当前位置:文档之家› 北京市技术服务合同示范文本

北京市技术服务合同示范文本

北京市技术服务合同示范

文本

In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.

某某管理中心

XX年XX月

北京市技术服务合同示范文本

使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

合同编号:

委托方(甲方):

受托方(乙方):

签订日期:

签订地点:

1 此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持

一致。

使用说明

1. 本合同文本适用于我方作为委托方签订的技术服务

合同。

2. 合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需

填写的,应注明“无”或划“/”。

3. 对合同文本不得直接修改,如需修改,当事人应在“特别约定”条款中约定修改或补充的内容。

4. 其他使用说明见正文脚注。

5. 合同承办人员应按照使用说明起草合同,在合同内部审核或提交对方前应将使用说明和脚注删除。

技术服务合同

鉴于甲方拟委托乙方就项目提供专业技术服务,并支付相应报酬,且乙方同意向甲方提供上述服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规和规章,双方经协商一致,订立本合同。

第1条服务内容

甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:

(1)技术服务的目标:;

(2)技术服务的内容:;

(3)技术服务的方式:。

第2条服务要求2.1 乙方应按下列要求完成技术服务工作:

(1)技术服务地点:;

(2)技术服务期限:;

(3)技术服务进度:;

(4)技术服务质量要求:;

(5)技术服务期限要求:。

2.2 乙方保证为履行本合同提供的技术服务不侵犯或妨碍他人的合法权益,否则产生的一切后果由乙方承担全部责任。

第3条甲方义务

3.1为保证乙方顺利进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:3.1.1提供技术资料:

3.1.3其他:。

3.2甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方

式:。

第4条报酬及支付

4.1技术服务费总额为:人民币(大写) (¥)(含税)。

4.2技术服务费支付:

乙方完成本合同约定的全部技术服务工作,经甲方验收合格并书面确认后,乙方提供合同金额100%的技术服务发票,甲方在三十个工作日内向乙方支付全部合同款项2。

第5条保密约定

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下(或按双方另行签订的保密协议):

(1)保密内容(包括经营信息和技术信息):双方洽谈、合作、履行合同过程中接触到的对方的商业秘密、技术资料等。

(2)涉密人员范围: 双方参与洽谈、签订、履行合同的有关人员。

(3)保密期限:自接触保密信息之日起至信息公开之日止。

(4)泄密责任:赔偿对方因此受到的一切经济损失。

第6条合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同的请求,另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:

第7条验收

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:

(1)乙方完成技术服务工作的形式:;

(2)技术服务工作成果的验收标准:;

(3)技术服务工作成果的验收方法:; 2 采用其他支付方式的,应当在第18条特别约定中约定。

(4)验收的时间和地点:。

第8条权利归属

8.1除特殊情况由双方另行协商外,履行本合同产生的发明创造和技术服务成果(包括但不限于专利申请权、专利权、技术秘密所有权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等)归甲方所有。

8.2在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果,归双方所有。

第9条违约责任

9.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的,甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

9.2乙方违反合同约定迟延提供技术服务的,每迟延一周应向甲方支付合同金额1%的迟延交货违约金,不满1周的按比例计算。

9.3如乙方为甲方的项目实施提供技术服务的,由于乙方原因导致甲方实施的项目出现质量问题、现场设备损坏或项目进度迟延等,甲方业主对甲方追究的赔偿责任应当由乙方全部承担。

9.4乙方违反本合同第条约定,应当

9.5甲方逾期支付合同价款的,应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

第10条项目联系人

双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:

一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方,未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

第11条合同解除

发生以下情况之一时,甲方有权终止合同,并可要求乙方退还甲方已支付的3 根据项目实际情况,规定支付违约金或损失赔偿额的计算方法。

全部(或部分)合同价款;在第(1)、(2)、(4)种情况下甲方同时有权要求乙方支付全部(或部分)合同价款20%的违约金:

(1)乙方提供的技术服务不符合合同规定的服务内容和要求;

(2)乙方明确表示无法提供技术服务或甲方有合理理由认为乙方无法提供技术服务;

(3)乙方应支付的违约金总额达到合同价格的20%;

(4)乙方出现违约行为,经甲方通知后在限定时间内仍不改正的。

甲方终止合同的,有权以依其认为适当的条件和方式

委托其他方提供本合同项下的技术服务,由此发生的额外费用由乙方承担。

第12条争议解决

12.1 合同履行过程中发生争议时,双方应本着诚实信用原则,通过友好协商解决。

12.2 若争议经协商仍无法解决的,向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第13条名词解释

本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:

第14条合同附件

与履行本合同有关的下列技术文件,经双方确认后,为本合同的组成部分:

(1)技术背景资料:;

(2)可行性论证报告:;

(3)技术评价报告:;

(4)技术标准和规范:;

(5)原始设计和工艺文件:;

(6)其他:。

第15条合同生效

本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表4签署并加盖双方公章或4 如当事人为非法人单位,则由其负责人或负责人的授权代表签字。授权代表需出具合法、有效的法定代表人或负责人的授权委托书。

合同专用章之日起生效。

第16条签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第17条份数

本合同一式份,甲方执份,乙方执份。

第18条特别约定5

本特别约定是对合同其他条款的修改或补充,如有不一致,以特别约定为准。。(以下无正文) 5 对合同文本的任何修改或补充,均应在本条(第18条特别约定)中约定。修改时应明确被修改的具体条款,示例:“将第12.2款修改为:……”;如需补充时,应约定补充条款,示例:“增加以下条款:……”。

甲方:乙方:

(盖章) (盖章)

法定代表人(负责人)或法定代表人(负责人)或授权代表(签字):授权代表(签字):签订日期:

地址:

邮编:

联系人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

税号:签订日期:地址:邮编:联系人:电话:传真:开户银行:账号:税号:

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

合同流程优化数据分析

一个课程内容专题(主题)的详细教学设计与实施方案 ——合同流程优化数据分析 教学目标: 本次课程探讨如何使用在线分析处理和常用的数据挖掘方法,分析业务流程运行的日志 数据,从数据科学的角度思考问题,从中找出业务流程的瓶颈以及业务运营优化方法。这里 以航天宇通公司的付款合同签订流程为例,讨论如何利用在线分析处理找出影响流程执行时 间各维度的问题,并在此基础上应用决策树的数据挖掘方法,分析影响流程执行时间过长的 主要因素,为流程的优化运行提供解决思路。 第1步教学问题引入 航天宇通公司主要承担国家军工相关产品型号部件的研制和生产任务。随着航天宇通公司信息化的发展,该公司建立了业务流程管理平台,大部分企业关键业务已经实现了电子化流程管理。其中“付款合同签订流程”是航天宇通公司在物资设备采购流程中较为重要的一个环节。通过分析发现,付款合同签订流程周期主要落在10至30天之间,流程的平均处理周期为47天,超期的流程主要集中在30至180天之间。因此如何减少这部分的流程处理时间是一个问题。传统的管理方法已经难以解决深层次的流程优化,而智能化的流程管理更强调从业务流程运行数据发现业务问题,找出流程运行的规律,从而发现业务流程优化的方法。本小节课程正是从数据思维的角度帮助企业解决流程中深层次的问题。 考虑以下问题: (1)上述问题可以用什么方法解决? (2)需要哪些数据? (3)这些数据存在哪些问题?分别用什么方法解决? 第2步探讨和实验 (1)首先进行数据抽取和预处理 数据抽取是从事务型数据库中的相关数据表提取数据分析所需的字段的过程。这里主要从流程节点处理日志以及合同信息业务表中抽取与分析主题有关的数据,过滤合同、合同条款、合同附件等非相关的数据。 数据转换是对数据粒度以及不一致的数据进行转换。这里需要转换的数据包括部门、费用类别等名称的归类统一。例如,把很少出现的部门或费用类别归入其他类别。此外,处理时间需要通过结束时间与开始时间计算差值计算得到。 数据清洗是为了消除数据源中异常或出错数据导入数据仓库后对最终决策分析产生的不 良影响。这里需要清洗的数据有流程日志中标识为出错的流程数据以及流程业务表单中标识为测试的业务数据。 在对相关数据进行以上抽取、转换、清洗等处理后,需要把数据装载到数据仓库。这里数据仓库中装载的数据为航天宇通公司2010年的真实数据,流程实例记录总数为1409条,流程处理节点总数为9514个。 (2)探查付款合同签订流程存在的问题 对影响付款合同签订流程执行时间的流程执行活动、流程发起时间、流程起草单位(人)、合同签约单位(供应商)、合同费用类别、审批领导诸多维度进行在线分析处理,找出每个维

公司技术服务合同范本-标准版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 技术服务合同 委托方(以下称甲方):________________________________ 法定代表人或负责人:________________________________ 服务方(以下称乙方):________________________________ 法定代表人或负责人:________________________________ 经双方协商一致,订立本合同。 第一条项目名称:_______ (注:本参考格式可以应用于产品设计、工艺编制、测试分析、计算机程序编制、工程计算等辅助性技术服务活动)。 第二条甲方的主要义务 1.在合同生效后____日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品:_____。 2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后___天内、及时做出答复; 3.按约向乙方支付报酬_____元,支付方式如下: 合同生效后____日内向乙方支付报酬总额的_____%; 合同履行完成后(验收合格之日起)_____日内向乙方支付全部报酬余额。 (注:双方可约定由乙方实报实销或包干使用等方式) 乙方开户银行帐户为_____。 4.协助乙方完成下列配合事项:_______。 第三条乙方的主要义务 1.在____年__月__日前完成技术服务工作; 2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作____。 3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定 时,应在合同生效后___天内通知委托方改进或者更换;

北京市技术服务合同完整版

北京市技术服务合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

北京市技术服务合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号: 委托方(甲方): 受托方(乙方): 签订日期: 签订地点: 1 此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。 使用说明 1. 本合同文本适用于我方作为委托方签订的技术服务合同。 2. 合同文本中需当事人填写之

处,如当事人约定无需填写的,应注明“无”或划“/”。 3. 对合同文本不得直接修改,如需修改,当事人应在“特别约定”条款中约定修改或补充的内容。 4. 其他使用说明见正文脚注。 5. 合同承办人员应按照使用说明起草合同,在合同内部审核或提交对方前应将使用说明和脚注删除。 技术服务合同 鉴于甲方拟委托乙方就项目提供专业技术服务,并支付相应报酬,且乙方同意向甲方提供上述服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法

标准施工合同范本

标准施工合同范本 导语:关于标准施工合同范本,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。下面是小编给大家整理的相关内容,希望能给你带来帮助! 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期:

合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准: 金额(大写):约元(以决算为准) ¥元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码: 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合

建设工程施工合同示范文本范本

建设工程施工合同(示文本) 第一部分协议书 发包人(全称):_______________________________________________________________________________ _____ 承包人(全称):_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点:_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容:_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________________________ 资金来源:_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围:_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期: 开工日期:_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期:_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准:_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额(大写):_____________________________元(人民币) ¥:_____________________________元 六、组成合同的文件

技术服务合同(示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 技术服务合同(示范文本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed

技术服务合同(示范文本) 合同编号:____________ 甲方:___________ 乙方:___________ 甲乙双方本着“平等自愿,互利互惠,诚实信用,精诚合作”的原则,就乙方申报科技型中小企业技术创新基金(以下简称创新基金)项目签订本合同。 一、甲方向乙方提供有关创新基金项目申报的信息咨询,企业注册认证,项目申报认证服务,包括: 1.根据乙方的要求,详细向乙方介绍创新基金的有关情况,协助乙方选择申报项目,提示申报需要注意的问题并提出相关建议。 2.对乙方提交的企业注册信息进行认证,协助企业完成注册工作。3.对乙方提交的项目申报材料进行形式审查,提出修改,完善意见;协助乙方完成项目相关附件的扫描,录入,打印,复印等工作;将项

目申报材料报送推荐单位签注推荐意见后寄送国家创新基金管理中心。 4.辅导,帮助乙方学习和使用“创新基金网络工作系统”。 5.国家创新基金管理中心及推荐单位规定至项目申报受理前必须为乙方提供的其他服务工作。 6.乙方自愿选择甲方作为申报创新基金项目的服务机构,按照申报要求及甲方的意见及时报送企业注册资料,项目申报材料和相关附件资料,并对所有资料的真实性,准确性及完整性承担全部责任。 二、本合同技术服务费金额为____________元整(____________元),在乙方向甲方报送企业注册资料时由乙方一次性支付给甲方。 三、甲方对乙方的项目申报资料承担保密责任,未经乙方许可,不得向与项目申报,推荐,评审无关的第三方提供乙方的项目申报资料。 四、本合同自签订之日起生效,至乙方项目由国家创新基金管理中心受理后终止。其他未尽事宜,由双方另行协商解决。 本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

北京市技术市场管理办公室,技术服务合同

北京市技术市场管理办公室,技术服务合同 篇一:技术咨询合同范本(北京技术市场管理办公室) 合同登记编号: 技术咨询合同 项目名称:委托人:(甲方) 受托人 (乙方) 签订地点:省(市)签订日期:年月日 有效期限:年月日至年月北京技术市场管理办公室 县(区)日市、 填写说明 一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。 二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划,不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。 四、技术情报和资料的保密 包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。 五、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填

写的空白处划(/)表示。 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就_____________________项目的技术咨询(该项目属_____________计划※)经协商一致,签订本合同。 一、咨询内容、形式和要求 二、履行期限、地点和方式 本合同自年月日至年月日 在履行。 注:本合同书标有※号的条款按填写说明填写 三、甲方的协作事项 在合同生效后(时间)内,甲方应向乙方提供下列资料和工作条件: 四、技术情报和资料的保密※ 五、验收、评价方法 咨询报告达到了本合同第一条所列的要求,采用 方式验收,由出具技术咨询验收证明。评价方法: 六、报酬及其支付方式 (一)本项目报酬(大写)元。 (二)支付方式 ①一次总付元,时间: ②分期支付元,时间: 元,时间: ③其它方式:

简易施工合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K8053 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本

简易施工合同范本标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方(以下称甲方): 法定代表人: 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:_______________。 二、建筑面积(工程形式):___________。

三、施工地点:_________。 四、工期: 1、开工:____年___月___日; 2、竣工:____年___月___日; 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:____________。 六、工程价款:共计_______人民币元。 七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 八、质保期:____年。 九、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

十、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物; 十一、乙方的责任: 1、按照合同所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。 十二、特别约定: 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

建设工程施工合同示范文本(2021)

建设工程施工合同示范文本 (2021) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-025710

建设工程施工合同示范文本(2021) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。承包范围:承包方式: 2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号): 3. 定额工期总天数:天

4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级: 6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。金额(大写): 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下: 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;

网络数据中心技术服务合同 计算机大数据中心技术服务协议书

网络数据中心技术服务合同

依据中华人民共和国有关法律法规,____________数据中心服务公司(以下简称_____________)经与入驻公司协商一致订立本合同。 甲方:_________(以下简称“客户”) 乙方:____________________________ 一、服务定义 “客户区域”是指______网络数据中心(_____________)提供给客户用于放臵客户设备的或放臵_____________提供给客户使用的设备区域及空间。 “客户设备”是指计算机硬件(不包括存储数据)和其它被客户放臵在客户区域的有形设备。 “客户授权者”是指经客户授权许可进入客户区域的人,客户应当列出他们的姓名、联系电话并提供给_____________。客户授权者有变更时,客户应当及时书面通知_____________。 “客户系统”是指在本合同存续期间,客户所有的技术,包括客户的internet应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结构类库、实物和文档(打印的和电子版的)、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权(不管是客户所有的还是第三方所有的),并且还包括客户在此基础上,改进的、增加或由客户技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。 “_____________提供设备”是指_____________提供给客户使用的计算机硬件、软件和其它有形的设备及计算机编码等。“_____

系统”是指___________________所有的技术,包括_____________公司的服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档(打印的和电子版的)、网络设计、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权(不管是______所有的还是第三方所有的),并且还包括______在此基础上改进的、增加或由______技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。 “延展期”是指在服务期之后的延长期限。 “不可抗力”是指任何超出_____________或客户的控制范围的情况或事件,包括但不限于:电信主干网封网、电信主干网事故、中央或地方政府的行为、罢工、封锁或其他的劳资纠纷、全民性的秩序混乱、战争、自然灾害或区域性的紧急状态。(点击查看详细定义) “互联网数据中心”是指_____________用于提供服务的任何设施。 “服务期”是指客户在服务订单中接受的_____________为其提供服务的最短期间。除非 搅碛性级ǎ 诜 衿谀冢琠_____有义务向客户提供服务,客户有义务为每一项服务支付服务费。 “专业服务”是指由_____________提供的咨询、解决方案等服务,详见有关的服务订单。 “基本服务”是指在有关服务订单中描述的由_____________提供的主机托管和互联网接入服务,即提供有关的数据中心客户区域和接入互联网的要求带宽。

技术服务合同书通用范本

内部编号:AN-QP-HT192 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 技术服务合同书通用范本

技术服务合同书通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 项目名称 委托方(甲方) 受托方(乙方) 签订地点: 签订日期:xx年xx月xx日 有效期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 填写说明 一、本合同为技术服务合同示范文本。 二、本合同适用于一方当事人(受托方)以技术知识为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同。

三、本合同书未尽事项,可由当事人附页另行约定,并作为本合同的组成部分。 一、项目名称 二、技术服务内容、方式和要求 三、履行计划、期限、地点和方式 四、工作条件和协作事项 五、技术信息和经营信息保密事项 六、验收的标准和方法 七技术服务报酬及其支付方式 八、或赔偿损失的方式 九、争议的解决方式 十、名词和技术术语的解释 十一、其他有关约定事项 十二、本合同一式份,具有同等法律效力。

北京技术合同登记

北京技术合同登记 篇一:北京市技术合同认定登记 篇一:北京市技术合同认定登记管理办法 关于印发《北京市技术合同认定登记管理办法》的通知 发布时间: 2009-03-16 各有关单位: 为贯彻《北京市技术市场条例》,规范本市技术合同认定登记工作,北京市科学技术委员会制定了《北京市技术合同认定登记管理办法》。现印发给你们,请认真遵照执行。 北京市技术合同认定登记管理办法 第一条为了保障国家促进科技成果转化政策的贯彻落实,规范技术合同认定登记工作,依据科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《技术合同认定登记管理办法》、科技部发布的《技术合同认定规则》和《北京市技术市场条例》,制定本办法。 第二条北京市科学技术委员会(以下简称市科委)授权北京技术市场管理办公室(以下简称管理办),负责管理本市行政区域内技术合同的认定登记工作。技术合同登记机构(以下简称登记机构)具体负责技术合同的认定登记。

第三条技术合同认定登记实行按地域卖方一次性登记制度。技术合同经认定登记,当事人可按照国家和本市的规定享受优惠政策。 第四条申请认定登记的技术合同应当具备下列条件: 技术开发合同 1. 有明确、具体的科学研究和技术开发目标; 2. 合同标的为当事人在订立合同时尚未掌握的技术方案; 3. 研究开发工作及其预期成果有相应的技术创新内容。 技术转让合同 1. 合同标的为当事人订立合同时已经掌握的技术成果,包括发明创造专利、技术秘密及其他知识产权成果; 2. 合同标的具有完整性和实用性,相关技术内容应构成一项产品、工艺、材料、品种及其改进的技术方案; 3. 当事人对合同标的有明确的知识产权权属约定。 技术咨询合同1. 合同标的为特定技术项目的咨询课题; 2. 咨询方式为运用科学知识和技术手段进行的分析、论证、评价和预测; 3. 工作成果是为委托方提供科技咨询报告和意见。 技术服务合同

版《建设工程施工合同示范文本》

建设工程施工合同 建设工程施工合同(示范文本)》 修订工作课题组 2010. 12 第一部分协议书 发包人:(全称) ___________________________________________

承包人:(全称) ___________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1 ?工程名称:____________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 工程地点: 3 .工程承包范围 承包范围:《______________________________________________ 工程》施工图及招标清单 上所包含的全部内容_______ 。 4 .计划工期 计划开工日期:_____________ 年_______ 月_______ 日 计划竣工日期:_____________ 年_______ 月_______ 日 计划工期总日历天数_____________ 天。 5. 质量标准 工程质量标准:_____________ 合格_____________ 6. 计价方式与签约合同价格 本合同采用计价方式为_按实际工程量收方计算__________ 金额:_______________________________________________ 万元人民币 ¥:(小写) _____________________________ (最终以审计报告为准) 7 .组成合同的文件 7.1组成本合同的文件包括: (1)合同协议书及合同附件; (2)中标通知书(如果有); (3)投标函及投标函附录(如果有); (4 )专用合同条款; (5 )通用合同条款; (6)技术标准和要求; (7)图纸; (8)已标价工程量清单(如果有); (9 )其他合同文件。 7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

大数据实验平台服务协议

XXXXXX大数据实验平台 咨询技术服务协议 甲方:XXXXXX集团有限责任公司信息中心 乙方:XXXXXX技术有限公司 为保护甲乙双方的合法权益, 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商, 就XXXXXX信息中心针对XX大数据实验平台技术服务事宜,一致同意签订本协议,共同遵守。 1.合作事宜 1.1 按照甲方要求,在XXXXXX信息中心现场进行技术试验2-3次,每次 一周左右,具体时间双方协商。 1.2 技术支持有效期限为2014年10月8日至2014年12月15日,共两 个月,按照实际需求提供技术支持。 1.3 技术服务名称为:XXXXXX大数据实验平台咨询技术服务 2.甲方的责任和义务 2.1 甲方负责确定每次准确的服务时间、及客户方的联系人; 2.2 甲方应协调客户和乙方之间的沟通交流,以便服务按时、顺利的进行; 2.3 甲方按合同规定的时间支付乙方服务费。 3.乙方的责任和义务 3.1 乙方根据甲方要求提供符合技术资质的工程师; 3.2 乙方工程人员必须遵守客户的规章制度; 3.3 乙方工程人员的工作必须服从客户的统一安排; 3.4 乙方承担服务工程师意外事故保险。 3.5 乙方应保证其工程人员不向任何第三方透露、交流或泄漏有关资料; 3.6 乙方应尽可能确保整个设备顺利的完成改造。 4. 服务的内容及时间、地点 4.1 服务内容: 从涉及的专业领域入手,结合XXXXXX中心数据库,参考附件:XXXXXX 大数据平台实验需求列表提出相应大数据平台搭建,部署优化安装方案,并基于甲方提供服务器资源提供实验样例进行先关实验并输出相应实验性能结果; 服务地点:XXXXXX信息中心 5. 服务费及支付方式

标准版技术服务合同范本

标准版技术服务合同范本 技术服务就是我们付出自己的技术从而得到钱,今天小雅就给大家整理分享了服务合同,仅供大家来收藏一下哦 技术服务合同标准范本参考 项目名称:______________________________ 委托方(甲方)________________________ 服务方(乙方)________________________ 填写说明 一、“协议登记编号”的填写方式:协议登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为协议登记点编号,第九至十四位为协议登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。 技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。 技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。 四、服务内容、方式和要求: 包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。 属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。 属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。 五、工作条件和协作事项: 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件,双方协作的具体事项。 属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。 六、其他: 协议如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。 七、委托代理人签订协议时,应出具委托证书。

信息技术咨询服务合同

信息技术咨询服务合同 甲方:北京中康华文国际贸易有限公司 乙方:中电万网国际工程咨询(北京)有限公司 甲乙双方本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则,根据中 国相关法律法规的规定,经友好协商一致,甲方聘请乙方进行咨询 服务,有关事项达成如下条款,以共同遵守执行: 第一条咨询服务内容 甲方委托乙方利用其在客户网络、信息渠道、市场操作、专业人员的知识与经验等方面的优势,根据甲方需求,为甲方提供下列咨询服务: 1、1咨询内容:关于在中以财政合作绿色能源清洁技术项目中电厂建设与脱硫脱硝工程的技术支持及相关服务。 1、2咨询形式:乙方派遣专业技术人员提供全面完善的技术支持及服务合作。 1、3咨询要求:乙方应确保项目得到顺利实施直到项目最终全面落实。 第二条合同履行期限、地点与方式 本合同自2018年1月11日在北京开始履行。 第三条甲方的权利义务 3、1阐明咨询的问题,向乙方提供技术背景材料及有关技术、数据。

3、2根据乙方的要求补充说明有关情况。 3、3提供给乙方的技术资料、数据有明显错误与缺陷,应及时修改、完善。 第四条乙方的权利义务 4、1对技术项目进行调查,参与甲方工程立项工作,讨论项目方案、可行性分析,给出技术上的意见。 4、2甲方提供的技术资料、数据有明显错误与缺陷的,应当及时通知甲方补充、修改。 4、3乙方向甲方提供的客户的相关资料,并负责完成客户的对接与协调工作。 第五条报酬及其支付方式 5、1咨询服务报酬:项目总金额的1%。 5、2 支付方式:项目顺利实施,验收合格并通过相关认证审查,甲方收到货款后7个工作日内支付给乙方指定账户。 第六条免责条款 由于国家政策变化原因或不可抗力所造成的问题,甲乙双方不承担责任。 第六条争议解决方式 因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议,合同双方应本着友好之原则协商解决;协商不成的,任何一方有权本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼,本合同签订地为北京。 委托方(甲方): 受托方(乙方):

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

(GF —2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 国家工商行政管 理总局 制定

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

组建大数据公司合作协议实用版

YF-ED-J5472 可按资料类型定义编号 组建大数据公司合作协议 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

组建大数据公司合作协议实用版 提示:该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 甲方: 身份证号: 住址: 乙方: 身份证号: 住址: 甲方根据_________数据通讯业务需要,与乙方共同建设_________数据通信业务平台。甲乙双方在自愿、平等、互利、友好的基础上,经协商一致,达成各项协议如下。 一、合作项目

项目名称: 项目经营范围: 项目经营地址: 二、甲方的权利和义务 1、甲方应向乙方无偿提供进入大楼的专线引入孔位及大楼内的井道,方便乙方专线接入。 2、甲方有权随时向乙方了解网络建设、运行和业务开通情况,享受乙方公示的大客户特殊服务和各项优惠政策。 3、甲方有权在乙方提供的_________数据通信业务规定的范围内,向乙方提出相关的技术支持和要求。 4、甲方负责自备设备的运行维护,并有义务保证乙方设备在用户端所要求的安全运行环

项目技术服务合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5396-42 项目技术服务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目技术服务合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同登记编号: 项目名称:____ 委托方:______ (甲方) 服务方:______ (乙方) 签订地点:____省____市(县) 签订日期:____年____月____日 有效期限:____年____月____日至____年____月 ____日 依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合 同双方就_____项目的技术服务(该项目属____计划 ※),经协商一致,签订本合同。 一、服务内容,方式和要求

___________ (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求) 二、*工作条件和协作事项 ___________ 三、履行期限、地点和方式 ____________ 四、验收标准和方式 技术服务或者技术培训按____标准,采用____方式验收,由____方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为____。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用,保管不当引起的问题除外。 五、报酬及其支付方式 (一)本项目报酬为(服务费或培训费):____元。 服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由____方负担。 (二)本项目中介方活动费为:____元,由____方

相关主题