木工分项工程施工协议书
协议双方：
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）；身份证号码
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，双方本着平等互利、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方职责，相互协作配合，结合本工程的具体情况，经协商一致制定本协议，共同信守执行。
第一条：工程概况
1、工程名称：南山矿石山村挡土墙工程
2、工程地点：南山矿石山村
3、承包形式：包清工
第二条：承包范围内容：
1、模板支护
2、埋件留设
3、自制螺杆
第三条：合同工期
确保进度，按工程计划及时完成各节点
第四条：建筑面积、取费标准、合同价款、付款方式
1、取费标准：按模板面积32元/m3计取；（含圆钉）
此价格包含了工人工资及劳保福利及安全措施费等所有费用。
2、付款方式：每月付进度款，建设单位到甲方帐户后，按经甲方现场管理人
员验收合格后完成的工作量50%支付。
第五条：工程质量
1、本工程质量标准：确保该工程为合格工程。
2、本工程乙方必须严格按照“建筑工程质量验收评定标准”和地区有关规
定组织施工、进行工程质量管理。甲方按照工程质量标准进行质量验收
和考核结算。
3、施工中，乙方必须按质量标准逐项进行自检，自检合格后通知甲方复检，
甲、乙双方认可后才可进行下道工序的施工。凡不符合质量要求或违反
甲、乙双方规定的，乙方除限期整改外，还应接受甲方的罚款处理。如
质量严重低劣，甲方有权终止合同。一切进行整改和终止合同的损失由
乙方承担。
第六条：材料管理
1、乙方在施工期间应加强现场文明施工管理；在材料消耗上凭领料单限额
领料。
2、每日、每项目工程施工完毕后，必须及时做好落手清工作。
3、乙方必须认真执行甲方制定有关材料管理的规章制度和奖罚条例。
第七条：工期管理
乙方应积极组织人员施工，确保甲方（或甲方）制定的进度计划如期完成，如因劳力不足，造成工期延误、滞后，甲方有权将部分分项工程另价承包给其他班组施工（此费用在乙方承包工程款中扣除），乙方不得有任何疑义，且乙方要承担误工造成的损失；如乙方实无劳力施工，甲方有权责令乙方无条件退场，所做工程量按50%结算。
第八条：安全、文明施工管理
1、本工程安全、文明施工管理目标：确保“市文明工地”，安全无重大安全
事故。
2、甲方、乙方必须贯彻、执行国家、政府和行业主管部门颁发的有关安全生
产法律法规，严格按安全标准组织施工。
3、乙方应对职工进行安全生产教育，每天进行安全生产技术交底，提高职工
的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大，并全
力组织抢救伤员，保护事故现场，并立即报告甲方。
5、双方要明确安全生产责任制，乙方在施工现场（包括生活区），由于违章
指挥、违章作业及失误而造成的人员伤亡、火灾等一切事故，由乙方承担全部责任和经济损失。
6、据承包方制定的文明标化工地管理目标要求，扎实做好工地门前二禁三保
工作，搞好工地环境卫生，严禁带家属、小孩进入工地，禁止职工赌博、酗酒、打架斗殴。发现赌博、酗酒、打架斗殴按项目部处罚条例执行。
7、甲方负责乙方安全帽采购、编号工作，乙方领取时按每顶实际价结算给甲
方。
8、现场材料按甲方现场管理人员指定地点齐整堆放。
第九条：甲方职责
1、积极为乙方创造条件，协调好内外关系，提供生产、生活便利。
2、及时进行质量、技术、安全交底及隐蔽工程的验收。
3、对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、技术管理进行经常性的检查
和监督，随时解决各种问题。
4、水源及配电箱就近安装自工作现场。
第十条：乙方承诺
1、如因乙方施工进度、质量不能满足甲方要求，或业主资金等原因及自然
灾害等原因要求停工，乙方无条件顺从安排和停工或退场，复工通知后
及时复工。
2、乙方中途退场或业主、监理、甲方因质量和进度原因勒令退场，所完成
的工程量按50%计算，其余作为对甲方的损失补偿费。
3、在大忙和平时不得任意停工，随便停工超过3小时一次接受甲方罚款壹
万元。需甲方解决事宜由甲乙双方协调，工人不得停工。
4、质量上一次验收不合格，愿意接受甲方处罚，并及时停工整改。
5、保证职工劳保用品穿戴整齐，不打架、不偷拿，如发生无条件接受处罚。
6、主要负责人离开工地，必须经同意批准。如整天不在工地愿接受处罚。第十一条：其它
1、施工小型工具均由乙方自理，甲方提供对拉螺杆原材料。
2、乙方必须保证每天有专门的管理人员在现场。
第十二条：甲方指派，乙方指派，分别为驻工地履行合同负责人，乙方应绝对服从甲方的质量、安全、进度、文明卫生等管理。第十三条：本协议在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商无效，由所在区人民法院仲裁。
第十四条：本协议一式二份，乙方执一份，甲方执一份。
第十五条：本协议自签订之日起生效，至价款付清后失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
电话：电话：签订日期：年月日