农村修缮房屋承揽合同
甲方（委托方）：
身份证号：
乙方（承揽方）：
身份证号：
甲方将位于的自住用房的修缮施工工程交由乙方承揽。经双方协商同意，就该修缮房屋工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、承包方式
此次修缮房屋的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工修缮并自行解决修缮施工所需要的所有设备、修缮房屋所用的全部原材料，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、修缮内容与价格
甲方修缮的内容包括外墙抹麻刀灰、根基和房檐抹水泥砂浆、水泥砂浆断块、外墙涂料。修缮内容价格标准如下：
1.土房（包括正房、凉房）外墙分抹麻刀灰、根基和房檐抹水泥砂浆人民币元/㎡；麻刀灰做法：先抹土泥找平，然后挂网，最后抹麻刀灰并负责房檐公分涂料，房
根基分。
2.正砖房水泥砂浆断块人民币元/㎡；水泥沙浆断块，抹水泥砂浆，用米条断块，抹平厚度不得低于公分，外墙涂料人民币元/㎡；涂料做法：正房先用白
水泥找平，然后涂料面层两遍。
3.砖凉房、砖院墙用涂料直接涂抹两遍人民币元/㎡；
4.彩钢板围墙人民币元/延长米；围墙做法：基础做法：先做水泥墩cm，
外漏cm，彩钢板墙的底边离地面为公分，彩钢墙体柱，彩钢板的
厚度，墙体柱与墙体柱的距离为。
5.砖院墙：柱坑深cm，长宽cm，水泥柱深cm，长宽cm，每个延长米价格人民币元。
6.在施工过程中，如果工程设计标准有变动，另附协议。
上述项目合计总费用为人民币（大写）（￥元）；实际施工内容
有变化且变化超出10%的，根据双方确认的实际施工内容，按照上述价格标准据实进行结算。
三、施工要求
1.所涉及修缮的所有内容严格按规范要求执行。
2.工程工期为：自年月日起至年月日止，按日历工期计算。因特大暴雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
3.乙方应按照房屋修缮质量标准保证施工质量。房屋修缮完工后，由住建局会同乡镇及甲方共同按照施工要求进行验收。
4.质保期：验收后个月。质保期内如房屋出现修缮质量问题，乙方应重新修缮直
至符合甲方质量要求为止，重新修缮的费用、重新修缮使用的材料等全部由乙方自行承担。
四、付款方式
1.合同价款的支付时间与条件如下：
首笔款：￥元（合同总金额的%），于本合同签订后的个工作日内支付；
第二笔款：￥元（合同总金额的%），于甲方验收通过后的五个工作日
内支付。
质保金：￥元（合同总金额的%），于质保期满后的五个工作日内支付。
2.乙方指定收款账号：。
开户行：。
户名：。
3.发票：甲方不要求开具发票；如需要开具发票，则甲方应另行承担乙方支出的税费成本。
五、管辖
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向房屋所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、其他
1.本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
2.本合同经各方签署后生效。
签署时间：年月日
甲方（签字）：
联系人：
联系方式：
地址：
乙方（签字）：
联系人：
联系方式：
地址：
农村自建房屋买卖合同范本 农村房屋在买卖的时候应该注意哪些事项呢？下面是我精心为您整理的“农村自建房屋买卖合同范本”，仅供参考，希望您喜欢！。 农村自建房屋买卖合同范本1 甲方：____________ 乙方：____________ 甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议； 一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组集体成员。 二、房屋情况： 本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。 三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为______村_____组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。 四、在房屋交付给乙方前，甲方保证： 1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利； 2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利； 3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。
五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。 六、房款支付： 自该合同双方签字之日起日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户；如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。 七、房屋交付： 乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止；如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的原因除外。 八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日，甲方应当根据乙方的需要，积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续；如甲方拒绝或无故拖延，不予以配合，甲方须向乙方每日支付元违约金，直至协助乙方办理完房产过户为止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的，与甲方无关。 九、该房屋交付给乙方后，该房屋（包括土地、房屋及附属设施）的所有权益归乙方所有，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等；如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付元的违约金。 十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利；甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公路工程施工劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施 工 劳 承 包合同 工程名称： 公路工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 —、工程名称： 1、工程地点：东坡区三苏乡陈沟村
2、__________________________________________________________ 工程范围：（1）、起点： _________________________________________ 纱占? （2）、其它： 3、工程承包范围：混凝土道路工程施工范围内所有施工内容； 工作内容大致如下： （1）、原泥土路基人工（或机械）捡平；原路基加宽（开挖、回填）；路 基挡土墙；模板支拆；混凝土后台搅拌、运输（采用农用车或其他工具）、 浇筑、振捣、收面、养护、成品保护；施工临时用水用电等： （3）、机械设备、机具用具：混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机（分隔缝使用）、木工机械、铁铲、锄头等； （4）、材料：电线电缆：二级、三级配电箱（严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等），手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、警示带等。 注：即甲方只向乙方提供水泥、砂、碎石、砖、挖掘机外，其余均属于乙方承包范围（均已包含在综合单价内）。 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量，采用综合单价包干计 价； 综合包干单价为：元（人民币）/?。（大写：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 维修工程劳务合同
编号：FS-DY-20662 维修工程劳务合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。 一、工程范围 1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。 2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。 ②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿
所有线路)。 ③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。 ④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。 ⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。 ⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。 ⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，
2020 加工承揽合同文档CONTRACT TEMPLATE
加工承揽合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案，于XX 年3月27日起诉至本院。本院受理后，依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭，于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李素花诉称：XX年8月8日，原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同，合同工期约定45天，但是被告刘学义至今仍未完工，且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，屋内内粉空裂处要维修，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小
砖，两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝，要求维修，二、三楼夹山要求装上。 被告刘学义辩称：原来做屋顶时天下雨了，我也同意给原告李素花修屋顶，我去维修了几次，双方都未达成一致意见。现双方经核帐，原告李素花还欠我1760元工钱没付，可以折算维修屋顶的费用，不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候，原告李素花让用的都是好砖，建三、四楼的时候她让用的都是孬砖，墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的，毛地平面都起土，且她买的水泥没有合格证，质量有问题，不是我施工的事;层高错的是二分，而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修，小面积的修不成，屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修，一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水，同意修;阳台裂缝有一点，不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了，她儿子也同意了，要是她不同意的话，帐就不会给我结;落水管上面都安装好了，就差下面的小弯头了，当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家，对墙体空鼓的地方已进行了维修。 原告李素花为支持其主张，向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下： XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张，被告刘学义对上述证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以采信。 被告刘学义未提交证据。
合同编号：WU-PO-586-31 农村房屋买卖合同书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
农村房屋买卖合同书标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 出让方（以下简称甲方） 买受方（以下简称乙方） 甲、乙双方经过平等协商，自愿就房屋买卖事项一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条甲方自愿将自有坐落在屋（包括使用权（土地使用权书证号为房）及相应的土地）有偿转让给乙方。 第二条甲方出售给乙方的房屋及土地使用权范围东至、南至、西至、北至（附该土地土地使用权属证件复印件一张） 第三条双方协议商定房屋及土地使用权转让价款
共计****元整，乙方已于**年**月**日支付***元定金，双方同意于本协议签订之日乙方再支付给甲方购房款***元。剩余所欠甲方的购房款***元，协议签订后乙方同意于**xx年xx月xx日前支付给甲方***元，于20xx年年日前支付给甲方***元。甲方收到款项后应当出具收据。 第四条乙方如未按照约定时间支付所欠的相应款项，甲方有权解除合同，对乙方已交款项可不予退还。 第五条甲方应自本契约签订之日起天内将上述房屋交付给乙方，并保证所交付的房屋的主体结构和原有的基本装饰（门窗、水电等）完好无损，不得故意毁坏，否则应当负责恢复原状，并赔偿损失。房屋交付后，该房屋的管理权和使用权，以及对外出租和收益均归乙方所有，
公路工程 施 工 劳 务 承 包 协 议 工程名称： 合同编号：
公路工程施工劳务承包合同 合同编号： 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称： l、工程地点： 2、工程范围、技术要求及材料管理： (1)、XXXXXXX工程涉及20CM厚C30混凝土路面和错车道等. (2)、技术要求：要求乙方施工时必须振捣均匀，成品混凝土道路路面平整、拆模后道路断面不能有凹凸气泡及坑洞.当天打好的路面必须遮盖养护薄膜.压痕明显；道路断面必须达到20cm.道路线路弯曲合理，道路路肩由甲方负责施工. （3）材料管理：乙方必须按公司管理规定，遮盖当天剩余的材料，保证材料能够正常使用，若没对材料进行遮盖导致材料不能正常使用则乙方承担材料损失费. 3、工程承包范围：混凝土道路工程施工范围内所有施工内容；工作内容大致如下： (1)、原路基加宽(开挖、回填)；路基挡土墙；
(2)、原泥土路基人工(或机械)捡平、模板支拆；混凝土后台搅拌、运输(采用农用车或其他工具)、浇筑、振捣、收面、养护、成品保护；施工临时用水用电等： (3)、机械设备、机具用具：混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机(分隔缝使用)、木工机械、铁铲、锄头等；(4)、材料：电线电缆：二级、三级配电箱(严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等)，手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、养护薄膜、警示带等. 注：即甲方只向乙方提供水泥、砂、石子、砖，其余均属于乙方承包范围(均已包含在综合单价内). 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准. 三、合同价款： 1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量，采用综合单价包干计价；综合包干单价为： XX.00元(人民币)／?.(大写：每平方米混凝土壹拾柒元伍角整)； 2、以上综合单价已包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费用. 第二条、工期要求 一、开工日期：本合同签定起算 竣工日期：20xx年2月1日前 (质保期：指本项工程全部竣工，业主初验收后一年质保的起、讫日期) 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期.
房屋改造装修工程合同书 发包单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过甲乙双方友好协商，签订本项目改造、装修工程合同。第一条工程项目（一） 工程地点：_________________________________________________ （二） 工程内容：具体详见设计图纸_________________________________ （三） 承包方式：劳务分包________________________________________ 第二条工程劳务分包单价为人民币：__________ 元/平方米____________ 第三条合同工期 1. 双方商定总工期_____ 天。 开工日期：_____ 年—月—日，竣工日期：_______ 年—月—日 2. 如遇因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工，经甲乙双方代表签字认可后，工期可以顺延。
第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计
（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条承包内容 工程所需主材、脚手架均由甲方采购，乙方负责装卸车及按照甲方要求整齐堆放。在拆除工程中，乙方必须按照甲方现场负责人的要求进行施工，乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，并按照甲方现场负责人的要求分类整齐堆放，拆除后的建筑垃圾由乙方清理下楼到指定位置堆放，甲方负责外运处理。施工中所有的小型机具及施工电源线等均由乙方自备。 第六条付款方式 按照工程进度付款，__________________________________________ 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工用水、用电及所有材料供应。 2、及时组织工程技术交底及分部验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并按时支付乙方工程款。 （二）乙方责任： 1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付
房屋装修承揽合同 甲方（装修方）： 乙方（承揽方）： 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承揽甲方房屋装饰装修施工事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 2、工程内容及做法：（详见附表 XX：房屋装修工程内容和做法一览表）。 3、工程承揽方式： 双方商定采取下列第＿＿＿种承揽方式： （１）乙方包工、包料（详见附表XX：乙方提供装饰装修材料明细表）； （２）乙方包工、包辅料，甲方提供主材（详见附表XX：甲方提供装饰装修材料明细表。附表XX：乙方提供装饰装修材料明细表）； （３）乙方包工、甲方包料（详见附表XX：甲方提供装饰装修材料明细表）。 ４、工程期限：＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。 ５、工程价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表XX：房屋装修工程预算表）。
第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：（１）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲、乙各一份（详见附表XX：房屋装修工程设计图纸）； （２）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲、乙各一份（详见附表XX：房屋装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由甲方支付（此费用已包含在工程价款内）。 第三条甲方义务 1、甲方必须在乙方开工前使施工场地具备施工条件，及时确认施工图纸或施工说明书，并向乙方进行现场勘查交底。 2、甲方提供施工所需的水、电等设施。 3、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 4、负责协调物业、邻里之间的关系，保证乙方施工时间。 5、参与工程质量和施工进度的监督，办理工程变更、验收手续和其他事宜。 第四条乙方义务 １、乙方必须具备施工资质。施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。 2、乙方实施本项目应符合国家法律法规、标准规范的要求，以及小区物业管理和甲方的要求。 3、在施工中由乙方自行提供相应的设备、工具和技术，以及自行聘请技术工人，并由乙方对安全事故承担全面责任，如果在施工中
农村房屋买卖合同样本 The latest rural housing sales contract sample 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
农村房屋买卖合同样本 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 卖方（以下简称甲方）：__ （本人）（法定代表人）姓名：_ 国籍：__ （身份证） （护照） （营业执照号码）：___ 地址：___ 邮 政编码：___ 联系电话：___ 委托代理人：___ 国籍：__ 电话：__
地址：__ 邮政编码：___ 买方（以下简称乙方）：__（本人） （法定代表人）姓名：_ 国籍：__（身份证） （护照） （营业执照号码）：___ 地址：___ 邮政编码：___ 联系电话：___ 委托代理人：___ 国籍：__ 电话：__ 地址：__ 邮政编码：___
第一条房屋的基本情况。 甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于__;位于第___层，共___（套）（间），房屋结构为__，建筑面积_____平方米（其中实际建筑面积___平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___平方米），房屋用途为___;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;（房屋所有权证号、土地使用权证号）（房地产权证号）为__。 第二条房屋面积的特殊约定。 本合同第一条所约定的面积为（甲方暂测）（原产权证上标明）（房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±__%（不包括±___%）时，房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±__%（包括 ±__%）时，甲乙双方同意按下述第___种方式处理： 1.乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起___天内将乙方已付款退还给乙方，并按__利率付给利息。
公路工程施工劳务合同 合同编号： 甲方：____________________________________ 乙方：（单位或个人、身份证号码）_劳务承包人__________________________ 甲方承建公路段工程任务，因工程需要使用乙方劳务人员，为明确和维护双方责任、权利和义务经双方协商根据《合同法》、《劳动法》，签订以下合同共同遵守执行。 施工地点： 劳务内容： 劳务时间：自年月日至年月日 劳务人员：人（附人员登记表） 劳务费用 5.1 、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算： （1）固定劳务报酬（含管理费）； （2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算； （3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。 5.2、本工程的劳务报酬，除本合同10．2规定的情况外，均为一次包死，不再调整。 5.3、采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计元。 5.4、采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： 单价为元； ，单价为元； ，单价为元；
，单价为元； 5.5、采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： ，单价为元； ，单价为元； ，单价为元； ，单价为元；。 六、工时及工程量的确认 6.1、采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。 6.2、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。 6.3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月（或旬、日）将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 七、劳务报酬的中间支付 7.1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，乙方与甲方约定按下列方法支付： （1）中间支付： 第一次支付时间为年月日，支付元； 第二次支付时间为年月日，支付元； …… 7.2、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，乙方与甲方双方约定支付方法为。 八、双方的责任、权利和义务
编号： 房屋维修劳务合同样本 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就消防中队房屋维修事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：消防中队房屋维修 2、工程地点：消防中队院内及围墙 3、工程范围：屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等 二、工程服务形式 乙方包工、包料、包工期、包质量。 三、维修时间：20XX年10月1日——10月15日。 四、维修金额及项目 总金额：20529元。项目如下： 1、森防库瓦屋面维修138.4平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。 2、杂物库及种子库瓦屋面维修142.3平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。 3、5间宿舍瓦屋面维修85.0平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6间办公室
印花税加工承揽合同 篇一：加工承揽合同印花税税率 印花税税率表14 产权转移书据 转让金额 100% 万分之五篇二：印花税税率 印花税税率 印花税税率主要有购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同、产权转移书据、营业帐簿、权利、许可证照十三项规定。 1、购销合同 包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同，按购销金额万分之三贴花，纳税义务人为立合同人。 2、加工承揽合同 包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同，按加工或承揽收入万分之五贴花，纳税义务人为立合同人。 3、建设工程勘察设计合同 包括勘察、设计合同。按收取费用万分之五贴花，纳税义务人为立合同人。 4、建筑安装工程承包合同
包括建筑、安装工程承包合同，按承包金额万分之三贴花，纳税义务人为立合同人。 5、财产租赁合同 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同，按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的，按一元贴花，纳税义务人为立合同人。 6、货物运输合同 包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同，按运输费用万分之五贴花，纳税义务人为立合同人，单据作为合同使用的，按合同贴花。 7、仓储保管合同 包括仓储、保管合同，按仓储保管费用千分之一贴花，纳税义务人为立合同人，仓单或栈单作为合同使用的，按合同贴花。 8、借款合同 银行及其他金融组织和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同，按借款金额万分之零点五贴花，纳税义务人为立合同人，单据作为合同使用的，按合同贴花 9、财产保险合同 包括财产、责任、保证、信用等保险合同，按保险费收入千分之一贴花，纳税义务人为立合同人，单据作为合同使用的，按合同贴花
YOUR LOGO 农村房屋买卖合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
农村房屋买卖合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 出售人：_____________，身份证号：_______________，住__________ _____________，身份证号：______________，住 __________ 购买人：_____________，身份证号：______________，住__________ 出售人与购买人就位于农村的房屋买卖事项，经充分、平等协商一致，自愿达成本合同。 一、本合同双方当事人均为________市_______街道 ____________村__________组集体成员。 二、房屋情况： 1、本合同交易的房屋位于_____市_____街道____________ ______________________； 2、房屋结构为大门朝南落地式带院子；房屋共二层带阁楼，左右隔墙与他人共用； 房屋总占地面积约为_________，其中房屋占地约为 ___________，院子占地面积__________， 其他：________________________ ______________________
工程施工劳务合作协议甲方：（以下简称甲方。）乙方：（以下简称乙方。）甲方工程项目施工需要，需部分技术工人和普工，由乙方提供劳务，为明确双方职责，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规等，经双方协商一 致，签订本合同,并严肃履行。 第一条：工程名称、地点和劳务内容（一）工程名称：；（二）工程地点和范围：；（三）劳务内容和方式：；（四）甲方提供原材料、机械设备和水电。乙方提供技术工人和普工。第二条：安全措施（一）所有乙方进场人员均应进行班前安全教育，服从甲方、监理单位、管理人员的管理。（二）施工期间乙方一切安全事故均自行承担，与甲方无关。（三）机械设备均由专人操作，机电设备一机、一闸、一漏。第三条：工作期限和承包单价（一）本劳务协议工期（天），自年月日开始，至年月日结束。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场。（二）在乙方工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在期满前书面或者电话通知乙方。如需延长乙方工作期限，甲方应在期满前书面或电话通知乙方。（四）工程单价按元/川。 第四条：甲方的权利和义务（一）甲方对乙方提供劳务人员的素质、技术、体能等有权提出要 - 1 - 求，甲方可根据使用情况，有权提出增减和调换，乙方应予以配合。 （二）甲方保证乙方的正常施工秩序和必要条件，如发生阻碍施工等情况，甲方须及时处理以便复工。 （三）甲方保证所有工程验收完工后，在得到业主支付的计量款后15 天内 进行结算，并支付给劳务人员本人工资。（四）甲方及时将劳务人员分配到施工班 组或组建劳务作业专业班组。（五）甲方对乙方劳务人员给予正确的技术指导。（六）甲方尊重乙方劳务人员的人格。第五条：乙方的权利和义务（一）乙方人员 的劳动合同由乙方与其签订，各类社会保险等均由乙方统一建立，并交纳费用。（二）乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务人 员进行上岗前的业务培训和安全生产教育，所需费用由乙方承担。（三）乙方人员 向甲方提供劳务期间，因病、劳动保护、社会保 险、劳保福利、劳动合同终止、解除的补偿、进退场等均由乙方负责并承担费用。当
房屋承揽合同范文（完整 版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
房屋承揽合同范文（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，対当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 房主人（甲方）: 承建人（乙方）: 根据《中华人民共 和国合同法》、《建筑法》的有 关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。 一、建筑项目：私人住宅主体项目。 二、建筑面积：按实际板面计算。 三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施 工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距 16X16（卧室），14X16（客厅）双层双向，打板每平方 米一包425#水泥，做砖粉墙，每二车（施工车）加一包 325#水泥，地梁300X400、4根①16锣纹钢。打板厚 度第一、二层120mm,第三层80mm,再做琉璃瓦。 四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合
金窗改为普通平开窗。 五、按梯扶手做成红樺木的圆形木扶手。 六、单价按实际板面积，每平方米540. 00元人民 币大写伍佰肆拾元整，其中整栋外加卷万伍仟陆佰元。 七、工期在20xx年9月30日前完工。 八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线, 开关插座、水按甲方指定的使用部署。 九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采 収严格的安全防护措施，在施工过程中如造成事故与甲方无关。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，自签 字之日起生效。 甲方签字: 身份证号码: 联系电话: 乙方签字: 身份证号码: 联系电话: 年月曰 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
公路工程劳务合同简单范本 公路工程劳务合同简单1 甲方：_____________联系方式：_____________ 乙方：_____________联系方式：_____________ 甲、乙双方就承建的工方案的相关事项，经协商达成一致意见，为明确责任，相互促进，现依据我国《合同法》有关规定，特签定本合同。 一、工程名称：_____________ 二、施工地点：_____________ 三、按施工图纸施工：_____________ 四、砼路面承包施工范围 1、本工程为路面混凝土浇筑施工。 2、提供混凝土路面施工的各种设备。 3、具体施工范围：搅拌、运料装模、振捣、收面压纹、伸缩缝设置。 五、甲方负责事项 1、提供与混凝土有关的所有施工材料路面买草、盖草及电、水、路三通;提供混凝土材料配比数据。 2、提供乙方的生活住所，水电费用。 3、砼路面浇筑现场用电提供至____米内，搅拌机场地用电、水供给至搅拌机。
4、甲方现场施工管理人员与业主协调，放线、打桩、路床、整平按业主要求整平后交乙方施工。 5、搅拌场地与路面浇筑现场最远距离不得超过____米，如超过____米甲方应增加运输费用。如转移搅拌场地，甲方承担机械劳务费用。 6、材料质量，砂、卵石杂质过重，水泥“安定性”不合格(龟纹、丝口重则混凝土不成型)业主要求返工，所产生的一切费用由甲方承担。 7、停工、停工待料所产生的劳务费用由甲方承担。 8、乙方每天浇筑砼路面成型后交甲方看护、伸缩缝填料。乙方如不按甲方指导的材料配比施工所引起的质量问题由乙方负责。 六、乙方负责事项 1、按甲方提供的图纸施工，按甲方提供的混凝土材料配比数据施工，确保施工质量。 2、保障施工安全，负责安全生产。 3、按甲方施工管理人员的指导施工。乙方具体负责搅拌、装模、振捣、收面压纹、伸缩缝的质量。养护由乙方负责。水泥袋子由乙方处理。 4、负责提供与混凝土施工有关的各种设备及施工人员。 5、保证施工工期(如雨天工期顺延)。 七、付款方式
个人房屋维修合同范本 个人房屋维修合同范本 随着法律观念的日渐普及，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是为大家收集的个人房屋维修合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。 个人房屋维修合同范本1 甲方：___________________ 乙方：___________________ 经甲、乙双方本着互利互惠、责任共担的原则，经认真协商达成如下协议共同遵守： 一、甲方委托乙方维修的项目：。 二、工程总金额：。 三、付款程序： A种合同生效后，甲方预付给乙方工程进度超半后，第二次预付，在工程竣工验收合格后余款结清。 B种一般工程先施工后付款，本次工程按款。 四、甲、乙双方协商施工时间： 五、为维修工程安全顺利的进行，甲方应协助乙方： 1、提供必要的水、电等设施及其他方便。 2、提供安全场所存放工具和施工材料。
六、乙方为甲方的经营和利益出发，施工中做到： 1、按甲方安全制度出入施工区。 2、作业时间安排不影响甲方正常营业。 七、验收标准和方法：参照建筑施工的验收规范予以确定。 八、工程验收合格后，甲方应无条件全部付清维修工程价款。 九、违约责任： 1、在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意终止合同。 2、处罚规定：任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须给予赔偿。 十、合同未尽事宜，双方协商后再作补充。 十一、该合同一式两分，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效，存档备查。 甲方单位：__________ 乙方单位：__________ 甲方代表： __________ 乙方代表：__________ _____年_____月____日 _____年_____月____日 个人房屋维修合同范本2 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就消防中队房屋维修事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况
文件编号：TP-AR-L7486 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 房屋承揽合同正式样本
房屋承揽合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 房主人(甲方): 承建人 (乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的 有关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承 揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双 方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵 守。 一、建筑项目：私人住宅主体项目。 二、建筑面积：按实际板面计算。 三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施 工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距
16×16(卧室)，14×16(客厅)双层双向，打板每平方米一包425#水泥，做砖粉墙，每二车(施工车)加一包325#水泥，地梁300×400、4根Ф16锣纹钢。打板厚度第一、二层120mm，第三层80mm，再做琉璃瓦。 四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。 五、按梯扶手做成红榉木的圆形木扶手。 六、单价按实际板面积，每平方米540.00元人民币大写伍佰肆拾元整，其中整栋外加叁万伍仟陆佰元。 七、工期在20xx年9月30日前完工。 八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线，开关插座、水按甲方指定的使用部署。 九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采
合同：BH-0184 ( 精品合同 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：_____________________________ 精品合同样本全文可改 农村房屋买卖合同(通用版合同 样本) Rural housing sales contract
农村房屋买卖合同 【篇一】 甲方（卖方） 身份证号码：电话： 乙方（买方） 身份证号码：电话： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款： 一、甲方自愿将坐落在_________市________区__________________________楼房出卖给乙方。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币（大写）_________________________________，即人民币（小写）______________________. 三、乙方于________年____月____日向甲方支付定金：人民币
（大写）_________________________，即人民币（小写）_____________. 四、乙方于________年____月____日第二次付款：人民币（大写）____________________________，即人民币（小写）_____________. 五、经甲乙双方同意，甲方于________年____月____日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有，乙方届时将剩余款项一并付给乙方（乙方在付款时，为确保在以后的房产过户顺利，将暂时暂扣购房款人民币（大写）________________，即人民币（小写）____________，待该楼房的房产证顺利过户给乙方时，乙方再把此款项付给甲方） 六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）甲方保证在该楼过户时积极提供协助，若因甲方原因造成产权不能过户的，产生的一切费用及法律后果由甲方承担。 七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。甲方应在____________________________将该房产交付乙方。届时该房产应
工程分包合同 甲方：北京金河水务建设有限公司门头沟区冯村沟水环境整治工程项目部 乙方：张广军 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合公路工程的具体情况，经双方充分协商，就工程分包达成如下协议： 第一条、工程名称及范围 工程名称：门头沟区冯村沟水环境整治工程（下段）施工第四标段—巡河路工程 工程范围：巡河路及5+000左岸筑堤单项工程总承包。 第二条、工期 2014年9月8日至2014年10月31日止。 总工期为54天。 第三条、工程分包单价 序号项目名 称 计 量单 位 综合 单价 工作内容备注 1道路工 程 m 2 220 元/m2 修整路床，路基级配填 筑，二灰基层回填碾压夯实， 沥青层摊铺碾压，路肩修整，
第四条、工程质量 4.1严格按本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。 4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，服从甲方管理，确保工程质量达到设计要求和标准。 第五条、工程验收及计量 5.1工程完工对工程量统一计价一次，在质量优良的前提下给予计量，工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及认可为准。 5.2不合格工程不予验收，也不支付相关费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工；若在规定的期限内不返工或返工仍不合格，甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行返工，费用由乙方承担。 5.3建设单位工程单价不明确的工程项目，待单价确定后再行计量。 第六条、工程进度 6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》，完成相应的工作量。若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务，因此而造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行施工。