甲方：鄂尔多斯市鸿堡电力安装有限责任公司
乙方：奇兵
本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠一事达成如下协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方在乙方需要时，应向乙方提供营业执照，资质证明，不得提供虚假材料。
2、甲方只限乙方在鄂托克旗范围内施工。
二、乙方的权利和义务
1、乙方必须严格按照，鄂托克旗帅丰物业开发有限责任公司工程施工安全协议书的条款进行施工。
2、甲方与鄂托克旗帅丰物业开发有限责任公司签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。
三、特别约定：
1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的2 %，税金按照国家税务机关的规定由乙方承担。
2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。
3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。
4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
年月日
甲方：鄂尔多斯市鸿堡电力安装有限责任公司
乙方：奇兵
本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠一事达成如下协议：
二、甲方的权利和义务：
1、甲方在乙方需要时，应向乙方提供营业执照，资质证明，不得提供虚假材料。
2、甲方只限乙方在鄂托克前旗范围内施工。
二、乙方的权利和义务
1、乙方必须严格按照，鄂托克前旗盛能电器安装有限责任公司工程施工安全协议书的条款进行施工。
2、甲方与鄂托克前旗盛能电器安装有限责任公司签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。
三、特别约定：
1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的2 %，税金按照国家税务机关的规定由乙方承担。
2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。
3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。
4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
年月日
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
电力工程施工协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方本着自愿、平等、互利共赢、协商一致的基础上，就甲方在安徽省阜阳市境内农配网改造项目施工分包给乙方事宜，达成以下协议： 一、工程地点： 二、施工内容： 三、分包期限 本协议生效日期为年月日 四、甲方的权利和义务 1、甲方有权对乙方施工安全、质量、施工进行及文明施工等方面进行督查。 2、甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。 3、甲方负责承接工程，确保乙方施工项目不间断，材料短缺造成乙方停工，甲方应赔偿乙方施工人员的生活损失费用，每人每天元。 4、甲方要对乙方施工的工程项目材料负责领送至乙方的材料仓库。 5、乙方施工已竣工的项目，由乙方提供工程项目竣工图给甲方上报验收，甲方必须在每个标段竣工后的三日内验收结束。 五、乙方的权益与义务 1、乙方租用的仓库、工人宿舍场所、施工车辆、施工安全器具及施工的工人工资发放都由乙方负责。 2、严格按图要求、国家现行施工安装规范、技术交底要求施工，确保工期和工程质量。 3、所有需退还上交供电公司的新旧材料，乙方必须按供电部门的要求数量上交。 4、在施工过程中，发生的一切安全生产及人身安全事故均由乙方承担。 六、费用及结算方式 1、甲方在供电公司下达每个工程项目竣工验收后，每公里线路按
元计算付给乙方，另外每户电表安装必须按安徽省最新定额结算一个多少钱）。 2、同杆架设线路分别按高低线路长度计算。 3、结算按项目，验收一个项目结算一个项目，项目验收结束合格后每个标段必须在一个星期内付清款项。 乙方不负责开具税务部门的票据。 七、其它约定 协议履行过程中，双方协商可以补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 八、本协议一式三份，甲乙双方、资质单位各执一份，各方签字盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 年月日面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
某某建筑有限责任公司 内部单项工程承包合同书 工程名称： 签订日期：年月日
某某建筑有限责任公司内部单项工程承包合同书 甲方：某某建筑有限责任公司 乙方：身份证号码： 甲方与建设单位签订了工程的施工承包合同，不管甲方是否在本合同引用甲方与建设单位的合同条款，乙方在签订本合同前已经理解并完全接受甲方与建设单位签订的施工合同的合同条件，并自愿接受甲方与建设单位在施工过程中签订的补充协议条款。 第一条工程基本情况及承包范围 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容及承包范围：甲方与建设单位所签订之主 合同承包范围所有工程。 1.4 承包方式：本工程采用包工包料 1.5 计划开工日期：年月日 1.6 计划竣工日期：年月日 1.7 总日历天数：天 1.8 质量等级： 1.9 工程总造价： 合同价款金额（大写）：（人民币）元（￥元），让利系数 %。最终造价以甲方与建设单位审定的最终结算成果单为准。 第二条项目经理部的人员配备及人员薪金、证件使用费 2.1 项目经理部的人员配备必须按照甲方依据项目施工需要制订的人员配备标准配备管理人员，其中，项目经理、安全员、资料员等关键岗位可由甲方派驻人员担任。经甲方同意，各岗位人员可由乙方自聘具有相应岗位证书的人员担任，乙方派驻（聘请）的管理人员必须与乙方签有劳动合同，并在本合同签订的个工作日内将相关人员名单及其岗位证书复印件报甲方备案，若乙方未履行此规定，甲方有权自行安排派驻人员，所有费用均由乙方负责。。 2.2 合同期内甲方派驻项目经理部的管理人员工资（含岗位工资、工龄工资、补贴工资）及其“五险一金”企业及个人部分等均由乙方承担，工资标准参考甲方现行的《薪酬管理规定》执行，并根据甲方薪酬管理制度的调整而调整。 2.3 合同期内中标工程的证件使用费由乙方支付，时间为工程中标至工程竣工验收并协助甲方在相关单位办理主要管理人员诚信卡解锁事宜止。证件使用费，是指将员工的证件用于中标工程项目而由乙方支付的费用。证件使用费发放标准为：建造师证每月发给使用费元；安全员每证每月发给使用费元。以上标准根据
电力工程施工挂靠协议 书 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
电力工程施工挂靠协议书甲方：发包方 乙方：承包方 本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠施工一事达成如下协议： 一、甲方的权利和义务： 1、甲方向乙方提供营业执照，资质证明，并为乙方开具本公司发票，不得提供虚假材料。 2、甲方监督乙方严格执行其用甲方资质与第三方签订的合同。 3、税务由甲方承担。 4、甲方要求乙方制定施工安全措施，与甲方签订施工安全协议书。 二、乙方的权利和义务 1、必须是独立核算的法人单位，并自行处理自己的债权债务。 2、一切对外施工签约活动，均在法律允许范畴之内，发生违法活动，自行承担后果，并赔偿给甲方造成的经济损失。 3、乙方必须严格按照其用甲方资质与第三方签订的合同及工程施工安全协议书的条款进行施工。
4、甲方与第三方签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。 5、乙方不得将甲方提供的证照资质以及所有手续和证明材料转供他人使用或另作他用，一经发现，立即收回所有 证照资质资料。 6、不得用第三方财务及发票与发包方结算，一经发现，立即收回证照资料。 三、特别约定： 1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量 的 %。 2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。 3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。 4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年月日年月日
发包方：，住所：号，电话： 法定代表人：，职务： 承包方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、诚实守信的基础上，达成如下协议，以供双方共同遵守，并全面、正当履行。 第一条发包方是依法成立的有限责任公司，并具备相应的建筑物拆除资质，具体如下： 1、《企业法人营业执照》：注册号：，注册资本：人民币万元，实收资本：人民币万元，经营范围：，营业期限：； 2、《建筑业企业资质证书》：证书编号：，资质等级：，有效期：； 3、《安全生产许可证》：编号：，许可范围：，有效期：； 4、负责人及专业技术人员具有相应的资质。 第二条承包方是完全民事行为能力人，能独立地承担民事责任，履行民事义务。第三条发包方同意全权委托承包方作为其代理人，代为办理如下事宜（详见《授权委托书》）： 1、代为办理工程的招标、投标事宜； 2、若中标，根据《中标通知书》的要求与招标人签订书面的合同文件； 3、全面负责工程的拆除工作，严格按照与招标人签订的合同文件履
行义务； 4、全面负责工程拆除现场的安全工作，确保不发生人员损伤、财产损失； 5、其他事项：。 第四条根据本协议第三条的约定，若中标，则发包方同意将工程的拆除工作发包给承包方，由承包方以发包方名义自行开展拆除、现场安全等工作，并将存在的异常情况及时向发包方说明。 第五条由承包方以发包方名义与招标人进行有关工程价款的结算，具体工程价款金额、结算时间及支付方式等，由承包方与招标人在双方签订的合同文件中予以明确约定，但发包方应当提供一切必要的协助义务。 第六条因拆除工程发生的人工费、材料费、机械费及相应的税、费等全部由承包方承担，与发包方无关；承包方应当及时交纳有关税、费；前期投标费用也由承包方承担。 根据前款约定，因拆除工程产生的利润全部归承包方所有，发包方对此表示同意，没有异议。 第七条根据双方的约定，承包方同意向发包方支付承包费，具体如下： 1、数额：人民币元整； 2、支付时间：； 3、支付方式：。 第八条若中标后，未征得承包方书面同意，发包方自行施工或擅自将该拆除工程承包给第三人，则应当向承包方支付人民币元整的违约金，并赔偿乙方的经济损失。
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
编号：_____________ 建筑公司挂靠协议书范文 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________
甲方： 乙方： 甲乙双方本着互利平等原则，自愿签订本协议。协议条款如下：一．协议内容 甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动，双方共同对所签署业务合同负责。 二．双方权利及责任的约定 1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。 2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认，合同签定后甲乙双方负责配合完成。 3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后，在满足甲方生产进度所需费用（以该业务预算表为参照）前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后，乙方提出结算时，甲方必须一周内无条件给以余款支付。 4.①乙方签订业务合同前，必须如实将业务信息情况反馈给甲方，甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可，并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同，所造成的一切损失责任由乙方独自承担。 ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户，不得私自截留或私用。 ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理，如因乙方责任造成相关
损失由乙方负责。 ④甲方按合同约定保证所生产产品质量，如因甲方原因造成相关质量问题，由甲方承担责任。 三.合同解除及争议解决 1.双方任何一方不得单方面解除协议，如有一方提出解除协议，必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕，并结清双方往来款项，书面签署协议中止文件。 2.如有争议，双方协商解决，协商不成由兖州市人民法院依法判决。 四．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签定之时立即生效。 甲方：乙方： 时间：年月日 时间：年月日
挂靠公司承接工程施工协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》《经济管理法》及上交甲方公司管理费的规章原则。为了甲、乙双方稳步发展鉴于双方工程业务拓展做到有章可循，为避免双方名誉和经济损失，互惠互利平等诚实信用的原则上，特订一下协议： 一、经营范围： 1、甲方挂靠（合作方）乙方： 在挂靠经营中所产生的债权债务及涉及法律法规安全等，概由乙方承担，甲方不负任何责任。 2、工程地点名称造价。 二、本协议有效期（） 三、乙方向甲方公司交管理费每年土石方%，土建%，园林古建绿化%，道路桥函%，钢结构% ,其它。 四、合同期限： 五、上交管理费期限，每开一账户，乙方必须在 。 六、甲方责任： 1、甲方负责提供法人营业执照副本、税务登记副本、企业法人代码副本、资质证书副本、安全生产许可证副本各一份，签订施工合同，法人委托书、任命书及时到位。
2、甲方负责对每个工程网点的银行开户。甲方派财务人员一名监督财务，并专管财务章，工程款资质的运转及流向，施工队伍的工资发放到位情况。但甲方不参与工程中的施工管理。及乙方的利润分配（合作方另订）。 3、甲方负责公司的资质手续的年审，费用由乙方承担（长年挂靠的队伍。甲方给乙方资质手续副本一套，合同章一枚）。 4、工程订合同、银行开户，乙方提前3天通知甲方有关人员，保证及时到位，其合同派员监督账务人员的工资吃住路费由乙方负责（工资暂订），订合同设立账号的路费由乙方负责（路费的数额根据路途远近暂订）订合同银行开立账户，乙方向甲方合同保证金5000至3万元）根据工程，工程款数额大小定，如十至二十天内工程正常开工，保证金作上交管理费用。如开工时间无定时间，上交保证金作废。合同收取上交管理费银行办卡便利使用。 七、乙方责任 1、乙方提供工程负责人的有关证件、联系电话、下属管理人员的有关证件。 2、常年挂靠的队伍，乙方负责保管好甲方交给乙方的有关各项资料。要做到合法经营，不得转手、借用，再挂靠和收取管理费和用及工程炒作，否则所产生的一切后果概由乙方负责，甲方同时收回一切手续，终止本协议，必要时交给有关部门追究（包括法律责任） 3、乙方负责前期工程承接，订立合同施工中工程管理、财务管理、安全管理，逐犯法律法规，如出现一切问题均由乙方负责。 4、乙方负责按时上交管理费，若不能及时上交，无故拖欠，甲方有
电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：承包形式： (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍
拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。
2020电力施工合同协议书 2020电力施工合同协议书（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 工程项目名称：___________ 工程项目地点：___________ 计划工作时间：______年______月______日至______年 ______月______日。 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工 资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行
全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，
精选文档 挂靠管理协议书 甲方：北京市振兴源彩钢房屋有限公司 乙方： 身份证号： 此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方挂靠期内的注意事项。 一、甲方同意乙方以甲方名义承接的工程项目，乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。 二、因乙方以甲方的名义承接工程项目，乙方必须无条件执行与甲方所签订的协议中约定的协议条款及乙方以甲方名义签 订的与工程相关的其它协议。乙方与他方签订项目承包合同须经甲方审核盖章后才能施工，项目立项所有材料需留存甲方一份备案。 三、乙方应确保在施工期间内对所承接的工程质量、安全等 事项要监管到位。乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照 国家相关规范实行施工及管理，如违反有关规定给业主造成的一切经济损失或施工合同范围内发生的安全事故均由乙方承担全 精选文档
部责任，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任。甲方不承担任何责任。在制作、施工中出现技术问题由乙方自己解决，如需甲方支持，产生的费用由乙方负责。 四、甲方向乙方提供承接工程任务所需的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，凡须交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。产品及施工质量由乙方自行控制，但必须达到钢结构行业规范及质量要求。甲方对乙方的经营、进度、技术、质量、安全有权进行定期和不定期检查，不符合要求的，乙方应按要求整改，对于不配合甲方工作的，甲方有权取消其项目部资格。 五、协议期为自本协议签订日起生效至年月日为止。 六、甲方收取乙方以甲方名义承接合同额的% 为管理服 务费（税及其他费用由乙方自理）。乙方可自行开取抵扣票（材料发票，需为增值税专用发票.税率为17% ），以票抵票。如所带发票金额不足，需补交全部应缴税金后才能开票。 七、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉。 八、乙方所承接项目的合同款按照合同中付款方式分次以支票或其它方式支付给甲方。甲方收到款项后，一次性扣除第六条中约定比例的管理服务费，其余款额甲方7 日内以现金、支票或电汇方式支付给乙方。 九、乙方可以利用甲方名义开具发票，因开具发票所产生的 精选文档 相关费用由乙方承担。 十、本协议生效后，如经营期内乙方发生任何违法、违规或违反本协议的行为，或者发现乙方有其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经
发包方：（以下简称甲方） 承包方：以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点：____________ 工程内容：________________________教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接； 1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：________万元整含税（大写________元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)________% ________元整,（大写________元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）________元整(大写________元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) ________元整(大写________元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
电力施工安全协议书 甲方:海南电网XX公司 乙方:XX 工程项目名称:XX 工程项目地点:XX 计划工作时间:XX年XX月XX日至XX年XX月XX日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。
建筑公司挂靠协议书 建筑公司挂靠协议书范本 甲方（管理方）：_____ 法定地址：___________ 法定代表人：_________ 乙方（挂靠方）：_____ 住所：_______________ 身份证号码：_________ 电话：_______________ 为了进一步深化企业改革，发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，增强企业活力，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方 （挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经 理部事宜签订以下协议书： 一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务 自行承揽。 四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门 以及建设方的关系。 五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的' 管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安 操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。对
不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方不得有异议。 六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，所聘员工要三证齐全，特殊工程要持证上岗，要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。 七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。 八、施工质量指标奖罚办法：乙方挂靠期间每年必须实现优良工程一项（如当年无交工工程的不计），每增加一个优良工程按建筑面积由甲方给予奖励：_________平方米以下的奖励______元， _____平方米以上_______平方米以下的优良工程项目奖励____元，_____平方米以上的优良工程奖励_________元。如当年有交工程项目但未有优良工程则按交工项目建筑面积计算实行______平方米以下的工程增加_____元挂靠费用，_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元，_________平方米以上的增加 _________元。如出现交工项目第一次交工验收时不合格则给予乙方罚款_________元。以上费用均不包含在挂靠费用之内。 九、挂靠期间暂定为_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的仍按原有的规定收取5％工程管理费。挂靠前乙方原有的在建工程或停工缓建工程或其他工程结算余款仍按原收费标准交缴工程管理费。 十、挂靠管理费用为每年_________元。 交费办法：每年分两次交缴挂靠管理费，当年_________月 _________日至次年_________月_________日为一年度，当年___月___日前一次性交清第一年_________％的挂靠管理费，次年
YF-ED-J9718 可按资料类型定义编号 电力工程安装协议书实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电力工程安装协议书实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方：_________(以下简称甲方) 乙方：_________(以下简称乙方) 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、承包形式：包工包料 四、工程内容_________ 五、工程造价本工程合同预算价为 _________元。双方自正式签订协议日期起，甲 方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款 _________元，在进行开工时再付工程预付款 _________元。待工程竣工验收后按工程决算书
结清，金额多退少补。 六、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
编号： _____________ 工程项目挂靠承包经营合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方：
为加强工程项目管理及提高风险防范意识，保质保量按期完成项目施工任务，做到责、权、利相统一，甲方将其承揽的工程交由乙方进行项目承包，具体协议如下： 一、工程内容： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 4、工程范围： 5、工程开工时间: 工程竣工时间： 6、质量标准： 7、项目经理： 二、承包经营方式 甲方按工程总造价扣除项目管理费后将其余资金全部交由乙方支配使用并对该项目进行监督管 理。由乙方承担该工程项目的安全、质量、合同、成本及工程造价、人工、材料、工期、进度等 全面负责并承担经营风险，实行项目独立经营，自筹资金，自负盈亏。 三、管理规定 （一）甲方的权利和义务 1、甲方对乙方的施工进行全程监控，如乙方违反施工合同条款，甲方有权做岀停工整顿的决定 并直至解除本协议，不赔偿乙方任何损失。 如下情形发生时，甲方有权解除合同：发包方对承包人的表现表示不满，书面要求更换的；工程发生质量或安全事故，未妥善处理造成恶劣影响或给甲方造成损失的; 承包人拖欠民工工资而导致甲方被当地行政主管部门通报或列为黑名单的；一个或多个本工程分 包单位、材料商针对甲方
提起诉讼的。合同解除通知自到达乙方之日起即生效。 2、甲方根据工程情况，可派岀工程项目管理人员，派岀人员的工资等有关费用由项目中予以支出。 2.1派驻人员规定：(如无派驻人员忽略不计) (1)专管员一人：元/月，由乙方支付。负责项目部资料章的管理、不定期对乙方的施工过程进行质量、安全等检查，差旅费及工地补助由乙方承担。 (2)项目管理人员：元/人/月，由乙方支付。若乙方需要驻场。以上工资标准为最低标准，驻外地需另行补助。 (3)建造师(不驻场)：使用一级建造师风险金 元/年，每次出场费用为元; 借用二级建造师元/年，每次出场费用为元；建造师到场过程中，所有差旅花 销由乙方支付。 3、甲方将发包方支付工程款的%- %提留，作为乙方的履约担保金，待工程质 安全文明、市场行为无缺陷后，甲方向乙方逐步拨付。 (二)乙方的权利和义务 1、乙方拥有自主经营权，实行独立核算、自负盈亏，因乙方经营不善所造成的亏损或纠纷，均 由乙方承担全部责任。 2、工程结束，乙方完成各种税赋后，所获得的利润归乙方所有，不受甲方干涉，乙方在施工过程中发生的费用均由乙方承担。 3、乙方在经营活动中应严格遵守国家法律法规及甲方的规章制度。 4、乙方应自行解决经营活动及施工中遇到的问题。乙方自行组织施工队伍、材料采购、项目商务洽谈、经济签证及工程款的催收等方面的工作。 4.1乙方应优先选择具有施工资质的安装队伍，并与该队伍签订单项工程劳务合同。对于没有劳务资质的队伍，应与每位施工人员签订完成一定施工任务的短期劳务合同。开工前为所有施工人 员缴纳工程团体意外伤害险。 4.2项目部组成人员必须持证上岗，甲方可配合乙方办理相关人员证件，所产生费用由项目部承担。 5、乙方必须严格按照图纸、工艺及规范组织施工，应确保施工项目的质量和安全，如岀现工程
新版电力施工合同范本 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是为大家整理的新版电力施工合同范本，供大家参考学习。 电力施工合同1 工程名称：__工程 发包单位：__ 承包单位：__ 施工安全协议 甲方：海南电网__公司 乙方：__ 工程项目名称：__ 工程项目地点：__ 计划工作时间：__年__月__日至__年__月__日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安
全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。