给水排水工程施工合同
甲方（发包人）：
法定代表人：
乙方（承包人）：
法定代表人：
依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。
一、工程名称：给排水工程
二、建设地点：
三、工程内容及工程量：
本工程的内容及工程量严格遵循招标文件和标前答疑的有关规定，承包方投标文件内容与之相矛盾的，以招标文件和标前答疑及施工图为准。
四、工程内容：
1、全长约1500m的自来水供水管网工程。
2、全长约12000m的排水管网工程。
3、施工临时水电接引、临时道路：由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。
4、原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内，交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。
五、工程承包方式：
1、工程实行包工、包料、包工期、包质量，非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。
3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。
4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
5、工程开工后，如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方承担。
6、如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中所列的人员进场，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。
六、施工时间：
年月日至年月日止。
七、工程价格：
自来水供水管道采用50PE给水管，每米按元计算，工程款大约万元。结算时按实际数计算。
排水管采用DN1000的钢筋混凝管道，每米按元计算，工程款大约万元。结算时按实际数计算。
八、付款方式：
自签定合同之日起3天之内预付乙方工程款的30%，完工后经工程监理验收合格付清全部工程款的90%，余下的10%留做保证金，如不出现问题，在年月日前一次付清。
九、甲方权利和义务：
1、施工中甲方提供乙方施工人员的水、电、住宿问题，但收取相应的水电费。如施工中人员与村民发生纠纷，由甲方负责调解。
2、协调解决施工用电。
十、乙方权利和义务：
1、乙方必须严格按照区改水工程设计规范施工，严把质量关，保证施工质量。按照设计和监理要求，分段打压实验。服从监理的管理，服从甲方的监督管理。
2、乙方负责的施工范围和工程质量要求：
（1）施工范围、材料供应及施工材料：水表井井体、井盖、挖沟、回填、井垫层、路面切割、破碎、管道安装。
（2）砌井：采用砖、沙、石子、水泥打垫层。内径1.2米，深1.1至1.2米。（3）乙方自购材料：砖、沙、水泥、石子等建筑材料、主管道配件、闸阀、消防栓、排气阀、分水器、由水表至入户材料（20铜球阀一户一个）入户塑料管，各种螺丝等小料。
3、乙方自购所使用的材料必须由甲方检验合格后才可以使用，由乙方负责检测费用，向甲方提供入户管的检测报告、水泥压块取样的检测报告。
4、乙方自施工之日起，必须按要求做好施工相关的图纸、内业资料等图纸材料，完工后交给甲方。
5、施工人员在施工过程中要注意安全，并配有必要的安全措施，要同甲方签定安全施工协议，如发生意外事故，由乙方自行负责所有责任。如因未及时回填或施工过程中发生村民伤害，也全部由乙方负责，可找甲方协调解决。
十一、其他约定：
1、乙方在签订合同后，施工队负责厂家技术员的食宿。
2、乙方在甲方规定工期内没有完成任务，超期一天，结算时扣除工程总价的5%作为罚款。
3、甲乙双方自签约之日起，如单方违约，支付对方违约金为总造价的10% 。
4、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
5、本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了
解注意的。
第一、注意合同名称与合同内容是否一致
有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
第二、注意列明每项商品的单价
有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商
品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生
争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法
《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金，
但如果合同中没有明确数额或计算方法，法院就会视为双方当时放弃违
约金权利，而不予支持。增加赔偿实际损失的举证难度。
第四、确定管辖法院
合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖，但不得违反对级别
管辖和专属管辖的规定。如果直接约定有难度，也可以约定：“如发生
争议，双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。”
第五、注意用词严谨
例如合同中常见的约定：“合同在双方签字盖章后生效。”但是一方只
签字没有盖章，在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章，因
此合同还未生效的主张。因此此处应当约定：“合同在双方法定代表人
或授权人签字或单位盖章后生效。”
第六、签约对象的主体资格
当前，经营单位的性质、种类、背景比较复杂，有关部门的管理不到位
现象比较普遍。在此情况下，为防范欺诈行为，减少交易风险，非常有
必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。主体资格
方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。不能仅
凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。
因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商部门吊销营业执照。
第七、合同条款必须对等性
合同条款的对等性是公平原则的重要内容。不要签义务多、责任重、权
利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方
违约如何处理的内容。同样，也不要签订权利多、义务少的、责任轻的
合同，否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。
第八、注意定金与“订金”的区别
定金是债的一种担保方式。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者
收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金
的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。实践中如把定金写成订金，因订金在法律上被认定为预付款，不具有担保功能。
第九、注意项目分包合同的特殊要求
公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来，此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包。根据合同法的规定，分包要经过发包方的同意，否则分包行为无效。因此一定要注意原合同的约定，应当向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程分包给我方。
第十、仲裁机构名称要写具体、明确
合同中也可以约定由仲裁委处理双方的争议，仲裁的优点是速度快、效率较高，费用也比法院为节省。约定仲裁机构应当明确。仲裁为一裁终审制，不再允许向法院提起诉讼。
给排水工程施工合同(样板) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。
承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方式进行施工承包。 第三条履约保证金 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 本工程计价办法采用工程量清单计价。 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算；
劳务承包协议书 甲方： 乙方：班组承包人： 现甲方委托乙方进行分项工程施工，为了强化施工管理，确保高质量、高速度安全完成施工项目，经双方平等、友好协商，达成以下条款：一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包质量、包安全、包工期及文明施 工的方式进行承包。 二、承包范围： 1、承包广州大学城二期（七标）一至五区的室外地下排污、排水主干线管 道的安装工作，包括清挖土方、清污泥、水平放坡、砂石垫层、管道安 装、固定管道，不包沙井。 三、甲方责任： 1、合理安排现场施工，监督工程质量、进度、安全文明生产等。做好工人 三级安全教育、安全技术质量交底工作，强化施工管理，确保工程质量、负责工程隐蔽验收。 2、负责提供机械，安排材料进场。 3、组织有关人员参加图纸会审及工程验收。 4、免费提供临时宿舍给乙方人员住宿。乙方人员由甲方统一安排食堂用餐， 费用按月从乙方人工费中扣回。 四、乙方责任： 1、根据施工进度按甲方要求进场人数进场施工，合同签订之日立即进 场.人。工期按甲方要求的节点工期完成，若未能按此节点工期完 成，则按 1 .元/米扣罚乙方。 2、负责自带工具（如沙铲等小工具）。 3、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工。 4、施工项目工程承包者（专业工长两人）一定要带班进驻现场，协助甲方 安排施工及管理班组。 5、无身份证、劳务证、计生证（三无人员），以及未经甲方安全教育和认可 批准的人员不得进入现场工地。 6、必须组织有技术有素质的工人进场，按国家有关规范进行施工，能够按
质按量依时完成本合同工程。 五、质量、进度要求： 1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家的施工规范规定要求施工。 2、工程质量一定要达到优良以上工程要求。 3、线管安装既要按设计图纸要求施工，又要以节约材料为原则，做到长料 长用、短料短用。因违反施工或不听从管理人员指挥所造成的质量事故，由乙方负责一切经济损失。 4、工程验收一定按规范进行验收，班组必须自行检查，合格后通知现场施 工员进行验收，每一分项工程经验合格，经现场工长、建设方、监理认 可才能结算，否则后果自负。 5、每段工作完成后要清扫场地，材料集中收回分类堆放好，不能随地丢弃， 更不能堆放在外墙脚手架平桥上，做到工完场清、文明施工。 6、工程进度要求紧密配合各工种施工，每周按进度计划施工。要保持作业 人员不少于人。如果发现施工进度未按甲方要求的节点工期完成或 质量达不到要求的，甲方有权立即终止协议调换施工队伍，结算只付乙 方已完成工程进度的60%给乙方，余下40%作误工损失费赔偿给甲方， 甲方不作任何补偿给乙方，乙方不能追究。 7、本合同签订一天内乙方即时安排人员进场施工。若乙方接到甲方通知后 三天内未按合同要求安排作业人员人时，甲方有权终止合同，结算 按已完工程进度的50%计算工作量给乙方，余下50%作误工损失费赔偿 给甲方，乙方不能追究。 8、根据工程进度要求，乙方必须服从甲方晚上加班的安排，否则甲方有权 终止合同，造成的损失由乙方负责。 六、安全要求： 1、严格执行建筑规范规定的安全措施及甲方现场规定的安全规章细则施 工，严禁机械带病工作，发现安全隐患及时上报项目部，任何人都有权 利拒绝在不安全区作业。 2、乙方承担施工过程中自身原因造成的所发生安全事故的经济责任和法律 责任。 3、乙方承担支付工人的工伤保险金，一切劳保福利包单价内。 4、每天所做的工作完工场清，搞好自己班组宿舍卫生、注意安全用电，做 到文明施工。 七、工程造价结算方式：
合同格式合同编号：水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1 电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱 的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2 给排水安装工程 室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内
给排水工程施工合同协 议书样板 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。 承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方式进行施工承包。 第三条履约保证金 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。
合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 本工程计价办法采用工程量清单计价。 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为：土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算； 主要材料和设备：由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价，并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行，所有材料由乙方负责采购。 第五条付款方式 工程进度款每月底按实际完成工程量的75%进行支付。 工程竣工验收合格并提交两套完整的竣工备案资料，甲方审核完结算后，甲方付至工程总造价的95%。余款为质保金，在工程质量保修期满后15日内结清。 第六条施工工期 待给排水管网施工图设计作出后，根据现场实际情况，以书面的形式确定工程施工总工期。
*********** 项目”室外排水工程施工合同 甲方（发包人）：*********** 有限公司地址：联系电话： 乙方（承包人）************ 建安公司 法定代表人：委托代理人：地址：联系电话：开户行银行帐号 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就*********** 项目”室外排 水工程承包事项协商一致，订立本合同
、工程概况 工程 二、工程承包方式和承包范围： 1 、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安 全文明施工。 2 、工程承包范围：建筑外墙皮 1.5 米处至市政 污水井之间的污水管网、化粪池及检查 井的施工； 入市政管网的所有手续并承担所有费 用；交工前的成品保护；交工后的 保修、维护等全过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1 、合同价款为：人民币 : 贰拾肆万贰仟圆整 (Y 242000.00 ); 2 、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于 人工、材 料、机械、制作、运输、保险、 装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施 工用电、安全文明施工、技术措施 费、组织措施费、利润、税金等费用) ，本合同 价款不因市场劳动力、材料、机械 工程名称： “ *********** 项目 2 、工程项目： “ *********** 项目”室外排水
价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合 同价款及有效变更签证外，甲方不 因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前 2 日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整． （￥ 20000.00 ）,待工程全部完工经甲方及监理 验收合格且结算完成后7 日内一次 性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收 合格，竣工资料交付甲方且工程结算后 7 日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期 （两年）满经物业确认无任何质量责任后7 日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应 提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量（不包含投标 漏项部分），计取方法如下： 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价 （2002 版）》和《河南省安装工程单位
给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 1.4 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 2.1 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。 2.2 承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方
式进行施工承包。 第三条履约保证金 3.1 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 3.2 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 4.1 本工程计价办法采用工程量清单计价。 4.2 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 4.2.1 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 4.2.2 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 4.2.3 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算； 4.2.4 主要材料和设备：由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价，并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行，
建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲方根据供水管道改造计划投资兴建以下工程，为使该工程质量达到安全、低耗、优质的目的，决定将如下项目委托给乙方施工。双方本着平等、自愿、互利的原则，通过充分协商，达成如下协议，共同遵照执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称: XX给水工程 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4 开竣工日期： 1.5 工程造价：按实结算 1.6 质量要求：必须严格按照施工图要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》施工及验收。 第二条结算方式 2.1 结算办法：包干结算，此工程税金由甲方交纳。 2.2 结算依据：施工图、设计变更通知单、竣工图、施工开工报告、隐蔽记录、领料单、材料检验合格证明、工程验收单、施工现场实景照片等施工结构资料。主要材料甲方指定品牌、型号，并核定价格，由乙方自行采购。 2.3 乙方在竣工验收合格后七日内提交结算报告。 2.4 付款办法：工程竣工验收合格后，工程款一次付清。 2.5 付款方式：银行结算。 第三条图纸及会审
3.1 甲方提供设计图陆套和相关坐标控制点、水准点等。 3.2 由甲方组织进行技术交底及现场交底。 第四条甲方职责 4.1 负责组织施工技术交底。 4.2 负责提交施工许可证，协调内外部关系。 4.3 负责联系监理和质监部门。 4.4 收到乙方提供的监理审批的施工组织设计一个工作日内完成开工令批复。 4.5 遇到设计图纸与施工现场不符需要进行设计变更时，接到乙方通知1个工作日组织设计、监理到现场确定方案，督促设计代表3个工作日内完成设计变更并及时传达至乙方单位。 4.6 甲方接到乙方停水申请及接水方案后（一般工程1个工作日内，复杂工程3个工作日内）相关部门核准相应的停水关闸放空方案，方案要注明需要关闭的阀（闸）门、停水区域、影响区域、阀（闸）门操作时间及余水放空时间。 4.7 负责组织工程竣工验收，在收到乙方提交的竣工验收申请及合格的竣工资料后，15个工作日组织工程竣工验收会。 第五条乙方职责 5.1 技术交底后2个工作日内编制施工组织设计送交监理单位审批。监理审批施工组织设计后一个工作日内向甲方提交开工报告和施工进度计划。 5.2 乙方必须做好开工前的准备工作，严格按照施工图要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》及文明安全施工要求认真组织、安排施工。施工现场必须按要求配备专职施工员、资料员和兼职安全员，主动接受设计院、建设、监理、质监等相关单位对工程质量的监督。并在管道覆土前通知相关单位进行竣工测量。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 室外排水施工合同 室外排水工程施工难度大、环节多、操作繁,工程质量的好坏,直接影响到整个排水体系的顺畅,影响该地区实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。室外排水施工合同是怎样的?以下是小编为大家整理的室外排水施工合同范文，欢迎参考阅读。 室外排水施工合同范文1 甲方(发包人)： 地址： 联系电话： 乙方(承包人)： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就***********项目室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 1 / 30
一、工程概况: 1、工程名称：***********项目 2、工程项目：***********项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护;交工后的保修、维护等全过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1、合同价款为：人民币:贰拾肆万贰仟圆整(￥242000.00); 2、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用)，本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整(￥20000.00)，待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质
给水、消防外网管道安装施工合同(二期) 发包单位（甲方）：江苏顺通建设集团乐亭分公司 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装乐亭水韵名居外网给水、消防、绿花用水、主管道达成如下协议： 第一条工程概况： （1）工程地点：水韵名居小区内二期外网工程 （2）工程内容：给水、消防主干管道安装。管接头、法兰连接、地下式消火栓安装、管堵、闸阀安装、管道试压、管道冲洗、调试、场内管道吊装运输等全部内容(不含土建部分的挖填土和闸井砌筑）。 (3)工作范围：水韵名居小区内二期给水、消防外网工程从主干管进小区内到每憧楼单元进户总包甩口处内的一切外网管道连接、闸阀安装、地下式消火栓、锁闭阀安装(不含水表和土建部分的挖填土和闸井砌筑)、焊口的防腐和保温恢复。含小区内绿化水管道系统。 第二条工程承包方式： 清包工：工程量按图纸设计结合现场实际工程量一次包干(不管管径大小)每延长米人民币14.00元/米(包括主干管道内的 管道安装。管接头、法兰连接、管堵、地下式消火栓安装、闸阀安装、锁闭阀安装、管道试压、管道冲洗、调试、场内管道吊装运输等全部内容)(不含土建部分的挖填土和闸井砌筑）〖含小型工具。热熔器等乙方自理〗。 第三条主要材料概况：
本安装工程所需的原材料，由甲方按乙方上报实际工程预算表所列供应。小件、小五金、闸阀、法兰、螺丝螺母由乙方报价、工程部审核后乙方根据现场实际需求代购。 乙方所提供的安装材料须符合国家标准。和行业标准。 第四条合同工期： 开工日期： 2014 年07月16日；总工期为60天第五条工程人工费： 根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程人工费暂定为人民币：约（大写）：暂定大小管6000米×14=84000.00元。 大写：捌万肆仟元整。(不含乙方施工用水电费，辅材费用)。最终按实际延长米计算。 第六条付款方式： 合同签订后甲方在乙方完成二期总工程量30%时开始安实际的工程量支付完成量的80%，全部安装完成、全部试压、管道冲洗、调试后付款至总工程价款的95%，留总工程价款5%作质量保证金。在甲方全部工程交验后一个月内付清尾款 第七条双方的权利和义务： 1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电及施工场地。临时用水、用电材料、临电用电缆、临电设备、开关箱、热熔器、小型工具、劳动防护用品乙方自理。 2、负责施工现场各施工单位的协调工作。 3、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。 4、乙方负责工程的施工、安装、竣工验收及质保服务、与甲方
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 室外给排水施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
室外给排水施工合同 4#、6#、7#室外给排水及采暖、电力、消防、 热力管网及换热机组安装工程及东半区地下车库建筑结构施工合同 甲方（发包单位）：宝鸡盛元工贸有限责任公司 乙方（承包单位）：宝鸡市秦峰建筑工程有限责任公司第九工程处依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程实际情况，甲方将石坝河街区整体改造项目中室外给排水工程、室外电力工程、室外消防、热力管网及换热机组设备安装工程承包给乙方，经双方友好协商达成共识，特订立以下条款，以资共同遵守。 一、工程概况：室外主电缆敷设、主给水、排水、消防管道安装并与楼内管道接口、热力管网及换热机组安装工程及东半区地下车库建筑结构施工，以施工蓝图和招标清单为准。 1、工程名称：石坝河街区两侧整体改造建设项目 2、工程地点：石坝河工地施工现场 二、承包范围： 1、〈〈石坝河街区整体改造项目室外工程招标文（）件》及图纸内全部工作内容及压力排水、电力测试（4#、6#、7邮3栋）。 2、图纸虽未显示尺寸，但施工必须同时完成的相关管道安装（如各 单体楼排水引出管、消防主管碰口、给排水水主管道接口、换热机组 设备安装等） 三、承包方式： 包工、包料：一次包死，以后再不做任何调整。
本工程质保期：室外电力、给排水、消防、等管网和热力管网及换热 机组设备安装为交工第二天起二年内；地下车库建筑质保期为5年, 结构为终身责任制。 四结算及付款办法： 1、室外电力含税包干价为人民币：贰佰陆拾万元（￥260万元）室 外给排水安装工程含税包干价为人民币：贰佰参拾万元（￥ 230万元）室外消防管道安装含税包干价为人民币：贰佰参拾万元（￥ 230万元）热力管网及换热机组设备安装含税包干价为人民币：贰佰伍拾万元 （￥ 250万元） 以上工程不含施工配合费。 地下车库工程含税包干价：参佰玖拾万元整（￥390万元）。如甲方变更工程量，按现场实际发生工作量经监理单位，甲方确认以后按预算标准核算后，作为调整总费用。 2、工程总造价：壹仟参佰陆拾万元整（￥1360万元） 3、付款方式： （1）室外电力、给排水、消防、热力管网及换热机组主材进场、工程施工15天，根据各分项工程总价金额不同，分别支付相应总价款的20%。东半区地下车库地基基础完成，经五方验收合格后支付总价 的30%。 (2)室外电力、给排水、消防、热力管网及换热机组等满足使用需 求，工期未拖延，支付至各分项工程款的95%。东半区地下车库主体结构完成支付总价的40%,地下车库竣工验收合格后支付至总价的95%。
室外排污排水工程施工合同 甲方：____________________________________________ （以下简称甲方） 乙方：____________________________________________ （以下简称乙方）根据建设工程需要根据建设工程需要，依照国家合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就恒源新都总平排污排水工程施工使用劳务事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式：包工不包料 三、承包内容及价格： 1、排水、排污双壁波纹管安装DN200~DN400。 工作内容：沟底按设计平整，清土，填沙100~150厚，运管，安装，管侧填砂。 承包单价：DN200~DN400统一定价为每米壹拾贰元整。 2、排污、排水检查井砌筑 工作内容：坑底清土、平整至设计标高，自拌砼浇筑砼垫层100mm厚, 淋砖、运砖、砌砖，安装U型脚梯，井内抹水泥砂浆，砂浆为自拌。 承包单价：按实砌标准砖计算，每块陆角整。（已包含上述工作内容） 3、铸铁或砼井盖安装： 工作内容：临时安放，待路石标高确定后再加浆固定。 承包单价：每个30元。（其中临时安放10元，最终加浆固定20元） 四、工期要求：30日历天，乙方按项目部要求时间进场，按本合同工期每延长1
天处100 元/天的罚款.本工程为赶工项目,严格按约定的工期执行如属于甲方施工不足其他原因不能施工的工期顺延，乙方不得以任何理由拖延工期。实际开工日期以项目部的开工通知为准。 五、乙方质量责任： 1、符合本工程设计图纸、变更、图纸会审及施工方案技术交底的要求。 2、符合国家《建筑安装工程质量检验评定标准》 3、符合国家级地方的各项施工规范、验收规范要求。 4、竣工验收质量评定等级为合格。 六、图纸提供：由甲方负责复印一套施工图纸提供给乙方，乙方需要多出的套数 由乙方自费复印。 七、付款及结算方式 1、工程进度付款方式：甲方按实际完成工程量结算。乙方完成场院道路施工后3 天 内，甲方需支付合同总价的30%予乙方作为工程进度款；所有施工内容完成，并经项目部及监理单位验收合格后5 天内，甲方需支付完成工程量总价的80%予乙方；工程完工验收合格后一个月内支付完成。 2、在工程质量验收过程中，若施工质量达不到验收规范合格要求的，乙方应无条 件返工，属乙方责任由乙方负责一切费用；属甲方责任的返工费由甲方负责。 乙方有义务配合验收工作。 3、该合同资金必须由合同签订人或其委托人（有委托书）负责领取，甲方不接 受其他人员办理领款手续。合同签订后乙方向甲方提供农民工身份证复印件，每次拨付进度款前，乙方需要向甲方提供农民工工资发放记录表、合同结算时请备齐资料：合同复印件、结算清单（需项目经理、统计 员、合同签订人三方签字）、收款单复印件、承包人身份证复印件的等资料送回公
亚贸广场 给、排水（安装）工程施工合同 发包人（全称）：＿＿武汉科源置业有限公司＿＿＿＿（以下简称甲方） 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 甲方发包“亚贸广场”写字楼A座7—17层30-31层给、排水项目给乙方。为了明确责任，保障甲、乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙方友好协商，在甲、乙双方完全自愿以及完全清楚理解本合同条款，明白签订本合同所承担的责任的基础上。依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程实施事项协商一致，订立本合同。 第一章工程项目 一．工程名称：“亚贸广场”写字楼A座7—17层30-31层给、排水项目。二．工程地点：武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场。 三．工程内容：“亚贸广场”写字楼A座7—17层30-31层给、排水施工。 第二章工程内容 主管安装： 一．每层给水主管从每层管道井的供水主网，接至各设备间，再分头引至各户厨、厕内装水嘴封头。 二．下水：以每一户独立布主管（详见布置图）。（从17层接至管道转换层，并在管道层内新安装DN200铸铁环管）然后与公用主管连 接再入市政下水网。 给排水系统完成明细事项： 1.完成置在“6”层管道转换层环管安装及所有的接头碰接。 2.完成主管线路安装的全部工序（含配件制作、油漆）。 3.完成各段各层“阀类”安装；水表安装。 4.完成（7—17、30-31层）各户下水主管和厨卫设备器具下水管的安装 第三章. 乙方承包范围及主要责任
1．本项目给、排水系统为包工不包料，单包项目。 2.“包工”具体范围：实施给、排水工程所需人工（技术工与普通工）、工具、机械设备、设施及机械设备自用辅料。（如切割片、油漆刷、砂布砂纸及工具易耗件） 3.乙方负责配齐施工安全管理人员及负责施工的技术人员，负责劳动人力组织。 4.工程结算凭税票结账。 5.负责施工安全管理，乙方自管安全，自备安全设施，自负安全责任。 6.不得浪费甲方材料，若乙方施工错误造成材料损失由乙方原价赔偿。 7.签订本合同后，乙方必须固定8人驻进现场，乙方不得抽调，抽调一人扣罚贰佰元。 8.乙方不得、无理停工，停工损失由乙方自己负责，延误工期时间按规定处罚。 第四章施工要求 1.给水管道的安装 1) 管道安装之前需到工地实地考证复测，充分考虑到放空和管道运行的工艺需要，确保管线布置规范，符合要求。 2) 法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 3) 管道安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,暗装的管道,应办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录,这些施工技术资料均应整理存档。 4) 穿过楼板、墙壁、屋面的管道,均应加装套管进行保护,在套管内不得有管道接口。穿过屋面的管道应有防水层(或土建泛水) 和防水帽,管道和套管之间的间隙宜用不燃材料填塞。
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
合同编号：WU-PO-242-16 室外排水施工合同新标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
室外排水施工合同新标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 室外排水施工合同范文1 甲方(发包人)： 地址： 联系电话： 乙方(承包人)： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 ***********项目室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：***********项目 2、工程项目：***********项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护;交工后的保修、维护等全过程。
青岛立信建筑安装工程有限公司 给排水、消防分项承包合同 甲方：青岛立信建筑安装工程有限公司（以下简称甲方） 联系地址： 乙方：（以下简称乙方） 联系地址： 工程名称：工程地点： 为确保工程进度，质量，安全，文明施工，依据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》以及相关法律法规的规定，遵循平等，自愿，公正和诚信的原则，现将本工程的给排水、消防分项工程承包给乙方，本着质量第一，安全至上的原则，明确双方权利和责任、经双方协商特定如下条款： 一、承包范围：图纸设计范围内的给排水、现场临时用水、消防（不含消 防喷淋）及空调冷凝管、太阳能热水主管与排污泵安装、图纸范围内所有排水沟及所有预留均含在内。 二、承包价格：包工，元 为固定价格，任何情况下不再调整。合同暂定总价款：万元。(不含税) 三、付款方式 1、付款方式： 2、甲方向乙方拨付工程款时，乙方需提供用工人员工资发放表给甲方审阅，工资发放表需领取工资本人签字。如因乙方拖欠工人工资引起工程停工或上访事件，由乙方自行解决，甲方有权解除合同，乙方应负担由此而给甲方造成的一切经济损失及其他法律责任。 四、进度要求： 1.乙方必须按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。乙方要配合土建工程搞好预埋，不得事后打洞、凿眼，如有此情况发生，必须经土建及甲方施工员认可后才能施工，并且由甲方指定专人补至原貌，由此所发生的一切费用由乙方承担。 2. 由于乙方的原因达不到设计要求及标准，甲方有权力下发整改通知书，乙方接到整改通知书后应立即整改，否则甲方有权力委托其它施工单位整改，整改的费用由乙方承担；甲方有权利下发罚款或停工通知书，由乙方承担停工和返工的费用，工期不予顺延。 3、如因乙方原因未能按各阶段工期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可采取一切措
编号：2011030 “左岸阳光”项目室外给排水及道路 工程施工合同 建设单位：石河子开发区绿城聚福房地产开发 有限责任公司 建筑名称：石河子57号小区阳光大厦高层商住楼 建筑地点：57号小区东五路与北四路交汇处 施工单位：葛正伦
甲方（发包人）：石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司 乙方（承包人）：葛正伦 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就57号小区“左岸阳光项目”室外给排水及道路工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：“左岸阳光”项目 2、工程项目：“左岸阳光”项目室外给排水及道路施工工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：按照室外给排水规划图至市政污水井之间的污水管网、给水井之间 的供水管网及检查井的施工；楼房之间及门面商铺的道路施工，交工前的成品保护； 交工后的保修、维护等全过程。 三、合同价款及付款方式： 1、合同价款为暂控：￥500000人民币:（伍拾万圆整人民币）见预算； 2、本合同价款为暂控价格（包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装 卸车、检测安装、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用），本合同价款按决算为准含工程款发票。 3、付款方式：施工主要材料进场支付20%的进度款，给排水工程施工完毕经甲方、监 理验收合格，支付总合同价款的30%，道路施工完经验收合格后支付总合同价款40%，所有竣工资料交付甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的5%，余5%为质保金，质保金在质保期（两年）满经物业确认无任何质量责任后7日内甲方向乙方一次性支付。 四、工期要求及施工进度： 1、工期：合同签订生效后之日起 25个日历天交工。 2、进度：本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。除非经过双方明示的确认和 有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外（但必须应具备有效签证确认，否则仍不予顺延）；无论何种情况甲方不承担乙方的任
室外排水施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方（发包人）： 地址： 联系电话： 乙方（承包人）： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 _______________________________________________ 项目室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：____________________________________ 项目 2、工程项目：____________________________________ 项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮 1.5 米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护; 交工后的保修、维护等全 过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式：
1、___________________________________________ 合同价款为：人民币：圆整（￥）； 2、本合同价款为固定包死价格（包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、 检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用），本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前 2 日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金_______________ 圆整（￥ _________ ），待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息 退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后7 日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期（两年）满经物业确认无任何质量责任后7 日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量（不包含投标漏项部分），计取方法如下： 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价（ ____________ 版）》和《河南省安装工程单位综合基价（__________ 版）》计算； 2.2.2 、材料价格按《郑州市建设工程材料基准价格信息（___________ 年二季度）》执行。 2.3.3 、土建部分按照四类工程取费：利润取4%，税金3.413%; 安装部分按照三类工程取费：利 润38%，税金3.413%。其它费率不计算。 2.2 、其它经甲方认可的有效签证价款