钢结构加工合同
定作方：
承揽方：
承揽项目: 合同编号: 签约日期:
钢结构加工合同
定作方: （以下简称：甲方）
承揽方：（以下简称：乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规和行业规范标准、遵循平等、自愿、公平及诚实守信的原则。结合本工程实际情况，甲乙双方经协商就钢结构工程加工相关事宜达成一致意见，签订本协议，供双方遵守执行。
一、加工范围及合同价款
1、工程名称：
2、图纸及钢材由甲方负责提供。
3、加工范围如下：钢结构图纸设计及变更的全部内容：钢柱、钢梁、柱脚板、柱心板、连接板、支撑加工；抛丸、除锈、刷防锈漆二道、醇酸底漆一道（所有漆、焊条、焊丝均包含在承包范围内，不再另行计费）
4、负责运输至甲方指定安装施工现场（且构件符合设计及规范要求，具备安装条件，运费由甲方负责）。
5、加工单价：按实际加工量1000元/T,材料损耗不计入结算工程量。
6、材料损耗≤6%，且损耗材料需全部退回至甲方指定位置。
二、制作质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行深化、甲方与乙方所签合同要求、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001、《建筑钢结构焊接技术规程》
JGJ81-2002 及有关钢结构的技术规程、标准进行加工制作，甲方依据上述标准进行验收。
2、钢板切割时不允许用氧气切割，应用红外线切割，确保钢板边缘光滑顺直，不变形、屈服强度、抗拉强度不降级。
3、焊丝焊条必须符合设计要求，焊缝厚度、坡口尺寸必须符合[01{04}SG519]的相关要求，焊接必须符合（JGJ81-2002，J218-2002）的相关规定。焊缝由甲方委托第三方进行超声波探伤，监理单位见证，合格后方可运往安装施工现场。
4、除锈防腐、底漆、醇酸漆材料应符合设计要求，除锈等级符合GB8923规定，漆膜附着力符合GB1720规定。
5、各项检测费由乙方负责，如超声波探伤检测不合格导致的一切损伤甲方不承担任何连带负责。
6、甲方将派驻厂监造人员或不定期委派检验人员对在制构件及成品构件进行检验，发现构件不符合上述要求的，乙方应无条件予以整改，直至合格。甲方的检验不解除乙方对构件加工质量的保证和相关责任。
7、乙方须根据甲方要求提供质保书、合格证、第三方检测报告等相关交工资料。
其它质量要求或技术标准：按照图纸及国家现行相关规范加工。
三、交货地点及日期
1、交货地点：
2、交货日期：
3、构件运输由乙方负责：运输到安装施工现场构件交付甲方前，产生费用均由
甲方承担。
四、结算方式
1、构配件单价一次性定价，数量根据甲方提供的设计图纸及变更加工，全部运输至交货地点，安装完成依实际计算工程量。
2、本合同范围内的所有钢构件按照甲方的要求时间内保质保量完成，并提供正确、完整的制作资料。
五、付款方式及结算
付款方式：钢结构进场付款至已加工工程量的 45%，安装完毕，经甲方、监理、乙方验收合格付至合同价的 85%，建设单位总体工程竣工验收合格后付至 95%，甲方在确认无质量问题一年期满后将余下5%质保金一次性付清。
六、双方职责
1、甲方职责：
（1）负责办理乙方提出施工图中的有关问题，并在设计院回复后 3 天内给予答复，减少因图纸错误而造成的各种不必要的损失。
（2）因业主或土建等单位原因不能按照施工进度计划进场施工时，必须及时调整好交货计划日期，并提前 7 天用联系单形式通知乙方调整制作计划。
（3）安装过程中，如发现有制作错误时，应立即停止安装，并及时用书面形式通知乙方，并积极协助乙方采取补救措施予以补救，把各种损失减少到最低程度，所产生的费用由乙方承担。
（4）乙方派专人负责发货工作，所有构件、配件运到施工现场后，甲方必须指定专人负责核对构配件的数量、检验好外观质量，并在送货回执单上签好数量、外观质量等情况和验收人的姓名。
（5）负责安排好业主、设计、监理来厂的检查、验收工作，并承担非乙方原因造成的来厂检查、验收所发生的全部费用。
2、乙方职责
（1）乙方向甲方提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目组织机构，提供相关人员的上岗证件；
（2）必须严格按照施工现场安装要求，配套制作构配件。发货前必须严格检验好各种构件的质量，并按深化设计提供的成品构配件清单和计划交货清单要求，详细填写好发货清单。发货清单一式五份，甲方、回单、结算处、财务部、发货组各执一份，交由承运商带至工程施工现场，经甲方收货人员签证确认后，由承运商负责带回给乙方。
（3）构配件必须具有部位、编号、编码标记。
（4）必须严格按照装车作业指导书装车，以确保构配件在运输过程中安全牢固，不受损伤。如属运输不当引起的各种损伤由乙方负责。
（5）乙方在收到制作错误的书面通知后，必须在 24 小时内，派员到施工现场进行处理，并以书面形式回复甲方整改方案，甲方同意后，方可实施。
（6）乙方必须根据甲方要求随货提供完整的制作资料。
（7）负责业主、监理和设计等单位有关人员到厂内检查、监制的接待工作，业主或监理、设计方来工厂检查、监制情况，需提供该工程构件、配件制作情况的书面汇报资料。如出现制作质量和制作进度滞后问题，造成业主、监理、设计代表来厂重新进行检查、验收，其发生的一切费用由乙方承担。
（8）施工期间所发生的一切有关人员、财产等意外伤害、损失均由乙方承担全部责任和费用，甲方不承担任何连带责任。
七、图纸提供时间及保密要求
1、图纸由甲方提供，双方约定甲方在年月日前向乙方提供图纸一套，费用由甲方承担。
2、未经甲方同意，乙方不得将有关甲方的相关资料泄露给任何第三方，否则乙方将承担相关法律责任。
八、违约责任
1、甲方未在合同约定的期限内提供图纸，包含变更单，，则乙方可顺延交货工期。乙方若违反合同约定未按交货顺序及时交付合格的构件、交工资料，则承担由此造成的一切责任及经济损失。
2、乙方不能按时交货，非甲方原因，构配件不配套、发往现场后发现构件不合格，由此造成工程工期延误的，每延迟一天乙方需向甲方赔偿本合同总价的 3％。罚款总额累计最高不超过合同总价的 10%。
3、由于乙方交货的构配件编号不清或错编、漏编，须在施工现场重新检查编号的，乙方收到重新编号通知 2 4小时内未到施工现场重新编号的，乙方须向甲方赔偿 200 元/件的检查编号费。
4、甲方按照合同约定的时间、金额支付工程款给乙方。现场安装施工期间服从甲方进度计划安排。
九、争议
1、如合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同一式六份，甲方执三分，乙方执三份。合同附件，图纸、技术要求、清单、交货计划等，也视为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
3、本合同甲、乙双方签字、盖章后生效。构件交货完毕、加工款结清后自动失效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账户：账户：
年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢结构合同完整标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程（定做）发包方：__________________________ 工程（承揽）承包方：__________________________ 工程合同签订时间：2008 年月日 工程合同签订地点：_________________________ 合同文件的组成 一、文件组成 1、本合同文本（含附件）； 2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要； 3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求； 4、本合同的补充合同或补充协议； 5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》； 6、承包方的深化设计图纸（含构件制作图、构件安装图和节点图等）； 7、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方往来的电报、传真、电子邮件、信函、构件 照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉 及合同条款履行、变更的各种书面文件； 二、当合同文件内容含糊不活或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决； 文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。 本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同为约定的按国家法律、法规适用。 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
城一期 4#栋钢结构雨棚劳务分包施工合同 合同编号：HT-XBC1Q-20180802 工程名称：箱包)城一期4#栋钢结构雨棚工程 工程地点： 发包单位： 承包单位：
发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 甲方因建设需要，现将钢结构夹层工程发包给乙方制作、安装，为明确双方在施工过程中的权利和义务，根据《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》及有关规定，协商一致订立本合同。 第一条工程围 （一）工程名称：； （二）工程地点：； （三）工程容：工程容以乙方提供的施工图纸及预算单为准，包工包料包含吊车费，包含预埋。不包含土建、钢筋、及楼承板刷漆。 （四）工程色彩的确认：钢架面漆中灰色。 第二条工程工期、开工及竣工时间 （一）自甲方图纸确认备好工程用料，并按图纸组织制作，在甲方提供钢架预埋安装条件后，乙方应于接到甲方进场通知后 5 日开工； （二）竣工日期为开工后 20 个有效工作日，因甲方原因或不可抗力影响造成的竣工延期，需双方签字，以确认工期顺延。 第三条工程质量 钢结构的产品质量要求，按《钢结构工程施工质量验收规》（GB50205—2001）执行。 第四条工程造价及结算 （一）本工程以包工包料方式制作和安装，约定单位总造价为人民币：￥ 48687.00 元, 此价格为含税价。 （二）本合同工程在建筑过程中支出的报建费、建筑公司管理费、审图费、质检费、监理费、防火涂料、金属构件探伤检测费用均由甲方负责。 第五条付款和结算 （一）工程竣工验收后7日，甲方应一次性付至结算总造价的97%给乙方，预留3%质保金6个月后付清。 （二）甲方应在收到乙方书面验收申请报告之日起五日及时组织验收及办理结算手续，因甲方因素造成不及时验收或未经验收提前使用，视同验收合格，并且应于7日支付验收后应付的工程款。 （三）施工过程中，甲方及甲方驻工地代表签字的有关变更工程容，增加配套或辅助工程的书面通知等，乙方按此通知进行施工而增加的工程费用，可凭相关的工程费用清单
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢结构委托加工合同
编号：FS-DY-20519 钢结构委托加工合同 订立合同双方： 承揽方：____ 定作方：____ 定作方委托承揽方加工____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：_______________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_____________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，
用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：______________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金：______________(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
国家工商行政管理局 中华人民共和国建设部制定云龙湖悦府小区二期截水沟改造 施工合同 发包方（甲方）：华润置地（北京）物业管理有限 责任公司徐州分公司 承包方（乙方）：江苏中浩钢结构工程有限公司 合同编号： 签订地点：江苏省徐州市 签订日期：
钢结构（雨棚）工程施工合同 甲方：华润置地（北京）物业管理有限责任公司徐州分公司 乙方：江苏中浩钢结构工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就云龙湖悦府小区二期截水沟改造施工（由乙方负责施工）达成如下协议： 第一条：施工项目及内容 施工项目：云龙湖悦府小区二期截水沟改造 施工内容：截水沟改造 单价中包含材料的运输制作、安装及所用材料等。 施工地点：云龙湖悦府小区二期 第二条：工期及进度要求 乙方必须按照甲方对本项目的施工进度计划进行施工，施工时间为：2018年7月20 日至2018 年7 月30 日（因停电、天气、自然灾害造成工期延误除外）。 第三条：工程承包方式及价格 1、承包方式：包工包料 合同金额：9183.9 元（含税），大写：玖千壹百捌拾叁元零玖角。 2、质量及施工要求见图纸（附件）。 第四条：价格结算 1、合同签订后且工程竣工验收后一次性负清。 2、支付工程款时，乙方提供相应的正规发票，税费由乙方支付。 3、施工用电和施工用水费用由甲方无偿提供。 第五条：乙方责任 1、负责按照将合同约定要求将云龙湖悦府小区二期截水沟改造建好交付给甲方验收使用。 2、乙方免费对整个工程保修一年。 3、乙方自行承担施工过程中的全部安全和风险，并对由于乙方因员工违章作业或安全
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
协议编号：LX-FS-A49805 钢结构加工承揽合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
钢结构加工承揽合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下可简称：甲方) 承揽方：(以下可简称：乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为 一、工程名称：。 二、工程施工地点：。 三、工程内容：。 四、工程量和工程造价： 1、工程量为：平方米，(注：如为约计数，可据实结算)。 2、工程合同单价为：元/平方米，本项工程合
同总造价约为：元，大写：元。 (注：如为约计数、可根据工程实际发生量计算工程总款额。) 四、付款方式及工程确认办法： 1、合同签订后，甲方预付给乙方合同总款的%，即元，作 2、材料进入施工工地，甲方付给乙方合同总款的%，即元。 3、梁架安装基本结束，甲方付给乙方合同总款的% ，即元 4、工程竣工验收后甲方付给乙方合同总款的%，即元。 5、本项工程质保金为合同总款%，质保期为合同签订之日起满壹 五、工程延期：
钢结构施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点： 合同签订时间： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
2、工程进度款的支付： 3、其他约定： 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
编号：_____________ 膜式钢结构停车棚施工合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日 甲方：___________________________________________ 乙方：___________________________________________
依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规、遵循平等自愿、诚信的原则，明确规范甲乙双方的权利、责任、义务，经双方协商，就以下条款达成一致并订立本合同，共同予以遵守。 1、工程项目概况： 1.1 工程名称：___________________________________ 1.2 工程地点：___________________________________ 1.3工程施工面积：_________ 平方米。 1.4工程内容及结构描述 1.4.1梁、柱、檩部分：采用Q235 建筑用结构钢及钢型材（详见双方审定的技术文本及图纸） 1.4.2棚面部分：符合乙方送至甲方的样品标准。 1.4.3基础结构部分：基础开挖、回填，砼浇筑、螺栓件预埋（由乙方负责）。 2、工程承包方式和范围： 2.1承包方式：包工包料整体承包方式。 2.2承包范围：按设计要求和整个膜式停车棚的全部内容，包括车位划线、反光标志及定位器；棚体钢结构制作及安装、棚面材料安装。 3、工程总造价：人民币_________ 元整（每平方米单价_________ 元整）。如有增减面积按钢膜结构实际竣工面积作为最终工程款的结算依据。 4、工程施工进度： 4．1 工程施工周期预计_________ 个有效工作日。工程开工日期预计为_____________ 年_______ 月
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
YOUR LOGO 钢结构制作安装合同书(合同范 本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 钢结构制作安装合同书(合同范本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%
作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元） （五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元） 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
建设工程承包合同书 合同编号： 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方因建设需要,将钢结构工程发包给乙方承包。为了明确双方各自的权利、义务关系，经甲、乙双方充分协商一致，订立以下合同条款，由双方共同遵守执行。 一、工程名称和地点： 1．工程名称： 2．工程地点： 二、工程范围和内容： 1．工程范围：钢结构。 2．工程内容：按照甲方要求及对照图纸施工。（基础2改为长、宽、高） 三、开、竣工日期： 1．开工日期为甲方提供安装钢架条件、车辆人员可进出道路后，天内开工。 2．竣工日期为乙方进驻现场开工后工作日内竣工。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力因素而影响工程延期竣工的，经双方书面签证，顺延竣工日期。 四、工程造价： 1本合同工程总造价（包工包料）为人民币大写：拾万仟壹佰柒拾伍元整（￥元）。 2．本工程合同造价不含报建费、审图费、及报价清单以外或其它一切附加费用。 五、工程款的支付方式： 1．材料进场三天内，甲方付乙方工程价款20%。
计人民币：元整（￥元）。 2．主钢架安装完后，甲方付乙方工程价款30%，计人民币：元整（￥元）。 3. 混凝土楼板浇注完成后付20%，计人民币：元整（￥元）。 4. 在验收合格后，拨付到工程款的95%，其余5%作为保修金，在工程验收合格后满一年内一次性付清。 六、甲方驻工地代表： 甲方委派（电话：）为甲方驻工地代表，即甲方施工负责人，具体负责工程监督、协调和工程签证事务，甲方中途更换驻工地代表，应书面通知乙方。 七、工程验收及质量保证： 本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，十日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知十天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理,因乙方施工未达到国家标准，造成损失由乙方负责。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。主钢架在定期保修使用年限为二十年，屋面围护在定期保修使用年限为十年。 八、甲方责任及义务： 1．办理建设工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2．提供工程临时设施范围的场地“三通一平“（包括水、电、道路、临时堆放场地等）。 3．配合乙方进行工程基础定位，确定工程定位标准。 4．协调乙方与土建配合施工等关系。 5．协调处理当地有关部门的关系。 6．在人群密集的场地进行施工时应在施工期间隔离与施工无关人员流动。 7．与施工场地相邻的场所做好所有的安全措施。 九、乙方责任及义务： 1．按时进场施工，严格控制工程进度，按期完工。 2．自行照看机器设备、材料：自备施工有关辅助设施。 3．做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。 4．确保工程质量。
大棚钢结构施工合同协 议书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
合同编号： 大棚钢结构施工合同 甲方（业主方）：北海华洪混凝土有限公司 乙方（承建方）：陈超均 签订地点：广西北海市 签订时间：201 7 年月日
大棚钢结构施工合同 甲方（业主方）：北海*********有限公司 乙方（承建方）： **** 身份证号： 电话号码： 甲乙双方签订地点：广西***市签订时间：201 7 年月日 依照《合同法》及其有关法律，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：北海*****有限公司厂内大棚。 工程地点：北海市*******************************有限公司厂内。 工程内容：钢结构大棚安装（长约30米X宽5.2米X高5.2米，实际计算尺寸以建好双方测量人员测量为准）。 二、工程工期： 开工日期：2017年月日； 竣工日期：2017年月日。
三、质量标准 严格按甲方施工要求施工；保证工程质量，不能有假焊等。 四、承包方式： 1、甲方提供所用的水、电，包括大棚建造钢铁类； 2、乙方提供工程用的工具，负责施工。 五、合同价格： 所搭建的大棚按15元/每平方米计算，初步尺寸是：长30米X宽5.2米X15元/每平方米=2340元，具体以建好测量为准。封边8元/每平方米，水沟20元/每平方米。 六、结算付款方式： 乙方在施工的第7天甲方付工程总额的30%工程款给乙方，乙方在工程竣工由双方工作人员验收合格后，甲方支付工程总额的50％，剩余15％一个月内付清，5％作质保金，以上收款乙方需同时开具发票。一年内未出现质量问题将质保金返还。 七、工程保修：
钢结构施工合同范本 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方、__________________________ 承包方、__________________________ 工程名称、__________________________ 工程编号、__________________________ 签订时间、__________________________ 签订地点、__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称、__________________________ 二、工程地点、__________________________ 三、工程项目批准单位、四、承包范围和内容、(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它、__________ 五、工程造价、___________(万元)，其中土建、 __________(万元)，安装、__________(万元)。
钢结构加工制作安装合同书 2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，（大写：元整）。 2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。 3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品
合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
钢结构厂房建设合同样本 篇一：钢结构厂房施工合同书施工合同书甲方：XXXXX有限公司乙方：XXX省XXX钢结构工程有限公司经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称：XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点：蒲江成佳 3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。 4、工程数量：建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式： 1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面积结算） 2、付款方式：合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰
万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程竣工6个月后一次付清。 3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。三、甲方的义务和责任： 1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； 2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系； 3、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任： 1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿； 2、在施工过程中，乙方应文明施工； 3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。六、违约责任： 1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失； 2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金； 3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。七、违约解决方式：经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。甲方（代表）：乙方（代表）：
合同编号：YT-FS-8170-84 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作 2、工程建筑面积共 67.79 平方米。 3川菜产业园区路口4 、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作 5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场
之日起计。 2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。 第三条合同总价 合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正(￥439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。 第四条甲方责任与义务 1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。 2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延; 3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任; 4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。 第五条乙方责任
编号：FS-HT-05018 钢结构加工合同(标准版) Steel structure processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
钢结构加工合同(标准版) 订立合同双方： 承揽方：______ 定作方：______ 定作方委托承揽方加工_______，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 品名 规格 单位 数量 备注 第二条加工成品质量要求：________________________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，
作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_______________________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：__________________________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间
（以下简称甲方发包人（全称六盘水金鼎钢结构有限公 （以下简称甲方承包人（全称黔西南州汇源建筑工程有限公 合同签订地点：六盘水金鼎钢结构有限公司 合同签订时间： 2012年12月25日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：六盘水金鼎钢结构有限公司板材车间 2、工程地点：六盘水市红桥新区 3、工程内容：涉及钢结构的全部工作量 4、工程立项批准文号无 5、资金来源：企业自筹 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。 （2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围 承包范围：除甲供材外，包工包料 三、合同工期开工日期 20112 竣工日期 20112 合同工期总工作日，其中安装工个工作日 180 70 四、质量标 本工程质量标准GB50017-200 五、合同价 金额（人民币，以下同（大写捌拾玖万贰仟捌佰元 （小写 89280 六、付款约 、本合同签订日内，甲方向乙方支付合同总价的， 400000.00 2 10 元，做为备料款 、工程进度款的支付钢结构主材进场安装支付工程款的百分之四十，验收决算束个月内付至总工程款的百分之九十五，尾款作保修年后付 、其他约定 、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失应由甲方承担 七、双方工地代表责任和权 （一）甲方工地代 、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲代表应由具有相应专业知识的人员担任 、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
钢结构天棚施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。 1.0工程概况 1.1建设单位：上海华迅汽车配件有限公司 1.2工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窨井下埋、窨井盖调换成钢纤维窨井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面砼、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程 1.3工程地点：华中园区9#厂房与11#厂房之间 2.0施工要求： 按图施工。 3.0工程造价 本工程总造价：￥505114元（人民币） 4.0工程期限及制约 4.1合同工期为 30 天，开始时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准，由甲方与乙方按实际施工条件合理安排最短的完成工期计划，并经乙方签字确认的工期为最后完成
的实际工期。 4.2 当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的，甲方有权外调施工队进行赶工，所发生费用及损失均由乙方承担。 4.3乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作，对出现收尾不及时或在接到甲方通知天内不派人员进行收尾施工的，甲方有权另外安排人员进行收尾，所产生的费用从乙方结算款中扣除。 4.4施工质量保证期为1年，自协议内容全部完成经工程验收合格之后一年内因施工质量引起的返修乙方必须无条件进行整修并承担相应费用； 5.0安全生产、文明施工及劳动保护 5.1乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。 5.2严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。 5.3发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 5.4乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准，如因乙方原因达不到上述标准，甲方对乙方处以协议结算造价的1%~3%罚款。 6.0廉政工作 6.1乙方必须服从甲方项目安排、工程施工统一管理、统一调度等管理要求。 6.2严格执行工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 7.0综合管理