合同编号：
建设工程施工分包合同
（土建工程劳务）
承包人：
分包人：
2015年 11 月
工程施工分包合同
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于中国一冶集团有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人就工程已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就工程施工分包事宜经协商并达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
1.1、分包工程名称：
1.2、分包工程地点：
1.3、分包工程承包范围及工程内容：（具体范围以承包人现场分工为准）。
二、分包方式
2.1本工程分包采取劳务分包方式，详见合同价款所含内容。
2.2分包人对分包工程承包范围内的各项内容实行工程质量、工期、职业健康安全、消防、现场文明施工等责任负责。
2.3分包人须接受承包人依据该工程执行的有关法律、法规、标准、规范规程进行的监督管理。
三、分包合同工期
3.1开工日期：本分包工程定于年月日开工；
竣工日期：本分包工程定于年月日竣工。
合同工期总日历天数为：天，具体开工日期以承包人批准的开工日为准。
3.2分包工程网络进度计划以满足发包人工程建设总进度为原则，并应满足承包人在工程施工过程中的变化要求。
3.3分包人不能按约定的工期完工，应承担承诺的工期违约责任，违约金计算方法或额度为：每延迟一天按10000元向承包人支付违约金，违约金从分包人的履约保证金或其他应付款中直接扣除。因分包人原因引起的工期违约导致承包人对发包人承担的工期违约金或赔偿金超过本条约定的金额，由分包人承担。
四、分包合同价款及支付
4.1分包合同价款金额（人民币）：
大写：（暂估）
小写：（暂估）
分包合同价款中已含安全防护文明施工措施费及税费，其中分包人实施部分安全文明施工措施费按元/㎡建筑面积包干计取，涵盖合同4.6（11）条款所含内容，按承包人现场核定实际完成情况比例支付。
4.2分包合同价款的确定与调整（四种方式供选择，或其它方式）本合同价款采用（1）种方式确定。
（1）采用固定单价方式：固定单价为除防水保温、门窗工程、外墙涂料、外架、主材（钢筋、砼、砌块）、垂直运输设备外的全费用综合单价具体详见合同附件《合同综合单价表》，合同价款包括：人工费、材料费（垂直运输、外架、钢（材）筋及商品砼、预拌砂浆、饰面砖由承包人供应）、材料二次倒运、机械费、施工机械场内外运输费、机械进出场费、实验费、材料送检配合费、规费、利润、管理费、水电费、场地清理费、保险费、全部税费等全部费用以及施工（技术）措施（非夜间地下室施工照明、地下室雨水抽排等）、安全文明措施、环保措施等各项费用和各种不可预见的费用（包括施工区域内临时设施）及综合单价的风险费用。承包范围内的合同单价在整个合同执行期间不做任何调整。
（2）采用固定总价方式: / ，合同价款包括：/
（3）采用可调价格方式，合同价款的确定方式：/
（4）采用成本加酬金方式，有关成本加酬金的约定为：/
（5）双方约定分包合同价款的确认方式：
1）合同清单中已含项目的单价按合同清单项目单价结算；
2）合同清单中未含但合同清单中有类似项目的单价参照合同清单中单价执行；
3）合同清单中未含且工程量清单中没有类似项目的单价，另行商议，以双方核定的价格为准。
4.3 合同价款风险
（1）合同价款风险范围：除不可抗力外的风险已在合同单价中予以考虑。
（2）风险费用的计算方法：无
（3）风险范围以外合同价款调整方法为: 无
4.4分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系，但按本分包合同约定的除外。
4.5工程量的确认方式：工程量计算规则执行总包合同2013年清单计价规范。
4.6工程量清单综合单价包干内容说明
（1）除另有说明外，每一清单项目的综合单价包括：（包括但不限于以下工作内容）
①人工费、材料费、机械费（除承包人供应的材料、机械费外）、措施费、安全文明施工费（单列）、生产性大临设施费、管理费、施工配合费、利润、所有国家现行税法规定的税费；
②人工及所有相关费用（如：赶工费、加班费、安全文明施工、冬雨季施工、安全帽及劳保用品等）；
③高层建筑增加费、单层层高超高（含模板支撑体系）增加费、弧形、异形构件及零星部位增加费用；
④材料场内二次转运费，包括承包人供应的材料的人工上下车及二次水平、垂直转运等；
⑤整个工程期间的测量、放线、取样、做试块（含试块模）、送检；
⑥成品、半成品的保护费用；
⑦工完场清的清扫用工
⑧除承包人供应材料外，施工中所需用到的各类材料均由分包人提供，包括不限于建筑胶水、界面剂、铁丝、铁钉、对拉（止水）螺杆、橡胶（钢板）止水带、螺帽、垫铁、垫块、焊条焊剂、水泥支撑条、钢板网、耐碱玻纤网格布（镀锌钢丝网）等
⑨施工期内施工现场打扫清理、垃圾清运至场内（外）指定地点，并归堆上车及人员的窝工费用；
⑩各工序综合单价除本《合同综合单价表》所包括内容外，均含定额指定及下述各工序所含工作内容。
（2）砼综合单价包括：（包括但不限于以下工作内容）
①泵送砼浇灌振捣、表面找平、加（原）浆收光、养护、接拆砼输送管（含处理堵管、清洗管）及输送管支撑架搭设和拆卸及后浇带的凿毛等处理；
②配合取样测温、分包负责做试块、砼浇筑后表面清理、凿毛及缺陷修补（含因砼涨模超出合同约定损耗部分的砼量差材料费）等；
③浇捣、找平、养护、灌浆、确保质量措施及保护、操作平台搭设；
④养护用的软管、胶管、麻包草袋、薄膜、土工布等材料；
⑤砼振捣机械的机械费；
⑥封堵预留的各种施工洞口及修补；
⑦包限额领料，包看护。
（3）钢筋综合单价包括：（包括但不限于以下工作内容）
①钢筋制作、绑扎（除钢筋主材外的辅材费），包含钢筋翻样，下料、取料、解捆、冷拉、配料划线、最优化放样、弯曲、制作、捆扎、标识、垫
楞；半成品分类堆放及保护、标识，指定专人发放半成品至施工部位及清理钢筋加工场地；钢筋运输、绑扎；钢筋焊接（电渣压力焊及直螺纹机械连接费用单列）。
②采取焊接等有效措施将余料（余料定义：不短于30cm之钢筋段）同步运用到工程中去，按设计要求将绑扎后多余的钢筋运往指定地点堆码整齐；
③垫块制作、安装；
④运输（指场内材料水平、垂直二次运输），原材下车费用，指定地点堆放；
⑤绑扎丝、电焊条等定额含量中的辅材费用；
⑥施工措施用铁件及撑铁不另计算人工费；
⑦钢筋加工车间内所有的加工机械。
⑧含砼浇筑过程中钢筋保守工。
⑨包限额领料。
（4）模板综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）：
①模板制作、运输、安装、模板拼（补）缝处理、拆除、刷油（隔离剂）、堆码；
②钢管支撑的搭设与拆除（含自行搭设简易操作平台、后浇带单独搭架、支撑架中搭设安全通道并封闭安全网、加固等措施）及浇捣砼时配备的看模工及完成模板所需的全部周转材料（含支撑及支撑体系超高部分的综合摊销）；
③土建施工图所含范围内埋件制安；
④零星砼构件、后浇带、沉降缝及相关模板增加费（含后浇带端头收口封堵使用钢板网所需的所有费用）；
⑤止水螺杆、对拉螺杆、限位筋的安拆、对拉螺杆割除外露部分并刷防腐处理、拆除后孔洞的砂浆填灌修补；
⑥安装模板用的钉子、铁丝、嵌缝料等辅材费；
⑦模板、木枋加工机械的机械费；
⑧钢筋砼墙、板预留洞口修补的模板等人工、材料等；
注：外墙剪力墙等有防水功能要求的构件的穿墙螺杆必须用止水螺杆。
（6）砌体工程综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）：
①包人工、包材料、包砂浆搅拌机、小型工具、砌体脚手架；包质量、包进度、包安全、包文明施工。
②砌筑前的浇水、湿润，所需材料场内运输（垂直运输）、工具准备、皮数杆的设置、校正。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖（包括砖砌块的合理使用）、安放拉墙筋（植筋）、砂浆搅拌后台及砂浆运输、勾缝、清扫墙面，处理落地灰，砌体脚手架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
③施工图纸包括的所有砌筑工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。生产性措施、临时设施的搭设、拆除等完成本项工序所需要的全部工作内容。
（7）楼地面找平综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）
①包人工；包材料、包质量、包进度、包安全、包文明施工。包砂浆搅拌机及小型机具，包手推车、扫把、灰桶、靠尺、刮尺及其它小型工具；
②施工图纸包括的所有抹灰工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
③包括工序准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输(含塔吊盲区二次转运），砂浆搅拌后台上料。清理基层、刷浆、设置灰饼、调运砂浆、找平、抹面、压光、成品保护及凸出部位石工剔打；厚度应控制在规范规定范围内，如超过厚度必须经现场相关管理人员确认，由劳务分包人派专业石工剔打；楼地面不允许起壳、开裂、起沙等现象发生；装饰面附着的灰渣清理干净、洒水湿润、必须做到工完场清等完成本项工序所需要的全部
工作内容。所有抹灰工程必须达到下道工序施工的标准条件及交工、质检站验收和交付使用。
（8）内墙粉刷综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）
①包人工；包材料、包质量、包进度、包安全、包文明施工。包砂浆搅拌机及小型机具，脚手架搭拆、包手推车、扫把、灰桶、靠尺、刮尺及其它小型工具；包质量、包进度、包安全、包文明施工。
②包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输(含塔吊盲区二次转运），搭拆操作架子以及砂浆搅拌后台上料，清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼(门窗洞口收边）、调运砂浆、熬胶、刷浆（界面剂）、分层抹灰找平、铺设耐碱玻纤网格布（钢丝网）、罩面压光、洒水、湿润、清理落地灰、成品保护及凸出部位石工剔打；厚度应控制在规范规定范围内，如超过厚度必须经现场相关管理人员确认，由劳务分包人派专业石工剔打；抹灰面不允许起壳、开裂、起沙等现象发生；装饰面附着的灰渣清理干净、洒水湿润、必须做到工完场清等完成本项工序所需要的全部工作内容。
③所有抹灰工程必须达到下道工序施工的标准条件及交工、质检站
验收和交付使用。施工图纸包括的所有抹灰工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
（8）外墙粉刷综合单价包括：（包括但不限于以下工作内容）
①包人工；包材料、包砂浆搅拌机及小型机具，包手推车、扫把、灰桶、靠尺、刮尺及其它小型工具、施工脚手架等；包质量、包进度、包安全、包文明施工。
②施工图纸包括的所有抹灰工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
③包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输(含塔吊盲区
二次转运），搭拆操作双排架子以及后台上料。包括：清理、修补、湿润基层、堵墙眼（门窗洞口收边）、装饰线条抹灰、滴水线、熬胶、刷浆（界面剂）、挂线、设置灰饼、调运砂浆、分层抹灰找平、清理落地灰、铺设耐碱玻纤网格布、罩面、压光、起线及凸出部位石工剔打；厚度应控制在规范规定范围内，如超过厚度必须经现场相关管理人员确认，由劳务分包人派专业石工剔打；抹灰面不允许起壳、开裂、起沙等现象发生；装饰面附着的灰渣清理干净、洒水湿润、必须做到工完场清等完成本项工序所需要的全部工作内容。所有抹灰工程必须达到下道工序施工的标准条件及交工、质检站验收和交付使用。
（9）天棚抹灰综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）
①包人工；包材料、包质量、包进度、包安全、包文明施工。包砂浆搅拌机及小型机具，包手推车、扫把、灰桶、靠尺、刮尺及其它小型工具、施工脚手架。
②施工图纸包括的所有抹灰工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
③包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输(含塔吊盲区二次转运），搭拆操作架子以及后台上料。包括：清理、修补、湿润基层表面、熬胶、刷浆（界面剂）、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹面（装饰线条）、压光、成品保护及凸出部位石工剔打；灰饼厚度应控制在规范规定范围内，如超过厚度必须经现场相关管理人员确认，由劳务分包人派专业石工剔打；抹灰面不允许起壳、开裂、起沙等现象发生；装饰面附着的灰渣清理干净、洒水湿润、必须做到工完场清等完成本项工序所需要的全部工作内容。所有抹灰工程必须达到下道工序施工的标准条件及交工、质检站验收和交付使用。
（10）楼地面贴砖综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）
①贴砖的人工；材料采购及堆放、砂浆搅拌运输，砂浆搅拌机及小型机具，手推车、扫把、灰桶、靠尺、刮尺及其它小型工具,材料的堆放必须满足一冶安全文明施工的要求。
②施工图纸包括的所有面砖铺贴，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
③包括施工准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输(含塔吊盲区二次转运），后台上料。包括：清理基层、刷浆、调运砂浆、面砖加工、铺贴、擦缝及凸出部位石工剔打等；地砖面不允许空鼓等现象发生；装饰面附着的灰渣清理干净、成品保护、必须做到工完场清等完成本项工序所需要的全部工作内容。所有工序必须达到下道工序施工的标准条件及交工、质检站验收和交付使用。
（11）墙面贴砖综合单价包括（包括但不限于以下工作内容）
①贴砖的人工；材料采购及堆放、砂浆搅拌运输，砂浆搅拌机及小型机具，手推车、扫把、灰桶、靠尺、刮尺及其它小型工具,材料的堆放必须满足一冶安全文明施工的要求。
②施工图纸包括的所有面砖铺贴，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
③包括施工准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输(含塔吊盲区二次转运），后台上料。包括：清理基层、刷浆、调运砂浆、面砖加工、铺贴、擦缝及凸出部位石工剔打等；砖面不允许空鼓等现象发生；装饰面附着的灰渣清理干净、成品保护、必须做到工完场清等完成本项工序所需要的全部工作内容。所有工序必须达到下道工序施工的标准条件及交工、质检站验收和交付使用。
4.7合同价款的支付
建筑招标施工合同范本 招标编号( ) 甲方(建设单位)：_______ 乙方(施工单位)：_______ 遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。 一、工程项目的综合说明 1、名称：_______ 2、地址：_______ 3、规模：_______ 4、结构及层数：_______ 5、发包方式：_______ 6、发包范围：_______
7、_______年_______月_______天。 8、质量要求_______。 二、工程造价 1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：人民币：元(大写： ) 人民币：元(大写： ) 2、价格计算依据： (1)标定的定额为： (2)标定的取费标准： (3)政策性调价文件截止日期： 三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据： 对材料质量的要求： 四、工程款支付方式 1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。 2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。 3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。 4、施工期允许调整的内容和依据： 五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取 1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。 2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含
在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。 3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。 六、工程保修 本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。 七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合 同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。 八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决： 1、由仲裁委员会仲裁; 2、向人民法院起诉。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一 一、判断题（每小题2分，共计20分。将判断结果填入括弧，以"表示正确，以X 表示错误） 1建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订 货，并一般以招投标为主要方式。（） 2 ?建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定 其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。（） 3?建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。（） 4 ?招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格 预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（） 5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合 同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（） 6. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相 关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（） 7?投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组 成。（） &建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）9?单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本 上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（） 10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要 有分项计算法和总费用法。（） 二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内） 1建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。 A .政府主管部门 B.业主 C.承包商 D.咨询服务机构
合同编号： 签订地点：买卖合同 （买方） 买方： 卖方：
签署日期：200 年月日 合同一般条款 买卖双方依据《中华人民共和国合同法》在相互理解、互惠互利、平等协商的基础上协商制订本合同，双方同意恪守以下条款： 1定义 本合同中的下列术语应解释为： 1.1合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，即双方签订的合 同文本，包括与合同有关的所有附件、附录、补充协议、确认文件以及其它与本合同履行 相关并由双方确认的书面材料。 1.2合同价：系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。 1.3货物：系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、 手册等其它相关资料。“货物”在本合同及相关附件中亦被称为“设备”、“产品”、“商 品”、“机器”。 1.4服务：系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、 提供技术援助、培训和其他类似的服务。 1.5现场：系指合同约定或买方指定的货物将要交付、运至和安装的地点。 1.6验收：系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符 合合同规定的活动。 2技术规范 2.1提交货物的技术规范应与技术规范附件(如果有的话)及卖方报价文件的技术规范偏差表 (如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的 相应标准及规范为准。 3知识产权及保密 3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、 商标权和工业设计权等合法权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方 交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。 3.2一方的商业秘密（包括但不限于业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他与 企业经营相关的信息），相对方应当负有保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三 方透露，不得将前述信息用于任何商业目的。 3.3任何一方的保密责任不因本合同的履行完毕或终止而消灭。 4包装要求
建设工程施工合同之招投标阶段的法律风险与防范 2010年6月24日10:10:42 建设工程施工合同、固定总价施工合同、施工总价承包合同、EPC合同等等这些在建设项目中名称不一却又具备相同重要性的合同，经常出现在我们的实务中。根据《中华人民共和国合同法》所作的定义，我们理解前述建设工程施工合同等合同即建筑安装工程承包合同，是发包方（业主、建设单位、发包方或总包单位）与承包方（施工单位）之间为完成约定的建设工程项目，确定合同各方权利和义务的协议，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据，是项目管理的法律性文件，也是维持双方关系的纽带。 在不同的项目中，类似的合同可能以不同的名称出现，结合项目特征，又可能具备了不同的细化条款，如何把握其中的共性、如何有效地防范、控制合同风险，是需要十分重视、认真分析研究的问题。根据相关法规以及我们的经验，笔者在本文中将就建设工程招投标阶段中的一般性风险结合法律法规的规定以及实务中的案例做浅显分析。 一、建设工程施工合同订立方式 作为合同的一种，建设工程合同的订立同样要经过要约与承诺两个法律阶段，与其他任何行业一样，建设工程合同的缔约过程基于建设工程的行业特殊性具有显着特点。一般而言，在我国，建设工程合同的订立方式有两种，即议标和采用招投标方式发包与承包。 一)??? ?议标 议标，实质上即为通过谈判进行采购，是采购人和被采购人之间通过一对一谈判的方式达到采购交易（建设工程承包）达成的目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性。 从实践上看，公开招标和邀请招标的采购方式要求对报价及技术性条款不得谈判，议标
则允许就报价、技术性条款等进行一对一的谈判。因此，议标方式针对性、目的性强，时间成本和财务成本较低，方式灵活多样的优势广泛被部分小型建设项目所采用；另外，针对服务招标，鉴于其价格难以公开确认，同时，合同对于服务品质以及要求也适用谈判进行具体沟通和解决，议标方式以其自身的优势当之无愧的成为恰当的采购方式。但是，仪表方式也具有固有的缺陷，即不具有竞争性和公开性，幕后交易、暗箱操作、腐败成为议标方式的副产品，采购质量难以得到保障。因此除政府间合作项目外，目前采取直接议标形式获得项目的可能性已经大大减少，大部分的大型建设工程项目都采取招标形式。 二)??? ?招投标 采用招标投标方式进行建设工程的发包与承包，其最显着的特征是将竞争机制引入建设工程的发包与承包活动之中，招标方通过对各投标者提交的报价以及其他条件从综合角度进行比较，从众多投标者中选取工程项目报价较低、技术力量雄厚，质量保障体系完备可靠、同时享有良好信誉的承包方作为项目中标者，与其签订建设工程合同。这种方式显然有利于保证工程质量、缩短工期、降低工程造价、提高投资效益。招投标因其上述所具有的优越性，迎合了市场竞争的要求，成为我国建设工程发包与承包活动中大力推广的主要方式。 根据《建筑市场管理规定》第九条，有条件招标的项目都应该进行招标。同时，《招标投标法》第三条，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；以及（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案 说明:本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容，请于1６周之前完成。 一、名词解释（本大题共5小题,每小题2分，共10分) 1. 建设工程勘察、设计合同_＿＿_ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。 2．建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。 3．建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务,发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。 4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起。 5. 总索赔__又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。 二、填空题（本大题共5小题,每小题2分,共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分) １ . 单价合同具有合理分摊_风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中,发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低 2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理。主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。 3 .监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续，承包人和委托人签订工程保修责任书,监理人收到＿监理报酬尾款＿,本监理合同即终止。 4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的＿发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人,但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。 5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备_＿一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
一、判断题（共10 道试题，共30 分。）得分：30 1. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 2. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人及承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 3. 单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 4. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（）A. 错误 B. 正确 满分：3 分
5. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不及其他的索赔事件混在一起。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 6. 按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合同。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 7. 建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务及承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。（）A. 错误 B. 正确 满分：3 分 8. 工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。（） A. 错误 B. 正确
三方产品购销合同范本最新 甲方（需方）： 联系电话： 乙方（供方）： 联系电话： 丙方（安装）： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确各方的权利及义务，经甲、乙、丙三方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同。 一、供货物品： 二、物品质量要求及乙、丙方对质量负责条件和期限： 1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。 2、乙方提供的物品必须是全新、表面无划伤、无碰撞。 3、因物品的质量问题发生争议，由广州市技术监督部门进行质量鉴定；物品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。 4、丙方对甲方所购货物根据上表提供免费保修和保养服务，具体包括：整机保修_____年，保修期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题，由丙方负责包修、包换，并承担修理、调换的实际
费用。 三、交货及验收： 1、交货时间：具体送货安装时间由甲方提前内组织货源及安装人员到位。 2、产品必须具备出厂合格证。 3、丙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件等交付给甲方。 4、验收时间：于每批货物送达安装天内，甲方必须进行验收，否则视同验收合格。 四、付款方式： 1、签订本合同后，甲方即付捌万元预付款给乙方（此笔款项于最后一批货物中冲减），不得作其它用途。 2、丙方每批货物到达甲方指定地点甲方结付此批货款给乙方。额外安装材料费于验收合格天内，由甲方支付给丙方。 3、丙方接甲方传真通知送货、安装后，即由丙方先代甲方结付该批货物货款给乙方；在乙方收到甲方该批货物款项后再转回给丙方。 4、最终结算金额按实装实结方式，但总金额不得少于合同总金额的90%。 五、违约责任及附加条款 1、乙方未能按合同要求交付货物时，必须向甲方偿付货物总金额的_______%违约金。
合同编号：YT-FS-3068-26 建设工程招标合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程招标合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 委托人（单位全称）：_____ 代理人（单位全称）：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》和其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就_____工程招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程规模：_____ 计划投资：_____ 二、招标代理业务服务类别：
□ a类：工程勘察招标代理； □ b类：工程设计招标代理； □ c类：工程监理招标代理； □ d类：工程施工总承包招标代理； □ e类：工程施工专业分包招标代理； □ f类：工程施工劳务分包招标代理； □ g类：建筑材料或设备招标代理。 □ h类：工程标底编制； □ i类：其它类。 三、招标代理服务范围和内容： 1．服务范围：2．服务内容：□发布招标公告 □编制招标文件（包括编制资格预审文件、标底及工程量清单） □审查投标人资格 □组织投标人踏勘现场并答疑 □组织开标、评标、定标 □协调合同的签订
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明：本次作业包括第3章工程施工招标的内容，请于8周之前完成。 一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。 2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。 4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。 5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。 二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分） 1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_，组织__投标、开标、评标和定标工作等。 2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。 3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。编制标底时，首先要_保证其准确_，其次要做好__保密工作__。 4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，，组织资格预审_，召开标前会议，开标、评标和定标。 5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。 三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。认为对的，在题后的括号内画“√”，认为错的画“ⅹ”。错划或漏画均无分） 1．工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。（√） 2．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。（ⅹ） 3．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（√）
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程招标投标合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
本协议书于20—年—月—日由— (以下简称业主”)为一方与 (以下简称承 包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的 承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 达成本协议： 1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解： (a)中标函； (b)上述投标书； (c)合同条件； (d)规范; (e)图纸； (f)工程量清单。 3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在 各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价 格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。 在在场的情况下，盖的正式印章如下： 或 在—在场的情况下，由上述签字盖章并递交。 业主签名：承包人签名： 联系人：联系人：
三方销售合同范本(含注意事项）甲方：（买方） 住所： 法定代表人： 联系电话： 乙方：（卖方） 住所： 法定代表人： 联系电话： 丙方：（供货商） 住所： 法定代表人： 联系电话： 甲、乙、丙三方经充分协商一致，在平等互利、提高效率、节约资源原则下依据《中华人民共和国合同法》及相关规定签订本合同，其授权代表就产品买卖达成以下条款共同遵守：第一条合同标的 1、甲方向乙方下单购买，乙方再按照甲方要求向丙方下单采
购以下产品销售给甲方：_______，其中包括产品全部附属设施及技术资料。 2、乙方提供之产品应符合甲方要求之产品名称、规格、品牌、型号、产地与制造商、数量、质量、技术性能、技术保证等。 3、与产品数量、质量保证、技术规格、维修服务等有关的问题，三方同意，丙方直接按照本合同的规定对甲方承担责任。 第二条包装与标记 1、丙方交付的所有货物应具有适合远洋及内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施及其它标记，以保证货物安全无损地运抵安装地点，包装物不须回收。 2、包装不符合规定，丙方必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和相应损失；甲方不需要返修或重新包装的，可以要求丙方赔偿甲方因此支出的费用和所受的损失。凡由于丙方对货物包装不善、货物在交货前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失时，丙方均应负责修理、更换或赔偿。 第三条价格 1、价格条件：CIF（____）FOB（____）FCA（____）DDP （____）国内价格（____）其它（____）。 2、丙方按本合同第一条规定提供产品的总价为________元（大写：_______________元整）。 3、上述合同总价包括装运费、包装费以及将货物装运到合同
编号：JS-20215555 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 工程建设招标投标合同范本最新 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签:titlecontent] 招标人： 招标范围： 施工地点： 本招标工程项目的工期： 投标人资质及相关要求： 发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。 本合同依据下列文件签订: 1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》。 2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 5、建设工程批准文件。 一、投标时间及施工工期
（一）投标时间及地点 1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。 招标地点：__________________________________________。 2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。 答疑地点：__________________________________________。 3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。 4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。 （二）进度计划 投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。 （三）工程开工和工期 开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。 （四）工期延误 1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。 （1）由发包人原因造成的延误。 （2）不可抗拒的自然因素。 （3）重大的设计变更。
三方销售合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 丙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方：（买方） 住所： 法定代表人： 联系电话： 乙方：（卖方） 住所： 法定代表人： 联系电话： 丙方：（供货商） 住所： 法定代表人： 联系电话： 甲、乙、丙三方经充分协商一致，在平等互利、提高效率、节约资源原则下依据《中华人民共和国合同法》及相关规定签订本合同，其授权代表就产品买卖达成以下条款共同遵守：第一条合同标的 1、甲方向乙方下单购买，乙方再按照甲方要求向丙方下单采购以下产品销售给甲方：其中包括产品全部附属设施及技术资料。 数量、2、乙方提供之产品应符合甲方要求之产品名称、规格、品牌、型号、产地与制造 商、 质量、技术性能、技术保证等。 3、与产品数量、质量保证、技术规格、维修服务等有关的问题，三方同意，丙方直接按照本合
同的规定对甲方承担责任。 第二条包装与标记 1、丙方交付的所有货物应具有适合远洋及内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根 据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施及其它标记，以保证货物安全无损地运抵安装地点，包装物不须回收。 2、包装不符合规定，丙方必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和相应损失；甲方不需要返修或重新包装的，可以要求丙方赔偿甲方因此支出的费用和所受的损失。凡由于丙方对货物包装不善、货物在交货前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失时，丙方均应负责修理、更换或赔偿。 第三条价格 1、价格条件：cif （_ ）fob（__ ）fca（__ ）ddp（__ ）国内价格（ _ ）其它（___ ）。 2、丙方按本合同第一条规定提供产品的总价为________ 元（大写： _____________ 元整）。 3、上述合同总价包括装运费、包装费以及将货物装运到合同约定交货地点并交付以前的一切费用。 4、丙方根据保险公司保险条款投保货物运输综合险，并承担保险费。 5、除本合同另有规定之外，中国政府根据现行税法对三方课征有关执行本合同的一切税费， 由三方各自支付。 6、出口报关手续及退免税事宜由乙方负责。除报关费由乙方承担外，出口环节税费由丙方承担。 第四条装运与交货丙方直接将产品送达甲方所在地或甲方指定的境内地点。 1、交货方式：
建设工程施工投标合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工投标合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方(以下简称甲方)_________ 承包方(以下简称乙方)_________ 第一条工程项目 1.1工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________. 1.2工期： (1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的
长期供货购销合同范本 以下是橙子为大家搜集整理的长期供货购销合同，供大家参考和借鉴，希望能帮助到大家!更多资讯尽在! 长期供货合同范本出买方： (以下简称“甲方”)法定代表人：，职务： 联系地址：邮政编码： 买受方： (以下简称“乙方”) 法定代表人：，职务： 联系地址：邮政编码： 鉴于： 1. 甲方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司，具有独立的民事主体资格，且甲方愿意向乙方出售其生产或经销的产品并保证该产品的质量符合乙方要求; 2. 乙方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司，具有独立的民事主体资格，且乙方愿意购买甲方生产或经销的产品并保证按照双方的约定及时向甲方支付货款。 甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。 1. 文字定义 1.1 本合同所称的“合同”、“本合同”均特指目前甲、乙双方1 / 10
签订之产品买卖合同，如涉及其他合同，则冠以该合同的具体名称。 1.2 本合同所称“甲方”，特指本合同第一页标明之出卖方。 1.3 本合同所称“乙方”，特指本合同第一页标明之买受方。 1.4 本合同中，任何当事人单称“一方”，合称“双方”。 2. 合同标的 2.1 产品概述 为实现本合同目的，经甲、乙双方充分协商，一致确认甲方欲出售给乙方、乙方欲向甲方购买的产品符合本条所描述之条件： 2.1.1 产品名称为：牌型号的 2.1.2 生产厂商为： 2.1.3 产品的计量单位和计量标准为： 2.2 产品质量 2.2.1 双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为： 2.2.2 为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准，甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：该标志、合格证所称的“合格”，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第2.2.1条约定的质量标准。 2.2.3 如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等2 / 10
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商
（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( ) 为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实 11、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程招标合同
编号：FS-DY-41030 工程招标合同 合同条件采用建设工程施工合同示范文件(gf—1999—0201)的《合同条件》。 合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。 一、施工组织设计和工期 (一)进度计划 乙方投标文件中的施工组织设计(或方案)，甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。 (二)工程开工和工期 1.乙方中标后三天内准备进场。 2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。
3.合同工期以乙方的中标工期为准。 (三)工期延误 1.对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。 (1)由甲方原因造成的延误。 (2)不可抗拒的自然因素。 (3)重大的设计变更。 2.非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚xx 元。 二、工程质量与验收 (一)工程质量标准 1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。 2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
工程建设项目招标代理合同（示范文本） 合同编号： 委托人(全称)： 代理人(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，签订本合同，于年月日在达成如下协议： 一、工程建设项目概况 、招标人名称： 、项目名称： 、建设地点： 、招标范围： 、招标规模： 、招标方式： 、指定联系人：姓名：职务：技术职称：二、代理人概况 、代理机构名称： 、资格等级： 、证书编号：
、拟派专职人员： ()姓名：技术职称：身份证号： ()姓名：技术职称：身份证号： ()姓名：技术职称：身份证号： 三、委托人委托代理人为工程建设项目的招标代理人，承担本工程的招标工作。 四、委托范围 委托范围如下口中划√者： 口起草招标公告 口代拟投标邀请书 口编制资格预审文件 口协助招标人评审投标资格预审文件 口编制和发售招标文件 口编制工程量清单或标底 口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要 口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会 口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会 口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书 口编制招标报告
口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续 口代拟合同 口其他事项 五、报酬及支付方式 、收费标准： ()招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取， 浮动％，合同价为￥元。 大写： ()工程量清单编制费：以招标规模计算为￥元。 大写： ()标底(或招标控制价)编制费：以招标规模计算合同价、以标底(或招标控制价)计算结算价，合同价为￥元。 大写： 、支付方式 ()招标代理服务费，在合同签订后日内预付合同价的％，中标通知书发出后日内按中标金额结算，余款一次付清。 ()工程量清单编制费，在合同签定后日内预付％，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。 ()标底(或招标控制价)编制费，在合同签定后日内预付％，余款在标底(或招标控制价)公布后日内按标底(或招标控制价)结算，余款一次付清。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及参考答案说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。 一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1.业主____ 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。 2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。 3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。 4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。 5.建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。 二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分） 1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。 2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。 3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。 4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。 5.建筑业企业申请资质，应当按照_属地管理_原则，向_企业注册_所在地县级以上地方
编号：YB-HT-7775 三方买卖合同 Tripartite sales contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
三方买卖合同 三方买卖合同范文篇一 售房人: (以下简称甲方)身份证号码: 购房人: (以下简称乙方)身份证号码: 经纪方：科威不动产管理咨询(宜昌)有限公司(以下简称丙方) 甲、乙、丙三方依据中华人民共和国有关法律、行政法规和宜昌市相关地方性法规规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。 第一条：房屋情况与房屋性质 1.甲方自愿将坐落在市区(县) 路(街、巷) 号的房屋(以下简称“该房屋”)出售给乙方。乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，愿意购买该房屋。 2.该房屋基本情况如下：房屋性质：所有人：房产证编号：建筑面积：楼层：总层数：土地证编号：土地证性质：
第二条：成交价格 甲、乙双方协商侯的实际成交价格为：人民币(大写) 元整(￥) ，该房屋产权、土地使用权过户转让评估按揭等相关费用由方承担，(该房屋产权过户费用的计算依据是指定评估机构对该房屋的评估价格，而非丙方提供的交易参考价格和甲乙双方商定的实际成交价)。 第三条：信息服务费及支付 甲、乙、丙三方签订本合同时，甲方须向丙方交纳中介服务费人民币￥元(大写) ，乙方须向丙方交纳中介服务费人民币￥元(大写) 。 第四条：付款约定 1. 交款约定(本条各款项均不计利息) (1) 经甲乙双方一致同意，定金及房款直接进入甲方帐户(或以丙方帐户为房屋交易的资金交割处，其款项系丙方代收，如甲方违约，违约赔付由甲方承担，丙方应保证资金安全，待房屋全部手续办理完毕，且甲乙双方确认该房屋所有费用结清并在
编号：QJ-HT-0013 工程建设招标设标合同合同 条件(最新版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
工程建设招标设标合同合同条件(最 新版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 证书与支付 60.1月报表 承包人应在每月末应向监理工程师提交四份接监理工程师要求的格式报表，每份均由监理工程师按第15.1款规定的承包人代表签字，报表包括承包人认为到月底自己有权得到的以下有关各项的款额： （a）已实施的永久工程的价值； （b）工程量表中的任何其它项目，包括承包人的设备、临时工程、计日及类似项目； （c）表列材料及承包人在工地交付的用于永久工程的待安装设备发票价值的百分比，如投标书中附录中所注明的；
（d）按第70款的调整； （e）按合同规定承包人有权得到的任何其它金额。 如适应，月报表应包括如下项目并按其顺序考虑： （l）截止到本月末已实施完成永久工程以人民币计价的估计合同值，该值应据56款规定为工程量清单中书明的场本单价乘以由监理工程师测定的工程量。 （2）按（1）中所述方法截止到上月末完成的永久性工程的估算合同值。 （3）以当地货币表示的本月永久工程合同估算值，即上述（1）减掉（2）。 （4）据表1所表明的外币百分比计算出（3项中当地货币和外币的数额根据52款规定，它是受变更影响的。 （5）据52款规定，以反映以当地货币和外币表示的费用的变化数额。 （6）截止到本月末已完成并获批准的计日工数额，减去所有以前以中期付款证书所批准的数额，并据工程量清单计日工表确定的内容书明当地货币和外汇的数额。 （7）据70款规定，如有的话，由于后继法规所导致的费用数额，以当地货币和外国货币表示。