款后生效。协议书壹式贰份每份共贰页，甲乙双方各执壹份，具同等效力。 甲方：签订日期： 乙方：签订日期：