村天然气工程安装合同
甲方：信邦建设工程
乙方：
根据市尧都区段店乡“煤改气”工程建设需要，信邦建设工程将燃气架空、户安装工程建设对外承包，甲乙双方依据中华人民国《合同法》及有关法律、法规，在公平、平等、互利的原则下，就燃气工程建设达成以下协议，供双方共同遵守；
一、工程名称：村架空、庭院、户天然气安装工程
二、施工地点：市尧都区段店乡村
三、承包工程容：
1、调压箱、出地埋刚塑转换后天然气架空管道安装和庭院管网、入户打眼、挂表安装（配套穿墙套管，家用紧急切断阀、报警器安装等）、管道刷漆、架空管道支架安装等。
2、天然气架空管道、入户管道、吹扫、试压。
3、各类架空、入户铜球阀安装等。
四、施工及完工日期：开工日期年月日，完工日期年
月日，严格按甲方通知规定的入场时间和竣工时间，保质保量完工。
五、工程建设的质量要求：
1、符合中华人民国行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规》CJJ33-2005、《城镇燃气室工程施工及验收规》CJJ94-2009及相关的规、规程要求。
2、信邦建设工程标准要求。
六、安装工程要求
1、甲方负责为乙方提供村架空、庭院管线规划施工图，户挂表规操作流程以及架空、户管线安装与其他市政、民用设施、线路安全距离的技术交底，并负责配合乙方施工做现场技术指导，村施工协调由乙方自行负责解决。
2、甲方提供架空以及入户安装主材（不包括辅料，如生料带、漆料、膨胀螺栓、支架、直管卡、U型卡等），乙方在甲方提供架空、庭院管线规划施工图后，乙方应根据施工图在开工前5天提供所需的材料计划。
3、乙方所用工具及专用工具乙方自行购买（如水钻、电钻、管钳、扳手等）。施工用电线缆由乙方自行购买。
4、架空管线、入户安装使用的设备由乙方自行购买（如套丝机、切割机、电焊机等）
5、劳动防护用品由乙方自行购买。
6、甲方根据乙方所提供的材料计划定期出具领料单（每周二、周五），并配合乙方前往库房领料，领料期间拖板车运管费用，叉车装卸管费用均由乙方自行承担。
7、架空管道、入户按调压箱辐射区域划分安装，调压箱编号后，依次安装施工。完成1处，经检查未有遗漏安装或者安装不规的开始下1处调压箱安装。
8、架空管道安装要做到横平竖直，离建筑外墙保持10-15cm距离，为便于施工此处统一规定离墙15cm（管中）。
9、架空管道、户外引入管需刷黄色瓷性面漆两道，分两次：安装前
整体喷漆一次，安装完成后人工刷涂一次，户管不需要刷漆。
10、燃气表表后距墙距离1-2cm，入户眼离墙9cm（眼中）。
11、燃气计量表安装后应横平竖直，不得倾斜。入户横管直管卡安装跨度≤1m为宜，下降管安装2个直管卡。要求安装牢固、美观、必须保证入户管道的横平竖直，入户安装详细见入户安装技术交底。
12、入户打眼必须横平，入户套管安装与入户墙体齐平。
13、架空管道、庭院入户引入管支架安装，公称尺寸dn≥50镀锌钢管安装间距3.5m，公称尺寸dn25镀锌钢管安装间距3m，支架采用国标∠40×4角钢，支架U型卡开孔间距，公称尺寸dn50镀锌钢管64mm（孔中距离），公称尺寸dn25镀锌钢管37mm（孔中距离）。
14、跨越民用电线、电缆应尽量避开绕行，无法绕行的加PVC套管。
15、入户燃气管道不得跨越卫生间、洗澡间、杂物间、卧室等具有腐蚀性、潮湿、易燃易爆的密闭空间。
16、架空管道上翻、下翻、轨交的地方单独增加支架数量。
17、管道拐弯地段，弯头10-15cm距离必须两边加支架固定，不得使管件承力。
18、表后单咀阀距离灶具水平距离必须保证≥30cm，且不得大于80cm。
七、施工安全：
1、施工中必须遵守有关安全生产的法律、法规及安全要求。
2、高空作业必须要有完善的安全保护设施；如带安全帽，保险带等，因乙方未按照安全文明施工未做好安全保护措施引发的人身、机械、车辆伤害均由乙方自行承担。
3、施工中必须设置安全警示标志，如“天然气管道施工，请行人、
车辆注意安全”；“天然气管道施工，行人、车辆绕道通行”等。如未设立、设立不当、或处置不当造成行人、车辆发等第三方发生事故，其全部责任由乙方承担。
4、必须杜绝一切安全责任事故的发生，如发生安全责任事故由乙方承担一切责任和损失。
5、如发生安全责任事故需及时报信邦建设工程及相关部门，及时做好事故处置工作，并查清事故原因。
6、甲方现场人员对不安全因素有权现场制止直至停工作业。为确保施工安全，乙方施工应做到安全、文明施工，保质保量完成所承包的工程任务。
八、合同价款：
按照元/户计取，（大写：元整）。每户安装价款综合考虑，不再产生架空、庭院、入户安装管线额外费用。
九、付款方式：
工程吹扫、试压合格后，按月进度的50%支付工程款，通气投产后付至总工程量的75%，年底支付剩余25%。
十、本协议未尽事宜，双方本作友好、平等、公平、协商解决，统一观点签定补充协议；如果发生争议，可通过当地人民法院解决。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，签字之日起生效，一年后结束。
甲方：乙方：
年月日年月日
合同编号：YT-FS-8587-86 天然气管道安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
天然气管道安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 (甲方)： (乙方)： 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和 使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、 《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工 程建设管理实施办法》和《泗价工[20xx]8号》文件等 法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同， 以便共同遵守。 第一条供气种类、供气地址 (一) 供气种类：天然气 (二) 供气地址：*****城A区1-12#楼 第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付 方式： (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称
建设费)总额：该小区面积为 48323.47 平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币 1063116.34 元。 (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币 318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币 478402 元，余款 106313.34 元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。 第三条工程设计、安装项目 (一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
编号：燃气工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
燃气工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行燃气工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包范围 按甲方提供的总体规划及建筑单体图纸、说明书及资料，乙方负责完成 的一切用气场所的室内外燃气管网设计、安装工程。 第三条承包方式 1、本工程由乙方以包设计、包安装（包工包料）、包监理、包道路开挖补偿、包规划测量费、包管道接驳作业费、包安全、包验收合格、包通气、包点火、包税金的方式大包干，不含增容费。 2、住宅按元/户。 3、住宅外用气场所燃气工程的结算办法：本项目住宅外用气场所（包括但不限于会所、酒店、学校饭堂、员工饭堂等）工程量的计算，以足够供应场所所需管道直径的支管起计（不计干管分摊），根据施工图纸、现场签证、设计变更按实结算。
执行年《定额》，计费程序执行文件，工程类别按类收费，预算包干费按％计（设计费、监理费用不能另计），执行有关文件，总价下浮。甲方现场签证人员为。 4、以上单价在本合同期内不因设备材料市场价格的变化而提高费用，按实际完成户数及工程量结算总价款。 5、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。 第四条工期 1、工程开工前日，甲方向乙方发出开工通知书；开工前日，乙方必须提供施工图。 2、乙方应于完成全部管道安装工程，并通过竣工验收及取得有关主管部门的竣工验收合格证并交付甲方。 3、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：（1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工； （2）不可抗力因素。 第五条工程质量及验收标准 1、按《中华人民共和国城镇燃气设计规范》等国家现行有关施工与验收规范、标准及省、市现行验收规范和执行，管道安装应符合天然气管道安装标准。 2、由甲乙双方会同质量监督部门，以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，国家施工验收规范和质量检验标准为依据进行验收。 3、乙方在每种类型楼宇燃气管道设备安装时，应先做一间样板间，经甲方确认后方能按样板间要求全面进行安装。 4、乙方向甲方申请组织有关人员进行初步验收，甲方应在接到通知后三天内验
天然气安装工程施工合同 甲方:XXX有限责任公司 乙方:XXX有限责任公司 甲方的燃气工程的设计、施工、安装、供气等工作，均由XXX市天然气有限责任公司XXX燃气分公司全权负责组织实施。现经甲、乙双方共同协商达成如下协议： 工程名称：XXX民用燃气安装工程 一、规模及性质：XXX户民用燃气安装工程 二、费用：XXX高层民用每户包干款XXX.00元，XXX户民用高层 工程安装总价XXX.00（XXX整），工程款一次性付清，将工程款支 付于以下指定账户： 户名：XXX市天然气有限责任公司XXX燃气分公司 开户行：XXX 账号： XXX 三、工作内容： 乙方负责天然气工程的设计、施工、安装、试压、供气。土建施工及相关协调工作由甲方组织实施。其费用不在该项管线工程包干 费中，该费用由甲方承担。 三、工期：60天。工程款付清后，工程具备施工条件六日内进场施 工。 四、质量标准：严格按国家燃气标准规范进行施工并验收。质保期一
年。 五、甲、乙双方的责任： （一）、甲方责任： 1、按时向乙方提供具备燃气安装条件的管沟； 2、协调好施工过程中与其它管线交叉、干涉等关系问题； 3、向乙方提供必要的工作环境和条件。如：材料机具库房，施工 用电源等； 4、协调乙方保管好已施工完成却没有交付甲方使用的工程材料和 设施。 5、监督检查乙方施工质量。 （二）、乙方责任： 1、按时保质保量完成甲方给予的安装任务； 2、接受甲方对工程施工过程的监督； 3、协助甲方做好与其它施工队伍的工作配合； 4、施工过程中的安全工作由乙方负责。 六、未尽事宜双方协商解决。 七、本协议一式九份，甲方七份，乙方两份。 八、本协议双方签字盖章后生效。
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
编号：_____________ 燃气管道工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为明确甲乙双方在燃气管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-XXXX- XXXX《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管网、楼栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：( )地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量：1、造价在XXX亿人民币左右分期建造，以实际工程量结算为准；2、取费标准按XX最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；
每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。四：开工：竣工时间： 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订XXXX年XX月XX日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。 竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。 五：工程规范： 按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[燃气管理条例]和最新规定执行。 1、《城市燃气设计规范》 GB50028-20XX 2、《建筑设计防火规范》 GB50016-20XX 3、《高层民用建筑设计防火规范》（20XX年版） GB50045-20XX 4、《建筑物防雷设计规范》（2000年版） GB50057-20XX 5、《城市燃气输配工程施工及检验规定》 CJJ33-20XX 6、《工业金属管道工程施工及验收规范。金属管道篇》GB50235-20XX 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》 GB50236-20XX 8、《埋地钢制管道石油沥青防涂层技术标准》 SYTJ18-20XX 9、《压力容器安全技术监察规程》技监局锅字[20XX]XXX号 10、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ63-20XX 11、《燃气用埋地聚乙烯管材》 GB1588.1-20XX
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权 利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲
方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年5月22 日开工，至2013年 7月22日竣工，共60个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 天然气管道安装合同
编号：FS-DY-11415 天然气管道安装合同 (甲方)： (乙方)： 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20xx]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。 第一条供气种类、供气地址 (一) 供气种类：天然气 (二) 供气地址：*****城A区1-12#楼 第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式： (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47 平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币
1063116.34 元。 (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402 元，余款106313.34 元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。 第三条工程设计、安装项目 (一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。 (二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方
燃气工程安装施工合同协议范本 燃气工程安装施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同示范文本及有关法律、法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，签订本合同。 一、工程名称、地点、承包范围及质量标准 1、工程名称： 2、工程地点： 承包范围： 3、质量标准：严格按照国家现行的《城镇燃气输配工程施工与验收规范》（CJJ33—2005）《城镇燃气室内工程施工及验收规范》（CJJ94-2009）等相关规范和施工图纸施工，质量标准合格。 二、包干内容 包括施工图纸上全部安装内容及设计交底内容。主要包括：管道安装、阀门及管件安装、调压箱安装、管道防腐防锈、管道强度及气密性试验、管线吹扫等全部工程。 三、工期要求 日历工期天。 四、图纸、资料 1、施工图：由甲方提供份施工图。 2、竣工资料：工程完工后，编制、整理并向甲方提交陆套竣工资料（包含各类设计修改图等，符合竣工验收要求，其中原件一份）。
3、结算资料：乙方报送结算必须包括以下资料，否则甲方有权无限制延期审核乙方报送的结算，且不支付至75%的工程进度款。 结算资料包括：开工报告、单位工程验收记录或竣工验收备案表、施工合同复印件、补充协议（如有）竣工图纸（经甲方签字盖章确认）设计变更、工程结算书（应包括：封面、单位工程结算编制说明、单位工程取费表、单位工程结算表）工程量计算式、双方签字确认的工程量清单、工程材料清单、洽商记录、经济签证、甲供材料明细表（如有）甲供材料清退计算表（如有）。 五、甲方责任 1、甲方负责提供设计图纸及相关资料。 2、甲方负责办理本工程规划批件和负责与有关部门沟通、协调，交纳占道、占地等发生的费用。 3、甲方负责工程中所需主材的供应。 4、施工过程中，甲方必须保证有现场技术人员监督配合施工。如遇特殊情况，乙方应及时向甲方汇报。 5、按合同约定向乙方支付工程价款。 六、乙方责任 1、负责编制详细的施工方案，并由甲方认可后方可施工作业。 2、因乙方违反经甲方及相关方认可的施工方案，造成对甲方利益的损害，乙方应承担由此引起的一切损失和后果。 3、按甲方通知之日内设备到现场，并按要求时间开始施工；如乙方原因延误时间，每延误一天罚款元，情节严重者甲方有权解除合同 4、乙方在装管、卸管、布管及拖管过程中，必须采取保护措施。对于PE管或 已防腐的钢管，在用起吊工具装卸时，必须用棕绳且用软物衬垫；在布管或拖管时，管下必须用圆木或圆管衬垫，严禁在坚硬的地面上直接硬拖。以防碰伤、划伤、挤伤管道。乙方未按要求造成的PE管或钢管防腐层损伤致甲方损失，甲方每发现一起将罚款乙方元，耽误
城市民用户燃气工程实施合同书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
城市民用户燃气工程实施合同书示范文 本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_________乙方：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《_________》有关 规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中 的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双 方协商签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、工程申请审批号：_________ 四、工程内容及范围： 1．户内燃气管道及设施安装；
2．户外燃气干、支管及设施安装。 第二条工程实施方式 工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。 第三条工程收费标准及付款方式 一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程，地形地貌恢复等工程费用。 二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。 三、本合同总造价_________元，人民币大写： _________。 四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。 第四条甲方交款日期
煤气(天然气)工程施工合同 Gas (natural gas) engineering construction contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
煤气(天然气)工程施工合同 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规， 结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：项目煤气管道工程 1.2工程地点：项目内 1.3工程内容：小区所有内外、住宅户内及商业场所（含超市、商场、学校、餐厅、会所、幼儿园等煤气预留接口），住宅约户;本工程包委托设计、包工包料、包质量、包施工安全、包报装、包管线测量费、包工程监理费、包施工、包验收、包点火、包税费。 1.4承包范围：
1.4.1设计和施工范围：从市政中压管——调压箱+各商业用气预留和住宅用气点。 1.4.2带装修住宅设计、施工要求： ①煤气设计、施工到室内灶台煤气炉、热水器位置（含留铜球阀，包炉具转接软管及点火）; ②室内管道暗装; ③煤气表设置生活阳台; ④热水器设置生活阳台;（含计量普通家用煤气表，不含热水器、煤气炉）热水器安装另计。 1.4.3毛胚房住宅设计、施工要求： ①煤气设计、施工到室内灶台煤气炉、热水器位置; ②室内管道明装; ③煤气表设置生活阳台。（含计量普通家用煤气表，不含热水器、煤气炉） ④热水器报装另计。 1.4.4商业场所按甲方用气量预留管头。 1.4.5有关埋地管的路面/地面开挖和恢复。 1.4.6图纸要求：煤气公司设计室所设计的工程施工图纸规定内容（含所有的设计变更、修改）。
燃气工程施工合同范本 燃气工程施工合同范文1 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：天然气中压PE管道工程。 二、工程地点：四川省泸州市。 三、工程内容及范围： 1、中压管道18613米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、勇气置换等内容。(详见招标文件工程量清单) 2、户内燃气管道及设施安装。 3、户外燃气干、支管及设施安装。 第二条工程实施方式 工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。 第三条工程收费标准及付款方式 一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程,地形地貌恢复等工程费用。
二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。 三、本合同总造价36561346元，人民币大写：叁仟陆佰伍拾陆万壹仟叁佰肆拾陆元整。 四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。 第四条甲方交款日期 甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的40%，管道安装完毕试压合格后7日内甲方向乙方支付工程总价的30%，在通气前10日内甲方再向乙方支付工程总价的20%，余款在竣工验收后30日内付清。 第五条材料及设备配置 一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。 二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。 三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。 四、乙方供应的材料、设备,必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。 第六条甲、乙双方的责任 一、甲方的责任 1、甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料:甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图(1:500地形图、带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图(1:500或1:100)、标准层平面图(各层平面布置不同时需各层建筑平
合同编号： 燃气管道设计及施工合同 工程名称： **项目燃气管道设计及施工合同工程地点： 甲方：
乙方： 年月日
燃气管道设计及施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、和《省市燃气管理条例》等有关规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供燃气管道设计及安装工程事宜达成如下一致意见，签订本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方根据甲方提交的小区建筑规划图等相关资料完成燃气管道及设备的的规划设计，及时向甲方提交相应的全部设计施工图，并经甲方进行审核确认。 1.2.2 乙方负责该工程的报建并按甲方审核确认后的施工图纸内容，完成住宅户内燃气管道及设施安装及户外燃气干、支管及设施安装等。 2、工期期限 2.1在所有政府报批手续完成且具备施工条件情形下，根据土建工程进度或按甲方要求的施工通知分批安装，工程须在楼宇交付前全部完成。 2.2 如能保证连续施工，则由进场之日起个日历天内完成户外地下管、水平管及立管工程。验收期另计。
2.3用户在收楼后，由用户直接通知乙方，一次性免费进行合同范围内户内管的标准安装，用气点位置以施工图纸为准（包括预约时间上门安装户内管、燃气表、调压阀等）。乙方向用户发放《开通管道燃气注意事项》与《安全使用燃气指南》等安全宣传资料并与用户签订用气协议。 2.4 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.4.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.4.2由于不可抗力影响施工的。 3、质量标准 3.1乙方工程质量应符合国家《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）、《城镇燃气施工及验收规范》的规定。 4.承包方式 综合单价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包报审手续、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（金额由乙方与总包单位协商确定）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、各项规费及税金等全部费用。 5.1.1按完工实际安装户数结算，如有经甲方确认的工程变更，变更引起的的工程造价增减则在结算时结清。 5.1.2上述合同总价，包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质
市政工程合同范本 市政工程施工合同 发包方(全称): (以下简称甲方)承包方(全称): (以下简称乙方) 依照有关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌 居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量 和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市 政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称: 。 2、工程地点: 。 3(建设单位: 。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的xx居住主题公园香榭丽居市政工程施工， 具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量 为准。 工程承包内容为xx居住主题公园市政工程中的砼垫层、检 1 查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施 工内容。 三、工程工期 1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各 相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因
造成停工，延期施工，则每延误一天按500元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的5%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内 容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。 四、工程质量 甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 2 五、甲乙双方责任 1、甲方责任 (1)全面履行合同，确保乙方正常施工。 (2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 (3)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。 (4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。 (5)督促乙方做好安全管理，文明施工。 (6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
合同编号： 范县产业集聚区濮王产业园天然气管网安装 工程施工合同 建设单位：范县天然气有限公司 承包单位：濮阳市华隆建设集团市政有限公司 监理单位：濮阳市诚德咨询造价有限公司 年月日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程批准文号： 资金来源：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）的要求。 开工时间： 竣工时间： 二、工程承包范围 范县产业集聚区濮王产业园天然气管道、设备的安装、管沟的开挖、清沟、回填、夯实及警示带的敷设、标志牌的埋设及安装完毕后的吹扫、试压、置换工作。 三、发包人的主要工作 3.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人支付工程款。 3.2负责外部关系协调（征地、拆迁工作），负责办理管道沿线的征占地、拆迁及穿越手续。 3.3负责工程所需主要设备材料的采办（见合同附件1：《发包人
供应材料设备一览表》）,负责按计划和施工进度供应，负责将设备材料送到双方商定适合的地点。 3.4开工前三日内，发包人组织进行图纸会审和设计交底，并将水准点、坐标控制点位置提供给承包人，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。 3.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 3.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 3.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 3.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。 四、工程监理的主要工作 4.1本标段项目总监是： 现场施工监理是： 未经发包人同意不得更换。 4.2按照ISO9002审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计。 4.3质量控制
燃气安装合同范本 燃气是我们日常生活中的必需品，下面来看看燃气安装合同的相关范本吧！欢迎阅读！ 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包 人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程 施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、承包范围： 1、工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 主要工程实物量： 2、承包范围 2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容 2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。 二、承包方式 甲方将承建的工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转 材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综 合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该 工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。 三、工程内容 3.1埋地管线 （1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、 安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④ 施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空 压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、氩枪、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具 及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。 3.2架空管线 （1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。 ③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施 工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户 套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的 围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。 （2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U 型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向 磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、氩枪、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火 花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火 器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。 3.3户内安装工程 （1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。 （2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、 胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材 料均由乙方自行负责。 3.4电气工程 （1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。 （2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材 料均由乙方自行负责。 四、合同单价及结算方式
市政工程施工合同范本（完整版） 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的______居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关____居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：______市政工程。 2、工程地点：_______________。 3、建设单位：_________房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的________居住主题公园________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 3、工程承包内容为________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、具体施工承包内容和清工承包计价依据 1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据 （1）工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。 （2）计价依据：基坑砂包支护：___元/m³；砼浇捣___元/m³；预制盖板___元/块，基坑抽水、排水：___元/座；砖砌体：____元/块；内外粉刷：__元/m³﹐，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。